广东省统表中监理用表填写实例

20102010年版省统表》中监理工作用表目录2010年版省竣工验收技术资料统一用表中监理工作用表填写实例广东工程建设监理有限公司二O—四年三月26)27)28)29)30)31)32)33)34)35)36)37)38)39)40)41)42)43)44)45)46)47)48)49)50)51)52)53)54)55)56)57)监理日志》填写实例项目监理机构印章使用授权书》填写实例项目监理机构设置通知单》填写实例专业监理工程师调整通知书》填写实例监理规划》编写监理实施细则》编写监理机构审查表》填写实例（承包单位）试验室资格报审表》填写实例混凝土工程浇灌审批表》填写实例不合格工程项目通知》填写实例工程质量事故处理方案报审表》填写实例工程竣工（预）验收报验单（报审表）》填写实例工程竣工验收报验单（报审表）》（2）填写实例工程复工令》填写实例工程计量申报表》填写实例工程变更估算表》填写实例费用索赔申请表》填写实例费用索赔审批表》填写实例工程款支付汇总表（支付台账）》填写实例主要施工机械进退场报审表》填写实例工程变更单》填写实例工程变更指令》填写实例工程变更统计表》填写实例工程竣工移交证书》填写实例第一次工地会议纪要》填写实例监理备忘录》填写实例监理月报》编写实例监理工作总结》编写实例建设单位审查表》填写实例工程质量监理快报》填写实例工程质量评估报告》编写实例建筑节能工程质量评估报告（监理）》编写实例2010年版省统表》中监理工作用表填写实例(26)《监理日志》填写实例工程名称：编号:XXX日期日O1X月气温高最CO53气候X9雨、阴晴四期星CO72*X9雨、阴晴k梦XXX检人。X查X检人理吋监板、卄昊X对X竝S:XL扎动人绑i^sITT二员理筋人监钢浇正程过改施灯卄浇打謎序mr页0£#绚处瞰按模；劭土支理创渕J$固狀昙。一加K7匸求A了M计要轴行用m划适进，浇计-杆圾55周!:①拉垃：合輾面架板17符釘楼支、一乏排苗层处®>10j安轴二一理：4二磁十对清13:敖施、、、、、12345孔符工抽0改护知厲整养O1T经盖2刑，覆时«'求好13M要做卡合方更；価；符工MrR;块财室不施>'晏试阪验层促加眇模3〔席督咄符晒这x釧呗以叫T25x板莓孔辰、\y送少碗分n时曲X样偏X'七为卧电2取块施翎为组用*;证垫温瀟22一备、#;见边高>时，假2文的梁，二7养械1肌材现底标机处知证n战该筑m陶进Tr个验前55脱制故加收亥三板筑7:抽块事餾验耐述模浇T"歳无利至衣「、O5汗阪检:*了筋凝1时取生偕日倾行钢.，混3:6证全餡今冈进在骆对11见安eT23合4作8867理查1监检测0作工里.為变er眄木了掌厅対进对后中成程完过碇筑筑浇浇、、s1X0^它其O无••注备记录人：XXX（27）《项目监理机构印章使用授权书》填写实例（27）《项目监理机构印章使用授权书》填写实例（27）《项目监理机构印章使用授权书》填写实例（27）《项目监理机构印章使用授权书》填写实例工程名称：编号：GD220202□口致：XXX综合楼建设单位一、现授权总监理工程师XXX同志在XXX综合楼工程中使用“XXX监理有限公司XXX综合楼工程项目监理部”印章（如下图）。二、授权期限:从贵单位收到本授权书之日起至监理合同及监理业务完成终止之日止。三、印章使用范围：所有应由监理审核签认的工程资料和来往文件。1、监理合同履行期间，授权人更换项目总监理工程师的，被授权人在本授权书上的授权行为在贵单位收到授权人更换项目总监理工程师通知之日起自行终止，由新任项目总监理工程师自动履行本授权书的权利和义务，本公司不再另行通知。2、在递交贵单位的需加需盖本授权书印章的文件，还应有（总）监理工程师签字方可生效；仅加盖印章无（总）监理工程师签字的无效。3、总监理工程师代表、专业监理工程师在监理合同履行过程中使用该印章，必须有总监理工程师的授权，且不得超越授书规定的使用范围，超越授权书的规定范围使用无效。4、除《开工报告》《设计图纸会审记录》、《专项工程验收记录》系列表、《分部（子分部）质量验收记录》系列表、《工程验收及备案资料》系列表、由企业法人出具的文件资料及现行法律法规规定要盖法人章的均盖“企业法人章”外，其它均加盖“盖项目章”也为有效文函。项目印章样板工程监理单位（盖公司章）法定代表人（签字）：XXX被授权人（签字）：XXX日期：XX年XX月XX日报：建设单位、工程质量、安全监督机构各1份发：总承包施工单位及专业施工单位各1份（28）《项目监理机构设置通知单》填写实例工程名称：编号：GD220203□口致：XXX综合楼建设单位根据XXX综合楼工程实际监理业务需要，我司有针对性地设置和调配了项目监理架构及其组成人员，现将监理机构及人员名单及其专业分工通知贵方，请贵方予以确认。附件：监理组织架构及成员资格证明资料复印件工程监理单位（盖公司章）法定代表人（签字）：XXX日期：XX年XX月XX日建设单位确认意见：同意此项目监理组织架构及人员岗位分工。建设单位（盖项目章）负责人（签字）：XXX日期:XX年XX月XX日报：工程质量、安全监督机构各1份存：建设、施工单位存1份，监理单位存4份。

项目监理部组织架构:现场监理组组长：现场监理组组长：XXX

副组长：XXX

成员：XXX等综合组组长：XXX

成员：XXXXXX安全监理组组长：XXX

成员：XXXXXX项目总监：XXX1T总监X〉代表<X二、项目监理部人员名单表序号姓名担任岗位技术职称执业资格证编号1XXX总监教授级高工XXXXXX2XXX常务副总监高工XXXXXX3XXX现场监理组组长工程师XXXXXX4XXX安全监理组组长高工XXXXXX5XXX综合组组长注册造价师XXXXXX6XXX土建专业监理工程师XXXXXX7XXX机电安装监理工程师XXXXXX8XXX前期报建助工XXXXXX9XXX资料员助工XXXXXX10XXX监理员助工XXXXXX11XXX监理员助工XXXXXX12XXX造价员助工XXXXXX附件：监理人员资格证明资料复印件（共xx页）(29)《专业监理工程师调整通知书》填写实例(29)《专业监理工程师调整通知书》填写实例(29)《专业监理工程师调整通知书》填写实例(29)《专业监理工程师调整通知书》填写实例特日‘»)xX整JJX调難X月F蛊XX如備X必构••年人sm?)x選H窘X丽虹侮页监日存^总位拥°单W1份理现明1监&正各w监各谶IX次全位合理整安单绦监调、工X，^'i黒施X>牝质、*沏now程设X因酎阳工建r♦二••••致此报存调整前002入濯调土需邨成业完理已监程程工工基构注结的体作主工土理疑监滅。长筋师擅钢程志长工同擅理该位监XXX0长?成完调整后XXXrm」理全安帀倒工XXXXXXXXXXXX帀倒工XXXXXXXXXXXX帀倒工XXXXXXXXX工程名称：编号：GD220204□口编号：GD220205□口（30）《监理规划》编写工程名称打印）监理规划（封面）编写：（总监等编写人员签名）审批：（企业技术负责人签名）监理单位名称打印、盖公司章）打印）年（打印）月（打印）日监理规划》编写说明1、一般规定：监理规划是结合项目具体情况制定的指导整个项目监理工作开展的纲领性文件；监理规划应明确项目监理机构的工作目标，确定具体的监理工作制度、内容、程序、方法和措施，并具有指导性和针对性；监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后编制，并在召开第一次工地会议前报送建设单位。2、监理规划编审程序：（1）总监理工程师组织专业监理工程师编制；（2）总监理工程师签字后由工程监理单位技术负责人审批。（3）监理规划封面由总监理工程师及编制人员、监理单位技术负责人签字，并加盖监理单位公章。3、编制监理规划应依据：1）建设工程的相关法律、法规及项目审批文件2）与建设工程项目有关的标准、设计文件、技术资料；3）监理大纲、监理合同文件以及与建设工程项目相关的合同文件。4、监理规划主要内容：（1）工程概况；（2）监理工作的范围、内容、目标；（3）监理工作依据；（4）监理组织形式、人员配备及进场计划、监理人员岗位职责；（5）监理工作制度；（6）工程质量控制；（7）工程造价控制；（8）工程进度控制；（9）安全生产管理的监理工作；（10）合同与信息管理；（11）组织协调；（12）监理工作设施。在实施建设工程监理过程中，如实际情况或条件发生变化而需要调整监理规划时，应由总监理工程师组织专业监理工程师修改，经工程监理单位技术负责人批准后报建设单位。5、《监理规划》的编写：（1）监理规划主要包含的内容应有：工程项目特征、工程相关单位项日组织、监理工作的主要依据、监理工作范围、监理工作内容和目标、项目监理组织架构、人员配备计划及岗位职责、监理工作程序、方法及措施、监理工作制度、监理设施、安全监理方案等。（2）工程项目特征包括工程名称、建设地点、建设规模、工程特点等。（3）工程相关单位项目组织包括建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、总施工单位、主要分包单位等。（4）监理工作范围、监理工作内容和日标指工程进度控制、工程质量控制、工程造价控制、安全管理、合同管理、信息管理、工程协调及其他事项管理。（5）监理规划所包含的主要内容可根据各地方政府、监理单位要求及工程规模等具体情况进行调整。《监理规划》编写实例详见本书附录一，《监理规划》建设、施工单位各存1份，监理单位存4份。编号：GD220206□口（31）《监理实施细则》编写（工程名称打印）专业工程名称打印）监理实施细则编写：（编写人员签名）审批：（项目总监签名）（监理单位名称打印）项目监理机构名称打印、盖项目章）

打印）年（打印）月（打印）日监理实施细则》编写说明1、一般规定：（1）采用新材料、新工艺、新技术、新设备的工程，以及专业性较强、危险性较大的分部分项工程，应编制监理实施细则。（2）监理实施细则应在相应工程施工开始前由专业监理工程师编制，并报总监理工程师审批。（3）监理实施细则应符合监理规划的要求，应结合工程特点，具有实施性和可操作性。（4）危险性较大及重要的分部分项工程或专业性强、技术复杂的分项工程都应分专业编写监理实施细则。2、监理实施细则编制依据：（1）监理规划；（2）工程建设标准、工程设计文件；（3）施工组织设计、（专项）施工方案等。3、监理实施细则主要内容：（1）专业工程特点；（2）监理工作流程；（3）监理工作要点；（4）监理工作方法及措施。在监理工作实施过程中，监理实施细则可根据实际情况进行补充、修改，并经总监理工程师批准后实施。《重要分部工程监理实施细则》编写实例详见本书附录二、三、四、七，《监理实施细则》建设、施工单位存1份，监理单位存4份。（32）《监理机构审查表》填写实例工程名称：编号：GD220239□口致:XXX综合楼工程施工单位我监理部对贵司XXX施工单位XXXX年XX月XX0上报的《基坑支护及土方开挖施工方案》组织相关监理人员进行了审查，其审查意见如下：一、基坑支护工程施工方案部分的审查意见：1、水泥土搅拌桩施工工作面仅由三个（二区、七区、八区）区开始施工，然后再扩展至八个区展开施工的施工组织方式不能满足本项目工期紧急的要求,建议按设计十个段面型式同时铺开施工，齐头并进，力争在一个月内完成所有水泥土搅拌桩施工，为后续工程的开工创造条件。2、为了不影响基坑支护体系的安全，避免土方开挖后距基坑太近桩机位置受限不能施打预制管桩，建议基坑边缘约15米范围内的预制管桩采取先打桩后挖土，且先于基坑支护水泥土搅拌桩施工的顺序组织施工。3、争取在一个月内完成所有水泥土搅拌桩施工的话，现编报的《施工方案》中搅拌桩机设备数量应增加到60台以上才能保证，人材物等资源也应配套增加。二、土方开挖施工方案部分的审查意见：1、土方开挖建议分区：1）靠近基坑支护边15米范围内的四个面为五、六、七、八开挖工作区，待水泥土搅拌桩达到设计强度后方可开挖其土方。2）中心区可平均分为四个（一、二、三、四）开挖工作区，中心区域四个工作区的土方开挖从中心开始向四个角退挖出土，40辆运土车分四个作业班组组织施工，其配套挖土机等人、机、材料资源要匹配。当挖至地下室底板底适当标高后即可及时回填碎石、碎砖换垫层，此时应设法创造条件，及时安排工程预制管桩穿插施工。建议本工程土方开挖顺序是：从离基坑边缘一定安全距离（约15米）外的场地中心区域选择四个开挖面先行开挖出土，然后逐渐扩大挖土范围，最后再把基坑边的土方挖除，此时，水泥土搅拌桩支护工程完工也可达30天以上了，同时在水泥土搅拌桩支护工程施工时，建议采取添加速凝剂或早强剂等能提高水泥土搅拌桩早期强度的措施和手段。3、排水设备应准备排水量大的抽水机5—8台。4、应明确并补充水泥土搅拌桩施工、土方开挖施工细化到每日的施工进度计划明细表和主要材料进场计划表。5、请补充编制《基坑支护及土方开挖施工的应急救援预案》。6、请补充土方开挖事前、事中和事后的基坑检测方案及措施。三、《方案》的其它部分审查意见：1、编制依据不全面：应增加《混凝土结构设计规范》、《《岩土工程勘察规范》、《建筑地基基础设计规范》、《广州地区建筑基坑坑支护技术规定》、珠江外资建筑设计院设计的本工程总平面图和地下室地板结构平面图等编制依据，另外，还应增加安全方面的有关规范和规定。2、土方开挖时分层分段开挖。建议每层开挖深度控制在1.5米以内为宜，整个地下室大部分土方分3次基本完成开挖土方工作。3、对承台、电梯井、设备基础等需在地下室底板以下还将开挖土方的区域应补充土方开挖施工支护方案及支护施工图纸。4、应补充水泥搅拌桩的成品保护措施和桩体插筋的质量保证措施。5、补充施工机械、特种作业人员及钢筋、水泥、砂、石等原材料的质量控制措施。6、应补充详细的施工组织管理架构和具体质量管理人员名单及各级各岗位人员详细职责分工表。7、应补充防触电、防机械打击、防坠落、防机械损伤及基坑开挖第一层后要及时作好基坑边围栏等临边安全生产防护办法和措施。8、应补充详尽的文明施工办法和措施。对施工现场防尘、防噪声、防淤泥污染、防扰民措施；夜间施工安全管理措施；施工现场洗车槽、排水沟的布置要有具体办法和措施。9、应补充基坑支护及土方开挖工程事前、事中、事后施工各环节的自验收、报验收及中间验收的方法和措施。10、应明确施工中与地勘报告、设计图纸、设计要求不符时的协调、报告及处理办法和措施。四、有关数据计算：1、水泥搅拌桩数量：1）按概算书数量：33.44万M/12M（平均桩长）=2.8万条；2）按本《方案》数量：36万M/12M=3万条；那么：3万条F20条/无台F30台=50天。故，搅拌桩施工方案中的桩基、设备及人员、物资需再增加一倍以上，工期才能可缩短到25〜30天左右。2、土方开挖量：1）按概算书土方数每天要挖运量：33万M3-4-45天=0.73万Ms/天=7300M3；即每天需用车辆：7300M3-（20车/天•辆X20M3/次•辆3X0.85）=22辆车；2）按《施工方案》每天要挖运土方量：40辆车X17M3/次•辆X15次/天•辆=10200M3/天。即每天40辆运输车的投入满足需要。（以下无正文）项目监理机构（盖项目章）总监理工程师（签字）：XXX日期：XX年X月X日报：工程质量、安全监督机构各1份。存：建设、监理单位各存1份，施工单位存4份。（承包单位）试验室资格报审表》填写说明（承包单位）试验室资格报审表》填写说明（承包单位）试验室资格报审表》填写说明（承包单位）试验室资格报审表》填写说明（33）《（承包单位）试验室资格报审表》填写实例（33）《（承包单位）试验室资格报审表》填写实例工程名称：编号：GD220208□口致：XXX综合楼项目监理部我单位试验室具有一级资质，可以承担材料、力学、土工等项试验任务。现报试验至考察表，请予以考察。附件：1、试验室的资质证书及负责人任命或授权书2、试验人员名单及资格证书3、试验设备清单及其检定证书施工项目经理部（盖项目章）项目经理（签字）：XXX日期：XX年XX月XX日试验室（章）：试验室负责人（签字）：XXX日期：XX年XX月XX日实地考察日期XX年X月X日考察人员XXX考察意见：我项目监理部于XX年X月X日组织项目建设单位、设计、施工单位代表行XX人前往XXX试验室考察，现场核实以上申报资料真实，可承担XXX综合楼建筑材料和工程实体质量的检验检测试验工作，致同意XXX试验室为本综合楼工程试验及检测单位。项目监理机构（盖项目章）总监理工程师：XXX日期：XXX年X月X日报：工程质量、安全监督机构各1份。存：建设、监理单位存1份，施工单位4份。1、试验室资格报审是施工单位拟定在施工过程中承担施工试验工作的试验室的资格报项目监理机构审查确认。建设单位委托的第三方检测机构也应填写此表。2、施工单位用于施工试验的试验室无论是“自备”，还是“外委”，均应用该表报项目监理机构审核确认。3、试验室：指拟定试验室的名称。4、试验室的资质等级及试验范围：指行政主管部门颁发的试验室的资质等级证书及许可的试验范围。5、法定计量部门对试验室出具的计量检定证明：指法定计量部门对试验室出具的计量检定证明或法定计量部门对用于本工程的试验项目的试验设备出具的定期检定证明资料。6、试验室管理制度：指试验室内部用于试验管理方面的管理制度。报审时可把管理制度目录列入附件。7、试验人员的资格证书：指对本工程进行试验的人员岗位资格证书。8、本工程的试验项目及其要求：指拟定试验室承担本工程的试验项目及其相应要求的清单。9、专业监理工程师审查意见：专业监理工程师对施工单位所报试验室的附件资料进行审核。必要时可会同施工单位对试验室进行实地考察，以验证试验室有关资料的真实性。如认定试验室具备与本工程项目相适应的试验资质与能力，专业监理工程师签署“经审查，该试验室具备与本工程项目相适应的试验资质与能力，同意委托该试验室进行本工程项目的试（化）验工作”。如认定试验室不具备与本工程相适应的试验资质与能力，专业监理工程师应简要指出不具备之处，并签署“经审查，该试验室不具备与本工程项目相适应的试验资质与能力，不同意委托该试验室进行本工程项目的试（化）验工作”。10、试验室资格报审包括两部分:质量检测单位和施工单位质量保证体系试验部门，对涉及结构安全的试块、试件和材料按有关技术标准中规定取样数量不低于30%的见证取样送检试样的试验必须由具备资质的检测单位承担，其它试验可由施工单位质量保证体系试验部门承担。11、质量检测单位是建设行政管理部门资质认证的，对其资格报审时应提供的资料包括：试验室的资质等级及试验范围、法定计量部门对试验室出具的计量检定证明、本工程的试验项目及其要求。12、施工单位质量保证体系试验部门，其试验人员、设备、管理制度等对试验结果的影响至关重要，而试验结果直接影响着工程施工质量的判断，因此对其试验资格报审时应提供的资料包括：试验范围、法定计量部门对试验室出具的计量检定证明或法定计量部门对用于本工程的试验项目的试验设备出具的定期检定证明资料、试验室管理制度（报审时可把管理制度目录列入附件）、试验人员的资格证书、本工程的试验项目及其要求。混凝土工程浇灌审批表》填写说明混凝土工程浇灌审批表》填写说明混凝土工程浇灌审批表》填写说明混凝土工程浇灌审批表》填写说明34）《混凝土工程浇灌审批表》填写实例34）《混凝土工程浇灌审批表》填写实例工程名称：编号：GD220212□口工程名称：致：XXX综合楼项目监理部下列工程（部位）的模板、钢筋工程等已施工完毕，经自检符合技术规范及设计要求，并请准予浇灌砼。附件：1、砼的配合比；2、建筑材料报审表。施工项目经理部（盖项目章）项目经理（签字）：XXX日期:XX年X月X日工程或部位名称砼强度等级备注首层①〜⑦X（A）〜（E）轴梁、板C3590m3砼开始浇灌时间：XX年X月X日8:00时预计浇灌结束时间：XX年X月X日19:00时项目监理机构审查意见：本次申报的工程（部位）模板、钢筋工程的隐蔽工程、工序检验及检验批已经设计、监理和建设单位现场代表验收合格，混凝土浇捣现场准备工作已经就绪，并且本次申报的混凝土的配合比及强度等级符合设计文件要求，同意浇灌混凝土，请注重混凝土浇灌的密实度，安排专人负责按规定做好标准养护试块和同条件养护试块的留置工作，并及时做好实体混凝土的养护工作。专业监理工程师（签字）：XXX日期：XX年X月X日项目总监/总监代表（签字）：XXX日期：XX年X月X日项目监理机构（盖项目章）附件：各种泵送预拌混凝土强度等级的送料单复印件。1、该表为施工单位在拟审报的部位（施工流水段）的模板、钢筋制安工程已施工完毕，且施工质量经自检合格，报项目监理机构专业监理工程师验收合格后，现场已具备混凝土浇捣条件时，向项目监理机构填报的表格。2、施工单位每次浇捣混凝土前必须填报该审批表，当监理机构签发同意拟审报的部位（施工流水段）可以浇捣混凝土时，施工单位方能实施混凝土的浇筑施工。3、项目监理机构收到此表前，应关注现场施工进展情况，提前督促施工单位优选商品混凝土厂商，专项施工方案的申报，检查拟用的混凝土的配合比和坍落度是否符合设计要求，实地考察混凝土厂至施工现场的运输时间是否符合要求等。同时，要检查施工现场的准备情况，包括作业班组的施工技术及安全交底、机构设备的配置、留置标养和同条件混凝土试块的模具等。4、总监应做好监理旁站人员的安排和监理工作交底。5、注意检查重点部位及危险性较大分部分项工程现场安全防护措施是否到位、可靠，炎热夏季防暑降温及劳动保护等措施是否齐备。该表监理单位存1份，施工单位存4份。（35）《不合格工程项目通知》填写实例（35）《不合格工程项目通知》填写实例（35）《不合格工程项目通知》填写实例（35）《不合格工程项目通知》填写实例工程名称：编号：GD220213□口致：施工单位项目部经现场巡查发现，贵单位负责施工的地下室加气混凝土砌块墙体施工中预留的构造柱与墙体的连接处存在多处未留设马牙槎而仅留设直缝的做法，此种施工方法不符合《砌体工程施工验收规范》（GB50203）的要求规定,根据规范规定，这些要求为：8・2・3构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎，马牙槎应先退后进。我部要求贵项目部督促施工班组限期对该构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎，不合格者应于XX年X月X日前完成返工重做，杜绝此种不合格项现象再次发生。项目监理机构（盖项目章）总监理工程师（签字）：XXX日期：XX年X月X日报：建设单位、工程质量监督机构各1份。存：监理单位存1份，施工单位存4份。《不合格工程项目通知》填写说明1、《不合格工程项目通知》是项目监理机构组织工程质量验收，工程质量不符合要求时的通知用表。2、施工单位按《不合格工程项目通知》或《工程质量整改通知》的要求整改完毕，用《监理通知回复单》报项目监理机构复核。3、对同一验收项目，连续三次仍达不到工程质量验收规范要求，项目监理机构可采取停工、要求撤换施工人员的措施（采取措施前应与建设单位协商）。4、“部位”填写未达到工程质量验收规范项目所在的工程部位。5、“不符合规定”填写判定工程质量未达到要求所依据的工程质量验收规范条目。6、要求：指项目监理机构对施工单位处理未达到工程质量验收规范项目的要求。如整改、返修、返工、检验鉴定等。7、对主体结构施工质量和材料性能签发《不合格工程项目通知》时，应附现场实体检测或试验（检验）证明，指出未达到工程质量验收规范项目的验收记录，并说明设计和工程质量验收规范的要求，工程质量与其不符合的事实。工程质量事故处理报审表》填写说明工程质量事故处理报审表》填写说明工程质量事故处理报审表》填写说明工程质量事故处理报审表》填写说明36）《工程质量事故处理方案报审表》填写实例36）《工程质量事故处理方案报审表》填写实例该表报质量监督检机构、建设、设计、监理单位各该表报质量监督检机构、建设、设计、监理单位各1份，施工单位存4份。工程名称：编号：GD220214□口工程名称：致：XX综合楼工程项目监理部：XX年X月X日11：00时，在基坑土方开挖时发生基坑西南角约30m范围内的水泥搅拌桩重力挡土墙垮塌工程质量事故，没有造成人员伤亡事故。我项目部于XX年X月X日提出《工程质量事故调查处理报告》现报上处理方案，请予审查。附件：1、工程质量事故调查处理报告（盖施工单位法人章）；2、工程质量事故处理方案（盖施工单位法人章）。施工项目经理部（盖项目章）项目经理（签字）：XXX日期：XX年X月X日设计单位意见：工程质量事故处理方案已由我院项目结构设计师进行复核验算，满足基坑支护设计强度和止水要求，可有效减少损失，符合规范规定，同意按此方案进行施工。设计单位意见：工程质量事故处理方案已由我院项目结构设计师进行复核验算，满足基坑支护设计强度和止水要求，可有效减少损失，符合规范规定，同意按此方案进行施工。设计单位（盖项目章）项目负责人（签字）：XXX日期:XX年X月X日总监理工程师批复意见：同意按此方案和相关专题会议纪要确定的事项组织施工，确保工程施工质量合格及安全生产万无一失。项目监理机构（盖项目章）总监理工程师（签字）：XXX日期：XX年X月X日1、《工程质量事故处理报审表》是施工过程中发生工程质量事故时，施工单位就工程质量事故的有关情况及初步原因分析和处理方案向项目监理机构报告时用表。2、施工过程中发生工程质量事故，施工单位应及时向项目监理机构报告；当监理工程师发现工程质量事故要求施工单位报告时也用此表报告。3、“时，在发生工程质量事故”分别填写质量事故发生的时间、质量事故发生的工程部位和质量事故的特征。4、经过情况、原因、初步分析及处理意见：指质量事故发生的经过、现行状况和是否已稳定，事故发生后采取的措施及事故控制的情况，事故发生原因的初步判断及初步处理方案。5、提供相关附件资料。6、工程质量事故处理程序：（1）总监应及时下达工程停工令；（2）督促施工单位报送施工质量事故调查报告和处理意见；（3）建设单位、监理、设计单位召开专题会议，对施工单位提出的质量事故处理意见或要求修改图纸意见专题研究（发生较大质量问题的应邀请质量监督机构派人参加），形成质量事故处理方案。（4）施工单位按照设计单位提出质量事故处理意见或修改图纸要求，编报施工质量事故整改方案及处理措施；（5）项目监理部总监组织审查施工单位报送的施工质量事故整改方案及处理措施；（6）审查同意后总监签发工程复工令；（7）建设单位、监理、设计单位代表对事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收；（8）质量事故处理完毕，施工单位及时编写相关事故整改及处理结果的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归入工程技术资料档案中。（9）项目监理机构及时向建设单位提交有关事故整改或处理的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归入监理文档。较大的工程质量事故处理要征得当地建设行政主管部门、工程质量监督机构的意见，涉及的工程质量事故整改方案及处理措施要报其审查或备案，相关专题会议通知其参加，整改完成施工方自检合格后，报监理机构按规定程序组织建设、设计、监理和施工单位代表现场验收，并邀请工程质量监督机构派员参加。存：存：建设、监理单位各存1份，施工单位存4份。存：存：建设、监理单位各存1份，施工单位存4份。（37）《工程竣工（预）验收报验单（报审表）》填写实例（适用于大型工程）工程名称：编号：GD220215□口致：XX综合楼工程项目监理部我方已按施工合同要求完成了XX综合楼工程施工，经自检合格，现将有关资料报上，请予以验收。附件：1、工程质量验收报告2、工程质量检测和功能性试验资料3、单位工程自验收发现的存在问题完成整改情况一览表4、单位工程竣工验收技术资料一式5套，共60册，分6箱放置。施工项目经理部（盖项目章）项目经理（签字）：XXX日期：_XX年X月X日_审査意见：经预验收，该工程1、符合我国现行法律、法规要求；2、符合我国现行工程建设标准；3、符合设计文件要求；4、符合施工合同要求。综上所述，该工程施工单位自验收合格，发现的存在问题已完成整改，该工程质量合格，可以组织工程竣工预验收工作。项目监理机构（盖项目章）总监理工程师（签字）：XXX日期：XX年X月X日（38）《工程竣工验收报验单（报审表）》填写实例（38）《工程竣工验收报验单（报审表）》填写实例（38）《工程竣工验收报验单（报审表）》填写实例（38）《工程竣工验收报验单（报审表）》填写实例存：存：建设、监理单位各存1份，施工单位存4份。存：存：建设、监理单位各存1份，施工单位存4份。工程名称：编号：GD220215□口致：XX综合楼工程项目监理部我方已按合同要求完成了公〈综合楼工程施工，经自检和预验收合格，请予以竣工验收。附件：1、工程质量验收报告2、工程质量检测和功能性试验资料3、单位工程预验收发现的存在问题完成整改情况一览表；4、单位工程竣工验收技术资料一式5套，共60册，分6箱放置。施工项目经理部（盖项目章）项目经理（签字）：XXX日期：XX年X月X日审查意见：经过XX年XX月XX日由项目总监主持的工程预验收工作，该工程：1、符合我国现行法律、法规要求；2、符合我国现行工程建设标准；3、符合设计文件要求；4、符合施工合同要求。综上所述，该工程在预验收工作中发现的存在问题已完成整改且质量合格，同意于XX年XX月XX日在工地会议室及工程现场，由建设单位主持、各参建单位项目负责人、技术人员及专业人员参加的工程竣工验收工作。项目监理机构（盖项目章）总监理工程师（签字）：XXX日期：XX年X月X日《工程竣工验收报审表》填写说明1、本表用于单位（子单位）工程完成后，施工单位自检符合竣工验收条件后，向建设单位及项目监理机构申请竣工验收。工程竣工预验收工作由总监主持，工程整体竣工验收工作由建设单位项目负责人主持。2、一个工程项目中含有多个单位工程时，则每个单位工程都应填报一次。3、表中质量验收资料指：能够证明工程按合同约定完成并符合竣工验收要求的全部资料，包括单位工程质量控制资料，有关安全和使用功能的检测资料，主要使用功能项目的抽查结果等。对需要进行功能试验的工程（包括单机试车、无负荷试车和联动调试），应包括试验报告。4、各地建设行政主管部门另有规定和表式的，应从其规定和表式。（40）《工程计量申报表》填写实例（40）《工程计量申报表》填写实例（40）《工程计量申报表》填写实例（40）《工程计量申报表》填写实例（39）《工程复工令》填写实例（39）《工程复工令》填写实例工程名称：编号：GD220219—B□口致：XX综合楼工程施工总承包项目部我方发出的编号为XXX《工程暂停工令》，要求暂停XXX部位施工，经杳现已具备复工条件，经建设单位冋意，现通知你方于XX年XX月XX日XX时起恢复施工。附件：复工报审表项目监理机构（盖项目章）总监理工程师（签字、加盖执业印章）：XXX日期：XX年X月X日建设单位审批意见：同意本工程XXX部位工程复工日期为：XX年XX月XX0XX时。建设单位（盖章）负责人：XXX日期：XX年X月X日复工说明：现场存在的重大工程质量和安全隐患问题已得到彻底整改。拟复工的施工方案已报审并得到批准。报：工程质量、安全监督站各1份。存：建设、监理单位各存1份，施工单位存4份。施工单位（公章）我方已于XX年XX月XX日收到本《工程复工令》，同意并确认复工日期是：XX年XX月XX0XX时。项目经理（签字）：XXX日期：XX年X月X日工程名称：编号：GD220220□口致：XX综合楼工程项目监理部根据施工承包合同及补充协议工程款支付条款的规定要求,我项目部申报XX年XX月XX日已通过工程施工质量中间验收合格的土0.00以下地下结构工程完成之工程量,符合进度计划要求，请建设单位应在XX年XX月XX日前支付该项工程款共（大写）XXX万元，（小写:XXX万元,）,现将有关资料报上，请予以审核。附件：1、已完工程量统计2、计算方法3、支付证明资料施工项目经理部（盖项目章）项目经理（签字）：XXX日期：XX年XX月XXB监理审查意见:审查意见详见附件《XX工程计量审查意见书》（编号：XXX）,如有异议，请贵部造价管理人员于XX年XX月XX日前到项目监理部综合组核对。项目监理机构（盖项目章）专业监理工程师（签字）：XXX总监理工程师（签字、加盖执业印章）：XXX日期：XX年XX月XX日存：建设、监理、施工单位各存1份。《工程计量申报表》填写说明1、工程计量报审是施工单位按施工合同约定，定期将项目监理机构验收合格工程的工程量统计报项目监理机构审核确认。为能实现工程进度款的及时支付和主动控制效果，通常应以完成工程实体施工的形象界面来划分工程进度款的支付方式。2、已完工程量统计：指施工单位按施工合同的要求（含项目监理机构确认的工程变更）完成，并经项目监理机构验收合格工程的工程量统计报表。3、支付证明资料：指项目监理机构签认的工程验收合格证明资料。4、监理审查意见：首先由负责现场施工质量和工程造价的专业监理工程师对施工单位所报《工程计量报审表》中的质量合格证明资料与完成工程量统计表中的各项进行对照检查。在已完工程量统计中，凡未经监理机构进行质量验收或质量验收不合格的工程项目均不予计量。在对所报支付证明资料审查完成后，专业监理工程师应会同施工单位按施工合同的规定进行现场计量，核定工程量清单。对不符合之处应详实注明。最终签署按核定工程量作为工程款支付申请的依据。当专业监理工程师的核定量项目与施工单位的所报量的项目出入较大时，专业监理工程师应填写“工程计量审查记录”作为附件。5、工程计量报审程序：（1）施工单位按施工合同约定的时间，填报《工程计量报审表》，向监理机构报审。（2）专业监理工程师在收到《工程计量报审表》后，对所报资料进行审核，并于7天内会同施工单位进行现场计量（专业监理工程师应在计量前24小时通知施工单位，施工单位为计量提供便利条件并派人参加）。（3）对经监理工程师验收合格的工程项目，按施工合同的规定对工程量予以核定，签署《工程计量报审表》。（4）未经监理机构质量验收合格的工程量或不符合施工合同规定的工程量，专业监理工程师应拒绝计量。（5）工程实施过程中发生的工程变更项目，依据施工合同及补充协议等规定，按项目监理机构审核确认的《工程变更费用报审表》的工程量（工程价款）计量，施工单位未申报《工程变更费用报审表》的不予计量。41）《工程变更估算表》填写实例41）《工程变更估算表》填写实例41）《工程变更估算表》填写实例41）《工程变更估算表》填写实例工程名称：序号变更单号变更内容增减天数单位单价变更前工稈量变更后工稈量1XXX因设计变更引起电梯井平面移位，井道基础重新施工7M3538.68013.562XXX打凿地下旧钢筋砼基础等障碍物现场签证0工日58.00015本表合计本变更增减工期数：□延长7天□缩短0天工期计算说明：施工单表》。施工单位（盖项目章）项目造价工程师（签字、加盖执业印章）：XXX项目经理（签字）:XXX日期:XX年X月X日计量监理工程总监理工程'日（42）《费用索赔申请表》填写实例（42）《费用索赔申请表》填写实例（42）《费用索赔申请表》填写实例（42）《费用索赔申请表》填写实例工程名称：编号：GD220222□口致：XX综合楼工程项目监理部根据施工合同条款XX条的规定,由于建设单位对XX综合楼所有配电箱选用品牌最终确定时间拖延50天，导致各类配电箱采购进场时间延误，不能满足现场配电箱的预埋箱体施工进度需要，造成窝工30个工日等原因，我方要求索赔金额（大写）：壹仟柒佰肆拾元整，请予以批准。索赔的详细理由及经过：按照贵办于XX年X月X日下发的《XX综合楼工程乙供材料选样定板管理办法》和施工承包合同相关条款规定，我项目部于90天前已向项目监理机构申报《XX综合楼工程配电箱选样定板确认报审表》，监理方已于85天前签署意见并由我部材料员直接送达贵办收发员签收。但贵办未能及时签批，拖延至35天前才批复给我项目部，造成订货延期50天，不能按经批准的施工计划及时进货到工地，造成窝工损失30个工日。索赔的金额计算：30工日X58.00元/工日=1740元人工费用，大写金额：壹仟柒佰肆拾元整。附件（证明材料）：1、《费用索赔报告》（6页）。2、《XX综合楼工程配电箱选样定板确认报审表》收发记录（1页）。3、配电箱订货合同（4页）。施工项目经理部（盖项目章）项目经理（签字）：XXX日期：XX年X月X日存：建设、监理单位各存1份，施工单位存4份。费用索赔申请表》填写说明1、费用索赔报审是施工单位向建设单位提出费用索赔，报项目监理机构审查、确认和批复。2、总监理工程师应在施工合同约定的期限内签发《费用索赔申请表》。3、“根据合同条款条的规定”填写提出费用索赔所依据的施工合同条目。4、“由于原因”填写导致费用索赔的事件。5、索赔的详细理由及经过：指索赔事件造成施工单位直接经济损失，索赔事件是由于非施工单位的责任发生的等情况的详细理由及事件经过。6、索赔金额计算：指索赔金额计算书,索赔的费用内容一般包括：人工费、设备费、材料费、管理费等。7、证明材料，包括（但不限于）如下内容：1）合同文件；2）监理工程师批准的施工进度计划；3）合同履行过程中的来往函件；4）施工现场记录；5）工地会议纪要；6）工程照片；7）监理工程师发布的各种书面指令；8）工程进度款支付凭证；9）检查和试验记录；10）汇率变化表；11）各类财务凭证；12）其他有关资料8、施工单位完成签字盖手续后一式6份向项目监理机构报审。43）《费用索赔审批表》填写实例43）《费用索赔审批表》填写实例43）《费用索赔审批表》填写实例43）《费用索赔审批表》填写实例工程名称：编号：GD220223□口工程名称：致：XX综合楼工程施工总承包项目部根据施工合同条款XX条的规定,你方提出的有关建设单位对XX综合楼所有配电箱选用品终确定时间拖延50天，导致各类配电箱采购进场时间延误，不能满足现场配电箱的预埋箱体施工进度需要，造成窝工30个工日等原因造成费用索赔金额¥1740元（大写）壹仟柒佰肆拾元整，我方审核评估：□不同意此项索赔。口同意此项索赔，金额（大写）。不同意索赔的理由：由于建设单位最终确定选用的XX综合楼配电箱品牌为本工程招投标文件所列出的三个品牌范围内的厂商之一，作为施工单位不管建设单位选择原招投标文件所列范围内的哪个品牌配电箱，都应早有材料采购计划和意向，尽管建设单位最终确认意见反馈是延迟约有50天时间，但还有一个月的订货期，且本综合楼所用配电箱是常用产品》另外，负责施工的班组在配电箱未到工地期间，还有大量墙面管线开槽埋设工作可安排作业，没有实际上窝工现象发生，故本次费用索赔不成立。索赔的金额计算：无。项目监理机构（盖项目章）专业监理工程师（签字）：XXX总监理工程师（签字、加盖执业印章）：XXX日期：XX年X月X日存：建设、监理单位各存1份，施工单位存4份。《费用索赔审批表》填写说明1、《费用索赔审批表》是监理机构在施工合同约定的期限内根据施工单位的《费用索赔申请表》而签发的工程造价变动事实证明材料，或发出要求施工单位提交有关费用索赔的进一步详细资料的通知。2、监理审查意见（同意或不同意索赔的理由）：专业监理工程师应首先审查索赔事件发生后，施工单位是否在施工合同规定的期限内（28天），向专业监理工程师递交过索赔意向通知，如超过此期限，专业监理工程师和建设单位有权拒绝索赔要求；其次，审核施工单位的索赔条件是否成立；第三，应审核施工单位报送的《费用索赔报审表》，包括索赔的详细理由及经过，索赔金额的计算及证明材料；如不满足索赔条件，专业监理工程师应在“不同意此项索赔”前“□”内打“V”；如符合条件，专业监理工程师就初定的索赔金额向总监理工程师报告、由总监理工程师分别与施工单位及建设单位进行协商，达成一致或监理工程师公正地自主决定后，在“同意此项索赔”前“□”内打“V”，并把确定金额写明，如施工单位对监理工程师的决定不同意，则可按合同中的仲裁条款提交仲裁机构仲裁。3、索赔成立应同时满足以下三个条件的要求：（1）索赔事件造成了施工单位直接经济损失；（2）索赔事件是由于非施工单位的责任发生的；（3）施工单位按合同规定的期限和程序提交了索赔意向通知书和《费用索赔申请表》，并附有索赔凭证材料。4、同意/不同意索赔的理由：同意索赔的理由应简要列明；对不同意索赔，或虽同意索赔但其中的不合理部分，如有下列情况应简要说明：（1）索赔事项不属于建设单位或监理工程师的责任，而是其他第三方的责任；（2）建设单位和施工单位共同负有责任，施工单位必须划分和证明双方责任大小；（3）事实依据不足；（4）施工合同依据不足；（5）施工单位未遵守意向通知要求；（6）施工合同中的开脱责任条款已经免除了建设单位的补偿责任；（7）施工单位已经放弃索赔要求；（8）施工单位没有采取适当措施避免或减少损失；（9）施工单位必须提供进一步证据；（10）损失计算夸大等。5、索赔金额的计算：指专业监理工程师对批准的费用索赔金额的计算过程及方法。6、费用索赔的报审程序：（1）施工单位在施工合同规定的期限（索赔事件发生后28天）内，向项目监理机构提交对建设单位的《费用索赔申请表》或意向书。（2）总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关资料，如各项记录、报表、文件、会议纪要等。（3）施工单位在承包合同规定的期限（发出索赔意向通知后28天）内向项目监理机构提交对建设单位的《费用索赔申请表》。（4）总监理工程师根据施工单位报送的《费用索赔申请表》，安排专业监理工程师进行审查，在符合《建设工程监理规范》规定的条件时，予以受理。但是依法成立的施工合同另有规定时,按施工合同办理。（5）专业监理工程师在审查确定索赔批准额时，要审查以下三个方面：索赔事件发生的合同责任。由于索赔事件的发生，施工成本及其他费用的变化和分析。索赔事件发生后，施工单位是否采取了减少损失的措施。施工单位报送的索赔额中，是否包含了让索赔事件任意发展而造成的损失额。专业监理工程师将审查结果向总监理工程师报告，由总监理工程师与施工单位和建设单位协商。（6）总监理工程师应在施工合同规定的期限（收到索赔申请后28天）内签署《费用索赔审批表》或发出要求施工单位提交有关索赔报告的进一步详细资料的通知（采用《监理通知》表式），待收到施工单位提交的详细资料后，按（4）、（5）、（6）条程序进行。7、项目监理机构在确定索赔批准额时，可采用实际费用法，索赔批准额等于施工单位为了某项索赔事件所支付的合理实际开支减去施工合同中的计划开支，再加上应得的管理费等。对施工单位提出的费用索赔应注意，索赔费用只能是施工单位实际发生的费用,而且必须符合工程所在地区的有关法规和规定。另外绝大部分的费用索赔是不包括利润的，只涉及到直接费和管理费，只有遇到工程变更时，才可以索赔到费用和利润。8、施工单位向建设单位索赔的原因：（1）合同文件内容出错引起的索赔；（2）由于图纸延迟交出造成索赔；（3）由于不利的实物障碍和不利的自然条件引起索赔；（4）由于建设单位提供的水准点、基线等测量资料不准确造成的失误与索赔；（5）施工单位依据专业监理工程师意见，进行额外钻孔及勘探工作引起索赔；（6）由建设单位风险所造成的损害的补救和修复所引起的索赔；（7）因施工中施工单位开挖到化石、文物、矿产等珍贵物品，要停工处理引起的索赔；（8）由于需要加强道路与桥梁结构以承受“特殊超重荷载”而索赔；（9）由于建设单位雇佣其他施工单位的影响，并为其他施工单位提供服务提出索赔；（10）由于额外样品与试验而引起索赔；（11）由于对隐蔽工程的揭露或开孔检查引起的索赔；（12）由于工程中断引起的索赔；（13）由于建设单位延迟移交土地引起的索赔；（14）由于非施工单位原因造成了工程缺陷需要修复而引起的索赔；（15）由于要求施工单位调查和检查缺陷而引起的索赔；（16）由于工程变更引起的索赔；（17）由于变更合同总价格超过有效合同价的15％而引起索赔；（18）由于特殊风险引起的工程被破坏和其他款项支出而提出的索赔；（19）因特殊风险使合同终止后的索赔；（20）因合同解除后的索赔；（21）建设单位违约引起工程终止等的索赔；（22）由于物价变动引起的工程成本的增减的索赔；（23）由于后继法规的变化引起的索赔；（24）由于货币及汇率变化引起的索赔等。（45）《主要施工机械进退场报审表》填写实例（45）《主要施工机械进退场报审表》填写实例（45）《主要施工机械进退场报审表》填写实例（45）《主要施工机械进退场报审表》填写实例44）《工程款支付汇总表（支付台账）》填写实例44）《工程款支付汇总表（支付台账）》填写实例工程名称:XXX综合楼工程支付期限：XX年XX月至XX年XX月序号当期实际施工完成工程款应扣款扣款后实际支付劳保金（元）劳保金扣除扣除预付款保留金（工程进度款的20%）累计扣除劳保金累计扣除比例当期扣除预付款累计扣除预付款比例工程预付款7996000.00第一次支付2279290.19第二次支付253254.47第三次支付7024607.012532544.652532544.65100.00%0.000.00%1404921.403087140.95第四次支付6234243.472532544.652532544.65100.00%0.000.00%1246848.694987394.78第五次支付1465344.182532544.652532544.65100.00%0.000.00%293068.841172275.34第六次支付467087.762532544.652532544.65100.00%0.000.00%93417.55373670.21第七次支付1651930.612532544.652532544.65100.00%0.000.00%330386.121321544.491、施工总承包合同价款为39980000.00元，甲乙双方在承包合同中约定：工程预付款起扣点设定期计扣；2、工程整体竣工验收通过并向当地城建档案馆办理完成工程竣工技术资料移交和建设主管部门办政审定的工程结算款的95%止，预留工程结算款的5%作为缺陷责任期保修款。

工程名称：编号：GD220228□口致:XXX综合楼工程项目监理部根据施工计划，下列主要施工机械拟进入现场，请予批准。序号机械名称规格型号数量拟进/出场日期使用许可证情况1塔吊QTE80F3XX年X月X日至X年X月X日新机、合格2水泵10KW8XX年X月X日至X年X月X日合格3振动棒Hg—5020XX年X月X日至X年X月X日合格附件：质量证明文件（产品说明书）、检定证书、准用证、使用许可证书等施工项目经理部（盖项目章）项目经理（签字）：XXX日期：XX年X月X日核验意见：经检杳上述工程设备符合要求，准许进场，同意使用。项目监理机构（盖项目章）专业监理工程师（签字）：XXX总监理工程师（签字）：XXX日期：XX年X月X日存：建设、监理单位各存1份，施工单位存4份。《主要施工机械进退场报审表》填写说明1、主要施工机械设备进场，施工单位自检合格后报项目监理机构进行复核确认。2、凡直接影响工程质量的施工机械、计量设备未经项目监理机构确认不得用于工程施工。3、所报的施工机械设备应附有关技术说明、调试结果；对计量设备还应附有法定检测部门的鉴定证明。4、机械名称：指选用施工机械、计量设备的名称。5、规格型号：指选用施工机械、计量设备的规格型号。6、数量：指选用施工机械、计量设备实际进场的数量。7、拟进/出场日期：指施工机械、计量设备的实际进场时间（需现场安装调试的施工机械指其安装调试完毕的时间）。8、使用许可证情况：指施工机械、计量设备的技术性能、运行状态的完好程度，设备检测的起始时间等。9、专业监理工程师审查意见：专业监理工程师对施工机械、计量设备及所附资料进行审查，对其是否符合批准的施工组织设计、是否能满足施工需要和保证质量要求签署意见，对性能、数量满足施工要求的设备，签署同意进场使用。对数量或性能不符合施工要求时，还应对施工单位下步工作提出要求。10、专业监理工程师对主要施工机械设备报验审查时应实地检查施工设备安装、调试情况，经审查符合要求后，报总监签批《主要施工机械设备报审表》。46）《工程变更单》填写实例46）《工程变更单》填写实例46）《工程变更单》填写实例46）《工程变更单》填写实例致：XXX综合楼工程筹建办由于为增强基础底板防水功能，保证不渗漏，便于现场施工操作等原因，我院根据现场施工情况兹提出将原设计2厚的水泥基防水层改为一层SPS卷材防水层，纵横粘贴的《设计变更单》（具体内容见附件），请予以审批。附件：①变更内容；②变更设计图；③相关会议纪要；④其他。施工项目经理部（盖项目章）项目经理（签字）：XXX日期：XX年X月X日工程数量增/减增加XXX费用增/减增加XXX工期变化零协调一致意见：同意此项设计变更，有利于现场施工操作，保证防水施工质量。建设单位（盖章）设计（施工）单位（盖章）项目监理机构（盖项目章）代表签字：XXX代表签字：XXX总监签字：XXX日期：X年X月X日日期：X年X月X日日期：X年X月X日存：建设、监理单位各存1份，施工单位存4份。工程名称：编号：GD220230□口工程变更单》填写说明1、在施工过程中，施工单位在接受到非施工单位责任和原因而引起的工程变更情况时，提出工程变更要求报项目监理机构审核确认。2、原因：指引发工程变更的原因。3、变更内容：填写要求工程变更的部位和变更题目。4、附件中其他项目：应包括工程变更的详细内容、变更的依据，工程变更对工程造价及工期的影响分析和影响程度，对工程项目功能、安全的影响分析，必要的附图等。5、工程数量增/减、费用增/减、工期变化项目：由于工程变更而引起的工程量增/减、费用增/减及工期变化情况，按照相关规定分别计算并填入表格中。6、一致意见：项目监理机构经与有关方面协商达成的一致意见。7、建设单位代表：指建设单位派驻施工现场履行合同的代表。8、设计单位代表：指设计单位派驻施工现场的设计代表或与工程变更内容有关专业的原设计人员或负责人。9、项目监理机构：指项目总监理工程师。10、施工单位代表：指项目经理。施工单位代表签字仅表示对有关工期、费用处理结果的签认和工程变更的收到。11、工程变更程序：（1）建设单位提前书面通知施工单位有关工程变更，或施工单位提出变更申请经监理工程师和建设单位同意变更；（2）由原设计单位出图并在实施前14天交施工单位。如超出原设计标准或设计规模时，应由建设单位按原程序报审；（3）施工单位应在收到工程变更后14天内提出变更价款，提交监理工程师确认；（4）监理工程师在收到变更价款报告后的14天内应审查完变更价款报告后，并确认变更价款；（5）变更价款不能协商一致时，按合同争议的方式解决。12、工程变更的基本程序由于工程变更会带来工程造价和工期的变化，为了有效地控制造价，无论任何一方提出工程变更，均需由监理工程师确认并签发工程变更指令。监理工程师确认工程变更的一般步骤是：提出工程变更f分析提出的工程变更对项目目标的影响f分析有关的合同条款和会议、通信记录f向业主提交变更评估报告（初步确定处理变更所需的费用、时间范围和质量要求）f确认工程变更。（1）建设单位（监理工程师）、设计单位提出的工程变更施工中建设单位（监理工程师）、设计单位需对原工程设计进行变更，根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，应提前14天以书面形式向施工单位发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，须经原规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。建设单位妥协上述事项后，施工单位根据工程师的变更通知要求进行变更。因变更导致合同价款的增减及造成施工单位的损失，由建设单位承担，延误的工期相应顺延。合同履行中建设单位要求变更合同工期、工程质量标准等实质性变更，在做出变更之前，建设单位与施工单位应签订补充协议书，作为施工合同的补充文件。建设单位（监理工程师）、设计单位提出工程变更意向的，应附必要的施工设计图纸及其说明等资料。施工单位应在收到变更意向书后的约定时间内，向监理工程师书面提交包括拟实施变更工作的计划、措施、竣工时间、修改内容和所需金额等在内的实施方案。建设单位应在收到实施方案后的约定时间内予以答复；同意施工单位提交的实施方案的，监理工程师应在收到实施方案后的约定时间内发出变更指令。若施工单位收到建设单位(监理工程师)、设计单位提出的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理工程师，说明原因并附详细依据。监理工程师与合同双方当事人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。施工单位提出的工程变更合同履行期间，施工单位可提出工程变更建议。变更建议应以书面形式向建设单位(监理工程师)提出，同时抄送建设单位，详细说明变更的原因、变更方案及合同价格的增减情况，并附必要的施工设计图纸及其说明等资料。变更建议被采纳的，监理工程师应向施工单位签发工程变更指令。施工单位应严格按照图纸施工，不得随意变更设计。施工中施工单位提出合理化建议涉及对设计图纸进行变更，须经设计工程师同意。设计工程师同意变更以后，必要的时候也须经原规划管理部门、图纸审查机构及其他有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更的相应的图纸和说明。施工单位擅自变更设计发生的费用和导致建设单位的直接损失，由施工单位承担，延误的工期不予顺延。工程师同意采用施工单位合理化建议而同意变更的，所发生的费用和获得的收益，由建设单位与施工单位另行约定。由施工条件引起的工程变更施工条件的变更，往往是指在施工中遇到的现场条件同招标文件中描述的现场条件有本质的差异，或遇到未能预见的不利自然条件(不包括不利的气候条件)，使施工单位向业主提出施工单价和施工时间的变更要求。如基础开挖时发现招标文件为载明的流沙或淤泥层，地下管线或障碍物，隧洞开挖中发现新的断裂层等。施工单位在施工中遇到这类情况时，要及时向工程师报告。施工条件的变更往往比较复杂，需要特别重视，否则会由此引起索赔的发生。13、工程变更的定义及内容：所谓工程变更是指因设计图纸的错、漏、碰、缺，或因对某些部位设计调整及修改，或因施工现场无法实现设计图纸意图而不得不按现场条件组织施工实施等的事件。工程变更包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更、工程量变更以及原招标文件和工程量清单中未包括的“新增工程”。其内容包括：增加或减少合同中任何一项工作内容；增加或减少合同中关键项目的工程量超过专用合同条款规定的百分比；取消合同中任何一项工作(但被取消的工作不能转由建设单位或其他施工单位实施)；改变合同中任何一项工作的标准或性质；改变的工程有关部分的标高、基线、位置或尺寸；改变合同中任何一项工程的完工日期或改变已批准的施工顺序；追加为完成工程所需的任何额外工作。（47）《工程变更指令》填写实例工程名称：编号：GD220231□口致：XXX综合楼工程施工项目部根据合同规定，对编号为XXX的《工程变更单》涉及的费用及工期改变，按如下第X条执行：1、本次变更，建设单位不对施工单位作任何费用及工期的补偿；施工单位若对此持有异议，需在接到本变更指令后」日内以书面形式向项目监理机构提出。2、本次变更，建设单位不对承包商作任何费用补偿；承包商需在接到本变更指令后xx日内将变更引起的工期及相关计算书报项目监理机构审批。3、对本次变更引起的费用及工期，将依据附件（工程变更估算表）进行补偿，承包商若对此持有异议，需在接到本变更指令后7日内以书面形式向项目监理机构提出。4、对本次变更引起的费用及工期，承包商需在接到本变更指令后7日内内报项目监理机构和建设单位审批。附件：①变更内容；②变更设计图；③相关会议纪要；④其他。项目监理机构（盖项目章）总监理工程师（签字）：XXX日期：XX年X月X日存：建设、监理单位各存1份，施工单位存4份。工程变更指令》填写说明1、项目监理机构在接到施工单位《工程变更单》，通过查阅、查询及审核相关资料，对《工程变更单》内容所涉及工程量增/减、费用增/减及工期变化情况进行论证和评估后，用专业角度协助建设单位及时下达《工程变更指令》。2、分析工程变更产生的原因由于建设工程施工阶段条件复杂，影响的因素较多，工程变更是难以避免的，其产生的主要原因包括：（1）建设单位的原因造成的工程变更。如建设单位要求对设计的修改、工程的缩短以及增加合同以外的“新增工程”等。（2）监理工程师的原因造成的工程变更。工程师可以根据工程的需要对施工工期、施工顺序等提出工程变更。（3）设计方的原因造成的工程变更。如由于设计深度不够、质量粗糙等导致不能按图施工，不得不进行的设计变更。（4）自然原因造成的工程变更。如不利的地质条件变化、存在地下管线及障碍物、特殊异常的天气条件以及不可抗力的自然灾害的发生导致的设计变更、附加工作、工期的延误和灾后的修复工程等。（5）施工单位原因造成的工程变更。一般情况下，施工单位不得对原工程设计进行变更，但施工中施工单位提出的合理化建议，经监理工程师同意后，可以对原工程设计或施工组织进行变更。3、工程变更导致合同价款和工期的调整工程变更应按照施工合同相应条款的约定确定变更的工程价款；影响工期的，工期应相应调整。但由于下列原因引起的变更，施工单位无权要求任何额外或附加的费用，工期不予顺延；（1）为了便于组织施工而采取的技术措施变更或临时工程变更；（2）为了施工安全、避免干扰等原因而采取的技术措施变更或临时工程变更；（3）因施工单位违约、过错或施工单位引起的其他变更。4、工程变更后所涉及合同价款的确定（1）施工中发生工程变更事件后，施工单位按照经建设单位认可的变更设计文件，进行变更施工。其中，政府投资项目重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。（2）施工单位在工程变更确定后约定时间内，提出变更工程价款的报告，经监理工程师确认建设单位审核同意后调整合同价款。（3）施工单位在确定变更后约定时间内不向监理工程师提出变更工程价款报告，则建设单位可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更设计工程价款变更报告和确认的时限由建设单位和施工单位双方协商确定。（4）收到变更工程价款报告一方，应在收到之日起约定时间内予以确认或提出协商意见，自变更工程价款报告送达之日起约定时间内，对方未确认也未提出协商意见时，视为变更工程价款报告已被确认。（5）处理工程变更价款问题时应注意：监理工程师不同意施工单位提出的变更价款报告，可以协商或提请有关部门调解。协商或调解不成的，双方可以采用仲裁或向人民法院起诉的方式解决。监理工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。因施工单位自身原因导致的工程变更，施工单位无权要求追加合同价款。5、工程变更后合同价款的确定方法（1）一般规定合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此类价格变更合同价款；合同没有适用或类似于变更工程的价格，由施工单位或建设单位提出适当的变更价格，经对方确认后执行。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。（2）采用工程量清单计价的工程采用工程量清单计价的工程，除合同另有约定外，其综合单价因工程量变更需调整时，应按下列办法确定。工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由施工单位提出，经建设单位确认后作为结算的依据。由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减，属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；属合同约定幅度以外的，其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由施工单位提出，经建设单位确认后，作为结算依据。由于工程量的变更，且实际发生了规定以外的费用损失，施工单位可提出索赔要求，与建设单位协商确认后，给予补偿。（3）协商单价和价格协商单价和价格是基于合同中没有或者有但不合适的情况而采取的一种方法。施工单位按照招投标文件及施工合同精神编制单价分析表，经过协商定价，达成一致后可构成新增工程价格。6、特殊情况下的工程变更处理（1）工程变更的连锁影响某一项工程变更可能会引起本合同工程或部分工程的施工组织和进度计划发生实质性变动，以致影响本项目和其他项目的单价或总价，这就是工程变更的连锁影响。理论上讲，任何一项工程变更或多或少都会对合同工程或部分工程产生一定的影响。工程变更的连锁影响是指那些对变更工程以外的其他项目性的影响。如就进度而言，如果关键线路上的工程发生变更，只有影响总工期时才能称其为产生实质性的影响，即关键线路发生了改变。再如对于某些被取消的工程项目，由于摊销在该项目上的费用也随之被取消，这部分费用只能摊销到其他项目单价或总价之中。对于这种情况，施工单位应有权要求调整受影响项目的单价或总价。（2）可以调整合同工作单价的原则具备以下条件时，通过协商，允许对某一项工作规定的费率或价格加以调整：此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动大于10%；工程量变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的0.01%；由此工程量的变更直接造成该项工作每单位工程量费用的变动超过1%。（3）删减原定工作后对承包商的补偿建设单位（监理工程师）发布删减工作的变更指示后承包商不再实施部分工作，合同价格中包括的直接费部分没有受到损害，但摊销在该部分的间接费、税金和利润则实际不能合理回收。因此承包商可以就其损失向监理工程师发出通知并提供具体的证明资料，监理工程师与合同双方协商后确定一笔补偿金额加入到合同价内。7、项目监理机构在处理工程变更中的权限：（1）所有工程变更必须经总监理工程师的签发，施工单位方可实施。（2）建设单位或施工单位提出工程变更时应经总监理工程师审查。（3）项目监理机构对工程变更的费用和工期做出评估只是作为与建设单位、施工单位进行协商的基础。没有建设单位的充分授权，监理机构无权确定工程变更的最终价格。（4）当建设单位与施工单位就工程变更的价格等未能达成一致时，监理机构有权确定暂定价格来指令施工单位继续施工和便于工程进度款的支付。8、工程变更审批的原则：工程变更的管理与审批的一般原则应为：首先考虑工程变更对工程进展是否有利；第二要考虑工程变更可以节约工程成本；第三应考虑工程变更是兼顾建设单位、施工单位或工程项目之外其他第三方的利益，不能因工程变更而损害任何一方的正当权益；第四必须保证变更工程符合本工程的技术标准；最后一种情况为工程受阻，如遇到特殊风险、人为阻碍、合同一方当事人违约等不得不变更工程。总之，监理工程师应注意处理好工程变更问题，并对合理的确定工程变更后的估价与费率非常熟悉，以免引起索赔或合同争端。（49）《工程竣工移交证书》填写实例（49）《工程竣工移交证书》填写实例（49）《工程竣工移交证书》填写实例（49）《工程竣工移交证书》填写实例48）《工程变更统计表》填写实例48）《工程变更统计表》填写实例工程名称：编号：GD220232□口序号变更单号变更内容及申报造价施工单位收到时间监理机构审批时间建设单位批复意见时间1001安装餐饮废水隔油器，增加造价：460213.57元。2008-3-232008-4-5,审批增36万元。2008-4-10，批复同意增36万元。2002地下弱电、智能化系统，增加造价：5480.6元。2008-4-112008-4-18，审批同意。2008-4-28批复同意、。3003集水坑盖板，增加造价：8248.31元。2008-5-32008-5-13，审批同意。2008-5-18批复同意、。4004钢结构防火涂料，增加造价：93.97万元。2008-6-102008-6-23，审批增60万元。2008-7-3，批复同意增60万元。5005屋面增加不锈钢水槽，增加造价：14.21万元。2008-7-72008-7-9,审批增9.60万元。2089-7-13，批复同意增9.60万元。施工单位填写人：XXX（签名、盖项目章）监理核査人：XXX（签名、盖项目章）工程名称：编号：GD220235□口致：XXX综合楼工程施工单位兹证明（施工单位）XX建设工程有限公司承建的XXX综合楼工程，已按施工合同的要求完成，并验收合格，即日起该工程移交建设单位管理，并进入保修期。附件：（一）工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件，市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料。（二）法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。（三）法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件。（四）施工单位法人签署的工程质量保修书。（五）法规、规章规定必须提供的其他文件。（六）住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。（七）家具及设备、器具移交清单。监理单位（盖项目章）总监理工程师（签字）：XXX日期：XX年X月X日建设单位意见：同意移交，希望XX建设工程有限公司认真履行保修责任，保证机电安装各系统运行良好。建设单位（盖章）项目负责人（签字