施工责任合同（6篇）

Word版本，下载可自由编辑施工责任合同（6篇）施工责任合同（1）

甲方：________________

乙方：________________

依据国务院平安生产委员会及信息产业部关于强化平安生产管理的有关文件精神及________网络通信有限公司三门峡分公司______年工程项目建设对平安生产的有关要求，我公司作为工程项目的施工单位，对本期工程的平安生产工作承诺如下：

1、施工范围：________________。

2、为参与工程施工的人员办理相关的手续，无相关手续，不允许上岗。

3、对参与工程施工的工程人员进行平安生产方面的有关学问培训，并利用平安生产培训考试合格后，方可参与工程建设施工。

4、在工程施工中，留意爱惜_________公司的各种设备、设施，严禁偷盗、挪用和破坏施工现场的平安防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡施工人员违反本条款，一经发觉我公司将加倍惩罚，严厉 处理，情节严峻的送机关处理。

5、在工程施工中，留意爱护已有的通信设施，包括_________公司及其他运营商的通信设施和其他设备，假如造成_________或其他运营商的通信设施和设备通信障碍，责任由我公司担当，与_________公司无任何关系。

6、在工程施工中，强化平安生产教育，规范施工，严格依据平安操作规范进行操作，依据规定配置相应的平安防护措施，确保工程施工平安。假如在本期工程施工中，因施工造成的伤、病、残、亡或财产损失等平安责任，概由我公司担当，与_________公司无任何法律责任。

7、在施工中遵守有关法律法规，遵守中国_________平安管理制度、措施和规定，严格遵守平安操作规程，对违反规定而造成的损失和后果，由我公司担当。

8、我公司对于安排站点施工内容全部保证依据技术规范及要求按时完成，绝不消失挑站点的状况。

9、其他未尽事宜，依据平安生产有关管理方法处理。

甲方：(签字)_________________乙方：(签字)_________________

联系电话：_________________联系电话：_________________

_________年_____月_____日_________年_____月_____日

施工责任合同（2）

甲方：

乙方：

为了搞好工程项目施工作业的平安管理工作，经双方充分协商签订本协议。

第一条：甲方平安责任

进场施工作业前对乙方负责人进行现场口头的平安事项说明，其内容是：项目的平安规章制度及对该工程项目有关联的平安留意事项。

其次条：乙方平安责任

(一)乙方负责人为平安生产责任人，负责该工程项目的日常平安管理工作，严格遵守平安生产规章制度，并指定专人负责监管平安施工作业。

(二)开工前必需对所属人员进行平安留意事项、措施交底的平安教育，担心排未经平安教育人员进入作业场所。

(三)需使用业主的机械、电器等设备、设施，必需经得业主或甲方同意，并对其平安防护措施负责和担当平安责任。

(四)教育和监管所属人员不得随便进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、掌握阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。

(五)对该工程项目的平安施工作业以及对参与该工程作业的所使用的全部人员的平安负责。

(六)乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博。严禁酒后上班。

(七)乙方负责此项目的全部平安责任，假如在生产中发生生产平安事故，由乙方担当全部的事故责任和经济责任。

第三条：甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，搞好文明施工作业。

第四条：本协议双方签字后生效，一式两份，甲、乙方各执一份。

甲方：乙方：

日期：日期：

施工责任合同（3）

甲方(建设方)：

乙方(施工方)：

为维护甲乙双方共同利益，为保证乙方施工平安和工程质量，经双方公平协商，达成如下协议：

一、工程概况(详细以甲、乙双方签订的工程施工合同商定为准)

1、项目名称：

2、工程地点：

3、施工时间：

二、双方权责

1、乙方保证其具有承接甲方施工项目的资质，乙方指派施工的工程队人员具有相应的专业施工条件和水平，乙方向甲方供应的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。乙方其在施工过程中必需遵守有关建筑施工的法律法规和平安规定，建立完备的平安建设责任制度，完善平安建设条件。

2、工程开工前，乙方必需对全体施工人员开展平安教育培训工作，向施工人员进行平安技术交底，让全体施工人员掌控工程特征及施工平安措施。乙方施工人员在上岗前均必需进行平安教育和技能考试，并报给甲方备案。乙方需调换工种、增补或调动人员的，按前述规定落实。

3、乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律法规的规定用工、不得使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。乙方应在开工前日将支配参与施工人员的身份信息全部提交甲方备案，凡已提交备案的工程施工人员，施工过程中乙方不得随便更换，不得冒名顶替。若因施工需要增补、调配人员，乙方应在日内重新递交甲方处登记。若乙方未按时备案、未将全部施工人员身份信息提交甲方备案、提交施工人员的虚假身份信息或增补、调配人员未在前述期限重新登记的，甲方有权取消乙方的施工权并另找施工单位合作。

4、乙方对其指派的施工人员的工作负有管理职责。参与施工的人员必需遵守平安生产纪律，佩戴好工作证(卡)、配备合格的劳动防护用品及平安用具进入施工现场。乙方必需按国家规定，为施工人员购买人身意外损害险，对于施工过程中消失的意外，造成人身伤亡事故，由乙方自行提交保险公司依据相关条例规定和额度理赔，甲方不担当赔偿责任。

乙方应按期足额发放施工人员的劳动酬劳和各类补贴。乙方与施工人员之间发生的劳资纠纷，发生的全部责任及费用由乙方担当，与甲方无关。若因乙方施工过程中发生的人身事故、乙方与人员的劳资纠纷等造成甲方对外赔偿担责的，甲方有权向乙方追偿。

5、乙方对施工地段采用的平安技术措施、工作人员状态以及施工中的平安责任负责。在有危急性的区域内作业，开工前甲方对乙方项目负责人等进行全面的平安技术及文明施工交底。乙方应在开工前日内制定施工方案，明确“三措”(组织措施、平安措施、技术措施)，经甲方工程项目主管机构、技术和平安部门审核合格后方可施工。

6、乙方应向甲方供应其自带的用于施工的机械设备的出厂说明、平安技术检测证明等技术文件，甲方有权在乙方施工前对乙方自带或外租的机械设备、电动工具、临时用电设施以及个人防护用品等进行检查。

乙方每次开工前应对施工现场的环境、操作设备、工具等进行仔细检查，确保符合平安规定且不超过检验周期。若发觉隐患应马上停止施工，落实整改并通知甲方检查后方可连续施工。乙方保证在施工期间所使用的各种设备及工具等均应符合施工要求，对性能达不到平安要求又不能修复的设备，必需撤离施工现场进行更换。

乙方应在施工现场相应位置设定平安防护设施、遮栏、警示牌等，位置一旦固定不得擅自拆除和更改。若因乙方未设置明显的平安标志和采用平安措施造成甲方人员或第三方损害的，乙方担当相应的赔偿责任。

7、对乙方施工现场，甲方有权不定期检查和提出整改建议。乙方应自觉听从甲方的监督和指导，若施工过程中发生平安事故或可能危及甲方生产的状况，必需马上报告甲方。对乙方人员在施工过程中违反国家平安生产、消防、交通、治安等法律法规和甲方有关平安生产、工程管理规章制度的行为，甲方有权发出整改通知书责令乙方订正，乙方应当马上整改。造成人身伤亡等平安责任事故的，乙方负责善后处理及经济赔偿事宜。

8、乙方工程质量不符合设计平安技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方担当，由此造成之材料铺张及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

9、乙方必需严格掌握工程项目的施工范围。商定由乙方承接施工的项目，乙方不得再行转包、分包给第三方施工，否则甲方有权马上要求乙方停工，不予支付乙方施工费用，并有权另找施工方合作。

三、双方确定以本合同尾部载明的地址为送达地址，任何一方因填写的地址错漏、需变更电话或地址时未准时通知另一方导致送达不能的，由其担当一切不利后果。

四、甲乙双方就履行本协议商定所产生的有关争议，可协商解决。协商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院起诉。

五、对未尽事宜，可由甲、乙双方共同协商另行签订补充协议。补充协议与本协议合同不一样之处，经双方协商，按的书面补充协议为准。

六、本协议作为甲、乙双方签订的工程施工合同的附件，与该工程施工合同有同等法律效力。本协议一式两份，双方各执一份，经双方的法定代表人或授权代表盖章签字后生效。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

法定代表人/授权代表：法定代表人/授权代表：

项目负责人：项目负责人：

地址：地址：

电话：电话：

签订日期：_________年_____月_____日签订日期：_________年_____月_____日

施工责任合同（4）

甲方：________________

乙方：________________

依据国务院平安生产委员会及信息产业部关于强化平安生产管理的有关文件精神及________网络通信有限公司三门峡分公司______年工程项目建设对平安生产的有关要求，我公司作为工程项目的施工单位，对本期工程的平安生产工作承诺如下：

1、施工范围：________________。

2、为参与工程施工的人员办理相关的手续，无相关手续，不允许上岗。

3、对参与工程施工的工程人员进行平安生产方面的有关学问培训，并利用平安生产培训考试合格后，方可参与工程建设施工。

4、在工程施工中，留意爱惜_________公司的各种设备、设施，严禁偷盗、挪用和破坏施工现场的平安防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡施工人员违反本条款，一经发觉我公司将加倍惩罚，严厉 处理，情节严峻的送机关处理。

5、在工程施工中，留意爱护已有的通信设施，包括_________公司及其他运营商的通信设施和其他设备，假如造成_________或其他运营商的通信设施和设备通信障碍，责任由我公司担当，与_________公司无任何关系。

6、在工程施工中，强化平安生产教育，规范施工，严格依据平安操作规范进行操作，依据规定配置相应的平安防护措施，确保工程施工平安。假如在本期工程施工中，因施工造成的伤、病、残、亡或财产损失等平安责任，概由我公司担当，与_________公司无任何法律责任。

7、在施工中遵守有关法律法规，遵守中国_________平安管理制度、措施和规定，严格遵守平安操作规程，对违反规定而造成的损失和后果，由我公司担当。

8、我公司对于安排站点施工内容全部保证依据技术规范及要求按时完成，绝不消失挑站点的状况。

9、其他未尽事宜，依据平安生产有关管理方法处理。

甲方：(签字)_________________乙方：(签字)_________________

联系电话：_________________联系电话：_________________

_________年_____月_____日_________年_____月_____日

施工责任合同（5）

用工单位：（简称甲方）

供应劳务班组：（简称乙方）

甲方在施工工程中，为了保证平安生产和文明施工紧密协作，达到“平安第一、预防为主”的原则，双方协商签定承包指标协议书如下：

一、班组长（身份证号码：；家庭住址：；联系电话：）。施工人员合计总数计人。

二、乙方除落实合同条款外，同时必需遵守甲方的一切平安防火、防盗及治安管理规章制度。

三、规定：

1、各班组应按规定配备一名兼职平安员，负责本班组平安生产工作，并且每旬应向项目部专职平安员汇报一次状况，每月向项目经理汇报一次平安生产工作。

2、班组对新进场的工人要造花名册，并进行三级平安教育；各班组每周要召开一次班组平安生产例会。

四、平安生产指标：

1、杜绝死亡与重伤事故，轻伤事故频率不超过1、2‰。

2、无发生火灾与机械损害事故；

3、无发生交通平安事故；

4、平安活动考核指标：事故隐患整改率达100%；

五、平安生产纪律：

第一条：凡是进入施工现场的.工人必需按规定正确使用建筑“三宝”（即平安帽、平安带、平安网）。

①、进入施工现场，必需正确戴好平安帽，凡是不按规定戴好平安帽的赐予经济罚款50元，发觉一次罚一次。

②、高处作业必需按规定拴好平安带，如有不拴者，由施工员与平安员责令其停工，按旷工处理，并赐予经济罚款100元。

③、二米以上的高空，要按规定挂设好平安网，如不按规定挂设好平安网而发生事故的，要赐予经济惩罚100元。

其次条：严禁光脚或穿高跟鞋、拖鞋及防滑性差的硬底鞋，喇叭裤和不穿衣服进入施工现场，如有违章者罚款50元（如是现场管理人员加倍重罚）。

第三条：严禁洒后作业，违者罚款100元。且施工员与平安员有权隔止其施工作业（并按旷工处理），否则造成一切责任，由自己负责。洒后闹事者，按公司有关治安管理条例处惩。

第四条：施工现场严禁打架、闹事，违者视情节轻重，有权责令其停工、写检查，并赐予经济惩罚200元。

第五条：凡是电器设备不按规定作接零、接地爱护的，对操作电工罚款50元；私接电线的罚款100元。

第六条：配电箱必需加锁管好，配电箱内不得放工具和其它杂物，违者惩罚50元。

第七条：现场的防护设施，末经施工管理人员同意的，任何人不得拆除。如有发觉，赐予罚款200元。

第八条：严禁在施工现场随地在小便，违者罚款50元。如有其次次违章者，必定重罚。

第九条：施工现场临时工棚、职工宿舍、配电室、木工棚与仓库等重点防火部位应配备消防器材，严禁使用三炉（如电炉、煤油炉、火炉），假如有被发觉的，除没收炉具外，并给当事人处已100元罚款。

以上规定经甲、乙双方签字之日起落实，罚款从各班组工资中扣除。

甲方代表：乙方：

签定时间：年月日

施工责任合同（6）

为保证工程顺当实施，保障项目业主的合法权益，依据国家有关法律、法规规定，结合装饰有限公司（以下简称甲方）企业管理制度的规定，甲方所承接的工程项目均由甲方工程部审核落实项目工程管理内部承包责任人（以下简称乙方），乙方自愿签订本施工管理内部承包责任合同，保证严格遵守并落实全部内容，担当各项责任。

一、进场前，乙方应对施工图纸及预算书进行审核，弄清全部施工环节点，做好现场技术交底记录，编制施工组织方案和工程进度表。若发觉图纸与现场状况不符或图纸标识有误而无法施工时，应事先报告给项目部，重新确定设计方案后再进行施工。如乙方不依据图纸施工或私自与业主商定转变施工内容和方法，所造成的一切损失由乙方担当。

二、乙方进场前必需保证和项目部及其它质监人员到现场检验工序施工状况，检验合格后，由项目部为乙方办理上道工序和下道工序移交手续后由乙方按规定时间组织施工人员进场施工。若发觉上道工序存在质量问题，必需等待上道工序整改完毕或确定整改方案以后再办理移交手续，并重新调整乙方某阶段的进场时间和完工时间后乙方再组织施工人员进场施工。否则影响施工质量的一切损失由乙方担当。

三、乙方用材管理责任：乙方在施工中，应提前天以上支配好各项材料用料方案并认真审核材料数量和规格尺寸等，并以具体清单形式上报给项目部，如不准时上报或尺寸差错影响工期和造成材料损失的责任由乙方负责。若乙方准时上报但甲方未准时供应材料导致乙方停工待料的，甲方补偿给乙方停工期间误工补贴，标准为每人每天元。甲方保证材料按预定的时间准时送到工地，乙方当即进行材料验收并核对数量，无误后签字认可，如发觉材料质量问题或规格、尺寸有误时，应当即要求调换，否则导致质量问题由乙方负责。小五金、配件、辅材等小宗材料乙方必需听从甲方材料员要求有义务将材料搬运上楼到工地上。如发生材料质量问题影响到工程质量或造成甲方公司经济损失的，乙方除担当全部损失以外，甲方有权要求乙方支付违约金元。

在工程项目竣工验收前，全部设备材料由乙方负责保管，因乙方保管不善造成丢失或损毁的，由乙方赔偿。

材料掌握单由甲、乙双方共同制作或由甲方制作后由乙方签字认可。

四、乙方施工质量责任：本项目施工质量要求达到优良等级，在保修期内必需保证保修，施工保修期为，如需修理而乙方不能在规定时间内保修时，甲方有权在保修金内扣除实际发生的工资款支付给保修者。为确保工程质量达标，施工过程中乙方应严格按国家有关施工规范和公司《施工管理标准手册》等规定进行规范施工操作。若因违反其中任何条款导致甲方被有关部门惩罚，在内部核算上由乙方担当，且甲方有权要求乙方支付元以上元以下的违约金（详细金额甲方视状况而定）。乙方担当工程保修责任并负责保修工作。乙方若离开甲方公司，甲方仍有权对乙方追偿。

乙方施工过程中若未按质量标准施工甲方有权要求乙方返工，返工期间的产生的材料费、人工费等各项损失由乙方担当，因乙方返工引起逾期完工，按本合同和公司管理制度有关规定落实。

五、乙方现场管理责任：乙方必需依据甲方公司各项文明施工标准严格现场管理，让业主满足。乙方保证每天到现场时间不少于小时，每日填写施工日记，负责办理各项验收及变更等手续，否则由此造成的一切责任和损失均由乙方自己担当。施工过程中全部书面材料准时交甲方工程部审核和存档。

六、乙方施工平安管理责任：乙方必需按国家有关平安生产规范的规定，落实有效措施，杜绝事故发生。如有人身平安、伤亡、消防、偷盗等事故发生，在内部核算上，乙方担当全部责任。施工中一切有用工具（含钻头、铅笔、漆刷、刀片、批刀、毛巾等）由乙方自理。

七、乙方资金目标管理责任：乙方应在此指标内合理掌握使用，工程经费以此指标为最高额度，无特别状况超标由乙方自行担当。指标内资金结余部分按公司安排政策进行安排。资金由公司财务依据资金发放有关规定和工程进度准时予以发放支付（详见附合费用支付单）。因乙方管理、施工质量或进度等缘由造成业主不支付工程款等状况发生，乙方担当全部责任，自行支付全部费用。

八、装饰工程竣工后，乙方必需将规范填写的施工日记及各种现场填写的表格等资料上交甲方公司，并协作做好与业主的结算工作。凡不交者或不真实填写者，甲方有权不予结算。

九、获得业主、监理方及甲方优良工程评定的项目或因丙方优良表现获得客户好评并使甲方承接到客户介绍新的工程业务等状况，甲方依据丙方表现赐予不同程度嘉奖。

十、乙方在按图施工正确的状况下，如甲方或业主要求整改，必需由甲方出具工程联系单给乙方，注明整改方案，因工程整改而导致工程量增加的