机械施工合同简单版

机械施工合同简单版

机械施工合同简单版篇1出租方(以下简称甲方)：承租方(以下简称乙方)：第一条、根据《合同法》及有关规定，按照平等互利的原则，为明确合同双方的权利、义务，经协商一致，签订本合同。以上机械(设备)提供时间为：年月日。第二条、机械(设备)使用地点及工程项目本租赁机械(设备)仅限于在，用于工程。第三条、租赁机械(设备)的所有权、出租权甲方应拥有出租机械(设备)的所有权或依法享有出租权，因机械(设备)的所有权、出租权争议造成乙方损失的，由甲方承担赔偿责任。第四条、租赁机械(设备)的约定条件1、机械(设备)操作人员：2、机械(设备)运行：机械(设备)安装由甲方负责，且需保证机械(设备)配件、构件齐全，在乙方要求使用时间内，应确保机械(设备)正常安全运行。如在乙方正常使用期间，所出租机械(设备)次以上无法正常工作的，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的损失。3、机械(设备)运输：由甲方运输到乙方指定使用地点。4、保险及证照：甲方须办理与机械(设备)相关的保险与证照，如法律法规对甲方经营资格有特定要求的，甲方必须具备相关资质。5、数量增减：基于施工现场很多不确定因素，乙方有权要求甲方增加或减少租赁机械(设备)量，但应提前通知甲方，给甲方必要的准备和处理时间。甲方根据乙方通知，须于日内调整入场机械(设备)数量，不能及时调整或调整不力的，造成的损失由甲方自行承担。6、质量技术条件：甲方提供的机械(设备)必须符合国家或地方的质量技术标准。如甲方提供的机械(设备)不符合质量技术标准，乙方有权要求甲方重新更换或解除合同。造成乙方损失的，甲方应负责赔偿。第五条、租赁期限及租金结算方式1、自年月日至年月日(或特别约定为：工程完工为止)。租赁期满天内，甲方应将机械(设备)退场完毕。若乙方需继续使用，应在本合同期满前日内重新签定续租合同。2、租赁费每月结算一次，本月租金在下月日前支付。第六条、租赁机械(设备)的维修、保养和费用1、租赁机械(设备)在租赁期内由乙方使用，乙方应负责日常的维修保养工作，做好设备故障排除、维修工作，使机械(设备)保持良好状态，并承担由此产生的费用。2、机械(设备)的进场费用、退场费用、运输费用、意外损坏灭失的风险由甲方负担。3、机械租赁期间所需的各种油料由方负担。第七条、事故问题的处理1、因机械(设备)性能问题或质量问题造成操作人员、他人人身财产损失的，由甲方承担赔偿责任;2、因机械(设备)操作人员失误，造成他人人身、财产损失，由操作人员的委派方承担赔偿责任;3、因机械(设备)运行造成事故，如乙方需承担责任的，其责任范围为保险理赔后的余额;如甲方未予投保，则甲方应在相关强制保险范围内承担责任;4、因业主原因停工的，乙方应于日内书面通知甲方，甲方应及时调整机械(设备)供应。甲方接乙方书面通知前日内的停工，甲方无权提出索赔;5、因停工造成甲方较大损失需索赔的，双方一致同意交由业主判定具体补偿金额。索赔程序为：在甲方提供充分资料的基础上，由乙方向业主提出索赔，乙方按业主核准的补偿数额，向甲方支付补偿金;如业主没有核准或核准数量较少时，甲方必须服从业主判定，不得向乙方再行提出索赔要求。第八条、甲方的义务1、为乙方提供性能良好的机械(设备)。如提供的机械(设备)不能达到使用要求的，甲方应予以更换。2、设备进入乙方施工现场后，若甲方提供操作人员，其应服从乙方施工现场管理人员的调度与指挥，并遵守乙方施工现场的规章制度。3、甲方提供操作人员，其应按机械(设备)操作规程操作。4、在租赁期间，甲方将机械(设备)所有权转让给第三人的，应正式书面通知乙方，机械(设备)新所有权人即当然成为本合同的出租方。第九条、乙方的义务1、因乙方原因造成机械(设备)损坏、丢失的，由乙方负责赔偿，但乙方的责任范围为保险理赔后的余额。2、乙方不得强迫操作人员违章或超负荷作业。3、乙方对入场的甲方机械(设备)进行确认。乙方对机械(设备)的入场确认并不影响甲方对出租机械(设备)正常使用和安全性能所负的保证责任。4、乙方应按时支付租金。如乙方不能按时支付租金的，以迟延支付的租金为计算基数，按每日万分之的比例向甲方支付违约金。第十条、违约责任1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，除一方依法律或本合同约定行使解除权外，未经对方书面同意，任何一方不得擅自中途变更或解除本合同。2、在租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁机械(设备)上随意增加和拆除部件，不得以租赁机械(设备)进行转租或抵押，否则由此造成的损失由乙方承担赔偿责任。第十一条、不可抗力任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在四十八小时内通知对方，在取得有关证明以后，可部分或全部免予承担违约责任。第十二条、争议的解决有关本合同的一切争议，甲、乙双方应友好协商解决。协商不成可向有管辖权的人民法院起诉。第十三条、合同生效本合同经双方签字且盖章后生效。本合同一式份，甲乙双方各执份。第十四条、特别约定的效力本合同特别约定条款的效力优先于其它条款。未尽事宜，双方另行协商解决。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日机械施工合同简单版篇2甲方：乙方：为了优质、高效的完成工程的建设任务，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》及项目的建设要求，明确双方的权利义务关系，甲乙双方本着平等、互利的原则，经过认真研究和协商签订本合同以便共同遵守。一、工作内容、工期、项目单价、质量标准1、工程名称及工程内容：2、工程位置：3、施工工期：日4、工程细目及单价：名称：改路挖运土方单位：m3（天然密实体积）单价：6.74元/m3（含税）内容：清表、开辟工作面、挖土、装车、运输、卸至指定工作面、整理边坡、整路槽、配合测量及便道养护等名称：改路利用土方单位：m3（压实体积）单价：4.3元/m3（含税）内容：清表、开辟工作面、摊铺整平、洒水碾压、整理边坡、整路槽、配合测量及养护等名称：改路回填砂砾（参照图纸）单位：m3（压实体积）单价：45.35元/m3（含税）内容：清表、修便道、开辟工作面、摊铺整平、洒水碾压、整理边坡、整路槽、配合测量及便道养护等工程数量以实际完成、验收合格为准，甲方与乙方每月核算工程量，如有遗漏，无特殊情况不予补充。双方签字认可的工程任务验收单和结算单是双方最终结算的依据，除此之外不得另行结算工程价款。乙方施工范围内所发生的一切劳务零星用工，已计入相应单价不再另外计量。5、质量标准：（1）本合同的工程内容均要求达到优良工程，各项技术指标合格率100%。检验方法：按照《质量检验评定标准》、施工规范及业主招标文件要求的技术规范和本标段监理工程师认可等办法。（2）施工工艺及方法：施工工艺和方法采用部颁规范和规程以及本标段监理工程师认可的其他工艺和方法。二、材料机具的使用和机械调配1、施工中所需的机械设备由乙方自行配置，但必须满足甲方施工要求。2、施工中所需的油料、水、电等消耗费用均由乙方承担。三、结算及付款1、乙方全部工程完工并经甲方、监理、业主验收合格后，按实际完成数量予以结算。2、根据乙方每月所完工程量，经甲方、监理、业主验收合格后，甲方按业主拨款情况支付乙方工程费。3、接到甲方计量通知后，乙方每期按甲方的工程验收办法填写申请验收单。经甲方工程验收小组验收合格交由合同部给予计量，合同部根据实际计量工程量和合同单价扣除各项费用后出具工程任务结算单。甲方计量款到户后，乙方根据结算金额上报用款计划交由财务部审核，核查无误后3日内由甲方负责给乙方拨付。4、乙方负责施工过程中原材料税费（砂砾及油料）以及机械使用产生的税费，并提供相应的足额税票；否则，项目部将按实际发生额的对应税率予以扣除。5、对于工程变更部分，经业主审核确认后，甲方根据实际情况对乙方进行结算。6、为保证农民工工资及当地欠款清还，每次拨款时，由乙方向甲方提供费用使用计划，经甲方审核同意后，由甲方代付。四、双方权利与义务：甲方权利与义务：1.对乙方进行技术交底，提供施工图纸、相关的施工方案、施工技术规范、质量检验标准等。2.有权对乙方施工项目的质量、进度、安全等进行全方位的检查、验收和评定。3.甲方有权对乙方不符合规范要求的行为和项目进行处罚。技术质检部实行一票否决权，对乙方有质量问题的工程有权勒令其返工，如返工不彻底停止当月计量支付，直到能达到质量要求，其间一切损失及工期延误由乙方负责。4.如因甲方或自然灾害原因，工期顺延；若乙方原因造成没有按规定的工期完工，甲方有权按一定比例予以罚款，并就具体情况扣除乙方机械费重新安排其他机械进行施工，剩余部分工程量按其合同单价的110%予以扣除。5.对于乙方不听指挥的操作人员，甲方有权清除出工地。乙方权利与义务：1.服从甲方的领导，严格按照甲方提供的图纸、质量要求、安全要求等进行标准化、规范化、程序化施工，所施工项目必须达优良工程。2.由于不按规范施工，造成质量不符合规定标准和设计要求的，其返工费用及延误工期损失由乙方全部承担。3.施工中发生的工程变更，或重大地质变更乙方应在甲方确定施工方案和核实工程量后，无条件服从施工，施工单价仍为原单价或以甲乙双方协商的单价为准。4.保证施工期间，参与本工程的机械设备能满足甲方工期要求，否则甲方有权中止合同，并要求乙方赔偿损失。5.保证不雇用童工，不使用有犯罪嫌疑、传染病及其他危害公众利益的操作人员。6.甲乙双方在工程任务验收单和结算单上签字生效后，乙方保证不借任何理由要求甲方给予增加费用。7.乙方必须保证机械的正常使用，设备的维修保养均由乙方自行承担。8.乙方同当地发生的一切经济往来（房租费、食宿费、施工过程中所消耗的费用等）由乙方自行承担，若发生经济纠纷，甲方有权从给乙方拨付的工程款中扣除其所欠当地费用，代扣费为所欠费用的110%，10%作为代扣办公费。9.施工中乙方不得以任何理由、借口停工、罢工，如有发生，甲方有权解除合同或对乙方降低10%单价进行经济处罚。10.乙方撤离工地前，必须清理完与当地的所有经济纠纷，以当地村委出具的证明为依据。五、文明施工、安全生产1.甲乙双方都必须加强安全施工管理，增强安全意识，建立各种安全制度，危险作业区设立安全防护措施，并设危险标志，乙方每个作业班组必须设置一名专职安全员，负责施工安全。2.乙方必须对所管理的材料、设备、车辆等做到有专人负责，在施工中，如因乙