版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1/1还款计划范本(通用6篇)
还款计划范本第1篇甲方:
负责人:
住所:
乙方:
负责人:
住所:
丙方:
法定代表人:
住所:
本协议甲,乙,丙三方就丙方在甲,乙方的到期未偿还人民币贷款事宜,共同确认如下:
丙方于20xx年向甲方申请三笔贷款,合同金额分别为人民币2250万元,4600万元和4000万元,向乙方申请一笔贷款,合同金额为人民币2100万元。甲方与丙方签署编号为(20xx)圳中银司借字第54501,55561,55569号的《借款合同》,乙方与丙方签署编号为(20xx)圳中银上借字第073号的《借款合同》,上述借款由xx提供连带责任保证担保。上述借款到期后,借款人与担保人均未履行偿还责任。甲方依法起诉,四宗案件经深圳市中级人民法院依法裁判并已进入执行程序,案号为(20xx)深中法执字第433-436号。截至20xx年3月31日,上述贷款本金余额分别为21,837,052.98元,40,000,000.00元,46,000,000.00元,20,999,998.97元,合计128,837,051.95元,利息以甲方会计部门按照《借款合同》约定出具的计息清单为准。甲,乙,丙三方经友好协商,自愿达成如下还款协议:
第一条偿还债务范围是:
丙方愿意向甲方,乙方履行上述到期贷款的清偿义务。
一、上述贷款全部未清偿之本金人民币128,837,051.95元,200xx年1月1日起至贷款本金结清日产生的全部利息(包括正常息,复利,罚息,具体金额以实际还款日甲方会计部门出具的计息清单为准);
二、甲方,乙方为实现上述贷款之债权而支付的费用,包括但不限于诉讼相关费用人民币316,698.11元(以法院等相关机构出具的收据为准),甲方,乙方委托律师事务所(包括北京金诚同达律师事务所(后变更为北京君泽君律师事务所),广东晟典律师事务所)产生的律师费等;
三、承担法院要求支付的因本案产生的其他费用。
第二条丙方还款方案
一、丙方从本协议签章并生效之日起至20xx年9月30日,一次性或分期偿还本协议第一条约定的全部债务;
二、甲方,乙方应按照“先冲抵诉讼费用,后冲抵贷款本金及相关利息,最后偿还律师费用原则”冲抵债权。甲方,乙方律师费用由丙方一次性或分期直接向甲方,乙方委托律师事务所支付;对于甲方,乙方已支付的律师费,由丙方向甲方,乙方清偿。
第三条免息条款
甲方,乙方同意,在丙方依据本协议约定,按时,全面履行完毕上述第一条,第二条规定的义务后,免除乙方对自欠息之日起至20xx年12月31日所产生的全部利息的还款责任。
第四条违约行为
一、甲方,乙方违约行为甲,乙方的以下行为将被视为违约:甲,乙方未按照本协议约定给予丙方免除利息的还款责任;
二、丙方的违约行为丙方的以下行为将被视为违约:
(一)未按时,全面履行本协议约定的还款之义务,包括本金及相关复利,罚息以及有关诉讼费用和律师费用;
(二)其他与本协议之约定相违背的行为。
第五条违约责任
协议各方均应严格履行本协议约定的义务,并应对违约行为承担法律责任。
一、丙方未能按时,全面履行本协议规定之还款义务的,本协议中甲,乙方的免息承诺将失效。甲方,乙方保留向法院申请强制执行丙方及担保人财产以清偿丙方债务的权利。
二、甲方,乙方违约的,丙方有权要求其履行相关的义务,或终止本协议。
第六条生效条款
协议三方有权签字人签字,加盖公章且甲方总行有权部门对免息事项批准之日生效。(生效条件应当加上零七股份的有权机构审议通过)。
本协议一式伍份,由甲方执两份,乙方,丙方各执一份,送交管辖法院一份,具同等法律效力。
甲方(公章):有权签字人:
乙方(公章):有权签字人:
丙方(公章):有权签字人:
还款计划范本第2篇甲方(债权人):身份证号:
住所:
乙方(债务人):身份证号:
住所:
甲乙双方就乙方清偿甲方债务事宜达成以下协议:
一、借款及利息确认
1、乙方于年月日向甲方借款¥元(大写:整),双方约定借款利息按计算。
2、从借款之日起至今乙方未向甲方归还借款本金且未支付利息,累计借款¥元,利息¥元(利息计至年月日),
共计欠款¥元(大写:元整)。
二、还款方式及时间
乙方同意采用第种方案偿还甲方上述债务:
第一种:乙方同意偿还人民币元整(小写:¥元),以解决上述债务问题,但须:
1、一次性以银行电汇的方式支付给甲方;
2、在年月日之前将上述款项汇出。
第二种:乙方分期偿还甲方债务,具体还款时间及数额如下:
1、年月日前支付元;
2、年月日前支付元;;
3、年月日前支付元。
三、乙方按照本协议第二条偿还欠款后,并自人民币元整(¥元)到账后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。
四、如乙方按约履行了本协议第二条的付款义务,在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。
五、甲乙双方达成协议后,乙方逾期支付的,从逾期之日起,乙方每日应按逾期货款的%向甲方支付滞纳金。若乙方未按照本协议第二条的约定付款,甲方将保留向乙方全部欠款,即¥元(大写:)本金及利息的法律责任。
六、协议履行期间如有纠纷,双方应友好协商;协商不成,任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、本协议一式两份,双方各持一份;本协议自双签字后生效。
甲方:乙方:
年月日年月日
附:甲方的收款账户:
账户名:
开户银行:
账号:
还款计划范本第3篇甲方(债权人):(以下简称甲方)乙方(债务人):(以下简称乙方)
根据青岛市中级人民法院判决,由甲方承建乙方筹建的青岛市市级粮食储备库二期工程,乙方拖欠甲方工程款一案,甲、乙双方经协商一致,就乙方欠甲方工程款相关还款事宜达成如下协议:
第一条、经青岛市市北区人民法院和青岛市中级人民法院判决,乙方欠甲方工程款及相关费用共计人民币3012419.29元(其中:工程款793633.18;损失费1705378.5;质保金468192.61;诉讼费、评估费25215+20XX0),后经甲乙双方协商,甲方同意乙方还款在确保诚信的基础上还款人民币240万元(大写:贰佰肆拾万元整)。
第二条、由于乙方资金困难一直未履行该还款义务,为了保证甲方的债权能早日实现,甲、乙双方就该欠款还款事宜达成如下内容:
1、甲方同意乙方分三次还款,乙方第一次还款时间与数额:20xx年12月30日前还工程款100万元(大写:壹佰万元整,以实际到甲方账户为准),乙方第二次还款时间与数额:20xx年12月30日前还工程款80万元(大写:捌拾万元整,以实际到甲方账户为准),乙方第三次还款时间与数额:20xx年12月30日前还工程款60万元(大写:陆拾万元整,以实际到甲方账户为准)。
2、如果乙方不能按上述约定时间足额还款,只要发生一次超过七天,甲方有权要求乙方按原判决数额一次性支付全部剩余欠款数额,并按日支付判决数额0.5%的违约金,并付判决数额利息。
3、乙方已经根据法律有关规定,经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,乙方同意在本协议签订后根据甲方要求随时赋予本协议强制执行效力。
4、本协议还款数额包含[20XX]青民一终字第655号判决书及青岛市市级粮食储备库二期工程项目内容。其中二期工程主体、工程场区路面(室外)、排水沟及消防管网、强弱电若仍存在工程欠款,则均由青岛海川建设集团有限公司在双方已谈妥协议价款(240万)中支付。
5、本协议还款时乙方必须支付现金或支票(不包括承兑支票),不得以物抵债或其他任何方式的还款。
第三条、争议的解决方式
本合同在履行中如发生争议,按原判决执行,乙方一次性付清原判决工程款及本协议第二条2款约定的违约金和利息。本协议履行完毕,双方关于青岛市市级粮食储备库二期工程的工程纠纷再无争议,甲方不得以任何理由向有关司法机关,向乙方主张青岛市市级粮食储备库二期工程中判决款项。
第四条、本协议自双方签字盖章后生效,一式贰份,甲、乙双方各执壹份,具有同等法律效力。所有款付清后自动失效。
甲方(签章):
年月日
附:还款签证一份
:年月日乙方(签章)
还款计划范本第4篇甲方:
乙方:
丙方:
鉴于:
1、乙方于20XX年X月X日向甲方借款人民币_____万元,但未能于还款到期日将借款归还甲方。
2、乙方在甲、乙双方于20XX年X月X日就乙方债务偿还事宜签订的《还款协议》规定的期限内仍未能偿还上述债务(见附件1)。
3、丙方开发建设了位于20XX市XX区XX路X号的“XX商场”房地产,并为该房地产实际所有人。
4、“XX商场”土地及房屋权属情况如下(见附件2):
(1)丙方于_____年____月____日以划拨方式取得该地块土地使用权,使用期限_____年,用途为商业;
(2)该幢房产为混合结构建筑,建筑面积共计_____平方米;
(3)该幢房产中有XX平方米已取得X房权证X字X号房屋所有权证(见附件3),所有权人为丙方,并已部分设定抵押,其余部分房屋面积未取得房屋所有权证;
(4)说明:保证责任可以不写第5、6条
5、乙方为丙方的法人股东,持有丙方X%股权(见附件3),且乙方、丙方法定代表人均为“XXX”。
6、丙方已就_____万元债务的偿还方案召开了股东大会,并形成了股东大会决议(见附件4)
甲、乙、丙三方经协商就乙方向甲方偿还_____万元债务并由丙方对该债务的偿还提供担保事宜,达成如下协议:
一、乙方同意于20XX年X月X日前履行还款义务,以现金形式偿还甲方人民币_____万元。
二、丙方对乙方偿还人民币_____万元承担连带保证责任。
三、丙方承担保证责任的期限为自本协议第一条规定期限开始起2年。
(关于第四条的说明:如丙方不能自动履行,通过诉讼程序可能因保证责任不能规定特定履行方式而不被支持。不写,判决生效后在执行阶段仍然会采取如下方式办理;但写上,对乙、丙方有督促作用。)
四、如乙方到期不能履行还款义务,丙方应在20个工作日内将“XX商场”整幢房产中未取得房屋所有权证部分(不含土地使用权)委托拍卖。甲方有权就人民币_____万元相应款项从拍卖所得价款中优先受偿。)
五、如乙方、丙方违反本协议规定使甲方债权无法实现,甲方除仍有权要求乙方、丙方承担连带还款义务外,还有权要求乙方、丙方承担由此给甲方造成的一切经济损失。
甲方:乙方:丙方:
法定代表人:法定代表人:法定代表人:
签订时间:签订时间:签订时间:
方案二:直接赋予强制执行效力
说明:第一份还款协议书与方案一相同,协议二内容设定担保不直接提及房产,协议三为保证人履行保证责任直接偿还债务,并对协议三进行公证赋予强制执行效力。
还款计划范本第5篇甲方:
地址:________________电话:_____________
乙方:
地址:________________电话:_____________
鉴于乙方赵x先生担保王x对甲方黄x先生的债务,目前尚欠本金(含利息)共人民币伍拾柒万伍仟元整,包含乙方本身尚欠甲方人民币贰万元,上述总欠款金额为人民币人民币伍拾玖万伍仟元整。
经双方友好协商,由福建建达律师事务所郑x律师见证下,双方就有关事项订立协议如下:
第一条概述
1.调整还款总金额:人民币伍拾伍万元整(¥550,000),此调整总金额于20xx年xx月xx日前有效。
2.还款期限:自签订此协议之日起,乙方需至20xx年xx月xx日前还清。
3.分3次归还。
(1)20xx年xx月xx日之前归还人民币伍万元整,如未按时归还,每天按逾期金额的千分之五支付违约金;
(2)20xx年xx月xx日之前归还人民币万贰拾元整,如未按时归还,每天按逾期金额的千分之五支付违约金;
(3)20xx年xx月xx日之前归还人民币叁拾万元整,如未按时归还,每天按逾期金额的千分之五支付违约金;
4.利息:乙方在三个月的还款期内,按第一条第三项逐次还清所规定的还款金额,则不计利息。
第二条甲方的义务
1.本协议生效后,甲方与乙方间的债权债务关系,甲方负有保密义务,不得对外张扬;
但三个月的还款期内,乙方不能如数还清第一条第一项所规定的还款总金额,则甲方不再负有保密义务。
2.乙方在三个月的还款期内,按时还清第一条第三项所规定的还款金额时,自此与甲方在20xx年5月19日前的所有债务一笔勾销,甲方应将欠款书证原件完整交给乙方。
第三条乙方的义务
1.本协议基于诚信为基础,暂不要求乙方提供抵押,但乙方保证会按照本协议规定时间,主动偿还对甲方的欠款;
2.三个月还款期间内,乙方如不按本协议规定期限及时归还欠款,乙方应负责违约责任—
(1)协议总还款金额:人民币伍拾伍万元作废,总欠款金额为原来之人民币人民币伍拾玖万伍仟元;
20xx年xx月xx日—20xx年xx月xx日之间利息需另计。
(2)甲方起诉后,乙方承诺愿承担一切法律后果及赔偿甲方的所有经济损失(包括但不限于利息、违约金、诉讼费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费等实现债权的费用)。
3.按第一条第三款规定,乙方每次还款,需将款项汇入见证律师郑x
4.三个月还款期间内,若乙方有出现还款困难,必需提前十天与见证律师沟通、协调。
5.三个月还款期间内,若发现乙方有抽逃财产或隐匿行踪之可能,甲方可要求本人提前清偿第一条第一项所规定的还款总金额或直接起诉人民法院。
6.乙方需确定一名联系人,使甲方能随时与之取得联系,并保证联系人在联系方式发生变更时,应主动与甲方取得联系,更改各种相关信息。
第四条其他信息
联系人:与乙方关系:
家庭地址(邮政编码):
工作单位地址(邮政编码):
固定电话:移动电话:
Email:
第五条本合同经律师见证后生效
本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,见证人留存一份。
甲方:(签章)日期:_____年_____月_____日
乙方:(签章)日期:_____年_____月_____日
见证人:(签章):日期:_____年_____月_____日
还款计划范本第6篇_____公司(以下简称甲方)_____公司(以下简称乙方)
住所:_______________住所:_______________
法定代表人:__________法定代表人:__________
鉴于:
_____年_____月_____日,甲方与乙方就_____(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号:_____),建设工程总价款为:__________万元整人民币。该项目已于_____年_____月_____日竣工,已经甲方、乙方及XX方验收,并于_____年_____月_____日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了《_____工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计__________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款__________万元整,尚未支付的建设工程款__________万元整。
双方在此相互确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。
基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下:
第一条甲、乙双方在此确认:乙方应向甲方支付建设工程款共计__________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款__________万元整,尚未支付的建设工程款__________万元整。
第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式,自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止由乙方向甲方支付建设工程款__________万元整。
第三条强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,双方同意本协议签订后向_____市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务,自每期(如分期付款)款项付清之日起_____个工作日内,向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项,并分别由甲方和承办公证员核对签收,否则视为乙方对未支付事实的确认,即乙方未按期履行当期应付款项。
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起_____个工作日内,乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证,且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时,甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向_____市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前,将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达),同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时,如乙方仍未向_____市公证处举证其已按期支付了应付款项,或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权,也未与甲方达成任何关于还款的展期协议,则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生,在此情况下,甲方将向_____市公证处申请出具强制执行证书。
4、甲方有权依据_____市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的`强制执行。
5、甲方在申请执行证书时,应承担相应的举证义务并提供以下文件,保证向_____市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况:
(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;
(2)《授权委托书》;
(3)《强制执行申请》;
(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如:乙方向甲方履行还款义务的情况,包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况);
(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;
(6)甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;
(7)其他需要提供的材料。
6、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行,其资产中包括但不限于以下所列内容:__________。
第四条双方各自的承诺和保证
1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。
2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续,并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。
3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址:
甲方联系地址、电话及传真如下:__________;
收件人:___________________________________。
乙方联系地址、电话及传真如下:__________;
收件人:___________________________________。
_____市公证处联系地址:_________________________
地址:___________________________________
邮编:________________________________
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024人力资源管理全程服务委托协议
- 2024家具购买合同范文集锦
- 江南大学《高等数学Ⅱ(2)》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 2024年企业授信贷款协议模板版B版
- 《制造企业人才盘点方案》
- 二零二四年度酒店管理服务合同标的及管理内容2篇
- 佳木斯大学《护理管理学》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 暨南大学《麻醉拔牙及齿槽外科学》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 暨南大学《国际事务专题讲座》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 济宁学院《体操Ⅰ》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 自然界中的硫-PPT课件-鲁科版2
- 实验室组长考核细则评分表
- 高边坡施工危险源辨识及风险评价一览表
- 两点间的距离_说课课件
- 一级质控PPT课件(PPT 18页)
- 部编版三年级下册语文第一课《古诗三首》优质教案
- 科技论文写作与学术规范PPT通用课件
- 病死畜禽无害化处理与保险联动工作实施方案
- 比较简单实用的财务报表及附注模板
- 苏教版四年级数学上册《认识射线、直线和角》教案(区级公开课)
- 免疫分析实验室作业指导书
评论
0/150
提交评论