恒大总包承包合同_第1页
恒大总包承包合同_第2页
恒大总包承包合同_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

恒大总包承包合同恒大总包承包合同1.合同背景本合同由甲方（恒大集团）和乙方（承包商）订立，旨在规定双方在工程总包承包项目中的权利和义务。2.合同目的本合同的目的是明确双方责任，确保项目按照约定的成本、质量、进度和范围完成，达到双方的预期目标。3.合同范围本合同涉及的工程总包承包项目为恒大集团旗下工程的建设、改建或扩建项目，具体承包内容见附件A《工程总包承包项目清单》。4.合同条款4.1总包价格和付款方式乙方应按照合同约定的总价款和里程碑付款方式进行支付。甲方将根据工程进展和完成情况，按照约定的付款比例及时支付应付款项。4.2工期本项目工期为合同签订之日起到工程完工的时间段。乙方应严格按照施工进度计划履行合同约定的工期，并在工期限内保质保量完成施工任务。4.3质量要求乙方应确保工程的质量符合国家相关法律法规和标准要求，使用符合质量要求的材料、设备和工艺进料。如发现质量问题，乙方应在合理时间内采取纠正措施。4.4变更和索赔任何项目变更应通过书面变更指令进行，并经甲方和乙方双方签字确认。双方应按照变更后的要求进行调整，并协商解决由此产生的费用和工期问题。4.5保证和担保乙方应提供适当的担保措施确保合同履行。乙方还应确保其提供的服务和材料不侵犯第三方的任何权益。4.6合同解除乙方如未能履行合同约定的义务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。，合同亦可在经双方协商一致的情况下予以解除。4.7争议解决双方因履行本合同发生的任何争议应通过友好协商解决。如协商不成，应提交至中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁，并接受其仲裁决定。5.合同附件本合同的附件包括但不限于：-附件A:工程总包承包项目清单-附件B:总包价格和付款方式-附件C:施工进度计划-附件D:资质证书复印件6.其他事项本合同未尽事宜，双方可根据实际情况进行补充协商，并签订书面补充协议。注：本合同以中文为准。以上是关于恒大总包承包合同的简要

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论