版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2021年监理工程师考试题库
《建设工程合同管理》真题卷(含答案)
一、单选题(总共50题)
1.下列组织或个人中,不能成为合同法律关系主体的是0。
A、自然人
B、项目经理部
C、设计事务所
D、监理事务所
答案:B
解析:2020版教材P6-9法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享
有民事权利和承担民事义务的组织(CD属于法人,B不属于法人)。合同法律关
系主体是参加合同法律关系,享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和非
法人组织,为合同当事人。
2.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定,在施工组织设计中应针对深基坑
工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工
程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险|生较大的分部分项工程的专项施
工,还需经()人以上专家论证方案的安全性和可靠性。
A、3
B、5
C、7
D、9
答案:B
解析:2020版教材P97-98按照《建设工程安全生产管理条例》规定,在施工组
织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深
水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分
部分项工程的专项施工,还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。
3.工程设计招标通常采用的评标方法是(?)o
A、最低评标价法
B、经评审的最低投标价法
C、综合评估法
D、设计费比选法
答案:C
解析:2020版教材P35-37根据《建设工程勘察设计管理条例》,建设工程勘察
设计评标,应当以投标人的业绩、信誉和勘察、设计人员的能力以及勘察、设计
方案的优劣为依据综合评定,通常采用综合评估法。
4.“商定或确定”条款规定,。在协调处理合同履行过程中的有关事项时,应首
先与合同当事人协商,尽量达成一致。
A、总监理工程师
B、专业监理工程师
C、发包人
D、发包人代表
答案:A
解析:2020版教材P91-92本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。“商定
或确定”条款规定,总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时,应
首先与合同当事人协商,尽量达成一致。不能达成一致时,总监理工程师应认真
研究审慎“确定”后通知当事人双方并附详细依据。
5.关于定标的说法,正确的是()。
A、确定中标人的权力归评标委员会
B、招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人
C、招标人可以根据自己的意愿确定中标人
D、中标通知书发出后,招标人有权拒绝订立合同
答案:B
解析:2020版教材P45本题考查的是招标程序。招标人应该根据评标委员会提
出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人,也可以授权评标委员会直接确定
中标人。如果招标人授权评标委员会确定中标人,评标委员会可将排序第一的投
标人定为中标人,提交发包人请其与中标人签订施工合同。
6.工程施工合同(ECC)中,()是对核心条款的补充和细化。
A、合同条款
B、主要选项条款
C、次要选项条款
D、基础条款
答案:B
解析:2020版教材P162T63主要选项条款是对核心条款的补充和细化,使用者
应根据需要选择适用的条款。因此,本题的正确答案为B。
7.根据《标准设计施工总承包合同》,由于异常恶劣的气侯条件带来的延误与损
失,()。
A、不能顺延工程,不能补偿费用和利润
B、可以顺延工程,但不能补偿费用和利润
C、可以顺延工程,可以补偿费用但不能补偿利润
D、可以顺延工程,可以补偿费用和利润
答案:C
解析:知识点:合同的索赔管理。异常恶劣的气侯条件,可以顺延工程,可以补
偿费用但不能补偿利润。2020版教材P133o
不能顺延工期的情况(4项)+不能补偿利润的项目(费用均可补偿)(8项)
•化石、文物」
•争议评亩组对监理人确定的修改1
•为他人提供方便i•为他人提供方便।
■发包人要求提前交货J•不可预见物质条件,
•缺陷责任期内非承包人原因玦陷的修复•发包人要求提前交货$
•发包人违约解除合同。・发包人提供的材料、设备不符合要求」
•异常恶劣的气侯条件,
•行政审批延误。
8.(2016年真题)根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,在有毒、有害等危
险勘察现场作业需要看守时,应由()安排人员负责安全保卫工作。
A、发包人
B、勘察人
C、监理人
D、项目施工单位
答案:A
解析:2.发包人违约合同履行中发生下列情况之一的,属发包人违约:(1)发
包人未按合同约定支付勘察费用;(2)发包人原因造成勘察停止;(3)发包人
无法履行或停止履行合同;(4)发包人不履行合同约定的其他义务。发包人发
生违约情况时,发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和勘察人
损失等。
9.(2016年真题)某施工招标项目投标截止日为4月30日,评标时间为5个工
作日,招标人发出中标通知书的时间为5月15日,招标人与中标人签订合同的
时间为6月14日,则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()o
A、4月30日
B、5月5日
C、5月15日
D、6月14日
答案:D
解析:【投标保证金的有效期】①起始点:从提交投标文件的截止之日起算。投
标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标有效期起点=开标时间=投标截止日
期=投标保证金有效期起点②截止时间:由招标文件规定。(公布中标结果及签
订合同都在该截止时间前)若由于评标时间过长而使保证到期,招标人应当通知
投标人延长保函或保证书有效期。
10.买卖双方签订建材买卖合同,总价款为100万元,约定由买方支付定金30
万元。由于资金周转困难,买方只交付了25万元,卖方予以签收。下列说法正
确的是()O
A、若买方不履行购买义务,25万元予以没收
B、若买方不履行购买义务,仍可要求卖方返还5万元
C、若卖方不能交付货物,应返还50万元
D、若卖方不能交付货物,应返还40万元
答案:B
解析:5、定金罚则(1)给付定金的一方不履行约定债务的,无权要求返还定金;
(2)收受定金的一方不履行约定债务的,应当双倍返还定金。
11.某施工企业在异地设有分公司,分公司受其委托与材料供应商订立了采购合
同。材料交货后货款未支付,供应商应以()为被告人向人民法院起诉,要求
支付材料款。
A、监理单位
B、分公司
C、建设单位
D、施工企业
答案:D
解析:知识点:合同法律关系。法人的分支机构虽然可以作为合同的主体,但不
具备法人资格,不能独立的承担义务,法律上的权利义务必须由法人承担。202
0版教材P7。
12.关于连带责任保证的说法,正确的是()o
A、当事人没有明确约定保证方式,保证人应按一般保证承担责任
B、连带责任保证的债务人在债务履行期满没有履行债务时,债权人即可要求保
证人承担责任
C、主合同的债务人经审判应履行债务后,债权人可以要求连带责任保证人承担
保证责任
D、主合同的债务人经审判应履行债务,且债务人财产依法强制执行仍不能履行,
债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任
答案:B
解析:2020版教材P14本题考查的是保证。当事人对没有约定或者约定不明确
的保证方式,则按照连带责任保证承担保证责任;一般保证的保证人在主合同纠
纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行人不能履行债务前,对债权
人可以拒绝承担担保责任;连带责任保证的债务人在合同规定的债务履行期届满
没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证
范围内承担保证责任。
13.下列选项中,不属于工程地质勘察分类的是。。
A、可行性研究勘察
B、设计勘察
C、初步勘察
D、详细勘察
答案:B
解析:2020版教材P30-34工程地质勘察,包括可行性研究勘察、初步勘察、详
细勘察以及施工勘察。
14.关于定金的表述,正确的是()。
A、债务人履行债务后,定金应当收回
B、给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金
C、定金合同从合同成立之日起生效
D、定金数额为主合同标的额的20%
答案:B
解析:知识点:担保方式。选项A,债务人履行债务的,定金可以收回,也可以
抵作价款,不是应当收回。选项3定金合同是实践合同,从实际支付定金之日
起生效。选项D,定金数额不超过20%,在此范围内双方可以协商确定。2020版
教材P16。
15.设计施工总承包合同模式下,承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的
指示有疑问时,做法正确的是()。
A、在该指示发出的24小时内提出书面异议
B、在收到该指示的48小时内提出书面异议
C、向授权的监理人员提出书面异议
D、总监理工程师应在48小时内回复
答案:D
解析:1、发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。2、
监理人受发包人委托,享有合同约定的权力,其所发出的任何指示应视为已得到
发包人的批准。3、监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章,并由总
监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。4、总监理工程师可以授
权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。被授权的监理人员在授
权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意,与总监理工程师发出的指
示具有同等效力。5、总监理工程师不应将约定应由总监理工程师作出确定的权
力授权或委托给其他监理人员。6、承包人对总监理工程师授权的监理人员发出
的指示有疑问时,可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议,
总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。7、总监理工程师
超过2天不能履行职责的,应委派代表代行其职责,并通知承包人。8、总监理
工程师更换时,应提前14天通知承包人。
16.《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。
A、承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限
B、合同协议书中写明的施工总日历天数
C、承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起,至工程接收证书中写明
的实际竣工日止的期限
D、承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和
索赔程序应给予的顺延工期时间之和
答案:D
17.《标准施工合同》中“暂估价”的含义是()o
A、暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用
B、暂估价是指可能发生的劳务分包费用
C、暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用
D、暂估价属于签约合同价的组成部分
答案:D
解析:
哲估价暂列金额
暂估价指发包人在工程量清单中给出的,用于暂列金额指已标价工程量清单
殳付必然发生,但招投标阶段暂时不能确定价中所列的,用于支付合同履行
定义格的材料、设备以及专业工程施工的金额,要阶段可能发生,签订协议书时
求承包人按暂估价格报价,合同履行阶段再最尚未确定或不可预见变更的施
终确定该部分的合同价格金额。工及其所需材料、工程设备、
价格的最终确定方法:服务等的金额.
(D属于依法必须招标的项目,按中标价确定.
(2)未达到必须招标的规模或标准时,材料和设
备由承包人负费提供,经监理人确认相应的金
额;专业工程施工的价格由监理人进行估价确
定.
(3)最终确定价格与暂估价的金额差以及相应
税金等其他费用列入合同价格。
哲估价是在招投标阶段暂时不能合理确定价哲列金额是在招投标阶段已经
格,但合同履行阶段必然发生,发包人一定予确定价格,但合同履行阶段未
以支付的款项必发生,发包人根据工程实际
情况可能予以支付的款项
发包人招标时在工程量清单中给出(经投标人承包人投标时在已标价工程最
区别
报价后,“工程量清单”成为“已标价工程量清这里中列出
单”)
适用于材料、设备、施工、照
适用于材料、设备、施工殳,包括以计日工方式支付的
款项
(1)均属产包括在签约合同价内的金额
相同
(2)均在已标价工程量清单中列明
18.某施工合同履行过程中,因施工需要临时中断道路交通,发包人委托承包人
办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大,全天中断交通的要求未获批准,
承包人只能在夜间施工,则由此造成的承包人损失应由()。
A、发包人赔偿,延误的工期顺延
B、发包人赔偿,延误的工期不予顺延
C、承包人承担,延误的工期顺延
D、承包人承担,延误的工期不予顺延
答案:A
解析:2020版教材P96-97本题考查的是发包人的义务。发包人应根据合同工程
的施工需要,负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权,以及取得
为工程建设所需修建场外设施的权利,并承担有关费用。
19.(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,支
付管理中的“合同价格”是指()。
A、协议书中的签约合同价格
B、承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款
C、中标通知书中的中标价格
D、承包人的投标报价
答案:B
解析:四、工程款支付管理1.合同价格(1)签约合同价签约合同价指签订
合同时合同协议书中写明的,包括了暂列金额、暂估价的合同总金额,即中标价。
(2)合同价格合同价格指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全
部承包工作后,发包人应付给承包人的金额。
20.《标准资格预审文件》组成文件中,适用于公开招标,具有代替招标公告功
能的文件是()。
A、资格预审公告
B、申请人须知
C、资格审查方法和办法
D、资格预审申请文件
答案:A
解析:2020版教材P51-52工程招标资格预审公告适用于公开招标,具有代替招
标公告的功能。
21.(2019年真题)下列合同法律关系中,建筑材料可以成为合同客体的是()
A、施工合同
B、设计合同
C、买卖合同
D、勘察合同
答案:C
解析:合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。
客体例如
1二物(财)一建筑材料、建筑设备,建筑物,货币
[动产或不动产]
2行为瞰设计(工作)、监理工作、施工安装、绑IL钢筋、坛开挖、抹灰等
3.智力成果知识产权、技术秘密、专利权、HS设计(作品)、文学作品等.
22.建设工程招投标程序中,投标保证金可以不予退还的情形是()o
A、投标人在投标函中规定的投标期内撤销其投标
B、投标人在投标截止日前撤回其投标
C、投标保证金的有效期短于投标有效期
D、未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金
答案:A
解析:6、承担保证责任情形(1)在投标有效期内不得撤销投标文件;(2)中
标后不得无正当理由拒绝签订合同;(3)签订合同时不得提出附加条件或者不
按照要求提交履约保证金。7、投标保证金的没收(1)投标人在投标函格式中规
定的投标有效期内撤回其投标;(2)中标人在规定期限内无正当理由未能根据
规定签订合同,或根据规定接受对错误的修正;(3)中标人在签订合同时向招
标人提出附加条件或者未能按照招标文件要求提交履约保证金;(4)投标人采
用不正当的手段骗取中标。
23.对于必须实施的变更,监理人在指示变更时应当()o
A、征求承包人意见,经发包人同意后发出变更指示
B、不需征求承包人意见,经发包人同意后发出变更指示
C、征求承包人意见,可自行确定发出变更指示
D、不需征求承包人意见,可自行确定发出变更指示
答案:B
解析:
24.根据九部委的勘察合同的规定,()应对勘察场地的基础资料的准确性、
可靠性负责。如地下进藏物等资料由勘察人收集时,费用由()承担。
A、发包人,发包人
B、勘察人,勘察人
C、发包人,勘察人
D、勘察人,发包人
答案:A
解析:知识点:发包人的义务。发包人对资料的准确性、可靠性负责。如果发包
人不能提供资料,由勘察人收集时,发包人需向勘察人支付相应费用。2020版
教材P77。
25.FIDIC系列中,《施工合同条件》中,关于争端处理的说法错误的是()
A、DAAB必须由具有适当资格的三人组成
B、合同争端可按照规定,由争端避免/裁决委员会裁决
C、业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命DAAB
D、DAAB由业主、承包商双方联合任命、分摊酬金
答案:A
解析:2020版教材P153-157业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命DAA
B.DAAB由具有适当资格的一人或三人组成。
26.下列对于联合体资格预审的描述中,错误的是。。
A、申请人需提供联合体协议书
B、申请人需明确联合体牵头人
C、申请人仅需提供联合体牵头人的相关资料
D、联合体不得再以自己名义单独,也不得加入其他联合体在同一标段中参加资
格预审
答案:C
解析:2020版教材P51-52对于联合体的要求主要是明确联合体成员在资质、财
务、业绩、信誉等方面应满足的最低要求。
27.工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于()o
A、法定代理
B、委托代理
C、指定代理
D、延伸代理
答案:B
解析:(二)代理的种类代理包括委托代理和法定代理。委托代理基于授权而产
生。法定代理是根据法律的直接规定而产生,是为未成年人、精神病人而设置的。
因此,建设工程中的一切代理行为都是委托代理。如:项目经理是施工企业的代
理人、总监理工程师是监理单位的代理人等。工程招标代理中,被代理人是发包
人,代理人是招标代理机构。委托代理权可以书面委托,也可以口头委托。但应
当书面委托的,必须采用书面形式。
28.关于施工招标采用综合评估法,投标报价有算术错误的说法,不正确的是()。
A、投标报价有算术错误的,评标委员会可以按相关原则对投标报价进行修正
B、投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准
C、总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以总价金额为准
D、总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但
单价金额小数点有明显错误的除外
答案:C
解析:2020版教材P54-57投标报价有算术错误的,评标委员会按以下原则对投
标报价进行修正,修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修
正价格的,应当否决该投标人的投标。投标文件中的大写金额与小写金额不一致
的,以大写金额为准。总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额
为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误的除外。
29.(2016年真题)根据《标准施工合同》,合同工期应自()载明的开工日
起计算。
A、发包人发出的中标通知书
B、监理人发出的开工通知
C、合同双方签订的合同协议书
D、监理人批准的施工进度计划
答案:B
解析:一、合同履行涉及的几个时间期限(一)合同工期合同工期指承包人
在投标函内承诺完成合同工程的时间期限,以及通过变更和索赔程序应给予顺延
工期的时间之和。合同工期=合同内约定的工期+变更索赔顺延的工期
合同工期的作用是用于判定承包人是否按期竣工的标准。(二)施工期从监
理人发出的开工通知中写明的开工日起算,至工程接收证书中写明的实际竣工日
止。以此期限与合同工期比较,判定是提前竣工还是延误竣工。施工期
>合同工期:延误竣工施工期〈合同工期:提前竣工延误竣工承包人承
担拖期赔偿责任,提前竣工是否应获得奖励需视专用条款中是否有约定。【竣工
日期=实际竣工日期】*补充工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收
申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,
未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内(14+28)完成竣工验收,
或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实
际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日
为实际竣工日期。
30.根据《标准施工合同》,下列属于施工合同文件的是()。
A、招标文件
B、投标函及投标函附录
C、委托监理协议书
D、投标企业定额标准
答案:B
解析:2020版教材P92-93本题考查的是合同文件。合同的组成文件包括:合同
协议书;中标通知书;投标函及投标函附录;专用合同条款;通用合同条款;技
术标准和要求;图纸;已标价的工程量清单;经合同当事人双方确认构成合同的
其他文件。
31.甲建设单位确定乙施工单位为中标单位,于2013年5月1日发出中标通知书,
双方最迟应该在()签订书面合同。
A、2013年5月15日
B、2013年5月16日
C、2013年5月30日
D、2013年5月31日
答案:C
解析:2020版教材P45本题考查的是招标程序。招标人和中标人应当自中标通
知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招
标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
32.《标准施工招标文件》的组成()。
A、共包含封面格式和三卷八章的内容
B、共包含封面格式和四卷八章的内容
C、共包含封面格式和三卷九章的内容
D、共包含封面格式和四卷九章的内容
答案:B
解析:2020版教材P40-49本题考查重点是“标准施工招标文件”。《标准施工
招标文件》共包含封面格式和四卷八章的内容。因此,本题的正确答案为B。
33.设备采购合同中,由()负责提供设备运至目的地的包装。
A、买方
B、卖方
C、运输部门
D、安装单位
答案:B
解析:本题考查的是材料、设备采购合同履行管理。卖方应提供货物运至目的地
所需要的包装。
34.合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在
施工合同履行过程中发生的事实,属于行为的是()。
A、地震灾害导致施工暂停
B、恶劣气候影响施工安全
C、社会动乱影响施工进度
D、图纸设计错误导致的工程返工
答案:D
解析:知识点:合同法律关系。法律事实分为行为和事件,行为带有主观性,而
事实是客观的。2020版教材P9。
35.在设计施工总承包合同模式下,关于合同当事人的表述,不准确的是()。
A、承包人为联合体的,在履行过程中,承包人不得改变联合体的组成修改联合
体协议
B、承包人需要按合同约定承担完成工程项目的设计至缺陷责任期的质量缺陷修
复责任
C、承包人可以是独立的承包人,也可以是联合体
D、发包人对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定
答案:A
解析:2020版教材Pl20T21本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的
职责。选项A,联合体协议经发包人确认后已作为合同附件,履行合同过程中,
未经发包人同意,承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。经发包
人同意,可以改变联合体的组成和修改联合体协议。
36.确定中标人的权利属于()o
A、招标人
B、评标委员会
C、招标代理机构
D、行政监督机构
答案:A
解析:(一)中标人的确定1、招标人应在收到评标委员会的评标报告之日起3
日内,按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人,公示期不
得少于3日。2、中标人确定方法方法一:招标人根据评标委员会的书面评标报
告和推荐的中标候选人确定中标人。方法二:招标人授权评标委员会直接确定中
标人。3、国有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目,招标人应当确
定排名第一的中标候选人为中标人。4、排名第一的中标候选人放弃中标、因不
可抗力提出不能履行合同,不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存
在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委
员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。5、依次确
定其他中标候选人与招标人预期差距较大,或者对招标人明显不利的,招标人可
以重新招标。
37.某单位为了解决职工住房问题,与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍
楼的合同,该合同法律关系客体是指()。
A、物
B、行为
C、智力成果
D、货币
答案:A
解析:2020版教材P6-9本题考查重点是“合同法律关系的构成”。合同法律关
系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对
象,主要包括物、行为、智力成果。其中,法律意义上的物是指可为人们控制并
具有经济价值的生产资料和消费资料,可以分为动产和动产,流通物与限制流通
物、特定物与种类物等。建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关
系的客体。因此,本题的正确答案为A。
38.设计施工总承包合同模式下,承包人只可以索赔费用的是()o
A、发包人提供的材料、设备不符合要求
B、发包人原因指示的暂停施工
C、发包人要求提前交货
D、隐蔽工程的重新检验证明质量合格
答案:C
解析:2020版教材P133本题考查的是设计施工总承包合同模式下索赔管理。设
计施工总承包合同模式下,承包人只可以索赔费用的有为他人提供方便和发包人
要求提前交货。
39.根据九部委发布的《标准施工合同》,履约保函的担保期限为()。
A、发包人和承包人签订合同之日起,至签发工程移交证书日止
B、发包人和承包人签订合同之日起,至签发工程缺陷责任证书日止
C、发包人和承包人签订合同之日起,至保修期结束
D、发包人和承包人签订合同之日起,至保修期结束后14或15天
答案:A
解析:知识点:施工合同标准文本中履约担保的期限。担保期限自发包人和承包
人签订合同之日起,至签发工程移交证书日止。2020版教材P90。
40.(2018年真题)关于投标中投标质疑的说法,正确的是()0
A、投标人可以主动要求进行说明
B、投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容
C、评标委员会可以口头通知投标人进行说明
D、投标人的说明应当采用书面形式
答案:D
解析:招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。(补充)评标
由招标人依法组建的评标委员会负责。评标完成后,应当向招标人提交书面的评
标报告并推荐中标候选人名单。评标办法分为经评审的最低投标价法和综合评估
法,供招标人根据项目具体特点和实际需要选择适用。补充内容【对投标文件的
质疑】评审中对投标书存在的响应性细微偏差或不确定性问题,以书面形式通知
该投标人。投标人书面回答的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标
文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清、说明,也不
接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人的书面澄清,作为投标书的组成文件。
补充内容【评标报告】评标完成后,评标委员会向招标人提交评标报告;评标报
告中推荐的中标侯选人名单不超过3家,并标明排序;评标报告应当由评标委员
会全体成员签字;评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意
见和理由的,视为同意评标结果。
41.设备采购合同,卖方按合同约定交付全部合同设备后,买方在收到卖方提交
的下列全部单据并经审核无误后28日内,向卖方支付合同价格的()
A、20%
B、30%
C、50%
D、60%
答案:D
解析:2020版教材P145卖方按合同约定交付全部合同设备后,买方在收到卖方
提交的下列全部单据并经审核无误后28日内,向卖方支付合同价格的60机
42.下列关于建设工程勘察合同当事人说法不正确的是。。
A、建设工程勘察合同发包人只能是工程建设项目的建设单位
B、作为承包人的勘察单位必须具备法人资格,任何其他组织和个人均不能成为
承包人
C、建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执
,昭'、、
D、建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质
证书
答案:A
解析:2020版教材P76-78建设工程勘察合同当事人包括发包人和勘察人。发包
人通常可能是工程建设项目的建设单位或者工程总承包单位。
43.施工合同履行中,工程造价管理部门进行价格调整,导致承包人成本增加。
根据标准施工合同通用条款的规定,可以给予承包人的补偿包括()。
A、工期
B、费用
C、利润
D、以上均可以
答案:B
44.下列不属于标准设计施工总承包招标文件内容的是。。
A、工程量清单
B、发包人要求
C、招标公告
D、评标办法
答案:A
解析:2020版教材P59标准设计施工总承包招标文件共七章,分别为:招标公
告(或投标邀请书);投标人须知;评标办法;合同条款及格式;发包人要求;
发包人提供的资料;投标文件格式。
45.(2012年真题)某施工企业拥有一处办公楼,评估价为5000万元。该施工
企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元,并与B银行办理了抵押
登记。后该施工企业无力还款,经诉讼后拍卖办公楼,取得售楼款3000万元用
于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()。A.A银行1000万元,
B银行2000万元
A、A银行1800万元,B银行1200万元
B、
C、B银行各1500万元
D、A银行2000万元,B银行1000万元
答案:A
解析:本题考查的是担保方式。抵押物已登记的先于未登记的受偿。因B银行的
2000万元已登记,故偿还B银行2000万元,剩余1000万元用于偿还A银行。2
020版教材P15。
46.为担保债务的履行,债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提
供担保财产,债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形,
抵押权人有权在限度内就该担保财产优先受偿,这称之为()。
A、抵押
B、最高额抵押
C、质押
D、最高额质押
答案:B
解析:知识点:担保方式。为担保债务的履行,债务人或者第三人对一定期间内
将要连续发生的债权提供担保财产的,债务人不履行到期债务或者发生当事人约
定的实现抵押权的情形,抵押权人有权在最高债权额限度内就该担保财产优先受
偿。最高额抵押权设立前已经存在的债权,经当事人同意,可以转入最高额抵押
担保的债权范围。2020版教材P15。
47.下列关于勘察费定金支付的说法正确的是()o
A、发包人应在勘察人提交定金支付申请后28天内,将定金支付给勘察人
B、定金不得超过勘察费用的2%
C、因发包人的原因解除合同时,定金不予退还
D、由于不可抗力解除合同时,定金予以退还
答案:C
解析:1、合同价格(1)勘察费用实行发包人签证制度,即勘察人完成勘察项目
后通知发包人进行验收,通过验收后由发包人代表对实施的勘察项目、数量、质
量和实施时间签字确认,以此作为计算勘察费用的依据之一。(2)发包人要求
勘察人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时,相应费用不含在合同
价格之中,由发包人另行支付。2、定金或预付款(1)发包人应在收到定金或预
付款支付申请后28天内,将定金或预付款支付给勘察人;(2)勘察服务完成之
前,由于不可抗力或其他非勘察人的原因解除合同时,定金不予退还。3、中期
支付(1)发包人应在收到中期支付申请后的28天内,将应付款项支付给勘察人;
(2)发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的,视为发包人同意中期支
付申请;(3)发包人不按期支付的,按专用合同条款的约定支付逾期付款违约
金。4、费用结算(1)发包人应在收到费用结算申请后的28天内,将应付款项
支付给勘察人;(2)发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的,视为发
包人同意费用结算申请;(3)发包人不按期支付的,按专用合同条款的约定支
付逾期付款违约金。(4)发包人对费用结算申请内容有异议的,有权要求勘察
人进行修正和提供补充资料,由勘察人重新提交。
48.投标报价有算术错误,下列关于投标报价的修正,说法正确的是()o
A、如果大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准
B、如果总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以总价金额为准
C、评标委员会对投标报价进行修正后,即对投标人具有约束力
D、投标人不接受修正价格的,可以进一步补正
答案:A
解析:
1、经评审的最低投标价法
初步评审详细评审
1、形式评审第一,详评审查
评审因素包括:投标人名称、投标函盖章签评审因素•般包括:单价遗漏、付款条件:
字、投标文件格式、联合体投标人、报价唯根据项目具体特点和实际需要,可以进一
一等.步删减、补充或细化:
2、资格评审(1)算术性错误修正量化因素
资格评审适用于没有进行资格预审的资格(2)投标报价的合理性量化因素
后审,评审标准和重点与资格预审详细审15<3)合理化建议量化因素
标准一致.
3、响应性评审认定以低于成本报价竞标
评审因素包括:投标内容、工期、工程质量、坪标委员会发现投标人的报价明显低于
投标有效期、投标保证金、权利义务、已标其他投标报价,或先在设有标底时明显低
于标底,使得其报价可能低于成本时,应
价的工程量清单、技术标准和要求等:依据
当要求该投标人作出书面说明并提供相
招标项目的特点可以补充:分包、允许偏离
应的证明材料.投标人不能合理说明或行
的最大范围和最高项数。
不能提供相应证明材料的,评标委员会认
4、施工组织设计和项目管理机构评审定该投标人以低于成本报价竞标,否决其
评审因素包括:施工方案与技术措施、质量投标。
/安全/环境保护管理体系与措施、工程进度
第二,量化比较
计划与措施、资源配备计划;对施工总平面
评标委员会依据评标办法中详细评审标
同、施工总承包的管理称谓能力.
准规定的量化因素和标准进行价格折算,
技术负责人、其他主要成员、施工设备、试
计算出评标价,并编制价格比较一览表,
验、检滤仪器设备等;项目经理的管理能力.
量化比较各投标书的优劣.
报价的算术错误
评标委员会按以下原则对投标报价进行修
正:
<1)投标文件中的大写金额与小写金额不
•致的,以大写金额为准:
(2)总价金额与依据单价计算出的结果不
一致的,以单价金额为准金正总价(单价金
额小数点有明显错误的除外).
(3)修正的价格经投标人书面确认后具有
约束力。投标人不接受修正价格的,应当否
决该投标人的投标。
49.某建筑工程,业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后,在合同约定保
险期限内发生地震,造成部分建筑物损坏,业主向保险公司提出索赔。则应由()。
A、保险公司承担全部损失
B、保险公司承担除外责任以外的全部损失
C、业主自行承担全部损失
D、业主和保险公司协商分担损失
答案:C
解析:知识点:工程建设涉及的主要险种。建筑工程一切险的期限至工程所有人
对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格,或工程所有人实际占用或使用
或接受该部分或全部工程之时终止,以先发生者为准。工程移交后已不在保险期
内。2020版教材P20。
50.(2015年真题)关于设备招标的说法,错误的是()。
A、可以采用公开招标或邀请招标方式
B、招标程序与施工招标基本相同
C、评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同
D、招标文件应对要求提供的货物、招标过程和合同条款予以说明
答案:C
解析:本题考查的是设备采购的评标。机电设备招标可以采用公开招标或邀请招
标的方式。招标程序与施工招标基本相同,只是评审要素、量化比较的方法有所
区别,可参照施工招标程序。
多选题(总共30题)
1.(2020年真题)根据《标准施工招标文件》,对潜在投标人进行资格评审的
内容包括()。
A、资质等级和营业执照
B、信誉和业绩
C、工程量清单
D、投标保证金
E、项目经理资格
答案:ABE
解析:P54-57资格评审的因素一般包括营业执照、安全生产许可证、资质等级、
财务状况、类似项目业绩、信誉、项目经理、其他要求、联合体投标人等。
2.关于标准施工合同中保险责任的规定,说法正确的是()。
A、由承包人负责投保工程保险和第三者责任保险,如有多个承包人施工,也可
由发包人负责投保
B、发包人办理工程保险时必须以发包人和承包人的共同名义投保,承包人投保
时则不必
C、采用不足额投保方式投保,损失赔偿的不足部分由该事件的风险责任方负责
补偿
D、负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险,另一方当事人可代为办
理
E、负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险,导致受益人未能得
到保险人的赔偿,原应从该项保险得到的保险赔偿应由双方当事人共同承担
答案:ACD
解析:1、办理保险的责任(1)标准施工合同和简明施工合同的通用条款均规定
由承包人负责投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保
险”,并承担办理保险的费用。第一,承包人应在专用合同条款约定的期限内向
发包人提交各项保险生效的单据和保险单副本,保险单必须与专用合同条款约定
的条件一致。第二,承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,
并通知监理人。第三,保险人做出保险责任变动的,承包人应在收到保险人通知
后立即通知发包人和监理人。第四,承包人应与保险人保持联系,使保险人能够
随时了解工程实施中的变动,并确保按保险合同条款要求持续保险。(2)如果
一个建设工程项目采用平行发包的方式交由多个承包人施工,此时由发包人办理
工程保险和第三者责任保险为宜。(3)无论是由承包人还是发包人办理保险,
均必须以发包人和承包人的共同名义投保,以保障双方均有出现保险范围内的损
失时,可从保险公司获得赔偿。
3.设计施工总承包合同,暂列金额在通用条款内列出的可选用的条款有()o
A、区段工程应达到的要求
B、约定分部移交区段的名称
C、计日工费和暂估价均已包括在合同价格内,实施过程中不再另行考虑
D、发包人不提供施工设备或临时设施
E、实际发生的费用另行补偿的方式
答案:CE
解析:2020版教材P123-126通用条款中对承包人在投标阶段,按照发包人在价
格清单中给出的计日工和暂估价的报价均属于暂列金额内支出项目。通用条款内
分别列出两种可选用的条款,一种是计日工费和暂估价均已包括在合同价格内,
实施过程中不再另行考虑;另一种是实际发生的费用另行补偿的方式。因此,本
题的正确答案为CE。
4.下列选项中,对于保险合同的概念描述,正确的有()。
A、保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议
B、投保人、被保险人可以为受益人
C、被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障,享有保险金请求权的人
D、投保人可以为被保险人
E、受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权
的人
答案:BCDE
解析:2020版教材P18本题考查的是保险概述。保险合同是指投保人与保险人
约定保险权利义务关系的协议。投保人是指与保险人订立保险合同,并按照保险
合同负有支付保险费义务的人。保险人是指与投保人订立保险合同,并承担赔偿
或者给付保险金责任的保险公司。保险合同在履行中还会涉及被保险人和受益人
的概念。被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障,享有保险金请求权的人,
投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定
的享有保险金请求权的人,投保人、被保险人可以为受益人。
5.如投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值,工程因保险事件损害时正确
做法()。
A、保险公司按投保的保险金额所占百分比赔偿实际损失
B、损失赔偿的不足部分由保险事件的投保责任方负责补偿
C、永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担
D、已完工工程损失不足部分由承包人承担
E、临时工程损失由发包人承担
答案:AC
解析:知识点:保险责任。如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值,
工程受到保险事件的损害时,不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿,选项B,
则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定,由该事件的风险责任方负责补偿
不是由投保责任方。选项DE,永久工程损失的差额由发包人补偿,临时工程、
施工设备等损失由承包人负责。2020版教材P95〜96。
6.下列属于非法人组织的是。。
A、股份有限公司
B、个人独资企业
C、法定代表人
D、合伙企业
E、基层群众性自治组织
答案:BD
解析:2.3.非法人组织(1)非法人组织是不具有法人资格,但是能够依法以自
己的名义从事民事活动的组织。(2)主要包括:个人独资企业、合伙企业、不
具有法人资格的专业服务机构等。(3)非法人组织的财产不足以清偿债务的,
其出资人或者设立人承担无限责任。(4)法人VS非法人组织
法人非法人组织
共同点均为组织.均能弊成为合同法律关系的m体
具仃法人资格不具有法人资格
一有独立的财产一没有独立的财产
区别点一能够独立承担民事责任一不能独立承担民事责任
一出资人或齐设立人无需为法人未一出资人或者设立人需为旅法人组织
偿债务承担员仟未偿债务承担无限近任
7.某施工合同履行中,监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验,如监理
人收到承包人共同检验的通知后,既未发出变更检验时间的通知,又未按时参加,
则下列说法正确的是()。
A、承包人可以单独进行检验,视为监理人在场情况下进行
B、监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认
C、监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问可以要求重新检验
D、重新检验由监理人单独进行
E、重新试验结果证明质量符合合同要求,由此增加的费用和(或)工期延误由
监理人承担
答案:AC
解析:3、质量检查(1)材料、设备和工程的试验和检验第一,承包人应对使用
的材料和设备进行进场检验和使用前的检验,不允许使用不合格的材料和有缺陷
的设备。第二,(单独责任)承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的
试验和检验,并为监理人对材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资
料和原始记录。第三,(共同责任)按合同约定由监理人与承包人共同进行试验
和检验的,承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。一监理人收到承包人共
同检验通知后,既未发出变更检验时间的通知,又未按时参加f承包人为了不延
误施工可以单独进行试验和检验,将记录送交监理人后可继续施工~此次试验或
检验视为监理人在场情况下进行,监理人应签字确认。第四,重新检验和试验一
监理人对承包人的试验和检验结果有疑问,或为查清承包人试验和检验成果可靠
性f监理人与承包人共同进行重新试验和检验一重新试验和检验的结果证明该
项材料、设备或工程的质量不符合合同要求,由此增加的费用和(或)工期延误
由承包人承担;重新试验和检验结果证明质量符合合同要求,由此增加的费用和
(或)工期延误由发包人承担,并支付承包人合理利润。
8.(2017年真题)关于施工合同履行中缺陷责任期的说法,正确的有()。
A、缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算
B、缺陷责任期限视具体工程的性质和使用条件的不同在专用条款内约定(一般
为2年)
C、由于承包人拥有施工技术、设备和施工经验,缺陷责任期内工程运行期间出
现的工程缺陷,承包人应负责修复,直到检验合格为止
D、承包人责任原因产生的较大缺陷或损坏,致使工程不能按原定目标使用,经
修复后需要再行检验或试验时,发包人即不得再要求延长该部分工程或设备的缺
陷责任期
E、影响工程正常运行的有缺陷工程或部位,在修复检验合格日前已经过的时间
归于无效,重新计算缺陷责任期,但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不
得超过2年
答案:ACE
解析:2.修复费用的承担由于承包人拥有施工技术、设备和施工经验,缺陷
责任期内工程运行期间出现的工程缺陷,承包人应负责修复,直到检验合格为止。
修复费用以缺陷原因的责任划分,经查验属于发包人原因造成的缺陷,承包
人修复后可获得查验、修复的费用及合理利润。如果承包人不能在合理时间
内修复缺陷,发包人可以自行修复或委托其他人修复,修复费用由缺陷原因的责
任方承担。3.缺陷责任期的延长承包人责任原因产生的较大缺陷或损坏,致
使工程不能按原定目标使用,经修复后需要再行检验或试验时,发包人有权要求
延长该部分工程或设备的缺陷责任期。影响工程正常运行的有缺陷工程或部位,
在修复检验合格日前已经过的时间归于无效,重新计算缺陷责任期,但包括延长
时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过2年。
9.在勘察设计招标文件中,以下()属于发包人要求的内容。
A、投标人须知
B、评标办法
C、勘察或设计要求
D、发包人财产清单
E、勘察人或设计人需要自备的工作条件
答案:CDE
解析:本题考查的是工程勘察设计招标主要工作内容。选项AB属于招标文件的
内容,是和发包人要求平行并列的概念,没有包含关系。
10.缺陷责任期内最终结清的程序包括Oo
A、承包人提交最终结清申请单
B、签发最终结清证书
C、竣工验收
D、结清单生效
E、最终支付
答案:ABDE
解析:2020版教材P117T18本题考核的是缺陷责任期内最终结清的程序。缺陷
责任期内最终结清的程序:承包人提交最终结清申请单一签发最终结清证书一最
终支付一结清单生效。
11.设计施工总承包合同模式下,无论承包人复核时发现与否,由于下列()资
料错误,导致承包人增加费用和(或)延误的工期,均由发包人承担,并向承包
人支付合理利润。
A、发包人要求中引用的原始数据和资料
B、对工程的工艺安排
C、试验和检验标准
D、对某工程部分功能的要求
E、承包人可以核实的数据
答案:ABCD
解析:2020版教材P124本题考查的是设计施工总承包合同模式下发包人要求中
的错误。无论承包人复核时发现与否,由于以下资料的错误,导致承包人增加费
用和(或)延误的工期,均由发包人承担,并向承包人支付合理利润:(1)发
包人要求中引用的原始数据和资料;(2)对工程或其任何部分的功能要求;(3)
对工程的工艺安排或要求;(4)试验和检验标准;(5)除合同另有约定外,承
包人无法核实的数据和资料。
12.下列项目中可以适用《简明标准施工招标文件》的是()。
A、工期6个月.技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目
B、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目
C、工期12个月且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目
D、工期6个月.技术相对简单的小型项目
E、工期12个月.技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目
答案:AE
解析:(1)招标人应根据标准施工招标文件,结合招标项目具体特点和实际需
要,编制招标文件。
标准文件标准施工招标文件茴明标准施工招标文件
工期不貂i寸12个月、技术相对简单、凡设计和施工不是
适用范围通用
由同一承包人承担的小型项目
(1)招标公告或投标邀请书(5)工程量清单
(2)投标人须知(6)图纸
Oc
(3)评标办法(7)技术标准及要求
(4)合同条款及格式(8)投标文件格式
(1)应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“投标人须知”(投标人须
知前附表和其他附表除外)、“评标办法”(评标办法前附表除外人“通用
强制性
合同条款”.
要求
(2)评标办法前附表由招标人根据招标项目具体特点和实际箫要编制,用于
进一步明确未尽事宜,并不得与标准文件的内容相抵触,否则抵触内容无效.
13.下列合同法律关系主体中,属于法人的有()o
A、某商业银行北京分行
B、某股份有限公司
C、尚未完成改制的某国有企业
D、某项目经理部
E、某施I企业法定代表人
答案:BC
解析:法人不是人,是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权
利和承担民事义务的组织。法人以其全部财产独立承担民事责任。子公司具有独
立法人资格;分公司不具备独立法人资格;不具备法人资格的分支机构签订合同
的,合同的责任必须由法人来承担。【成立的条件】法人应当依法成立。法人应
当有自己的名称、组织机构、住所、
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年江西省吉安市安福县一级造价工程师《土建计量》高分通关卷含解析
- 某卧式铣床传动课程设计
- 情报检索基础课程设计
- 时钟课程设计java
- 建设工程劳务合同范本(范本)
- CT机保修合同(范本)
- 浙江杭州租房合同(范本)
- 豆类农业可持续发展考核试卷
- 园艺陶瓷的节能环保技术研发动态与趋势考核试卷
- 酒类添加剂安全与应用技术考核试卷
- 2024-2030年中国服装OEM市场现状规模与前景趋势研究研究报告
- 讲好中国故事要用好文化符号(2023年湖北天门中考语文试卷议论文阅读题及答案)
- 4.2 让家更美好 课件- 2024-2025学年统编版道德与法治七年级上册
- 全国职业院校技能大赛高职组(供应链管理赛项)备赛试题库(含答案)
- 2024年汽车驾驶员(技师)考试题库及答案
- 第05章-三国两晋南北朝时期的设计(中国设计史)
- 别墅房屋托管合同协议书
- [工程科技]蒙古国矿点简介
- 论东西方雕塑的异同
- (精选文档)中冶集团施工项目管理手册
- 消防主要知识点记忆口诀(还不错可以参考)
评论
0/150
提交评论