2019广州建设工程施工合同_第1页
2019广州建设工程施工合同_第2页
2019广州建设工程施工合同_第3页
2019广州建设工程施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

2019广州建设工程施工合同.2019广州建设工程施工合同1.引言本合同由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）共同签署，旨在约定双方在2019年期间参与广州地区建设工程施工的相关事项。本合同遵循广州市相关法律法规，并根据双方协商达成的共识进行编写。2.合同条款2.1合同目的本合同的主要目的是明确双方在建设工程施工过程中的权益和责任，确保工程按照约定的质量标准、工期和造价进行顺利进行。2.2合同范围本合同涵盖了以下内容：-工程描述：详细描述了本工程的基本情况、规模、施工地点等信息。-工程设计：概述了工程设计的标准和要求，以保证工程质量。-施工期限：规定了工程施工的开始和结束时间，以及可能存在的延期处理办法。-施工付款方式：明确了乙方完成工程各阶段的支付方式和工程进度款的支付时间。-工程变更与索赔：详细描述了双方在工程施工过程中出现变更或索赔时的处理方式。-违约责任：约定了双方违约时的相应责任和赔偿方式。2.3工程描述本工程位于广州市某区某地，计划用于建设某种工程，工程规模约为X平方米。更多的工程描述详见附件。2.4工程设计根据相关法律法规和标准，本工程需要按照X标准进行设计，乙方需按照设计方案进行施工，确保工程质量。2.5施工期限本工程的施工期限自合同签署之日起，预计为个月，详见附件。如因不可抗力等特殊情况导致工期延误，将依据相关法规处理。2.6施工付款方式乙方完成工程各阶段后，甲方将按照工程进度款支付乙方相应的款项。工程进度款的支付时间和数量详见附件。所有付款均以人民币形式进行。2.7工程变更与索赔如有工程变更需求，双方应在书面形式下达成一致意见，并对变更后的工程造价和工期进行调整。若乙方因变更要求造成工期延误或产生额外费用，须提出合理的索赔要求。2.8违约责任若一方违反本合同的任何条款，导致对方遭受损失，违约方应承担相应的违约责任并赔偿损失。违约责任的具体条款和赔偿方式详见附件。3.其他条款本合同签署后，修改或补充的任何条款必须由双方的书面双方确认。任何未经双方确认的口头协议均无效。4.争议解决双方如发生争议，应通过友好协商解决。若协商无果，应提交广州市人民法院裁决。5.附件本合同附有以下附件：-工程描述附件-工程施工进度款支付表-工程违约责任条款以上为《2019广州建

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论