造价员-工程造价基础知识-强化综合练习题四

造价员-工程造价基础知识-强化综合练习题四[单选题]1.施工合同示范文本规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由（）承担所有差价。A.承包人B.发包人C.承包人与发包人共同D.承（江南博哥）包人与发包人协商正确答案：B[单选题]2.以下行为符合我国法律规定的是（）。A.总承包单位将建设工程主体结构工程的施工分包给其他单位B.以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程C.建设单位的工程款直接进入项目管理机构的财务D.总包单位将劳务作业发包给有资质的分包企业正确答案：D参考解析：总包单位将劳务作业发包给有资质的分包企业是符合规定的。[单选题]3.工程设计工作一般划分为两个阶段，即（）和施工图设计。A.规划设计B.技术设计C.初步设计D.工艺设计正确答案：C参考解析：本题的考点为工程设计阶段及其内容。工程设计工作一般划分为两个阶段，即初步设计和施工图设计。[单选题]4.当有些风险无法回避、必须直接面对，而以自身的承受能力又无法有效地承担时，应该选择的风险应对策略为（）。A.风险回避B.风险自留C.风险控制D.风险转移正确答案：D[单选题]5.工程量清单编制原则归纳为“四统一”，下列错误的提法是（）。A.项目编码统一B.项目名称统一C.计价依据统一D.工程量清单计算规则统一正确答案：C[单选题]6.以下不属于合同当事人的是（）A.自然人B.法人C.其他组织D.未成年人正确答案：D[单选题]7.下列属于财务评价静态指标的是（）。A.投资利润率B.动态投资回收期C.净现值D.内部收益率正确答案：A[单选题]8.建筑物超高施工降效费适用于建筑物檐高（）以上的工程A.20mB.25mC.30mD.35m正确答案：A[单选题]9.下列建设工程合同中，（）大多用于工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程，以及业主为出缩短工程建设周期，初步设计完成后就进行施工招标的工程。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同正确答案：A[单选题]10.下列投资方案经济效益评价中，属于动态指标的是（）。A.投资利润率B.投资利税率C.平均报酬率D.内部收益率正确答案：D[单选题]11.建设项目决策阶段工程造价控制的关键环节是（）。A.做好项目定义B.做好投资估算C.进行财务评价D.进行方案比选正确答案：B[单选题]12.下列关于索赔和反索赔的说法正确的是（）。A.索赔实际上是一种经济惩罚行为B.反索赔的目的是维护业主方面的经济效益C.索赔和反索赔具有同时性D.索赔可以给承包人带来额外的报酬正确答案：B[单选题]13.按资估算指标的编制一般分为三个阶段进行。将整理后的数据资料按项目划分栏目加以归类，按照编制年度的现行定额、费用标准和价格，调整成编制年度的造价水平及相互比例，属于（）阶段的操作。A.收集整理资料B.平衡调整C.测算审查D.以上均不是正确答案：A[单选题]14.某项目初期投资额为2000万元，从第一年年末开始每年净收益为480万元。并已知（P/A，10％，5）＝3.7908和（P/A，10％，6）＝4.3553，则该项目的动态投资回收期为（）年。A.4.17B.5.33C.5.67D.4.83正确答案：C[单选题]15.按纳税地点区分税率最高的是（）。A.纳税地点在市区的企业B.纳税地点在城市郊区的企业C.纳税地点在县城、镇的企业D.纳税地点不在市区、县城、镇得企业正确答案：A参考解析：[单选题]16.土地征用费的分摊一般按（）比例分摊。A.建筑工程费B.建筑、安装工程费用总额C.建筑安装工程费和需安装设备价值总额D.工程费用总额正确答案：A[单选题]17.若以年利率6%借人资金100元，借期4年，按单利计息，到期归还本息总额为（）元。A.106B.112C.124D.130正确答案：C参考解析：本息总额=100×（1+6%×4）=124元。[单选题]18.规费属不可竞争费用，应按规定的费率计算，下列费用中（）不属于规费。A.定额测定费B.劳动保险费C.失业保险费D.医疗保险费正确答案：B[单选题]19.建设单位应该将工程发包给（）单位。A.愿意承包建设B.可以建设完成C.任何D.具有相应资质等级的单位正确答案：D[单选题]20.投资估算精度相对较高，既可以适用于项目建议书阶段又适用于可行性研究阶段使用的投资估算方法是（）。A.类似项目对比法B.系数估算法C.生产能力指数法D.指标估算法正确答案：D[单选题]21.某1/2标准砖墙突出墙面的垛尺寸为240×490（490为平行于墙），则附墙垛折加长度为（）。A.0.98mB.1.065mC.1.023mD.1.191m正确答案：B[单选题]22.工程排污费是（）的组成部分。A.材料费B.规费C.措施费D.企业管理费正确答案：B参考解析：规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定施工单位必须缴纳，应计入建筑安装工程造价的费用。包括：1.社会保险费：（1）养老保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。（2）失业保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的失业保险费。（3）医疗保险费：是指企业按照规定标准力职工缴纳的基本医疗保险费。（4）生育保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的生育保险费。（5）工伤保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的工伤保险费。2.住房公积金：是指企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金。工程排污费：是指企业按规定缴纳的施工现场工程排污费。其他应列而未列入的规费，按实际发生计取。[单选题]23.中标通知书发出后（）天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同。A.15天B.30天C.45天D.三个月正确答案：B[单选题]24.工程承包合同属于工程资料验收的（）。A.工程技术资料B.工程综合资料C.工程财务资料D.工程评估资料正确答案：B[单选题]25.下列各项中，不属于注册造价工程师执业范围的是（）。A.可行性研究投资估算的编制和审核B.投标报价的编制和审核C.工程造价分析与控制D.工程经济纠纷的鉴定和仲裁正确答案：D[单选题]26.工程量清单计价采用综合单价计价，考虑我国的现实情况，综合单价不包括（）。A.分部分项工程费B.风险因素增加的费用C.措施项目费D.规费和税金正确答案：D参考解析：工程量清单计价采用综合单价计价，考虑我国的现实情况，综合单价不包括规费和税金。[单选题]27.建设项目竣工验收时，负责组织项目验收委员会的是（）。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.项目主管部门正确答案：D[单选题]28.概算定额是编制扩大初步设计概算时计算和确定扩大（）的人工、材料、机械台班耗用量（或货币量）的数量标准。A.分部工程B.分项工程C.单位工程D.单项工程正确答案：B参考解析：本题的考点为概算定额的概念。概算定额是完成单位合格扩大分项工程，或扩大结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班的数量及其费用标准。[单选题]29.现金、各种银行存款及其他货币资金是指（）。A.货币性资金B.短期投资包括股票、债券、基金C.应收及预付款项D.存货正确答案：A参考解析：本题的考点为货币性资金的概念。货币性资金是指现金、各种银行存款及其他货币资金，其中现金是指企业的库存现金，包括企业内部各部门用于周转使用的备用金。[单选题]30.影响工程造价计价的两个主要因素是（）。A.单位价格和实物工程量B.单位价格和单位消耗量C.资源市场单价和单位消耗量D.资源市场单价和措施项目工程量正确答案：A[单选题]31.在（）情况下的代理行为不属于无权代理行为。A.没有代理权B.超越代理权C.代理权授权不明确D.代理权终止正确答案：C[单选题]32.按《建筑安装工程费用项目组成》的规定，建筑安装工程费用的组成为（）。A.直接费、间接费、计划利润、税金B.直接工程费、间接费、利润、税金C.直接费、规费、间接费、税金D.直接费、间接费、利润、税金正确答案：D[单选题]33.根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（）。A.违约方当事人客观上存在违约行为B.违约方当事人主观上有过错C.守约方当事人客观上存在损失D.由合同当事人在法定范围内自行约定正确答案：A[单选题]34.采用工程量清单计价，规费计取的基数是（）。A.分部分项工程费B.人工费C.人工费+机械费D.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费正确答案：D[单选题]35.公民委托律师代理诉讼属于（）。A.法定代理B.指定代理C.约定代理D.委托代理正确答案：D[单选题]36.当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，应当由（）承担违约责任。A.债权人B.第三人C.债权人和第三人D.债权人或第三人中的任一人正确答案：A[单选题]37.下列关于工程量清单计价法表述有误的是（）。A.工程量清单项目套价的结果是计算该清单项目的直接工程费B.工程量按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范》规定的工程量计算规则计算C.分部分项工程费考虑风险因素D.措施项目综合单价的构成和分部分项工程项目的综合单价构成类似正确答案：A[单选题]38.某项目初期投资额为3000万元，此后从第一年年末开始将有950万元/年的净收益，若寿命期为6年，6年的残值为零，i=10%，则该项目的净现值为（）。A.1156B.1231C.1842D.1137正确答案：D[单选题]39.未取得工程造价咨询资质从事工程造价咨询活动或者超越资质等级承接工程造价咨询业务的，（）。A.出具的工程造价成果文件无效，由有关部门给予处罚B.出具的工程造价成果文件无效，但不给予处罚C.出具的工程造价成果文件有效，但有关部门给予处罚D.出具的工程造价成果文件有效，但不给予处罚正确答案：A[单选题]40.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则按合同金额的（）比例区间预付。A.5%～25%B.10%～25%C.5%～30%D.10%～30%正确答案：D[单选题]41.按定额反映的生产要素消耗内容分类，可以把工程建设定额分为（）。A.劳动消耗定额、施工定额、投资估算指标B.机械消耗定额、施工定额、建筑工程定额C.材料消耗定额、机械消耗定额、施工定额D.劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额正确答案：D参考解析：按定额反映的生产要素消耗内容分类，可以把工程建设定额分为劳动消耗定额、机械台班消耗定额、材料消耗定额。[单选题]42.因建筑材料、建筑构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，属于发包人采购的，承担经济责任的是（）。A.验收单位B.发包人C.供应单位D.设计单位正确答案：B[单选题]43.工程造价管理包括（）两个方面的内容。A.科学确定和合理控制B.合理确定和正确控制C.合理确定和有效控制D.有效确定和合理控制正确答案：C[单选题]44.《建设部机关直接实施的行政许可事项有关规定和内容的公告》规定，造价工程师执业资格注册行政许可的数量为（）。A.限制B.无限制C.按一定比例D.竞争录用正确答案：B[单选题]45.某工种某等级工人或工人小组在合理的劳动组织等施工条件下，在单位时间内完成合格产品的数量，被称为（）。A.时间定额B.产量定额C.工期定额D.费用定额正确答案：B[单选题]46.对建筑结构较简单，工程规模较小，分部分项较少的施工图预算工程宜采用（）。A.标准预算审查法B.对比审查法C.筛选审查法D.全面审查法正确答案：D[单选题]47.依据《中华人民共和国保险法》的规定，保险责任开始后，投保人要求解除合同的（）.A.应当向保险人支付手续费B.保险人可以收取自保险责任开始之日起至合同解除之日止期间的保险费，剩余部分退还投保人C.保险人没收全部保险费D.保险人把全部保险费退还给投保人正确答案：B[单选题]48.按造价形成划分，我国现行建筑安装工程费用项目组成中，环境保护费应计入（）。A.分部分项工程费B.措施项目费C.社会保障费D.企业管理费正确答案：B参考解析：措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。内容包括：（1）安全文明施工费：是指在工程项目施工期间，施工单位为保证安全施工、文明施工和保护现场内外环境等发生的措施项目费用。①环境保护费：是指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。②文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。③安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项费用。④临时设施费：是指施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用。包括临时设施的搭设、维修、拆除、清理费或摊销费等。（2）夜间施工增加费：是指因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用。（3）二次搬运费：是指因施工场地条件限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的费用。（4）冬雨季施工增加费：是指在冬季或雨季施工需增加的临时设施、防滑、排除雨雪，人工及施工机械效率降低等费用。（5）已完工程及设备保护费：是指竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施所发生的费用。（6）工程定位复测费：是指工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作的费用。（7）特殊地区施工增加费：是指工程在沙漠或其边缘地区、高海拔、高寒、原始森林等特殊地区施工增加的费用。（8）大型机械设备进出场及安拆费：是指机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点，所发生的机械进出场运输及转移费用及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。（9）脚手架工程费：是指施工需要的各种脚手架搭、拆、运输费用以及脚手架购置费的摊销（或租赁）费用。措施项目及其包含的内容详见各类专业工程的现行国家或行业计量规范。[单选题]49.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。申请延期的次数和每次延期的时限分别为（）。A.2次，每次不超过3个月B.3次，每次不超过2个月C.2次，每次不超过2个月D.3次，每次不超过3个月正确答案：A参考解析：延期以两次为限，每次不超过三个月，否则应当再次申请办理施工许可证。[单选题]50.采用综合单价法编制标底不包括（）。A.计算工程量B.形成工程量清单C.单独计算不可预见费D.估算分项工程综合单价正确答案：C[单选题]51.在项目决策阶段影响工程造价的最主要因素是（）。A.项目建设规模B.技术方案C.设备方案D.建设标准正确答案：A[单选题]52.在建设工程合同中，发包人最主要的义务是（）A.办理有关证件B.平整施工现场C.支付工程款D.组织竣工验收正确答案：C[单选题]53.预算定额中以使用机械为主的项目（如机械挖土、空心板吊装等），其工人组织和台班产量应按劳动定额中的机械施工项目综合而成。此外，还要相应增加（）。A.人工消耗量B.材料消耗量C.人工幅度差D.机械幅度差正确答案：D参考解析：本题的考点为机械台班消耗指标的确定。预算定额中以使用机械为主的项目（如机械挖土、空心板吊装等），其工人组织和台班产量应按劳动定额中的机械施工项目综合而成。此外，还要相应增加机械幅度差。[单选题]54.建设单位应承担法律责任的是（）。A.转包工程B.再分包工程C.肢解发包工程D.越级承揽工程正确答案：C[单选题]55.A.B.C.D.正确答案：D[单选题]56.下列项目中，属于新增资产中的递延资产的是（）。A.低值易耗品B.著作权C.开办费D.银行冻结存款正确答案：C[单选题]57.根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，下列属于直接工程费中材料费的是（）。A.塔吊基础的混凝土费用B.现场预制构件地胎膜的混凝土费用C.保护已完石材地面铺设的大芯板费用D.独立柱基础混凝土垫层费用正确答案：D[单选题]58.《建筑法》规定，施工现场安全由（）负责。A.建设单位B.施工企业C.建设单位和施工单位D.工程监理单位和施工企业正确答案：B[单选题]59.具有独立的设计文件，可以独立组织施工，建成后可以独立发挥生产或效益的工程是（）。A.分部工程B.分项工程C.单位工程D.单项工程正确答案：D参考解析：本题的考点为单项工程概算。单项工程是指具有独立的设计文件、建成后可以独立发挥生产能力或具有使用效益的工程。[单选题]60.当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应承担（）责任。A.双倍返还定金B.违约赔偿C.风险损害赔偿D.缔约过失正确答案：D参考解析：缔约过失责任发生于合同不成立或者合同无效的缔约过程。其构成条件：一是当事人有过错。若无过错，则不承担责任。二是有损害后果的发生。若无损失，亦不承担责任。三是当事人的过错行为与造成的损失有因果关系。当事人订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：（1）假借订立合同，恶意进行磋商；（2）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；（3）有其他违背诚实信用原则的行为。当事人在订立合同的过程中知悉的商业秘密，无论合同是否成立，不得泄露或者不正当地使用。泄露或者不正当地使用该商业秘密给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。[单选题]61.代理，是指代理人在代理权限内，以被代理的名义实施民事法律行为（）承担责任。A.以代理人对自己的行为B.被代理人对代理人的代理行为C.代理人对第三人的行为D.被代理人对第三人的行为正确答案：B[单选题]62.承包人向发包人提出工期索赔的具体依据不包括（）。A.合同约定或一方认可的施工总进度规划B.合同双方认可的详细进度计划C.合同双方认可的对工期的修改文件D.施工日志、气象资料正确答案：A参考解析：本题的考点为承包人向发包人提出工期索赔的具体依据。承包人向发包人提出工期索赔的具体依据主要包括：（1）合同约定或双方认可的施工总进度规划；（2）合同双方认可的详细进度计划；（3）合同双方认可的对工期的修改文件；（4）施工日志、气象资料；（5）业主或工程师的变更指令；（6）影响工期的干扰事件；（7）受干扰后的实际工程进度等。[单选题]63.当事人订立合同，采取（）方式A.谈判、签约B.要约、承诺C.投标、定标D.协商、议标正确答案：B[单选题]64.工程造价计价主要方法有（）。A.定额单价法一种B.直接费单价法一种C.直接费单价法和综合单价法两种D.定额单价法和直接费单价法两种正确答案：C参考解析：直接费单价法和综合单价法是工程造价计价的主要方法。[单选题]65.分组计算审查法的最大优点是（）。A.全面、细致B.审查质量高C.回忆审查工程量速度D.审查时间短正确答案：C[单选题]66.业主不按约定预付，承包商应在预付时间到期后按时向业主发出要求预付的通知，业主收到通知后仍不按要求预付，承包商可在发出通知（）天后停止施工，业主承担违约责任。A.7B.10C.14D.28正确答案：C[单选题]67.招投标实行（）计价，是指招标人公开提供工程量清单，投标自主报价或招标人编制标底及双方签合同价款、工程施工结算等活动。A.工程量清单B.定额C.指标D.协商正确答案：A[单选题]68.以下不属于建设工程合同施工合同争议的解决办法的是（）。A.和解、调节B.仲裁C.诉讼D.解除合同正确答案：D[单选题]69.编制固定资产投资计划、确定和控制建设项目投资的依据是（）。A.修正概算B.施工图预算C.投资估算D.设计概算正确答案：D[单选题]70.《合同法》中所列的平等主体有三类，即（）、法人和其他组织。A.自然人B.当事人C.第三人D.代理人正确答案：A参考解析：本题的考点为《合同法》中所列的平等主体。《合同法》中所列的平等主体有三类，即自然人、法人和其他组织。[单选题]71.合同的订立需要经过要约和（）两阶段。A.履约B.承诺C.要约邀请D.违约正确答案：B参考解析：要约和承诺是合同订立需要经过的两阶段。[单选题]72.在代理权限范围内，代理人（）进行代理活动。A.应亲自B.可委托第三人C.不必亲自D.可以自己的名义正确答案：A[单选题]73.在建设项目财务评价中，当财务净现值为（）时，项目方案可行。A.NPV＞0B.NPV＜0C.NPV≥OD.NPV=O正确答案：C参考解析：在建设项目财务评价中，当财务净现值为NPV≥0时，项目方案可行。[单选题]74.工程量清单计价中加工及安装损耗费是在（）中反映。A.材料的单价B.材料的消耗量C.人工单价D.机械单价正确答案：A[单选题]75.下列选项中，一般不作为业主和承包商在工程施工交易时采用的依据是（）。A.施工图纸及说明书B.批准的初步设计文件C.工程量计算规则D.招标文件正确答案：B[单选题]76.材料市场信息价是指（）。A.材料供应合同价；B.材料供应价和运杂费之和；C.材料从其来源地到达工地仓库后的出库价格；D.供应商将材料送到工地的价格；正确答案：C[单选题]77.工程造价指数是反映一定时期由于价格变化对工程造价影响程度的一种指标，它是调整（）的依据。A.工程造价B.单项工程造价C.工程造价计价依据D.程造价价差正确答案：D参考解析：本题的考点为工程造价指数的内容及其特征。工程造价指数是调整工程造价价差的依据。按照构成内容不同，可以分为单项价格指数信息和综合价格指数信息。[单选题]78.工程项目施工合同以付款方式划分为：（1）总价合同；（2）单价合同；（3）成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。A.（3）-（2）-（1）B.（1）-（2）-（3）C.（3）-（1）-（2）D.（1）-（3）-（2）正确答案：B[单选题]79.以下属于建设项目全过程招标的是（）。A.建设项目总承包招标B.工程勘察设计招标C.工程施工招标D.建设监理招标正确答案：A[单选题]80.评标委员会成员的组成，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）A.一半B.三分之一C.三分之二D.无规定正确答案：C[单选题]81.当事人一方要求变更或解除合同时，应当提前（）日通知对方。A.14B.15C.16D.17正确答案：A参考解析：本题的考点为合同变更或解除。当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。[单选题]82.是建设项目竣工投产后所增加的固定资产的价值，它是以价值形态表示的固定资产投资最终成果的综合性指标是指（）。A.新增固定资产价值B.新增流动资产价值C.新增无形资产价值D.新增有型资产价值正确答案：A参考解析：本题的考点为新增固定资产价值的概念。新增固定资产价值是建设项目竣工投产后所增加的固定资产的价值，它是以价值形态表示的固定资产投资最终成果的综合性指标。[单选题]83.总价合同分为固定总价合同和（）。A.单价合同B.成本加酬金合同C.施工合同D.可调总价合同正确答案：D参考解析：总价合同分为固定总价合同和可调总价合同。[单选题]84.建筑工程施工人员意外伤害保险属于（）保险。A.财产保险B.人身保险C.第三者责任保险D.自愿保险正确答案：B[单选题]85.材料供应商甲因施工企业乙拖欠货款，诉至人民法院，法院开庭审理后，在主审法官的支持下乙向甲出具了还款计划。人民法院制作了调解书，则此款纠纷解决的方式是（）。A.和解B.调节C.诉讼D.诉讼与调解相结合正确答案：B[单选题]86.国内设备、工器具价款结算的原则是恪守信用，（）。A.及时付款，谁的钱进谁的账，由银行支配，银行先垫款B.分期付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款C.一次付款，谁的钱进谁的账，由银行控制，银行先垫款D.及时付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款正确答案：D参考解析：国内设备、工器具价款结算的原则是：一是恪守信用，及时付款；二是谁的钱进谁的账，由谁支配；三是银行不垫款。[单选题]87.分部分项工程量清单项目的工程数量以完成后的净量计算，投标人投标报价时，应在单价中考虑施工中的各种损耗和（）的工程量。A.需要减少B.需要增加C.因返工增加D.因窝工增加正确答案：B[单选题]88.投标人须知，它反映了招标人对投标的要求，特别要注意项目的资金来源、投标书的编制和递交、投标保证金、更改或备选方案、评标方法等，重点在于防止（）。A.投错标段B.突破最高限价C.废标D.投标保证金时间与标书有效期是否一致正确答案：C[单选题]89.根据工程建设的不同阶段，建设工程合同可以分为（）。A.固定总价合同和固定单价合同B.建筑工程总包合同和分包合同C.勘察合同、设计合同和施工合同D.供水供电合同和运输合同正确答案：C参考解析：根据工程建设的不同阶段，建设工程合同可以分为勘察合同、设计合同和施工合同。[单选题]90.某项目进口一批工艺设备，其银行财务费为4万元，外贸手续费为19万元，关税税率为20%，增值税税率为17%，抵岸价为1790万元。该批设备无消费税和海关监管手续费，则该批进口设备的到岸价格（CIF）为（）万元。A.745.57B.1258.55C.274.93D.4837.84正确答案：B[单选题]91.某综合楼装饰工程，内墙面为高级涂料、外墙面幕墙、石材镶贴；楼地面为大理石、花岗岩、木地板；天棚为高级涂料、造型吊顶；门窗为彩板、塑钢门窗，则其类别为（）A.装饰一类B.装饰二类C.建筑一类D.建筑二类正确答案：A[单选题]92.在（）合同的履行过程中，如果业主没有要求变更原定的承包内容，承包商在完成承包任务后，不论其实际成本如何，均应按合同价获得工程款的支付。A.固定总价B.单价C.可调总价D.成本加酬金正确答案：A参考解析：承包商按投标时业主接受的合同价格一笔包死。在合同履行过程中，如果业主没有要求变更原定的承包内容，承包商在完成承包任务后，不论其实际成本如何，均应按合同价获得工程款的支付。采用固定总价合同时，承包商要考虑承担合同履行过程中的主要风险，因此，投标报价较高。固定总价合同的适用条件一般为：（1）工程招标是的设计深度已达到施工图设计的深度，合同履行过程中不会出现较大的设计变更，以及承包商依据的报价工程量与实际完成的工程量不会有较大差异。（2）工程规模较小，技术不太复杂的中小型工程或承包工作内容较简单的工程部位。这样，可以使承包商在报价时能够合理地预见到实施过程中可能遇到的各种风险。（3）工程合同期较短（一般为1年之内），双方可以不必考虑市场价格浮动可能对承包价格的影响。[单选题]93.工程索赔中最关键和最主要的依据是（）。A.国家法律、法规B.国家、部门和地方有关的标准、规范和定额C.工程施工合同文件D.工程施工合同履行过程中与索赔事件有关的各种凭证正确答案：C参考解析：本题的考点为工程索赔。工程施工合同是工程索赔中最关键和最主要的依据，工程施工期间，发承包双方关于工程的洽商、变更等书面协议或文件，也是索赔的重要依据。[单选题]94.养路费及车船使用税指施工机械按照国家规定和有关部门规定应缴纳的养路费、车船使用税、保险费及年检费。其属于（）。A.施工机械使用费B.与工程无关的费用C.企业管理费D.设备购置费正确答案：C[单选题]95.根据我国现行有关规定，工程造价咨询企业资质有效期届满，需要继续从事工程造价咨询活动的，需提出资质延续申请。被准予延续的，其资质有效期可延续（）年。A.1B.2C.3D.5正确答案：C[单选题]96.风险转移主要包括保险转移和非保险转移两大类，下列风险应对策略中，不属于非保险转移的是指（）。A.业主通过合同条款转移B.承包商通过项目分包C.实施第三方担保D.业主放弃项目正确答案：D[单选题]97.某企业拟建一幢宿舍楼，预计建设工期为半年，整体工程的合同价款总额已经确定，预计在施工过程中不会随物价变化而变化，最适合的合同价形式为（）。A.固定合同总价B.固定合同单价C.可调值总价D.纯合同单价正确答案：A[单选题]98.建设部制订的《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工报告（）后，工程自动进入缺陷责任期。A.14天B.30天C.60天D.90天正确答案：D[单选题]99.限额设计的表述是正确的是（）。A.限额设计以动态投资为控制对象B.限额设计有利于提高设计方案的先进性C.限额设计着眼于项目全寿命费用的节约D.限额设计要求按分解的投资进行专业设计正确答案：D[单选题]100.造价员资格证书原则上每（）年检验一次。A.3B.4C.2D.1正确答案：A[单选题]101.下列不属于项目合理建设规模的确定方法是（）。A.盈亏平衡产量分析法B.最低成本法C.平均成本法D.生产能力平衡法正确答案：B参考解析：本题的考点为项目合理建设规模的确定方法。项目合理建设规模的确定方法包括：盈亏平衡产量分析法；平均成本法；生产能力平衡法；政府或行业规定。[单选题]102.下列索赔的条件中，（）是指索赔要求合情合理，符合实际情况，真实反映由于干扰事件引起的实际损失、采用合理的计算方法等。A.客观性B.合法性C.合理性D.公平性正确答案：C参考解析：索赔是受损失者的权力，其根本目的在于保护自身利益，挽回损失，避免亏本。要想取得索赔的成功，提出索赔要求必须符合以下基本条件：1.客观性：是指客观存在不符合合同或违反合同的干扰事件，并对承包商的工期和费用造成影响、这些干扰事件还要有确凿的证据说明。2.合法性：当施工过程产生的干扰，非承包商自身责任引起时，按照合同条款对方那个应给予补偿。索赔要求必须符合本工程施工合同的规定。按照合同法律文件，可以判定干扰事件的责任由谁承担、承担什么样的责任、应赔偿多少等。所以，不同的合同条件，索赔要求具有不同的合法性，因而会产生不同的结果。3.合理性：是指索赔要求合情合理，符合实际情况，真实反映由于干扰事件引起的实际损失、采用合理的计算方法等。承包商不能为了追求利润，滥用索赔，或者采用不正当手段搞索赔，否则会产生以下不良影响：（1）合同上方关系紧张，互不信任，不利于合同的继续实施和双方的进一步合作。（2）承包商信誉受损，不利于将来的继续经营活动。在国际工程承包中，不利于在工程所在国继续扩展业务。任何业主在招标中都会对上述承包商存有戒心，敬而远之。（3）在工程施工中滥用索赔，对方会提出反索赔的要求。如果索赔违反法律，还会受到相应的法律处罚。综上所述，承包商应该正确地、辩证地对待索赔问题。[单选题]103.下列不属于工程造价职能的是：（）。A.预测职能B.控制职能C.评价职能D.核算职能正确答案：D[单选题]104.依据《中华人民共和国招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.40B.30C.20D.10正确答案：C[单选题]105.某市一栋普通办公楼为框架结构3000㎡，建筑工程直接费为370万元，其中：毛石基础为39元/㎡，而今拟建一栋办公楼3500㎡，是采用钢筋混凝土带形基础为51元/㎡，其他结构相同。该拟建办公楼直接费的造价概算适合采用（）。A.概算定额法B.概算指标法C.扩大单价法D.类似工程预算法正确答案：B[单选题]106.联合试运转费是指（）。A.单机无负荷试运转的调试费B.系统联动无负荷试运转的调试费C.整个车间联合试运转发生的费用D.整个车间联合试运转发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分正确答案：D[单选题]107.工程建设法律关系的构成要素不包括（）。A.主体B.客体C.内容D.时间正确答案：D[单选题]108.在建设工程施工专业分包合同中，其合同的当事人是（）。A.业主和承包商B.承包人和分包人C.业主和分包人D.业主和设备供应商正确答案：B[单选题]109.在建设工程招标投标中，经资格后审不合格的投标人（）。A.不得参加投标B.需重新提交审查资料C.编制的投标书作废标处理D.需酌情扣除评标得分正确答案：C[单选题]110.在购置进口设备的时候，外贸手续费费率一般取（）。A.0.5%B.1.5%C.2%D.2.5%正确答案：B[单选题]111.承包方在工程变更确认后（）内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。A.7天B.14天C.15天D.28天正确答案：B[单选题]112.下列论述说法正确的是（）。A.采用工程量清单计价模式的建设工程既可用综合单价法计价，也可用工料单价法计价。B.全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的建设工程项目必须实行工程量清单计价。C.工程量清单项目基本以一个综合实体考虑，一般一个项目包括多项工程内容。D.工程量清单计价模式中的工程量计算规则在国家标准《建设工程工程量清单计价规范》的指导下，由各地区（省、自治区、直辖市）自行制定，在本地区域内统一。正确答案：C[单选题]113.我国《招标投标法》规定，评标应由（）依法组建的评标委员会负责。A.地方政府相关行政主管部门B.招标代理人C.中介结构D.招标人正确答案：D[单选题]114.某一全部使用政府投资的建设项目，工程价款结算总额为6600万元，则该工程的保证金一般为（）万元。A.396B.198C.330D.660正确答案：C[单选题]115.竣工验收报告中，下列不属于工程建设概况的内容是（）。A.建设项目B.建设依据C.工程概况D.建设投资正确答案：D参考解析：本题的考点为工程建设概况的分类。工程建设概况包括建设项目及工程概况、建设依据、工程自然条件、建设规模、建设管理情况等。[单选题]116.A.B.C.D.正确答案：D[单选题]117.招标工程合同约定的内容不得违背招投标文件的实质性内容，招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以（）为准。A.招标文件B.评标文件C.中标文件D.投标文件正确答案：D[单选题]118.预算定额中的人工消耗指标包括（）。A.基本用工和人工幅度差B.基本用工、辅助用工和人工幅度差C.基本用工、材料超运距用工、辅助用工和人工幅度差D.基本用工、材料超运距用工、辅助用工正确答案：C[单选题]119.根据《工程造价咨询企业资质等级标准》的甲级资质标准规定，工程造价咨询企业的注册资本不少于人民币（）万元。A.10B.50C.100D.1000正确答案：C参考解析：本题的考点为甲级资质标准。企业注册资本不少于人民币100万元。[单选题]120.以下不属于承包商主要合同关系的是（）。A.工程承包合同B.设备、材料采购合同C.项目监理合同D.劳动分包合同正确答案：C[单选题]121.油漆工程，以下说法错误的是（）A.木材面金漆按底漆二遍、面漆（金漆）二遍考虑B.过氯乙烯漆做法为底漆一遍，磁漆二遍，清漆二遍C.调和漆定额按二遍考虑D.聚酯清漆、聚酯混漆定额按三遍考虑正确答案：A[单选题]122.对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用（）合同。A.固定总价B.固定单价C.调值总价D.成本加酬金正确答案：C[单选题]123.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为（）个月。A.1.5B.0.9C.1.2D.3.6正确答案：B[单选题]124.投标报价时，除施工取费定额另有规定外，企业对综合费用（）计取。A.应按弹性区间费率的上限B.应按弹性区间费率的中值C.应按弹性区间费率的下限D.可参考弹性区间费率自主确定正确答案：D参考解析：企业对综合费用可参考弹性区间费率自主确定。[单选题]125.其他项目清单中，预留金指业主为（）而预留的金额。A.不可能发生的设计变更B.可能发生的工程变更C.一定发生的设计变更D.应该发生的工程量变更正确答案：B[单选题]126.利用不同建筑标准下的工程量、造价、用工三个单方基本值表对施工图预算进行审查的方法是（）。A.标准预算审核法B.筛选审查法C.利用手册审查法D.分解对比审核法正确答案：B[单选题]127.不包含在建筑安装工程费用的间接费中是（）。A.财务费B.措施经费C.企业管理费D.工程定额测定费正确答案：B[单选题]128.下列文件中，属于要约邀请文件的是（）。A.投标书B.中标通知书C.招标公告D.承诺书正确答案：C参考解析：招标公告应当在国家指定的报刊和信息网络上发布，属于要约邀请文件。[单选题]129.下列选项中，（）是指在项目实施过程中，对影响项目成本的各项要素，即施工生产所耗费的人力、物力和各项费用开支，采取一定措施进行监督、调节和控制，及时预防、发现和纠正偏差，保证项目成本目标的实现。A.成本预测B.成本控制C.成本分析D.成本核算正确答案：B[单选题]130.设计概算是编制和确定建设项目（）。A.从筹建到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件B.从筹建到竣工交付使用所需全部费用的文件C.从开工到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件D.从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件正确答案：B[单选题]131.下列不属于建筑安装工程直接费用的是（）。A.安全施工费B.夜间施工费C.二次搬运费D.固定资产使用费正确答案：D参考解析：建筑安装工程直接费是指施工过程中耗费的构成工程实体和有助于工程形成的各项费用，包括直接工程费和措施费。固定资产使用费不在此范围。[单选题]132.取得造价工程师职业资格证书的人员，可自执业资格证书签发之日起（）内向聘用单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门或者国务院有关部门提出注册申请。A.2个月B.1年C.6个月D.2年正确答案：B[单选题]133.《中华人民共和国合同法》规定，建设工程合同应当采用（）形式。A.口头B.书面C.默示D.其他正确答案：B参考解析：本题的考点为建设工程合同。建设工程合同应当采用书面形式。[单选题]134.某施工机械预计使用10年，耐用总台班数为2000台班，使用期内有3个大修周期，一次大修理费为4500元，则台班大修理费为（）元。A.6.75B.4.50C.0.84D.0.56正确答案：A参考解析：大修理费是指施工机械按规定的大修理间隔台班进行必要的大修理，以其正常功能所需的费用。台班大修理费=（一次大修理费×寿命周期大修理次数）/耐用总台班=（4500×3）/2000=6.75元[单选题]135.按照建设部印发的《建设工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》的要求，投标报价应不低于工程所在地省级工程造价管理机构测定的措施费用标准的（）。A.95%B.90%C.85%D.80%正确答案：B[单选题]136.甲公司中标成为某写字楼工程合法的施工总承包人。改工程分为桩基础工程、主体结构工程、暖通水电工程三个部分，甲工程选择了几家符合资质条件的工程公司，经项目业主认可，拟按下列方案之一进行分包。其中建筑法不允许的方案是（）。A.将桩基础工程交给乙基础工程公司承包，自己负责其余部分的施工B.将桩基础和暖通水电工程分别交给乙基础工程公司和丙安装工程公司承包，自己负责主体结构施工C.将桩基础、暖通水电工程和主体结构分别交给乙基础工程公司、丙安装公司和丁公司承包D.将暖通水电工程交给丙安装公司承包，自己负责桩基础工程和主体结构施工正确答案：C[单选题]137.依据《中华人民共和国税收征收管理法》的规定，纳税人、扣缴义务人应按照法律、行政法规确定的期限缴纳税款。纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局批准，可以延期缴纳税款，但是最长不得超过（）个月。A.一B.两C.三D.四正确答案：C[单选题]138.为确保项目信息合理收集和传输，以及最终处理所需实施的一系列过程是指（）。A.项目时间管理B.项目人力资源管理C.项目沟通管理D.项目采购管理正确答案：C参考解析：本题的考点为项目沟通管理。是指为确保项目信息合理收集和传输，以及最终处理所需实施的一系列过程。[多选题]1.建设工程全面造价管理包括（）造价管理。A.全寿命期B.全过程C.全要素D.全时效E.全方位正确答案：ABCE[多选题]2.基本建设项目按其建设性质可以划分为（）。A.新建项目B.扩建项目C.恢复项目D.环境保护项目E.迁建项目正确答案：ABCE[多选题]3.有效控制工程造价，应做到（）。A.以施工阶段为重点B.实施全过程造价控制C.加强工程造价控制的主动性D.技术与经济相结合E.以施工图预算为全过程控制目标正确答案：BCD[多选题]4.我国目前在工程量清单计价过程中存在的问题有（）。A.企业缺乏自主报价的能力B.缺乏与工程量计价相配套的工程造价管理制度C.对工程量清单计价模式本身认识还有所欠缺D.不能向业主提供合理准确的报价信息E.不便于中标企业组织施工，控制成本正确答案：ABC[多选题]5.在下列各项中，属于建设工程项目工程造价的有（）。A.建设期利息B.设备及工器具购置费C.预备费D.流动资产投资E.工程建设其他费正确答案：ABCE[多选题]6.以下是按照投资的费用性质分类的定额是（）。A.建筑工程定额B.安装工程定额C.建筑企业定额D.建筑施工定额E.建筑工程费用定额正确答案：ABE[多选题]7.竣工决算的内容主要包括（）。A.竣工决算报告情况说明书B.竣工决算财务报告C.竣工财务决算报表D.工程竣工图E.工程造价比较分析正确答案：ACDE参考解析：竣工决算的内容主要包括：竣工决算报告情况说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图、工程造价比较分析。[多选题]8.合同示范文本专用条款中供选择的进度款的结算方式有（）。A.按月结算与支付B.分段结算与支付C.按季结算与支付D.按形象进度结算与支付正确答案：AB[多选题]9.利用国外贷款的利息计算中，年利率应综合考虑贷款协议中向贷款方加收的（）。A.手续费B.管理费C.承诺费D.转贷费E.担保费正确答案：ABC参考解析：本题的考点为建设期利息估算。国外贷款利息的计算中，还应包括国外贷款银行根据贷款协议向贷款方以年利率的方式收取的手续费、管理费、承诺费；以及国内代理机构向贷款单位收取的转贷费、担保费、管理费等。[多选题]10.以下表述中（）是正确的。A.注册造价工程师应当在本人承担的工程造价成果文件上签字并盖章B.注册造价工程师不得以个人名义承接工程造价业务C.注册造价工程师与当事人有利害关系的，应当主动迴避D.注册造价工程师可以代替执业律师进行经济纠纷诉讼E.注册造价工程师不可以进行工程索赔费用的计算正确答案：ABC[多选题]11.法律关系的变更，是指法律关系的（）发生变化。A.主体B.内容C.客体D.主观方面E.客观方面正确答案：ABC[多选题]12.人工单价的确定涉及的变量有（）。A.基本工资B.工资性补贴C.劳动保险费D.职工福利费E.生产工人劳动保护费正确答案：ABDE[多选题]13.建设地区的选择要遵循的基本原则有（）。A.能带来良好的投资收益原则B.靠近原料、燃料提供地和产品消费地的原则C.工业项目适当聚集的原则D.工业建设项目应远离居民区原则E.有良好的地质地理环境原则正确答案：BC参考解析：本题的考点为建设地区的选择要遵循的基本原则。建设地区的选择要遵循以下两个基本原则：第一，近原料、燃料提供地和产品消费地的原则；第二，工业项目适当聚集的原则。[多选题]14.工程造价计价依据必须满足以下（）要求。A.准确可靠，符合实际B.可信度高，有权威性C.数据化表达，便于计算D.定性描述清晰，便于正确利用E.变化无常，符合市场规律正确答案：ABCD[多选题]15.清单计价法的施工机械费构成包括（）。A.折旧费B.大修理费C.人工费D.燃料动力费E.管理费正确答案：ABCD[多选题]16.在实际应用中，现金流量因工程经济分析的范围和经济评价方法不同，分为（）。A.财务现金流量B.当前现金流量C.国民经济效益费用流量D.预计现金流量E.已发生现金流量正确答案：AC参考解析：在实际应用中，现金流量因工程经济分析的范围和经济评价方法不同，分为财务现金流量和国民经济效益费用流量，前者用于财务评价，后者用于国民经济评价。[多选题]17.下列费用中不属于人工单价组成内容的有（）。A.生产工人的劳保福利费B.生产工人的工会经费和职工教育经费C.现场管理人员的工资D.生产工人辅助工资E.生产工人退休后的退休金正确答案：BCE参考解析：不属于人工单价组成内容的有：生产工人的工会经费和职工教育经费；现场管理人员的工资；生产工人退休后的退休金。[多选题]18.根据我国《合同法》，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，建设工程合同包括（）等。A.工程咨询合同B.项目管理合同C.工程勘察合同D.工程设计合同E.施工合同正确答案：CDE参考解析：本题的考点为建设工程合同类型。根据我国《合同法》，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。[多选题]19.关于附条件和附期限的合同，以下说法正确的是（）。A.附生效条件的合同，自条件成就时生效B.附解除条件的合同，自条件成就时失效C.附生效期限的合同，自期限界满时生效D.附终止期限的合同，自期限届满时失效E.当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件不成就正确答案：ABCD[多选题]20.根据我国《建设工程造价员管理暂行办法》规定，下列关于造价员资格证书管理的论述中，正确的有（）。A.资格证书原则上每2年检验一次B.在建设工程造价活动中有不良记录的，验证不合格C.无工作业绩的，验证不合格D.未按规定参加继续教育的，验证不合格E.在两个及其以上单位以造价员名义从业的，验证不合格正确答案：BCDE[多选题]21.下列属于工人工作定额时间的内容有（）。A.休息时间B.多余工作时间C.不可避免中断时间D.偶然工作时间E.施工本身造成的停工时间正确答案：AC[多选题]22.下列属于仲裁的基本原则的是（）。A.严密性原则B.依法独立进行原则C.严肃性与强制性原则D.协作原则E.自愿原则正确答案：BE参考解析：仲裁的基本原则：自愿原则；依法公平合理解决纠纷原则；当事人协议选定仲裁委员会的原则；独立仲裁的原则；一裁终局原则。[多选题]23.《合同法》的基本原则有（）A.平等原则B.自愿原则C.公平原则D.公正原则E.诚实信用的原则正确答案：ABCE[多选题]24.关于竣工图，以下说法正确的是（）。A.原设计施工图竣工没有变动的，由施工单位加盖“竣工图”标志后即作为竣工图B.原图虽有一般设计变更，但能将原施工图加以修改作为竣工图的，可不重新绘制竣工图C.原图有结构形式的重大变更，应由原设计单位在其上修改、补充后作为竣工图D.为了满足竣工验收和竣工决算需要，应绘制反映竣工工程全部内容的工程设计平面示意图E.竣工图是工程进行竣工验收、维护改建和扩建的依据，是工程的重要技术档案正确答案：ABDE[多选题]25.《招标投标法》规定，（）可以作为招标人A.法人B.自然人C.其他组织D.愿意招标的人E.具有编制招标文件能力的人正确答案：AC[多选题]26.工程项目经批准新开工建设，项目即进入安装阶段，以下（）可能作为项目新开工日期。A.工程项目设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽开始施工的日期B.不需开槽的工程，正式开始打桩的日期就是开工日期C.需要进行大量土、石方工程的，以开始进行土方、石方工程的日期作为正式开工日期D.分期建设的项目分别按各期工程开工的日期计算E.如果工程地质勘察、平整场地工作在先，则将其开始的日期作为正式开工日期正确答案：ABCD[多选题]27.可行性研究对工程造价确定与控制的影响有（）。A.项目可行性研究结论的正确性是工程造价合理性的前提B.项目可行性研究的内容是决定工程造价的基础C.工程造价高低、投资多少也影响可行性研究结论D.项目可行性研究的目标是实现工程造价确定与控制E.可行性研究的深度影响投资估算的精确度，也影响工程造价的控制效果正确答案：ABCE参考解析：本题的考点为可行性研究对工程造价确定与控制的影响。从项目可行性研究报告的内容与作用可以看出，项目可行性研究与工程造价的合理确定与控制有着密不可分的联系：项目可行性研究结论的正确性是工程造价合理性的前提；项目可行性研究的内容是决定工程造价的基础；工程造价高低、投资多少也影响可行性研究结论；可行性研究的深度影响投资估算的精确度，也影响工程造价的控制效果。[多选题]28.关于竣工验收的说法正确的有（）。A.是建设工程的最后阶段B.是投资成果转入生产或使用的标志C.向使用单位交工的过程D.审查投资使用是否合理的重要环节E.是全面检验建设项目是否符合设计要求和工程质量检验标准的重要环节正确答案：ABDE参考解析：本题的考点为竣工验收的含义。按照我国建设程序的规定，竣工验收是建设工程的最后阶段，是建设项目施工阶段和保修阶段的中间过程，是全面检验建设项目是否符合设计要求和工程质量检验标准的重要环节，审查投资使用是否合理的重要环节，是投资成果转入生产或使用的标志。只有经过竣工验收，建设项目才能实现由承包人管理向发包人管理的过渡，它标志着建设投资成果投入生产或使用，对促进建设项目及时投产或交付使用、发挥投资效果、总结建设经验有着重要的作用。[多选题]29.工程实践中，综合单价的组价方法主要有（）。A.用费率形式的组价B.参照市场价格估算C.依据定额计算D.根据实际费用估算E.根据招标文件列出的内容和要求按有关计价规定估算正确答案：CD[多选题]30.下列定额中，属于计价性定额的有（）A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标E.投资估算指标正确答案：BCD[多选题]31.合同法规定：当事人订立合同有[E]种形式，其书面形式包括：（）A.五B.合同书C.信件D.数据电文等E.三正确答案：BCD[多选题]32.流动资金是指生产经营性项目投产后，用于购买（）等所需的周围资金。A.原材料B.燃料C.支付工资D.其他经营费用E.固定资产正确答案：ABCD[多选题]33.可调总价合同常用的调价方法有（）。A.文件证明法B.票据价格调整法C.公式调价法D.实报实销法E.造价指数法正确答案：ABC[多选题]34.工程造价咨询企业资质等级分为（）。A.甲级B.乙级C.丙级D.暂定级E.丁级正确答案：AB[多选题]35.工程项目全部建完，经过各单位工程的验收，符合设计要求，并具备（）等必要文件资料后，由项目主管部门或建设单位向负责验收的单位提出竣工验收申请报告A.竣工图B.竣工决算C.工程总结D.实地查验建筑安装了程实体E.考核投资效益正确答案：ABC参考解析：建设项目竣工验收，按被验收的对象划分，可以分为：单位工程验收、单项工程验收及工程整体验收（称为“动用验收”）。通常所说的建设项目竣工，指的是“动用验收”，是指发包人在建设项目按批准的设计文件所规定的内容全部建成后，向使用单位交工的过程。其验收程序是：整个建设项目按设计要求全部建成，经过第一阶段的交工验收，符合设计要求，并具备竣工图、竣工结算、竣工决算等必要的文件资料后，由建设项目主管部门或发包人，按照国家有关部门关于《建设项目竣工验收办法》的规定，及时向负责验收的单位提出竣工验收申请报告，按现行验收组织规定，接受由银行、物资、环保、劳动、统计、消防及其他有关部门组成的验收委员会或验收组的验收，办理固定资产移交手续。验收委员会或验收组负责建设项目的竣工验收工作，听取有关单位的工作报告，审阅工程技术档案资料，并实地查验建筑工程和设备安装情况.对工程设计、施工和设备质量等方面提出全面的评价。[多选题]36.工程承包中不可避免地出现索赔的影响因素有（）。A.人民币升值B.施工进度变化C.施工图纸的变更D.施工机械发生故障E.施工现场条件变化正确答案：BCE[多选题]37.审查施施工图预算的重点应放在（）。A.编制人员有无资质B.预算单价套用是否正确C.工程量计算是否准确D.各项取费是否符合规定正确答案：BCD[多选题]38.下列不属于人工单价的是（）。A.生产工人的劳动保护费B.生产工人的工会经费和职工教育经费C.现场管理人员的工资D.生产工人辅助工资E.生产工人退休后的退休金正确答案：BCE[多选题]39.属于建设工程施工合同内容的有（）等。A.工程范围B.工程进度C.建设工期D.工程质量E.工程造价正确答案：ACDE参考解析：本题的考点为工程施工合同的内容。工程施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。[多选题]40.工程量清单计价活动是（）很强的一项工作，涉及国家的法律、法规和标准规范比较广泛。A.政策性B.法律性C.经济性D.技术性E.合理性正确答案：ACD[多选题]41.成本加酬金合同的形式