襄阳贝雷梁施工合同

襄阳贝雷梁施工合同1.合同双方本“襄阳贝雷梁施工合同”（以下简称“合同”）由以下双方订立：甲方（乙方项目业主）：名称：襄阳市建设投资有限公司地址：襄阳市解放路123号乙方（甲方合同承包商）：名称：李华建筑工程有限公司地址：襄阳市文化路45号双方经过友好协商，就襄阳市贝雷梁的施工事项达成一致，特此签订本合同。2.工程概述甲方委托乙方负责襄阳市贝雷梁的施工工作，包括但不限于以下内容：详细设计施工准备土方开挖与填筑基础设施施工结构施工室内装饰施工环保设施施工其他辅助工程乙方将按照合同约定的时间和质量要求，全力以赴完成上述工作，并确保工程安全、高质量地竣工。3.合同金额与支付方式根据本合同的工程概述，甲方将支付给乙方的总合同金额为500万人民币（以下简称“合同金额”），具体支付方式如下：预付款：甲方应在合同签订之日起的5个工作日内向乙方支付合同金额的10%（即50万人民币）做为预付款。进度款：在工程进展过程中，甲方将根据工程进度向乙方支付合同金额的30%（即150万人民币）作为进度款，具体支付时间表将由双方协商确定。竣工验收款：工程竣工后，经甲方验收合格后，甲方应向乙方支付合同金额的30%（即150万人民币）作为竣工验收款。最终结算款：在竣工验收款支付后的60个工作日内，双方应进行最终结算并支付剩余合同金额的30%（即150万人民币）。4.工期与延期本合同规定的工期为180个工作日，自合同生效之日起计算。如果乙方在合同规定的工期内无法按时完成工程，应在原有工期届满之前提出书面申请，详细说明原因，并与甲方协商确定新的工期。如果乙方未经甲方同意擅自延长工期，甲方有权按日计算违约金，每日违约金为合同金额的0.05%。对于因不可抗力因素导致的工期延误，双方将通过友好协商解决。5.质量标准与保修乙方应按照相关法律法规和国家标准，确保工程的质量符合合同约定的要求，达到相关验收标准。工程竣工后，甲方将进行验收。如发现工程存在质量问题或未达到验收标准，乙方应承担修复责任，费用由乙方承担。乙方应为工程提供合理的保修期，保修期为工程竣工验收后的12个月。在保修期内，如发现工程存在质量问题，乙方应及时修复，费用由乙方承担。6.违约责任如果其中一方未能履行本合同规定的任何义务，应承担相应的违约责任。违约方应向对方赔偿可能发生的损失。对于因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等）造成的违约行为，违约方不承担赔偿责任。但应及时通知对方，并提供相关证明文件。7.合同解除本合同的解除应经过双方友好协商，并以书面形式签署解除协议。以下情况之一发生时，双方可以解除本合同：双方经友好协商一致决定解除经法院判决解除如果一方严重违反本合同约定，给另一方造成重大损失的，另一方有权选择解除本合同并要求违约方承担违约责任。8.合同争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决。协商不成时，可提交至乙方所在地的仲裁委员会仲裁，仲裁结果为终局裁决。9.合同附件工程设计图纸工程施工方案工程结算报告本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，