下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建设工程施工合同书专业版
发包人(简称甲方):
承包方(简称乙方):
依据《中华人民共和国合同法》及我国其他法律法规规定,并结合工程的详细状况,为明确双方责任、协作协作,确保工程施工质量,经甲乙双方同等、自愿协商,达成以下合同条款供双方遵照履行。
第一条:工程概况
1、工程名称:
2、工程建设地:
3、工程规模、特征:
4、工程施工任务(内容)与技术要求:须符合《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002要求。
5、预料施工工作量:
6、完成施工工作量测量方式:
7、质量标准:
其次条:甲方应向乙方供应下列文件资料,并对其精确性、牢靠性负责:
1、本工程批准文件、用地(附红线范围),以及施工许可等批件复印件。
2、工程施工任务托付书,技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。
第三条:合同工期
1、本工程定于于年月日竣工,总工期为天。
2、施工有效期限以合同约定的时间为准,若遇设计图纸变更、工程量改变等特别状况,经甲方同意,可顺延工期。
第四条:计费标准及付费方式
1、本工程施工约定包干价方式计费,每平方米固定价为元,总价预料为元(大写:),总价款以最终施工测量面积为准结算。
2、本合同生效后日内,甲方向乙方预支约定总工程款30%的款项,计元;地基基础工程完成强夯工作量50%时,甲方向乙方支付工程进度款60%的款项,计元。剩余10%款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付,计
第五条:双方责任
1、甲方托付任务时,必需以书面形式明确施工任务,并按其次条规定供应文件资料。
2、甲方应为乙方供应基本的工作条件,如
3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方托付书及技术要求进行工程施工技术,并按合同约定的工期提交合格的施工成果。
4、乙方施工人员应遵守平安和保密规则,对施工过程中发生的平安事故负责,并对与本合同有关的资料负有保密义务。
第六条:违约责任
1、因甲方未向乙方供应基本的工作生活条件,致使乙方停工、窝工或延误工期的,甲方应补偿乙方停工、窝工损失,损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。
2、因未满意技术要求,致使施工质量不能合格验收,由此造成的经济损失均由乙方担当。
3、合同履行期间,若因工程停建甲方须要解除合同时,乙方尚未进行施工工作的,不退还甲方已付工程款,乙方已起先进行施工的,按实际完成的工作量进行结算。
4、发包人未按合同日期拨付工程款,每超过一日,应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。
5、乙方未能按期完成施工任务,每拖延一日,应减收工程款千分之一的违约金。
第七条:其他事项
1、本合同未尽事项,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、若在履行本合同时发生争议,双方刚好协商解决,协商不成,应向甲方所在地人民法院起诉。
3、双方完成本合同约定的约定的义务后,本合同终止。
4、本合同一式自双方签章后生效,甲方持份,乙方持份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建设工程施工合同书范文2
发包人(全称):(以下简称甲方)
承包人(全称):(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 跨境电商1+x复习题+答案
- 2024年新人教版七年级上册语文教学课件 第5单元19《大雁归来》
- 2024年新人教版七年级上册英语教学课件 Unit 4第3课时(Section A Grammar Focus 3a-3d)第3课时(Section A Grammar Focus 3a-3d)
- 勃利县2025届六年级数学第一学期期末复习检测试题含解析
- 沧州市肃宁县2024年四上数学期末质量检测试题含解析
- A1户型等22项总承包工程施工组织设计
- 某电厂扩建工程预应力管桩基础工程(Ø550PHC80和Ø400PHC60)施工组织设计
- 建构区活动观察记录表7篇
- 修屋顶的合同模板
- 舞台剧未成年人培训合同
- 部编版九年级道德与法治上册《凝聚价值追求》教案及教学反思
- 运用PDCA循环神经内科持续改进-缩短脑梗死患者静脉溶栓响应时间品管圈QCC成果汇报
- 电子病历等级评审四级解读培训课件
- 酒店机电设计标准
- 青少年科技创意竞赛项目申报书
- 涉江采芙蓉-公开课-一等奖
- 汇川MD系列变频器说明书文档全文预览
- 阿里巴巴的人力资源管理(薪酬、绩效、培训、激励)
- 中医护理耳穴压豆课件
- 《化工识图》化工图样图示原理
- 第六章革命军队建设和军事战略的理论
评论
0/150
提交评论