合同全真模拟试题

合同全真模拟试题

工程建设合同管理模拟考试试卷(一)一、单选题(共50题，每小题1分。每小题的备选项中，只有1个最符合题意)1.合同法律关系()，是参加合同法律关系，享有对应权利、承当对应义务的当事人。A.主体B.客体C.内容D.事实2.监理工程师在推行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当规定()赔偿损失。A.建设单位B.监理单位C.监理工程师D.项目经理3.下列哪些财产能够抵押()。A.土地全部权B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.抵押人全部的房屋D.有争议的财产4.下列有关合同公证与签证的相似点与区别的说法对的的是()。A.公证普通实施自愿申请原则，签证反之B.签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为C.公证与签证的效力等同D.公证和签证在我国域内和域外都有法律效力5.可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求()撤销。A.建设行政主管部门B.设计单位C.监理单位D.人民法院6.在下列几个情形中，()合同是可变更的合同。A.损害公共利益的B.以正当活动掩盖非法目的的C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D.以欺诈、胁迫等手段，使对方在违反真实意思的状况下订立的7.在下列解决合同纠纷的方式中，()是不以双方自愿为前提的。A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼8.在仲裁中，申请人经书面告知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可半途退庭的，能够()。A.视为撤回仲裁申请B.视为无仲裁合同C.缺席裁决D.移交人民法院判决9.建设项目施工规模在()万元人民币以上估算价的必须进行招标。A.50B.100C.200D.30010.工程建设监理招标的宗旨是对监理单位()的选择。A.报价B.能力C.资历信誉D.规模和经济实力11.公开招标与邀请招标在招标程序上的重要差别体现为()。A.与否进行资格预审B.与否组织现场考察C.与否解答投标单位的质疑D.与否公开开标12.因承包人的违反合同行为造成工程竣工时间的延长，监理单位()。A.不承当责任B.监理单位承当全部责任C.监理单位承当监督不力的责任D.监理单位承当连带责任13.施工期间施工承包人从节省工程投资的角度，向监理工程师提出变更部分工程设计的建议。发包人接受建议后，由于设计人当时因人力资源的限制不能在规定的时间内完毕变更任务，与设计人协商并经设计人同意将此部分工作委托其它设计单位完毕。变更图纸通过监理工程师审核后用于施工，但施工中发现修改的设计存在重大缺点。就设计合同而言，应由()承当责任。A.发包人B.设计人C.施工承包人D.监理工程师14.某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用()合同。A.可调价的总价B.不可调价的总价C.单价D.成本加酬金15.在施工过程中，发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需重新检查的，()。A.检查由发包人负责，费用由承包人负责B.检查由发包人负责，费用由发包人负责C.检查由承包人负责，费用由承包人负责D.检查由承包人负责，费用由发包人负责16.如果在建设工程施工合同推行过程中承包人提出了分包规定，则()。A.只需通过发包人的书面同意即可B.只需通过工程师的书面同意即可C.需通过发包人的书面同意，同时也应提请工程师同意D.任选发包人和工程师同意都行17.工程师的检查检查原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行，检查检查合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期解决为()。A.追加合同价款和工期损失全部由业主承当B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承当C.追加合同价款由承包商承当，工期予以顺延D.工期不予顺延，但追加合同价款由业主予以赔偿18.某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并商定了逾期交货的违约金。第一批水泥准时交货，第二批水泥虽迟于合同商定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方()。A.不必追究对方的违约责任B.按300t的数量计算违约金C.按100t的货款计算违约金D.按逾期15天的时间计算违约金19.承包商施工中碰到图纸未标明的地下障碍物造成施工成本增加，为此提出13万元的索赔规定。工程师与承包商协商并进行施工效率对比后，确认承包商成本的增加额应为10万元。前期施工中曾碰到过好于合同中阐明的条件，承包商在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项报价节省了2万元。工程师就此项索赔应同意的赔偿额应为()万元。A.8B.10C.11D.1320.公司法人()获得法人资格。A.成立之日B.注册资金到位后C.建立组织机构后D.经工商行政管理机关核准登记后21.在下列各项中，符合代理特性的是()。A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为B.代理人以自己的名义实施代理行为C.代理人在授权范畴内独立地体现自己的意志D.代理行为的民事责任由代理人承当22.下列财产中，()不得抵押。A.土地全部权B.土地使用权C.房屋D.交通运输工具23.某工程双方按口头合同委托的施工任务，但双方始终没有订立书面合同。在施工任务完毕后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定()。A.尚无合同关系B.合同没有成立C.合同已经成立D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承当责任24.一种施工合同的当事人在合同中未选择合同管辖，施工合同发生纠纷后，施工公司应当向()人民法院提出诉讼申请。A.施工公司所在地B.工程所在地C.合同订立地D.建设单位所在地25.在下列合同中，()合同是可撤销的合同。A.造成对方人身伤害而免责的B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的C.在订立时显失公平的D.违反法律强制规定的26.工程建设合同纠纷的仲裁由()的仲裁委员会仲裁。A.工程所在地B.建设单位所在地C.施工单位所在地D.双方选定27.在仲裁中，被申请人经书面告知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可半途退庭的，能够()。A.视为撤回仲裁申请B.视为无仲裁合同C.缺席裁决D.移交人民法院判决28.工程设计招标的评标过程，重要考虑的因素是()。A.设计取费高低B.设计单位的资历C.设计方案的优劣D.设计任务完毕的进度29.招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由()决定中标人。A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.建设行政主管部门30.工程标底是工程项目的()。A.中标合同价格B.招标预期价格C.施工结算价格D.工程概算总价格31.合同内商定委托人免费为监理机构提供测量设备，完毕监理工作后，监理单位()。A.向委托人支付使用费并偿还委托人B.可将设备免费带走C.可向委托人支付使用期间的折旧费后带走D.不需向委托人支付任务费用偿还委托人32.设计人完毕了规定设计任务的25%时，发包人由于建设资金的融资碰到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的告知后，其后果解决应为()。A.设计人没收发包人支付的定金B.设计人没收定金，发包人再支付合同价25%的设计费C.发包人应支付合同价50%的设计费D.设计人没收定金，发包人再支付合同价50%的设计费33.构成施工合同文献的下列几部分能够互为解释，互为阐明。当出现含糊不清或矛盾时，含有第一优先解释次序的文献是()。A.合同专用条款B.投标书C.合同书D.合同通用条款34.在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的解决是()。A.如果发包人规定承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理对应的申报手续，承当申报、实验、使用等费用B.如果发包人规定承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理对应的申报手续，承包人承当申报、实验、使用等费用C.若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先获得工程师的承认，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承当有关费用D.若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先获得工程师承认，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承当有关费用35.在设备安装工程中，含有单机无负荷试车条件的，应当由()组织试车。A.发包人B.监理单位C.设备供应商D.承包人36.在施工合同中，因工程师指令失误和其它非承包人因素发生的追加合同价款，由()承当。A.承包人B.发包人C.工程师D.工程师与发包人共同37.订购80m3木材的合同，在合同商定的时间交付了60m3木材。供货方组织货源再次发货前向采购方发出了继续发货告知，但在合同商定时限内采购方对此发货告知未予以任何回复，则对这A.供货方不应再继续发运B.供货方发运后，采购方有权拒收C.供货方发运后，采购方应接受并及时支付合同商定的货款D.供货方发运后，采购方应接受并及时支付扣除违约金后的货款38.FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，在解决业主与承包商合同争议时，相称于我国法律规定解决合同争议方式中的()。A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼39.合同法律关系内容涉及()。A.行为B.权利C.当事人D.智力成果40.工程建设中甲施工公司的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由()承当。A.乙项目经理B.甲施工公司C.建设单位D.具体施工人员41.定金是指当事人双方为了确保债务的推行，商定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。其数额由双方商定，但不得超出主合同标的额的()。A.10%B.20%C.25%D.30%42.A公司授权其采购员甲到B公司购置一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与B公司订立了购置一批电视机的合同，发生纠纷后，应当()。A.规定甲支付电视机的货款B.A公司向B公司免费退货C.由B公司交付计算机，A公司支付计算机的货款D.由B公司交付电视机，A公司支付电视机的货款43.根据我国合同法的有关规定，下列()情形的要约能够撤销。A.重要约已经达成受要约人B.要约人拟定了承诺期限C.要约人明示要约不可撤销D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为推行合同作了准备工作44.合同生效后，当事人对合同价款商定不明确的，也无法通过其它办法拟定，能够按照()价格推行。A.订立合同时订立地的市场B.订立合同时推行地的市场C.推行合同时订立地的市场D.推行合同时推行地的市场45.当事人既商定违约金，又商定定金的，一方违约时，()承当赔偿责任。A.未违约方只能根据定金条款规定对方B.违约方有权选择合用的违约金或定金条款C.未违约方有权选择合用的违约金或定金条款规定对方D.未违约方采用违约金条款加定金条款计算之和规定对方46.当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的，能够向()申请撤销裁决。A.该仲裁委员会B.仲裁委员会所在地的行政机关C.仲裁委员会所在地的基层人民法院D.仲裁委员会所在地的中级人民法院47.招标投标法规定，应由()监督招标活动与否依法进行。A.招标人的董事会B.招标代理机构C.仲裁机构D.建设行政主管部门48.投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是()。A.市场行为B.公司行为C.正当竞争行为D.不正当竞争行为49.招标单位在评标委员会中不得超出三分之一，其别人员应来自()。A.参加竞争的投标人B.招标单位的董事会C.上级行政主管部门D.省、市政府部门提供的专家名册50.承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节省了施工成本，此时监理单位()。A.应从委托人方获得附加监理酬金B.应从委托人方获得额外监理酬金C.应从承包方获得合理化建议的奖金D.不应从任何一方获得额外奖励或酬金二、多选题(共30题，每小题2分。每小题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，最少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)51.合同法律关系由()等要素构成。A.主体B.客体C.行为D.事件E.内容52.质押涉及()。A.工程质押B.动产质押C.权利质押D.地产质押E.不动产质押53.全部的合同的订立都必须通过()。A.要约引诱B.要约C.承诺D.同意E.公证54.在合同推行中，应当先推行合同的一方有确切证据证明对方有()情形之一时，能够行使抗辩权。A.未按合同商定办理保险B.经营状况严重恶化C.为逃避债务转移财产、抽逃资金D.合同推行的准备不充足E.丧失商业信誉55.建设行政主管部门发现()状况时，可视为招标人违反招标投标法的规定。A.没有编制标底B.在资格审查条件中设立不允许外地区承包商参加投标的规定C.在评标办法中设立对外系统投标人压低分数的规定D.强制投标人必须结成联营体投标E.没有委托代理机构招标56.监理委托合同中，属于委托人权利有()。A.规划设计决定权B.工程设计变更审批权C.实施项目的质量监督控制权D.工程建设有关协作单位协调主持权E.生产工艺设计认定权57.设计合同规定设计人的义务涉及()。A.按商定时间提交设计文献B.组织设计审查会C.负责设计交底D.完毕必要的设计变更E.组织工程验收58.按照《施工合同文本》规定，在施工中由于()造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期能够顺延。A.承包人未能及时调配施工机械B.发生不可抗力C.雨季天数增多D.工程量变化和设计变更E.一周内非承包人因素停电、停水、停气等造成停工累计超出8小时59.在安全施工方面，()等应当由发包人承当。A.安全防护方法费用B.提出安全防护方法C.实施安全方法D.因承包人方法不力造成的事故责任E.因发包人因素造成的安全事故责任60.指定分包商的特点重要体现为()。A.业主选择实施该部分工程的施工单位B.指定分包商与业主订立合同C.承包商负责指定分包商施工的协调管理D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付E.指定分包商的违约行为视为承包商违约61.以代理权产生的根据不同，可将代理分为()。A.委托代理B.间接代理C.法定代理D.直接代理E.指定代理62.在下列财产中，()不能质押。A.工程B.汇票C.邮票D.地产E.专利权中的财产权63.下列有关要约的撤回和撤销的说法中，不对的的是()。A.要约的撤回和撤销的区别在于要约与否已经发生法律效力B.撤回要约的告知必须在要约达成受要约人之前达成受要约人C.撤回要约的告知能够在要约达成受要约人的同时达成受要约人D.撤销要约的告知应当在受要约人发出承诺告知之前达成受要约人E.撤销要约的告知能够在受要约人发出承诺告知的同时达成受要约人64.下列有关合同不当推行中的保全方法的说法对的的有()。A.保全方法涉及代位权和撤销权两种B.代位权是指债权人能够向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权C.代位权是指债权人能够向人民法院请求以债务人的名义代位行使债务人的债权D.债权人请求人民法院撤销债务人的行为的前提是债务人以明显不合理低价转让财产，对债权人造成损害的，并且受让人懂得该情形E.撤销权自债权人懂得或者应当懂得撤销事由之日起2年内行使65.投标单位有下列行为时，()招标单位可视其为严重违约行为而没收投标确保金。A.通过资格预审后不投标B.不参加开标会议C.中标后回绝订立合同D.开标后规定撤回投标书E.不参加现场考察66.委托人在监理合同中的委托工作内容能够是()。A.完毕设计任务B.制订特殊工艺的质量原则C.编制施工组织设计D.监督工程施工质量E.负责采购设备67.《建设工程施工合同文本》由()构成。A.合同书B.中标告知书C.通用条款D.工程量清单E.专用条款68.工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，批示承包人进行剥露后的重新取样实验。实验成果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的规定，但未达成合同商定的原则。工程师应鉴定()。A.质量合格B.需重新修复C.不赔偿费用但顺延合同工期D.顺延合同工期并追加合同价款E.承包人损失的工期和费用均不予赔偿69.发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检查或者实验的，由()。A.承包人负责检查实验B.发包人负责检查实验C.费用由发包人负责D.费用由承包人负责E.检查通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承当重新采购70.施工过程中，工程师根据工程的需要，能够就()状况公布变更指令。A.变化某单位工程的标高B.增加工程量清单中列明某项工作的数量C.从承包范畴内删减部分工作内容交与本地承包人施工D.为了协调施工干扰批示变化承包商某部分施工的时间E.批示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完毕新增工作71.担保方式涉及()等。A.确保B.抵押C.质押D.预付款E.定金72.下列有关抵押权的实现和有关质押的说法对的的有()。A.质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押B.抵押权的实现普通按抵押物登记的先后次序清偿C.抵押物未登记的，按照合同成立的先后次序清偿D.能够质押的权利涉及汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单E.全部股份、股票以及商标专用权、专利权、著作权中的财产权73.受要约人对要约内容的实质性变更涉及()等。A.违约责任的变更B.数量的变更C.增加建议性条款D.增加阐明性条款E.推行期限的变更74.违约责任，是指当事人任何一方不推行合同义务或者推行合同义务不符合商定而应当承当的法律责任。下列属于承当违约责任的形式的有()。A.继续推行B.采用补救方法C.赔偿损失D.支付违约金E.返还财产75.开标时，所列()状况之一视为废标。A.投标书逾期达成B.投标书未密封C.报价不合理D.无单位和法定代表人或其它代理人印鉴E.招标文献规定保函而无保函76.监理单位的义务涉及()。A.选择承当工程项目建设的实施单位B.与承包商订立施工合同C.公正地维护有关各方的正当权益D.不得泄露与本工程有关的保密资料E.不得参加可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动77.《建设工程施工合同文本》的附件涉及()等。A.合同书B.通用条款C.工程质量保修书D.专用条款E.发包人供应材料设备一览表78.施工合同推行过程中，发生()等状况，应给承包人顺延合同工期。A.发生设计变更B.发包人延误移交施工现场C.承包人采购的材料供货商未能准时交货D.基础开挖时碰到图纸未标明的地下通讯管线E.分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工79.在竣工验收和竣工结算中，承包人应当()。A.申请验收B.组织验收C.提出修改意见D.递交竣工结算报告E.移交工程80.分包商应立刻执行的变更指令涉及()的书面指令。A.业主直接送达B.工程师直接送达C.工程师代表直接送达D.承包商代表直接送达E.经承包商代表确认工程师公布

工程建设合同管理模拟考试试卷(二)一、单选题(共50题，每小题1分。每小题的备选项中，只有1个最符合题意)1.由于设计错误造成工程质量事故，发包人不解除合同状况下，设计人应承当的违约责任除了负责提出补救方法，()。A.不再承当其它赔偿责任B.返还设计合同规定的定金C.免收直接损失部分的设计费D.双倍返还设计合同规定的定金2.在下列合同文献中，()含有优先的解释效力。A.合同推行中工程洽商合同B.施工合同通用条款C.图纸D.施工合同专用条款3.有关隐蔽工程与重新检查的说法不对的的是()。A.工程师未能按规定时间提出延期规定，又未准时参加验收，承包人可自行组织验收，该检查视应视为工程师在场状况下进行的验收B.工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能规定承包人对已经隐蔽的工程进行重新检查C.无论工程师与否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可规定承包人对已经隐蔽的工程进行重新检查D.重新检查表明质量不合格，承包人承当由此发生的费用和工期损失4.设备安装工程含有联动无负荷试车条件的，应由()组织试车。A.发包人B.设计单位C.承包人D.设备供应单位5.因承包人的因素不能按期开工的，()推迟开工日期。A.承包人应以书面形式告知工程师B.应当通过工程师同意C.承包人与发包人协商D.应当通过建设行政主管部门同意6.设备监理在()检查合格后签发的文献是对设备运行性能达成合同规定的最后确认。A.无负荷试车B.带负荷试车C.性能检查D.确保期满7.承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出解决决定后，承包商对成果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商()。A.必须接受裁决委员会的决定B.能够将争议提交业主做决定C.能够提交仲裁机构做决定D.能够再次提交工程师做决定8.在下列经济法律关系主体中，()是法人。A.公司经理B.施工公司C.公司董事长D.施工队9.施工公司的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当规定()赔偿。A.施工公司B.施工公司的法定代表人C.施工公司的项目经理D.具体的施工人员10.工程建设的过程中，()确保的金额是能够随时间变化的。A.施工投标确保B.施工合同的履约确保C.施工预付款确保D.工程保险11.在下列合同中，()合同是可变更的合同。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的B.以正当活动掩盖非法目的的C.因重大误解而订立的D.损害社会公共利益的12.下列能够构成一种有效的承诺是()。A.承诺是由非受要约人做出B.承诺超出期限，但要约人及时告知该承诺有效C.承诺的内容对要约的数量提出合适变更的D.向不特定的多数人同时做出承诺13.合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的推行地点的商定是不明确的，最后应当采用()拟定。A.补充合同B.合同有关条款C.交易习惯D.在不动产所在地推行14.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起()内提出。A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月15.含有合同撤销权的当事人自懂得撤销事由之日起()内没有行使撤销权，撤销权消失。A.3个月B.6个月C.1年D.2年16.建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员能够()。A.参加开标会B.作为评标委员C.决定中标人D.参加定标投票17.工程施工投标的主体是()。A.业主B.监理工程师C.承包商D.设备供应单位18.投标文献对招标文献的响应有细微偏差，涉及()。A.提供的投标担保有瑕疵B.货品包装方式不符合招标文献的规定C.个别地方存在漏项D.明显不符合技术规格规定19.监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可()。A.发出中断合同告知，令监理合同即行停止B.发出未推行义务告知后在第21天单方终止合同C.发出未推行义务告知后21天内未能得到满意回复，进一步发出终止合同告知，在该终止合同告知发出后的第35天，监理合同即行终止D.首先发出未推行义务告知，21天内未能得到满意回复后，在第一种告知发出35天内发出终止合同告知，监理合同即行终止20.设计合同推行过程中，()属于设计人的责任。A.拟定设计参数的取值B.组织对设计成果的鉴定C.办理设计成果的报批手续D.为现场的设计人员提供必要的工作条件21.在施工合同中，属于承包人应当完毕的工作是()。A.保护施工现场地下管线B.办理土地征用C.进行设计交底D.协调解决施工现场周边地下管线的保护22.在工程施工中，经工程师承认合格已经覆盖的工程，工程师重新检查不合格，由此发生的费用应当由()承当。A.发包人B.工程师C.承包人D.监理单位23.施工的竣工验收应当由()负责组织。A.发包人B.工程师C.承包人D.监理单位24.根据材料采购合同的商定，供货方对()承当责任。A.因使用不当造成的质量下降B.到货检查时采购方提出的质量异议C.因交货后保管不善造成的质量下降D.超出合同商定时间采购方提出的质量异议25.FIDIC施工合同条件中，规定合同对业主和承包商有约束力的期限，指从合同签字日起至()日止的时间间隔。A.接受证书中指明的竣工B.颁发履约证书C.承包商提交竣工报表D.业主按结清单中注明的金额结算支付26.由于业主提供的设计图纸错误造成分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商()。A.因不属于自己的因素回绝索赔规定B.认为规定合理，先行支付后再向业主索要C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告27.能够引发合同法律关系、产生、变更和消亡的客观现象是()。A.法律关系主体B.法律事实C.法律关系客体D.法律关系内容28.施工公司的项目经理是施工公司法定代表人的代理人，这种代理是()代理。A.委托B.法定C.指定D.再29.在工程建设的过程中，()是最为惯用的一种担保方式。A.抵押B.留置C.确保D.定金30.合同生效后，当事人发现合同对质量的商定不明确，首先应当采用()拟定价款。A.补充合同B.合同有关条款C.交易习惯D.按照普通原则31.我国合同法规定要约生效的原则是()时。A.发出要约B.要约达成对方C.对方理解要约内容D.对方作出承诺32.一种买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每公斤100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每公斤10元，交货后付款，但卖方直至2000年6月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调节为每公斤120元，买方应当按照每公斤()元向卖方付款。A.90B.100C.110D.12033.无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向()撤销。A.建设行政主管部门B.质量监督机构C.监理单位D.仲裁委员会34.采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是()。A.发件人的主营业地B.发件人的经常居住地C.收件人的主营业地D.收件人的经常居住地35.应以()为最优投标书。A.投标价最低B.评审标价最低C.评审标价最高D.评标得分最低36.从项目建议书开始到竣工投产的承包方式称()。A.全过程承包B.施工总承包C.设计总承包D.联合承包37.监理合同在推行过程中，由于非监理方的因素造成双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完毕预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为()。A.合同内写明的监理业务开始实施到完毕时间B.从合同签字之日起至合同内写明的完毕之日止C.从合同签字之日起至实际完毕全部预定监理业务之日止D.从实际开始监理业务之日起至实际完毕全部预定监理业务之日止38.监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由()。A.监理单位自费收集B.向委托人付费索取C.向设计单位付费索取D.委托人免费提供39.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的二分之一时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的告知。按照设计范本的规定，设计人应()。A.没收全部定金赔偿损失B.规定发包人支付双倍的定金C.规定发包人赔偿实际发生的损失D.规定发包人付给合同商定设计费用的50%40.在施工合同中，()是承包人的义务。A.提供施工场地B.办理土地征用C.在保修期内负责照管工程现场D.程施工期内对施工现场的照管负责41.因承包人的施工质量未达成合同规定，工程师公布了临时停工告知。承包人按工程师的批示修复质量缺点后，向工程师发出了规定复工的书面告知。工程师接到请求复工告知后的48小时未及时作出任何回复，此时承包人应()。A.继续后续工作的施工B.向发包人发出请求复工的告知C.向工程师再次发出请求复工的告知D.向发包人发出解除合同的告知42.工程含有竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实施监理的工程，工程竣工报告还必须经()订立意见。A.总监理工程师B.监理工程师C.发包人代表D.质量监督机构负责人43.钢材采购合同现场交货时发现，实际供货数量少于合同内商定的订购数量，但差额在合理尾差范畴内，则采购方应()。A.按订购数量及时支付货款B.按实际交货数量及时支付货款C.待供货方补齐短少的数量后再支付D.按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量44.FIDIC施工合同条件规定，用从()之日止的持续时间与合同工期比较，鉴定承包商的施工是提前还是延误竣工。A.合同签字日起至颁发接受证书B.合同签字日起至颁发接受证书中指明的竣工C.开工令规定的开工日起至颁发接受证书D.开工令规定的开工日起至颁发接受证书中指明的竣工45.监理工程师有权解决的索赔是承包商()。A.根据合同条款提出的索赔B.根据其它法律文书提出的索赔C.提出的道义索赔D.无正当理由延误竣工对业主的违约索赔46.法人是指含有权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承当民事义务的()。A.自然人B.公民C.领导者D.组织47.在工程建设中涉及的代理重要是()。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.再代理48.采用《建设工程施工合同(示范文本)》应当由()投保建筑工程一切险。A.发包人B.工程师C.承包人D.项目经理49.合同生效后，当事人发现合同对给付货币的推行地点的商定是不明确的，最后应当采用()拟定。A.补充合同B.合同有关条款C.交易习惯D.在接受货币一方所在地推行50.合同生效应当含有的条件不涉及()。A.当事人含有对应的民事权利能力和民事行为能力B.意思表达真实C.不违反法律或者社会公共利益D.必须采用一定的合同形式二、多选题(共30题，每小题2分。每小题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，最少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)51.合同公证与鉴证的()等相似。A.性质B.效力C.内容D.范畴E.目的52.招标人能够没收投标确保金的状况有()。A.投标人在投标截止日前撤回投标书B.投标人在投标使用期内撤销投标书C.投标人在中标后拒签合同D.投标人在中标后拒交履约保函E.投标人有可能在合同推行中违约53.当事人在合同的订立过程中有()情形，给对方造成损失的，应当承当订约责任。A.假借订立合同，恶意进行磋商的B.准备订立合同后违约的C.提供虚假状况的D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实E.通过艰辛的谈判但最后未订立合同的54.在施工合同中，不管何种形式的仲裁合同，都应涉及()。A.仲裁申请书B.请求仲裁的意思表达C.仲裁事项D.选定的仲裁员E.选定的仲裁委员会55.构成对招标单位有约束力的招标文献，其构成内容涉及()。A.招标广告B.合同条件C.技术规范D.图纸和技术资料E.对投标人质疑的书面解答56.委托工程测量、水文和地质勘察任务的合同，按照《建设工程勘察合同》范本规定的重要内容应涉及()方面的条款。A.合同生效的条件B.勘察成果的提交C.勘察费用的支付D.发包人应提供的资料E.提供履约担保57.建设工程施工合同的当事人涉及()。A.建设行政主管部门B.建设单位C.监理单位D.施工单位E.材料供应商58.发包人出于某种需要但愿工程能提前竣工，则他应做的工作涉及()。A.向承包人发出必须提前竣工的指令B.与承包人协商并订立提前竣工合同C.负责修改施工进度计划D.为承包人提供赶工的便利条件E.减少对工程质量的检测实验项目59.大批量采购水泥的供货合同，在交货检查的条款内应当商定()等内容。A.质量应达成的原则B.抽样检查的抽样办法C.检测单位D.提出质量异议的时间E.水泥用于施工前的任何时间内均必须满足国家规定的原则60.承包商提出施工索赔时，应提供的根据涉及()。A.所引用的合同条款内容B.政府公示资料C.施工进度计划D.事件发生的现场同期纪录资料E.承包商受到损害的照片61.法人应当含有()等条件。A.依法成立B.通过国家管理机构核准C.有必要的财产和经费D.有自己的名称、组织机构和场合E.能够独立承当民事责任62.在下列几个情形中，()合同是可变更的合同。A.损害公共利益的B.以正当活动掩盖非法目的的C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D.因重大误解而订立的E.在订立合同时显失公平的63.无效建设工程合同确实认权归()。A.建设行政主管部门B.人民法院C.仲裁机构D.工商行政管理部门E.监理单位64.选择招标方式时重要考虑因素涉及()。A.工程项目的特点B.图纸和技术资料的准备状况C.招标单位的管理能力D.业主与施工单位的关系E.施工的专业技术特点65.按照规定能够不进行招标的范畴涉及()的工程。A.抢险救灾B.建筑造型有特殊规定C.基础设施D.施工公司自建自用E.涉及国家秘密66.进行地质勘察时，按照《建设工程勘察合同》范本的规定，应由发包人承当责任的状况涉及()。A.钻机动力的燃油费B.钻探设备的进场费用C.修建进入勘察现场临时道路的费用D.雇用临时工人平整钻机平台场地的费用E.地下钻探时切断发包人提供图纸中未标明市政供水管道修复的赔偿费67.施工合同按照计价方式的不同能够分为()等。A.总承包合同B.分别承包合同C.固定价格合同D.可调价格合同E.成本加酬金合同68.采用可调价格合同，施工过程中发生()状况时，能够调节合同价款。A.设计变更B.工程师同意的承包人索赔C.本地税务部门对税费的调节D.碰到图纸未表明的地下构筑物E.中期支付进度款扣回部分预付款69.供货方比合同商定的交货日期提前1个月将订购的钢材发运到工程所在地的铁路货站，采购方接到提货告知后应()。A.回绝提货B.将钢材发运回供货方C.及时提货D.告知对方规定其承当提前期间的保管费用E.不承当提前期间保管不善造成的货品损失70.工程师对承包商施工索赔的解决决定，承包商()。A.必须执行B.能够不予理睬C.能够执行D.能够规定工程师重新考虑E.能够根据合同提交仲裁71.合同法律关系客体涉及()。A.物B.行为C.智力成果D.权利E.义务。A.合同补充B.按照有关合同条款拟定C.按照交易习惯拟定D.按照订立合同时推行地的市场价格推行E.按照订立合同时订立地的市场价格推行73.可撤销的建设工程施工合同应当由()撤销。A.建设行政主管部门B.人民法院C.仲裁机构D.工商行政管理部门E.监理单位74.公开招标设立资格预审程序的目的是()。A.选用中标人B.减少评标工程量C.优选最有实力的承包商参加投标D.迫使投标单位减少投标报价E.理解投标人准备实施招标项目的方案75.对投标人资格审查时，投标必要的合格条件有()。A.资质等级B.与否部门内公司C.财务状况D.分包计划E.公司信誉76.订立设计合同后，由于发生()因素能够延长设计合同期限。A.增加委托设计的范畴B.设计的技术参数取值偏低修改设计C.设计文献未能通过审批修改设计D.勘察资料不精确造成设计返工E.发包人延误提交设计根据资料影响设计工作的进行77.构成施工合同的文献涉及()等。A.招标公示B.合同书C.中标告知书D.图纸E.工程量清单78.《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，()发生的费用由承包人承当。A.工程本身的损害B.发包人人员伤亡C.造成承包人设备、机械的损坏及停工D.所需清理修复工作E.承包人人员伤亡79.订购50t钢材的合同，现场交货时发现供货方由于货源短缺，所交付的钢材中有10t与合同商定的型号、规格不符。为了不耽搁施工，采购方只能以高于本合同订购的价格紧急从另一供货商处采购了10t钢材。对此事件采购方应()。A.及时将违约行为和解决意见告知供货方B.规定对方将不合格钢材运出工地C.按50t钢材不能准时交货看待D.按10t钢材不能准时交货看待E.规定供货方承当10t钢材采购差价的损失80.承包商向业主索赔成立的条件涉及有()。A.由于业主因素造成费用增加和工期损失B.由于工程师因素造成费用增加和工期损失C.由于分包商因素造成费用增加和工期损失D.按商定提交了索赔意向E.提交了索赔报告

工程建设合同管理模拟考试试卷(三)一、单选题(共50题，每小题1分。每小题的备选项中，只有1个最符合题意)1.一种买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每公斤100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每公斤10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年6月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调节为每公斤120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每公斤（）元向卖方付款。A.100B.110C.120D.1302.合同当事人双方权利义务共同指向的对象是()。A.标的B.数量C.质量D.价款3.缔约过失责任有别于违约责任的最重要因素是()。A.当事人有损失B.当事人有过失C.合同尚未成立D.过失与损失之间的因果关系4.当出现招标文献中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以()为准。A.招标文献中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文献5.设计招标方式有()。A.公开招标B.公开招标、邀请招标C.公开招标、邀请招标、议标D.邀请招标、议标6.由于承包商的因素使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于()。A.正常工作B.附加工作C.额外工作D.意外工作7.根据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的状况是()。A.工程总投资超出预期金额B.因施工现场的征用迟延造成竣工时间延长C.承包商按监理工程师的批示返工修复施工缺点使竣工时间延长D.监理工程师没有进行合同内规定的检查实验而出现质量事故8.根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的某些特殊问题，可通过()商定承发包双方的权利和义务。A.通用条款B.专用条款C.监理合同D.合同书9.如果承包人规定延期开工，应当由()同意。A.发包人B.工程师C.承包人代表D.建设行政主管部门10.在工程施工中由于()因素造成的工期延误，承包方应当承当违约责任。A.不可抗力B.承包方的设备损坏C.设计变更D.工程量变化11.根据国务院颁布的《建设工程质量管理条例》，建设工程在正常使用条件下的最低保修期限对的的为()。A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文献规定的该工程的合理使用年限B.屋面防水工程、有防水规定的卫生间和外墙面的防渗漏，为3年C.供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期D.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为1年12.设备安装工程中，含有联动无负荷试车条件时，应由（）组织试车。A.发包人B.承包人C.监理人D.设备供应人13.招标文献规定工程的施工期限不得超出20个月，承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程中，工程师因变更同意顺延工期1个月；填筑工程施工中碰到虽未达成合同商定不可预见外界条件等级的持续降雨，工程师为了确保工程质量，批示该部分的施工停工0.5个月。则鉴定承包商提前或延误竣工原则的合同工期应为()个月。A.19B.19.5C.21D.21.514.承包人在索赔意向告知提交后的()天内递交正式的索赔报告。A.14B.28C.7D.5615.违约是法律事实中的()。A.违法行为B.正当行为C.自然事件D.社会事件16.施工公司的项目经理在施工过程中，超越自己的代理权限为施工公司购置了一套设备，设备供应商应当向()提出支付合同款的规定。A.监理单位B.施工单位C.项目经理D.建设单位17.采用FIDIC《施工合同条件》时，应当由()投保建筑工程一切险。A.发包人B.工程师C.承包人D.项目经理18.一种合同被确认为无效合同，双方商定的违约金为2万元，双方各有1万元的经济损失，甲乙双方都有过失，但甲方是重要过失方(75%过失)，损失承当应为()。A.各自承当自己的损失B.甲方赔偿乙方1万元的损失C.甲方赔偿乙方0.5万元的损失D.甲方赔偿乙方2万元的损失19.下列有关合同生效的时间说法不对的的是()。A.普通说来，依法成立的合同，自成立时生效B.书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效C.附解除条件的合同，自条件成就时生效D.附生效条件的合同，自条件成就时生效20.甲、乙双方互负债务，没有先后推行次序，一方在对方推行之前有权回绝其推行规定，一方在对方推行债务不符合商定时有权回绝其对应的推行规定。这在合同法上是()。A.先推行抗辩权B.先诉抗辩权C.同时推行抗辩权D.不安抗辩权21.建设工程合同当事人在合同中商定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应当由()拟定合同的效力。A.发包人确认B.工程师确认C.仲裁委员会D.人民法院22.在下列多种合同中，普通状况下()订立的合同有效。A.限制民事行为能力人B.无代理权人C.法定代表人越权D.无处分权人处分别人财产23.“评标价”是指()。A.标底价格B.中标的合同价格C.投标书中标明的报价D.以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值24.下列各项中，()不属于工程建设施工招标应含有的前提条件。A.建设用地征用完毕，施工图纸完毕B.概算已经同意，建设项目已正式列入计划C.招标文献已经编制好D.建设资金、建材、设备来源已经贯彻25.监理合同示范文本规定，()属于监理服务的额外工作。A.由于委托人或第三方因素使正常的服务受到妨碍造成增加了工作持续时间B.合同内商定由委托人承当的义务，通过协商改由监理单位承当C.应委托人的规定提出更改服务内容建议而增加的工作D.出现不应由监理单位负责的特殊状况，造成终止执行监理任务的善后工作26.监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服务期间的车辆使用费用应由()。A.监理单位承当B.承包商承当C.委托人赔偿，属于附加监理费用D.委托人赔偿，属于额外监理费用27.施工合同的合同工期是鉴定承包人提前或延误竣工的原则。订立合同时商定的合同工期概念应为，从()的日历天数计算。A.合同签字日起按投标文献中承诺B.合同签字日起按招标文献中规定C.合同商定的开工日起按投标文献中承诺D.合同商定的开工日起按招标文献中规定28.发包人按照合同商定采购的门窗，现场交货前未告知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检查接受后，口头批示承包人的仓库保管员负责保管。施工使用时发现部分门窗损坏，则应由()。A.发包人承当损失责任B.保管员负责赔偿损失C.承包人负责赔偿损失D.发包人和承包人各承当损失的50%29.有关施工合同设计变更管理的对的解决办法是()。A.施工合同范本中将工程变更分为工程设计变更和其它变更两类B.施工中承包人能够因施工方便而规定对原工程设计进行变更C.承包人在施工中提出的对涉及到设计图纸设计变更等的合理化建议，能够不必经工程师的同意D.施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前向承包人发出变更申请30.在承包工作范畴内，部分由承包商负责设计的图纸，应在合同商定的时间内将通过行政法规规定的审查程序同意的设计文献提交工程师审核，如果设计图纸仍有质量问题，则责任应当由()承当。A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人与承包人共同31.在合同合同书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。其中工期总日历天数应为()。A.招标文献规定的天数B.投标书内承包人承诺的天数C.工程实际需要施工的天数D.经政府主管部门承认的天数32.FIDIC施工合同条件规定，用从()之日止的持续时间为缺点告知期，承包商负有修复质量缺点的义务。A.开工日起至颁布发接受证书B.开工令规定的开工日起至颁布发接受证书中指明的竣工C.颁发接受证书日起至颁发履约证书D.接受证书中指明的竣工日起至颁发履约证书33.对于合同当事人而言，所在国暴发战争是一种()。A.正当行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件34.下列有关确保的说法不对的的是()。A.确保法律关系最少必须有三方参加，即确保人、债务人和债权人B.确保法律关系涉及确保人和被确保人(债务人)两方当事人C.确保的方式有两种，即普通确保和连带责任确保D.当事人没有商定或者商定不明确的，则按照连带责任确保承当确保责任35.普通确保的确保人未商定确保期间的，确保期间为主债务推行期届满之日起()。A.3个月B.6个月C.12个月D.24个月36.在合同权利义务终止的因素中，()是最重要和最常见的因素。A.债务清偿B.合同解除C.免去债务D.债务抵消37.法人的法定代表人超越权限订立的合同，()。A.该代表行为一律无效B.除相对人懂得或者应当懂得其超越权限以外，该代表行为无效C.该代表行为一律有效D.除相对人懂得或者应当懂得其超越权限以外，该代表行为有效38.应当先推行合同的一方即使有确切证据证明对方有()情形的，但仍不能中断推行自己的债务。A.经营状况严重恶化B.转移财产、抽逃资金，以逃避债务C.丧失商业信誉D.有丧失或者可能丧失推行债务能力的其它情形，但对方提供合适的担保39.双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采用()的方法。A.将财产返还给对方B.赔偿损失C.继续推行D.追缴财产40.对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求()确认无效。A.人民法院B.监理单位C.建设行政主管部门D.建设单位41.招标人在中标告知书中写明的中标合同价应是()。A.初步设计编制的概算价B.施工图设计编制的预算价C.投标书中标明的报价D.评标委员会算出的评标价42.施工招标文献的内容普通不涉及()。A.工程量清单B.资格预审条件C.合同条件D.投标须知43.监理合同示范文本规定，合同内商定由委托人提供的设施改由监理单位自备，则应按()计算设施使用赔偿费。A.赔偿金额＝设备在工程上使用的时间×设备原值B.赔偿金额＝设备原值×设备在工程上使用时间×设备折旧率C.赔偿金额＝设备原值×设备折旧率+管理费D.赔偿金额＝设备在工程上使用的时间占折旧年限比例×设备原值+管理费44.建设部和国家工商行政管理局联合公布了两个设计合同示范文本，《建设工程设计合同》(二)［GF--0210］与(一)［GF--0209］中条款内容差别的重要因素是由于委托的工作内容不同，即承包工程项目的()任务。A.勘察、设计B.设计、施工C.专业工程设计D.民用建筑工程设计人。A.发包人单位法定代表人B.承包人单位法定代表人C.总监理工程师D.发包人代表46.承包商按照工程师的批示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检查。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量承认，但重新检查后发现质量未达成合同规定的规定，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期解决为()。A.费用和工期损失全部由业主承当B.费用和工期损失全部由承包商承当C.费用由承包商承当，工期予以顺延D.工期不予顺延，但费用由业主予以赔偿47.建设工程施工合同中，工程师批示的设计变更的情形不涉及()。A.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸B.增减合同中商定的工程量C.变化有关工程的施工时间和次序D.变更合同中商定的价款48.因发包人的因素施工现场尚不含有施工的条件，影响了承包人不能按照合同书商定的日期开工时，()推迟开工日期。A.工程师应以书面形式告知承包人B.应当通过承包人同意C.发包人与承包人协商D.应当通过建设行政主管部门同意49.施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由()组织。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人50.施工合同专用条款商定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。施工过程中由于变更工程师同意顺延工期0.5个月；工程师同意承包商的索赔顺延工期0.5个月；由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工0.5个月。根据FIDIC施工合同条件对应通用条款的规定，()个月应作为鉴定承包商该部分工程施工与否提前竣工获得奖励原则。A.10B.10.5C.11D.11.5二、多选题(共30题，每小题2分。每小题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，最少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)51.通过公证后，含有强制执行效力的文书是()。A.追偿债款的债权文书B.遗嘱文书C.施工合同文书D.保险合同文书52.在合同仲裁制度中，首席仲裁员由()。A.当事人共同选定B.仲裁申请人选定C.未申