风电项目设计招标文件

竞争性谈判文献项目编号：***项目名称：###***风电场一期20MW工程设计***控股有限企业______年六月

竞争性谈判文献目录TOC\o"1-3"\h\z第一部分投标邀请 4一、阐明 7二、竞争性谈判文献 8三、投标文献 9四、投标文献的递交 12五、最终报价和评审 13六、授予协议 14第三部分招标内容及规定 16一、招标范围 16二、设计资料提供 16三、对投标人的基本规定 21三、投标文献规定 22五、技术资料 23四、风险责任 23第四部分建设工程设计协议 24第五部分投标文献格式 30一、投标函 31二、法定代表人授权委托书 32三、投标单位简介 33四、近期设计的类似工程协议一览表 34五、质量管理和质量保证措施 35六、设计进度安排及保障措施 36七、设计组织和技术服务保障措施 37项目重要人员简历表 37驻项目现场的工程技术人员 38八、资格、业绩、信誉、获奖 39九、服务承诺 40十、优化设计方案 41第六部分评标措施 42第七部分###***风电场一期20MW工程可行性研究汇报 45

第一部分投标邀请日期：______年6月项目编号：***1、***控股有限企业（如下简称“招标人”），现邀请合格投标人就如下工程的设计提交密封的投标。2、工程概况2.1工程地点及概况：******风电场距离###市市区西南约8 km处，场址中心距208国道约7 km，其地理坐标范围为：东经111°51′35″～111°55′20″；北纬43°35′～43°37′。风电场对外交通非常便利，且有一条乡间土路穿越于风电场。该风电场地处在内蒙古高原北缘，属干旱草原地带，海拔高度在957～976 m之间，地形较为平坦，相对高差不大，为平坦广阔的草原地貌。******风电场整体规划建设规模70 MW。本次设计的风电场一期工程装机20 MW，布置于整体场址的北端，其轮廓面积约为7 km2。其海拔在970～975m之间。风电场一期工程拟安装1500 kW的风机14台，同期建设一座110 kV的升压变电站，风电场发出的电能送入***市内的110 kV变电站或拟建的风电场东侧的220 kV变电站联网。3、招标内容：###***风电场一期20MW工程及其配套设施的设计，并保证工程竣工验收。4、本次招标以竞争性谈判方式进行。5、有爱好的投标人可于______年6月11日起至______年6月13日(节假日除外)08：30至17：00在____________室得到深入的信息和查阅竞争性谈判文献。6、投标人在上述时间内向招标人领取一套完整的竞争性谈判文献，招标人提供竞争性谈判文献电子版，投标人请自备U盘。7、现场勘探、标前会时间：______年6月15日上午9：00时（北京时间）地址：____________室，各投标人自行前去。8、递交投标文献前必须递交投标保证金，金额为2万元人民币。未按规定递交投标保证金的投标文献将被拒绝。8、提交投标文献时间______年6月21日上午9：00时（北京时间），地点：____________室，迟到的投标文献将被拒绝。9、注意事项：9.1参与开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证原件，委托代理人尚应随带参与开标会议的授权委托书，以证明其身份；未参与开标会议的将作废标处理。9.2在收到招标人发出的文献后，请立即予以确认；如你单位中途退出投标的，也请书面告知，谢谢合作。招标人：***控股有限企业地址：____________室投标保证金帐户：开户行：帐号：邮编：联系人：电话：传真：电子邮件：

投标须知前附表序号项目内容1项目名称###***风电场一期20MW工程设计2项目编号***3资金来源自筹4招标方式竞争性谈判5投标资格规定具有电力行业工程设计乙级（含）及以上资质或风力发电专业资质乙级（含）及以上。6投标业绩规定在国内具有已建成风力发电工程设计业绩。7踏勘现场和标前会时间、地点勘探现场和标前会时间：______年6月15日上午9：00地点：____________室8投标文献份数正本壹份，副本肆份，电子版壹份9投标保证金2万元人民币（以银行支票、汇票形式，现场勘探和标前会时交到____________室）10投标有效期投标书递交后90天内有效11投标书递交至____________室12标书递交时间______年6月21日上午9：00时之前13投标截止时间______年6月21日上午9：00时14谈判时间及地点时间：______年6月21日地点：____________室15质量规定符合质量验收规范规定和国家有关原则及规定16工期协议生效后二个月内注：1、以上内容如有变化将另行告知，如告知其中某一内容发生变化，其他未提及的将不作变动。2、投标人如发现竞争性谈判文献及其评标措施中存在模糊不清、互相矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时,请在投标截止日三天前同步向招标人书面反应，逾期不得再对竞争性谈判文献的条款提出质疑。

第二部分投标须知一、阐明本次招标是按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程设计招标投标暂行措施》等有关建设工程招标投标法律、法规和规定，采用公开招标方式，按照“公开、公平、公正、科学、择优”的原则组织和实行的。1、项目描述******风电场距离###市市区西南约8 km处，场址中心距208国道约7 km，其地理坐标范围为：东经111°51′35″～111°55′20″；北纬43°35′～43°37′。风电场对外交通非常便利，且有一条乡间土路穿越于风电场。该风电场地处在内蒙古高原北缘，属干旱草原地带，海拔高度在957～976 m之间，地形较为平坦，相对高差不大，为平坦广阔的草原地貌。******风电场整体规划建设规模70 MW。本次设计的风电场一期工程装机20 MW，布置于整体场址的北端，其轮廓面积约为7 km2。其海拔在970～975m之间。风电场一期工程拟安装1500 kW的风机14台，同期建设一座110 kV的升压变电站，风电场发出的电能送入***市内的110 kV变电站或拟建的风电场东侧的220 kV变电站联网。2、合格投标人2.1除《投标须知前附表》及本文献另有规定外，凡来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的法人均为合格投标人。2.2投标人在中华人民共和国境内的投标活动均应严格遵守中华人民共和国法律和法规。2.3只有合法运作并独立于招标人的法人才能参与投标。3、定义3.1“招标人”系指***控股有限企业。3.2“投标人”系指向招标人提供货品、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

3.3“货品”系指多种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。3.4“工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。3.5“服务”系指除货品和工程以外的其他招标对象。4、投标费用无论投标过程中的作法和成果怎样，投标人自行承担投标活动中所发生的所有费用，包括有关方案施工图设计费用。二、竞争性谈判文献5、竞争性谈判文献竞争性谈判文献由竞争性谈判文献总目录所列内容构成。6、竞争性谈判文献的澄清规定对竞争性谈判文献进行澄清的投标人应以书面或传真方式告知招标人。对投标截止期6日此前收到的对竞争性谈判文献的澄清规定，招标人以书面或传真方式予以答复，同步该答复提供应每个竞争性谈判文献的领取人(答复中不标明问题的来源)。7、竞争性谈判文献的修改7.1在投标截止时间前，招标人有权修改竞争性谈判文献，但应在投标文献截止时间至少3日前，以书面形式告知所有竞争性谈判文献的领取人。修改的文献作为竞争性谈判文献的补充和构成部分，对所有投标人均有约束力。7.2为使投标人有足够的时间按修改文献规定修正投标文献，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更告知投标人。7.3招标人对所有投标人的疑问（书面）的正式答复将以招标补充文献的形式发给所有获得竞争性谈判文献的投标人，但不阐明问询的来源。8、踏勘现场和标前会8.1竞争性谈判文献发放后2天内招标人组织所有获得同一竞争性谈判文献的投标单位踏勘现场和答疑。8.2应答疑的问题由招标人整顿成书面材料，在踏勘现场和答疑后3天内书面形式告知所有投标单位，投标单位应予以回函。8.3招标人不单独组织任何一种投标单位进行踏勘现场和答疑。8.4现场答疑后投标单位如对竞争性谈判文献尚有需澄清的问题，可以书面、传真形式问询招标人，时间限制在投标截止时间前4天。招标人可用书面、传真于投标截止时间前3天做出答复，招标单位认为有必要时可将答复内容(包括原提出的问题)，分发给所有获得同一竞争性谈判文献的投标单位，投标单位应予以回函。三、投标文献9、投标文献的编制9.1投标单位领取竞争性谈判文献后，应仔细研读竞争性谈判文献及附件，如发现竞争性谈判文献有错误或资料不全时，应以书面形式在现场答疑前向招标人提出。9.2投标单位应仔细阅读投标须知，投标须知是投标单位在投标时必须注意和遵守的事项。9.3投标单位对竞争性谈判文献中提出的条款、条件和规定应做出明确的响应，如有异议或保留，应在投标文献中提出根据和对应的阐明提议，否则视为不响应或漏项。9.4投标文献应包括投标书、设计阐明、图纸及附件，投标单位可参照投标文献范本按照竞争性谈判文献的规定编制。投标单位不得自行扩大投标设计范围和内容深度，扩大部分不予评议，后果由投标单位自负。9.5投标文献应有正本一份，副本四份。正副本投标书均应有法人代表或授权代理人签字并加盖单位公章。9.6下列状况之一者视为废标：

9.69.6.29.6.3投标人未提交投标保证金或保证金金额局限性、保函有效期局限性、投标保证金或出证银行不符合竞争性谈判文献规定的；9.6.4资格证明文献不全的；9.6.59.6.6超过经营范围投标的；9.6.7投标人无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的；9.6.8投标有效期局限性的；9.6.9不满足竞争性谈判文献有“★”9.6.109.6.119.6.129.7投标单位发生废标将不予评标。9.8投标文献的语言及计量单位9.8.1投标文献以及投标人与招标人就有关投标的往来函电均应以中文书写。9.8.2除在竞争性谈判文献的技术规格中另有规定外,计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位(国家单位制和国家选定的其他计量单位)。10、投标文献的构成10.1投标单位简介。10.2近期设计的类似工程业绩。10.3质量管理和质量保证措施。10.4设计进度安排及保障措施。10.5设计组织和技术服务保障措施。10.6资格、业绩、信誉、获奖。10.7设计取费。10.8服务承诺。10.9优化设计方案。11、投标报价11.1投标文献的单价和总价均用人民币表达。11.2根据竞争性谈判文献规定的责任范围，投标人应按《投标函》指定的格式报出总价。11.3投标人应按竞争性谈判文献、答疑纪要等规定，综合考虑初步设计及施工图设计费用、向发包人及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参与竣工验等有关税费，上述一切费用必须包括在投标总价中，如后来工程中已实行而未列入报价的费用将被视为投标人优惠，招标人均不予支付。11.4投标人所报的价格在协议执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文献将作为非响应性投标而予以拒绝；中标人不得以任何理由在中标后规定调整配置以增长任何费用，否则视为自动放弃中标资格，由后续排名的投标人自动替补。11.5中标人须在规定的时间内对工程进行初步设计、施工图及工程量清单设计。12、投标保证金12.1投标人须提供2万元人民币的投标保证金，否则招标人将不接受投标文献。12.2投标保证金以银行支票、汇票形式支付。12.3当投标保证金以银行支票、汇票形式支付时，应单独将投标保证金送至____________室，并应使招标人在开标前收到已交纳收据。12.4中标人的投标保证金在中标人与招标人签订经济协议10日内无息偿还。12.5未中标人的投标保证金在未中标告知书发出后10日内无息偿还。12.6发生下列状况之一，投标保证金将被没收。12.6.1投标人在投标有效期内撤回投标文献；12.6.2中标人未按中标告知书中规定的时间、地点与招标人签订经济协议。13、投标文献的有效期13.1自最终报价日起90天内，投标文献应保持有效。有效期短于这个规定的投标将被拒绝。13.2在特殊状况下，招标人可与投标人协商延长投标文献的有效期,这种规定和答复均以书面形式进行，在这种状况下投标保证金的有效期也对应延长。13.3投标人可拒绝接受延期规定而不会导致投标保证金被没收，同意延长有效期的投标人不能修改投标文献。14、投标文献的签订和份数14.1投标文献的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样，副本可以复印。14.2投标文献需由投标人盖章并由法定代表人或法定代表授权人签订，投标人应写全称。14.3投标文献的份数按本章10规定提供一式五份，其中正本一份，副本四份。14.4投标文献不得涂改和增删，如有错漏需修改，修改处由同一签订人签字或盖章。14.5由于字迹模糊或体现不清引起的后果由投标人负责。四、投标文献的递交15、投标文献的密封及标识15.1投标人应将投标文献正本和所有的副本、电子版本分开密封装在单独的信封中，信封上对的标明“正本”、“副本”、“电子版本”字样。15.2外装信封应注明如下内容：1）招标人地址；2）项目编号、项目名称；3）“[截标日期和时间]前不得开封”的字样，并加盖公章。15.3内层信封应写明投标人名称和地址，以便假如其投标被拒绝时，能予以原封退回。15.4假如外层信封未按本章15.2规定标识并密封，招标人将不承担错放或提前启封的责任。16、投标截止时间16.1投标文献必须在规定的投标截止时间前派专人送达指定的投标地点；16.2招标人因故推迟投标截止时间，将以书面形式告知所有投标人；在这种状况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。17、投标文献的修改和撤回17.1投标人在投标后来如必须修改或撤回投标文献，必须在投标截止时间此前将书面的投标修改文献或撤标告知邮寄抵达或送达招标人。17.2投标修改文献必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文献”、“开标时启封”字样。17.3投标人以传真形式告知招标人撤标时，必须随即补充有法定代表人或法定代表人授权代表签订的正式文献。五、最终报价和评审18、投标人简介投标文献招标人按抽签次序，安排投标单位依次到场的时间，某一投标单位简介投标文献时，其他投标单位必须回避。投标单位由法人代表或授权代理人带领，向谈判小组论述本单位的投标文献及对招标文献的承诺，限20～30分钟。投标单位的主讲人自定，在简介投标文献过程中，回答谈判小组的提问并进行澄清，谈判小组可规定投标人对澄清的问题作出书面答复，书面答复须有投标全权代表签字并作为投标内容的一部分。谈判小组集中与各个投标人分别进行询标，询标次数由谈判小组视状况决定。招标文献有实质性变动的，谈判小组将以书面形式告知所有参与会议的投标人。19、最终报价谈判结束后，谈判小组将规定所有投标人在规定期间内确定最终报价。假如未按规定期间提交最终报价的，则按投标文献报价为准。20、参与会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证原件，委托代理人尚应随带授权委托书，以证明其身份；未参与会议的将作废标处理。21、投标文献初审21.1投标单位提交投标文献后，谈判小组对投标文献进行初审，初审内容为：21.1.1投标文献与否符合竞争性谈判文献的规定，内容与否完整，文献签订与否齐全；21.1.2价格构成有无计算错误；

21.1.3验证投标保证金。21.2初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正：投标文献的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算成果为准；单价金额小数点有明显错位的，投以总价为准，并修改单价；对不一样文字文本投标文献的解释发生异议的，以中文文本为准。21.3谈判小组对投标文献的鉴定，只根据投标内容自身，不依托开标后的任何外来证明。22、评审22.1招标人将依法组织谈判小组，对具有实质性响应的投标文献进行评估和比较。22.2评审原则谈判小组按照竞争性谈判文献的规定和条件进行评审，见第六部分评审措施。六、授予协议23、最终审查按评审后得分由高到低次序排列；得分相似的，按投标报价由低到高次序排列；得分且投标报价相似的，按技术指标优劣次序排列。谈判小组在5个工作日内将评标汇报送招标人。招标人在收到评标汇报后10个工作日内，按照评标汇报中推荐的中标候选人次序确定中标人，向中标单位颁发中标告知书。中标人因不可抗力或者自身原因不能履行协议的，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订协议，以此类推。24、未中标投标人当中标人确定后，招标人将向其他投标人发出落标告知。招标人对未中标的投标人不作落标原因解释。25、签订协议25.1招标人应于中标单位接到中标告知书后30天内与中标单位签订设计协议。25.2设计协议应根据法律、法规的有关规定，并根据竞争性谈判文献和投标文献双方签订协议。

25.3设计协议应遵照竞争性谈判文献所列协议条件及协议书格式签订。26、中标人若因自身的原因不能按规定的时间签订协议，应取消其中标资格，由预备中标单位替补；如已缴纳投标保证金，则扣罚所有保证金。27、如招标人拒绝与中标单位签订协议，应赔偿中标单位有关损失，其赔偿额为设计费报价的5％，如已收取投标保证金还需返还投标保证金。28、招标结束中标人与招标人签订协议即为招标结束。

第三部分招标内容及规定一、招标范围本次设计招标范围为###***风电场一期20MW工程及其配套设施，重要包括初步设计及施工图设计；并负责向发包人及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参与竣工验收，服务至施工安装、竣工验收结束为止。此份技术规格书是竞争性谈判文献的一部分，包括所有条款的详细阐明及对应的规定，投标人根据各自技术和商务的优势对本项目工程设计进行投标报价。谈判小组将根据投标书、设计单位资信及业绩、质量管理及质量保证、设计组织和技术服务保障措施、资格、业绩、信誉、获奖、设计取费、服务承诺及优化设计方案等各个方面进行评估，招标人有权根据工程需要选择投标人的中标范围。二、设计资料提供中标单位中标后按工程进度规定应提供如下内容的设计资料：第一卷设计总阐明1、总的部分1.1概述简述工程地理位置、工程任务及本期建设规模。1.2建设的必要性简述当地煤炭、水能等常规能源及开发条件，当地风能资源的状况，电网的电源构成及电源构造优化的规定。从国家可持续发展战略角度并结合地区能源构造、电源优化及电力市场的实际，分析论述发展清洁可再生能源的必要性及兴建本工程的必要性。1.3项目任务和规模1）项目任务：论述风电场所在地区的经济现实状况及近、远期发展规划、电力系统现实状况及发展规划，结合地区能源供应条件，从发电和环境保护以及地区特点等方面论述工程的作用和意义。2）项目规模：根据项目所在地区的能源资源、电力系统供需现实状况、负荷增长预测、本项目对系统的影响和规定，以及项目开发条件，论证并确定风电场的项目规模。2、风电场场址选择2.1根据规划汇报，选择若干风电场作为候选场址进行比较研究。2.2论述各候选风电场场址的地理位置、风能资源、工程地质、地形和交通条件。2.3简述候选风电场场址建设规模及风电机组接入系统条件。2.4根据地形地貌和测风资料，对各候选风电场的风能资源进行初步评价，结合初步技术经济比较，选定本期开发的风电场场址。3、风能资源3.1根据搜集的附近长期测站资料，初步提出对应的评价和结论，并分析该地区风况年变化及季节变化规律。3.2简述风电场场址处风能资源测站状况（位置、高程、周围地形地貌及仪器），整顿出各测量高度的实测数据。3.3应根据风电场测站资料，整顿出风电场风速频率曲线、风向玫瑰图、风能玫瑰图及测风年月平均风速变化(1～12月)直方图和代表日风速、风功率密度变化曲线，同步计算风电机组轮毂高度年平均风速和风功率密度。3.4对风电场场址的风况特性和风能资源应作出分析和评价。3.5附图1)与风场测风塔同期的有关长期测站风速年变化直方图2)有关长期测站持续～30年的风速年际变化直方图3)风电场测站整年的风速和风功率密度日变化曲线图4)风电场测站整年的风速和风功率密度年变化曲线图5)风电场测站整年的风速和风能频率分布直方图6)风电场测站整年的风向玫瑰图7)风电场测站整年的风能玫瑰图8)风电场测站各月的风向玫瑰图9)风电场测站各月的风能玫瑰图10)风电场测站各月的风速和风功率密度日变化曲线4、工程地质4.1概述区域地质概况，评价区域地质构造稳定性，按现行《中国地震动参数区划图》确定场址地震动参数值及对应的地震基本烈度。4.2查明风电场场址地形、地貌、地层岩性、地质构造、岩体风化、不良地质作用、水文地质、岩土体的物理力学性质等。4.3评价场址的工程地质条件，提出岩土体物理力学性质参数的提议值和地基处理的初步提议。5、机型选择和发电量估算5.1机型选择：根据目前风电机组的制造水平、技术成熟程度、价格以及风电场项目对机组国产化率的规定，结合风电场的风况特性、安装条件和设备运送条件，确定机型并估算各机型方案的理论年发电量。5.2风电机组布置：论述风电机组的布置原则，并提出风电机组的初步布置方案。5.3发电量估算：根据风电场现场实测资料或有关补充资料，并考虑多种损耗，估算风电场年上网电量，并提出年等效满负荷小时数和容量系数。6、电气6.1确定风电场升压变电所与电网连接点的位置、输电电压等级、出线回路数。进行专门的风电场接入电力系统设计，并绘制风电场地区的电力系统地理接线图。6.2根据风电场的本期装机容量和也许的最终装机容量，确定风电场专用升压变电所的主接线，选择主变压器的容量和台数，并绘制升压变电所的主接线简图。6.3确定风电场的电气主接线方案的设计原则，选用重要设备的原则。根据初选的风力发电机组的单机容量和台数，选择风电机组出口侧和风电场高压侧的电力电缆的型号、规格，并计算长度。6.4分别论述风电场和升压变电所监控系统的功能、重要电气设备的继电保护配置原则，并列出风电场和升压变电所重要设备清单。7、建筑工程7.1简述风电场场址的工程地质条件，包括场区的地形地貌、该地区的地震设防烈度等。7.2简述本项目推荐的建筑总体布置方案，包括为生产运行服务的永久性辅助生产房屋、办公室、生活及文化福利等永久房屋建筑和室外工程，以及供水、供热、排水等公用配套设施工程，并简述各建筑物的构造形式和建筑原则。7.3简述风力发电机组的基础选型及基础设计。8、施工组织设计8.1概述工程对外交通现实状况及近期拟建的交通设施，初选场内外交通运送方式；简述施工场地条件及自然条件。8.2阐明重要建筑材料来源，初选施工用水、电供应方式。8.3初拟施工总布置方案，初估施工用地面积。8.4根据有关方面对施工工期的规定，初拟施工总进度方案。9、环境影响评价9.1环境影响评价1)论述项目影响地区的自然环境和社会环境状况。2)论述本项目对自然环境和社会环境有关因子影响的预测和评价。9.2节能和减排效益：根据风电场年上网发电量，计算节省的原煤量和减排的SO2、CO、CO2、NOx气体和灰渣。10、消防11、劳动安全卫生第二卷概算书1、投资估算1.1编制阐明1)工程概况：概述工程特性、工程规模、对外交通条件、重要工程量及施工工期；阐明重要投资指标；阐明资金来源及筹措计划。2)编制原则和根据：阐明投资估算采用的重要编制原则、根据和措施；阐明估算编制的价格水平和费用原则。3)基础价格：阐明人工及重要材料价格水平、重要设备价格及运送方式；阐明重要建筑、安装工程单价计算原则。4)投资分析：分析影响投资的重要原因，并阐明投资高下的原因。1.2投资估算表1）总估算表2）设备及安装工程估算表3）建筑工程估算表(包括临时工程)4）其他费用估算表5）分年度投资估算表2、财务效益初步评价2.1概述：简述风电场的项目规模、年上网电量、建设工期及其财务评价计算期（包括建设期和经营期）。2.2财务评价1)简述本项目建设资金的筹措和贷款偿还条件，并阐明资本金占项目总投资的比例、外资（如需要时）和内资贷款额度，内外资贷款的利率、宽限期、贷款偿还年限、建设期利息及汇率。2)初步估算风力发电项目的总成本费用，根据建设项目财务基准收益率规定及风电场项目电价测算措施的规定，测算经营期上网电价。进行清偿能力分析和盈利能力分析，计算项目财务评价指标，包括所有投资、资本金财务内部收益率、工程投资利润率、投资利税率、资本金利润率及投资回收期，并提出工程项目财务初步评价结论。3)财务评价附表a)固定资产投资估算表b)投资计划与资金筹措表c)总成本费用表d)损益表e)还本付息表f)财务现金流量表（所有投资）g)财务现金流量表（资本金）h)资金来源与运用表i)资产负债表j)财务指标汇总表2.3敏感性分析重要从投资和发电量变化等方面进行项目财务敏感性分析。第三卷重要设备材料表及技术规范书1、设备及安装工程1.1发电设备及安装工程重要包括风力发电机组的机舱、叶片、塔筒（架）、出线设备等工程。1.2升重要包括主变压器、重要电气设备、线路电缆等工程。1.3通信和中央控制设备及安装工程重要包括通信系统、中央监控系统等工程。1.4其他设备及安装工程重要包括备品备件、专用工具、交通工具、空调设备、照明系统、全场接地等上述未列的其他所有设备及安装工程。2、建筑工程2.1设备基础工程重要包括风力发电机、箱式变压器等基础工程。2.2升重要包括中央控制室和升压变电站等土建工程。2.3其他建筑工程重要包括办公及生活设施工程、场内外交通工程、大型施工机械安拆及进出场工程和其他辅助工程。其中其他辅助工程重要包括场地平整、环境保护及水土保护、供水、供热等上述未列的其他所有建筑工程。第四卷附图包括：总平面布置图、风电场总平面图、变电站总平面布置图、各系统图、设备安装图、建筑工程施工图及工程量清单。以上设计资料可根据招标人提供的可行性研究汇报及投标人的优化方案编写。三、对投标人的基本规定3.1投标人的责任根据本协议的约定，投标人应提供所有的人力、设备、材料及其他必要的服务，以完毕本协议的所有工作。如由于设计缺陷等导致***控股有限企业资源综合运用电厂不能正常运转或达不到竣工验收原则，则投标人应负所有责任。3.2在招标书中若使用“经买方同意”、“经招标人确认”、“经买方同意”等字样，在任何状况下都不意味着解除了投标人在本协议下应负的责任和义务。3.3投标人应保证买方不会由于本工程上使用投标人的工艺技术等而侵犯任何专利权，并保证买方不会承担与此有关的赔偿、诉讼费及其他开支。投标人的报价应当视为包括了专利使用费等其他方面费用，如有此费用发生，投标人在投标时应将该费用单列。3.4投标人提供工程设计文献、图纸的原则份数为4份，电子版1份。3.5投标人资质（见投标须知前附表）3.6单位和原则3.6.1单位所有设备和有关文献的计量单位应使用国际单位制（SI）。3.6.2原则使用原则本协议的执行应按照有关的质量原则、试验程序、操作规范、安装和验收规范来完毕。投标人在执行本协议的过程中，可选择采用国际原则、中国原则或国际公认的其他国标。假如是最终一种状况，须提供证明来证明其选用的原则至少等同于本技术规范指定的原则并征得招标人的同意。假如原则规范与本协议文献有明显冲突时，应以协议文献为准。假如原则规范之间有矛盾，应以原则高的为准。除特殊规定外，可采用招标截止日期前6个月所刊登的有关原则和规范。三、投标文献规定3.1投标单位简介包括：营业执照复印件、单位名称、地址、负责人姓名、设计证书号码及复印件和开户银行帐号；单位性质和从属关系；单位简况，包括成立时间，近期设计的风力发电工程业绩状况、技术人员的数量、技术装备及专业状况等。3.2近期设计的类似工程业绩。包括：近期设计的类似工程协议一览表及协议复印件。3.3质量管理和质量保证措施。包括：设计组织体系及措施、质量保证体系及措施、质量认证。

3.4设计进度安排及保障措施。3.5设计组织和技术服务保障措施。包括：项目负责人简历、项目各工种人员配置状况及技术服务保障措施。

3.6资格、业绩、信誉、获奖。包括：资格等级、同类工程投产(近十年有效)、业主评价、获奖(近十年有效)国家金奖、国家银奖、国家铜奖、省（部）级奖、无。3.7设计取费。3.8服务承诺。3.9优化设计方案。五、技术资料一旦投标人获得协议，即成为卖方，根据工程进度及招标人提出的标段划分，中标人分别提供各个标段的设备清单及技术规定、安装图纸（包括8套纸制文献、一套电子word文献）、土建工程量清单及技术规定（一套电子word文献）、工程所需施工图纸（8套蓝图、一套AUCAD文献）。四、风险责任中标单位承担在承担本项目设计过程中发生一切工伤事故等安全责任，在任何状况下，招标人均不承担责任。

第四部分建设工程设计协议（专业建设工程设计协议）

工程名称：______________________________

工程地点:_______________________________

协议编号：______________________________

（由设计人编填）

设计证书等级：__________________________

发包人：________________________________

设计人：________________________________

签订日期：______________________________

中华人民共和国建设部监制

国家工商行政管理局

发包人：_______________________________

设计人：_______________________________

发包人委托设计人承担________________工程设计，工程地点为____________，经双方协商一致，签订本协议，共同执行。

第一条本协议签订论据

1.1《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程同意文献。

第二条设计根据

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文献

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的重要技术原则是：_________________________________________________________

第三条协议文献的优先次序

构成本协议的文献可视为是能互相阐明的，假如协议文献存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1协议书

3.2中标函（文献）

3.3发包人规定及委托书

3.4投标书

第四条本协议项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

第五条发包人向设计人提交的有关资料、文献及时间：

第六条设计人向发包人交付的设计文献、份数、地点及时间：

第七条费用

7.1双方约定，本协议的设计费为__________________万元。收费根据和计算措施按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方约定。

7.2假如上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按同意的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做对应调整。

第八条支付方式

8.1本协议生效后三天内，发包人支付设计费总额的20％，计______________万元作为定金（协议结算时，定金抵作设计费）。

8.2发包人应在所有图纸交付后三天内，发包人支付设计费总额的30％，计____万元。8.3本工程竣工验收后三天内，发包人支付设计费总额的30％，计____万元。8.4在质保期满后三天内，发包人支付设计费总额的20％，计____万元结清设计费，不留尾款。

第九条双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本协议第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文献，并对其完整性、对的性及时限负责。发包人不得规定设计人违反国家有关原则进行设计。

发包人提交上述资料及文献超过规定期限15天以内，设计人按本协议第六条规定的交付设计文献时间顺延；发包人交付上述资料及文献超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文献的时间。

9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致导致设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订协议）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订协议前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付对应设计费。

9.1.3在协议履行期间，发包人规定终止或解除协议，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，局限性二分之一时，按该阶段设计费的二分之一支付；超过二分之一时，按该阶段设计费的所有支付。

9.1.4发包人必须按协议规定支付定金，收到定金作为设计人设计动工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的动工时问，且交付文献的时间顺延。

9.1.5发包人应按本协议规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文献的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面告知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文献不审批或本协议项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

9.1.6发包人规定设计人比协议规定期间提前交付设计文献时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.1.8设计文献中选用的国标图、部原则图及地方原则图由发包人负责处理。

9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和协议约定的技术规范、原则进行设计，按本协议第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文献（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文献顺延的状况除外）。并对提交的设计文献的质量负责。

9.2.2设计合理使用年限为_______________年。

9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该协议项日的设计联络工作。

9.2.4设计人对设计文献出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误导致工程质量事故损失，设计人除负责采用补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方约定为实际损失的％。

9.2.5由于设计人原因，延误了设计文献交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

9.2.6协议生效后，设计人规定终止或解除协议，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

9.2.7设计人交付设计文献后，按规定参与有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超过原定范围的内容做必要调整补充。设计人按协议规定期限交付设计文献一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参与竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人合适收取征询服务费，收费额由双方约定。

第十条保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文献私自修改、复制或向第三人转让或用于本协议项目外的项目。如发生以上状况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条仲裁

本建设工程设计协议发生争议，发包人与设计人应及时协商处理。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由______________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在协议中约定仲裁机构，当事人又未到达仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第十二条协议生效及其他

12.1发包人规定设计人派专人长期驻施工现场进行配合与处理有关问题时，双方应另行签订技术征询服务协议。

12.2设计人为本协议项目的服务至施工安装结束为止。

12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸取承担有关设计任务的设计人员参与。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

12.5发包人委托设计人承担本协议内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.6由于不可抗力原因致使协议无法履行时，双方应及时协商处理。

12.7本协议双方签字盖章即生效，一式___________份，发包人__________份，设计人___________份。

12.8本协议生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门立案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完协议规定的义务后，本协议即行终止。

12.9双方承认的来往传真、电报、会议纪要等，均为协议的构成部分，与本协议具有同等法律效力。

12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

发包人名称：设计人名称：

（盖章）（盖章）

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）

项目经理：（签字）项目经理：（签字）

邮政编码：邮政编码：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

银行帐号：银行帐号：

建设行政主管部门立案：鉴证意见：

（盖章）（盖章）立案号：经办人：

立案日期：年月日鉴证日期：年月日

第五部分投标文献格式正本或副本###***风电场一期20MW工程设计投标文件项目编号：***投标单位：（盖章）法定代表人或代理人：（盖章或签字）日期：年月日

一、投标函致：（招标人名称）1、根据已收到贵方的招标编号为的工程的竞争性谈判文献，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述竞争性谈判文献的投标须知、协议条款及其他有关文献后，我方愿以人民币（大写）元（RMB：￥元）的投标报价并按上述协议条款、技术规范的条件规定承包上述工程的设计、竣工责任。2、我方已详细审核所有竞争性谈判文献，包括修改文献（假如有的话），及有关附件，我方完全懂得必须放弃提出模糊不清或误解的权力。3、我方承认投标函附录是我方投标函的构成部分。4、一旦我方中标，我方保证在协议协议书中规定的日期开始设计，并在协议协议书中规定的估计日期完毕和交付所有工程，即在协议生效后天内移交所有工程设计工作。5、我方同意所递交的投标文献在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有也许中标，我方将受此约束。假如在投标有效期内撤回投标，投标保证金将所有被没收。6、除非此外到达协议并生效，贵方的中标告知书和本投标文献将成为约束我们双方的协议文献构成部分。7、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低报价或其他任何投标文献的约束。8、我方的金额为人民币（大写）元（RMB：￥元）的投标担保与本投标函同步递交。投标人：（盖章）单位地址：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）邮政编码：电话：传真：开户银行名称：开户银行帐号：日期：年月日二、法定代表人授权委托书本授权委托书申明：本人（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（投标单位名称）的（姓名）为我企业代理人，以我司的名义参与工程的投标活动。代理人在开标、评标等活动中所签订的一切文献和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认。代理人无转委权，特此委托。代理人：性别：年龄：所在部门：职务：身份证号码：代理人：（签字或盖章）投标单位：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）授权委托日期：年月日注：法定代表人授权书原件，出席开标会议时随身携带。

三、投标单位简介投标单位全称固定资产净值（万元）营业执照编号：营业范围：发照单位：企业资质等级等级：证书号：发证单位：企业资信等级等级：证书号：发证单位：建立日期既有职工：技术人员的数量：行政负责人姓名：职务：职称：技术负责人姓名：职务：职称：联络方式地址：邮编：网址：电话：传真：电子邮箱：开户银行开户银行名称：开户名称：帐号：技术装备及专业状况近期设计的发电工程业绩状况组织机构框图注：附营业执照、企业资质等级证书、ISO9001系列认证证书、ISO14000系列认证证书复印件。投标单位：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

四、近期设计的类似工程协议一览表投标人名称(加盖公章)每个协议要单独列表1协议号：协议名称：国家：2业主名称：3业主地址：4协议总价：（货币名称）5工程的性质和特点：6协议授予时间：7竣工时间：8协议工期：9特殊规定：规定：附协议复印件

五、质量管理和质量保证措施包括：设计组织体系及措施、质量保证体系及措施、质量认证。

六、设计进度安排及保障措施设计进度计划表(以协议生效日算起)序号内容1星期2星期3星期4星期5星期6星期7星期8星期9星期10星期11星期12星期13星期14星期15星期1的提交2的提交345678910注：1、上述时间表的格式仅供参照，投标人可自行编制切合实际的详细时间表2、保障措施投标人名称（盖章）：授权代表（签字）：日期：

七、设计组织和技术服务保障措施项目重要人员简历表姓名年龄专业职称职务本工程中职务毕业学校毕业时间重要工作经历年月参与过的工程项目名称担任何种职务备注阐明：1、“重