天津劳务分包合同备案

天津劳务分包合同备案篇一：签订劳务分包合同备案开票流程

签订劳务分包合同备案开票流程：

1、

2、乙方加盖公章及法人章，并在合同上加盖骑缝章甲方单位加盖公章及法人章，并在《天津市建设工程施工劳务

分包合同》上加盖骑缝章

3、乙方单位将合同相关信息在建筑业信息上登记后去天津市

施工队伍管理站办理项目登记及合同备案，并交纳属于乙方部分的合同印花税

4、甲方单位在《建筑业工程项目情况（登记变更注销）表》左

下角加盖贵单位公章，右上角填写总包合同的建安号（以JA打头的15位号码，例JA0000000000000）,并提供贵单位营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件（均需加盖公章）给乙方单位，乙方单位携带《建筑业工程项目情况（登记变更注销）表》及甲方单位营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件（均加盖公章）去工程所在地税务部分做税务登记加挂后方能开票。如甲方去加挂劳务合同，则不必提供乙方上述证件复印件。

5、《天津市建设工程施工劳务分包合同》（GF-XX-0214填写注

1、乙方单位项目经理（条）必须填写乙方单位提供意事项：○

2、合同第条关于劳务报酬支付方式栏目必须填的劳务队长○

3、合同签订时间必须写，月支付季结算，并足额支付劳务费。○

在工程开工日期之前。

篇二：天津市建筑工程劳务分包管理办法

天津市建筑工程劳务分包管理办法（试行）

发布日期：XX-4-9

总则

第一条为规范本市建筑工程劳务分包活动，完善劳务分包制度，维护建筑市场经济秩序，依据建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》和《关于建立和完善劳务分包制度发展建筑劳务企业的意见》，结合本市实际，制定本办法。

第二条在本市行政区域内从事建筑工程劳务分包活动，实施对劳务分包活动的监管，适用本办法。

第三条本办法所称劳务分包，是指施工总承包企业或者专业承包企业（以下简称劳务发包人）将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业（以下简称劳务承包人）完成的活动。

劳务作业是指砌筑、抹灰、钢筋、混凝土、木工、脚手架、模板、焊接、水暖电安装、钣金、石制作、油漆、架线等类别的施工作业。

第四条市和区县建筑市场监察部门应加强对劳务分包活动的监管。

劳务分包交易管理

第五条在本市从事建筑工程劳务分包活动的劳务承包人，应当取得劳务分包企业资质证书，进津劳务承包人还应同时取得进津备案通知书。

第六条劳务发包人分包工程时应当审查劳务承包人的主体资格条件。劳务承包人承接分包工程时应当提供资质证书、负责该项目劳务队长的岗位证书，进津劳务承包人还应同时提供进津备案通知书。

第七条劳务发包人和劳务承包人可建立长期稳定的合作关系。劳务发包人应当建立企业自有的合格劳务承包人目录。项目经理部选择劳务承包人时应在本企业自有的合格劳务承包人目录中选择。

第八条劳务承包人应当自行完成所承包的劳务作业，不得将其分包的劳务作业再分包或转包。

第九条劳务发包人可采取将辅助材料、辅助机械等和人工费捆绑的综合计价分包模式。

禁止劳务发包人单纯提取管理费的行为。

第十条劳务发包人和劳务承包人建筑材料和建筑构配件采购的划分应遵循以下原则：凡是构成工程实体且直接影响工程结构质量的钢材、混凝土、墙体材料等主要材料，应由劳务发包人采购和管理；主要材料以外的辅助或周转建筑材料可由劳务承包人采购和管理。

第十一条劳务发包人和劳务承包人施工机械租赁或提供的划分应遵循以下原则：属于中型以上的施工机械及部分直接影响施工进度的重型机械应由劳务发包人租赁或提供，并负责日常管理；小型机具和工具可由劳务承包人提供和管理（施工机械类型的划分参照天津市施工机械台班费用定额）。

第十二条不构成工程实体，但直接影响安全生产的脚手架工程、模板支撑系统等施工措施项目，可由劳务承包人负责提供和管理。劳务承包人搭设、拆除施工措施项目的工艺和方案必须符合国家有关规范标准，并得到劳务发包人的认可。

第十三条施工现场内的临建、临水、临电、现场硬化等影响公共安全和社会环境的文明施工措施项目，由劳务发包人提供和管理。

第十四条劳务发包人与劳务承包人应依法签订劳务分包合同方可施工。劳务分包合同应当明确以下内容：

(一)合同双方企业名称及劳务队长姓名、岗位证书编号；

(二)劳务分包工程名称、地点、分包范围、作业内容、劳务工种和劳务人员数量、开竣工日期；

(三)劳务分包款、计价方式和标准、支付方式（要求按工程形象进度按月支付）；

(四)建筑材料、施工设备的采购供给和管理方式；

(五)劳务人员工资支付、支付保证方式及需单独计取的社会保障费及培训费；

(六)文明施工、安全生产责任、违约责任及争议解决方式。

劳务分包合同应当加盖双方企业法人公章，不得使用分公司、项目经理部、办事处及个人印章。

合同双方不得另行订立背离已备案合同实质性内容的其他协议。

第十五条劳务发包人应当在订立或变更劳务分包合同后7个工作日内，向合同管理部门办理备案手续。

劳务分包合同内容约定不明确的，合同管理部门不予备案。

第十六条劳务发包人必须按劳务分包合同约定的时间、计价方式和标准、支付方式向劳务承包人足额支付劳务分包款，不得违约拖欠、克扣或拒付，不得要求劳务承包人垫资带资施工。

劳务发包人不得与劳务队长个人直接进行支付与结算。

劳务发包人不得以工程质量保证金等名义变相延期支付或扣留劳务承包人的劳务分包款。

劳务分包作业管理

第十七条劳务发包人应履行以下职责：

(一)严格履行劳务分包合同，根据工程形象进度按月支付劳务分包款，严禁直接向劳务队长支付劳务分包款，对发包工程产生的劳务纠纷承担连带责任；

(二)检查劳务承包人按月支付劳务人员工资情况。对劳务承包人未执行劳动合同规定，拖欠、克扣劳务人员工资的，劳务发包人可以对劳务承包人所使用的劳务人员采取直接支付工资的措施，所支付的工资在劳务分包款中扣除；

(三)对劳务承包人的履约及综合管理能力进行评估、指导、监督，有权清退不履行劳务分包合同、不能保证工程质量和施工安全的劳务承包人；

(四)按照本市有关规定，明确划分施工作业区和生活区，合理设置宿舍、食堂、饮水、淋浴、卫生等基本生活设施，保证劳务人员生产生活条件达到标准；

(五)创造业余文化学习和娱乐条件，配备一定数量的书报、杂志、电视、棋牌等文化用品和文体活动设施，满足劳务人员的业余文化生活需要；

第十八条劳务承包人应履行以下职责：

(一)认真履行劳务分包合同，组织劳务人员完成约定的工程内容;

(二)严格执行劳务人员工资的月支付季结算制度，禁止将劳务人员工资挪作他用；

(三)劳务作业项目现场实行劳务队长负责制，负责承包项目的生产安排、质量安全和文明施工等工作，接受劳务发包人的管理；

(四)负责建立劳务作业项目施工管理日志制度，记录每日施工现场人员和工作内容情况;

(五)负责劳务人员入场前的安全施工教育，保持正常的施工秩序；

(六)负责建立完整的施工现场档案资料。

第十九条施工现场档案资料包括：

(一)企业资质证书、外地进津企业备案通知书、劳务队长岗位证书和劳务人员岗位技能证书；

(二)经过备案的劳务分包合同；

(三)劳务作业项目现场管理日志；

(四)施工现场劳务人员花名册、考勤表和安全培训记录；

(五)劳务人员的劳动合同、工资发放流水单；

(六)负责建立完整的施工现场档案资料。

第二十条劳务承包人应认真履行劳动保护责任，为劳务人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，做好安全防护工作。

第二十一条工程监理单位对劳务承包人是否具备相应资质、分包合同是否备案进行审查核验。发现劳务承包人不具备相应资质的，不得签发开工令；已进场施工的，应责令其退场；拒绝退场的，监理单位应及时向建筑市场监察部门报告。

劳务分包用工管理

第二十二条劳务承包人应依法建立和完善用工制度，并加强对劳务人员权益的维护。

(一)招用劳务人员10日内必须依法签订劳动合同并严格履行；

(二)按照有关规定为劳务人员办理社会保险；

(三)建立劳务人员工资专用预储账户，为劳务人员办理个人工资卡；

(四)严格执行月支付季结算制度，每月通过工资卡直接支付给劳务人员工资；

(五)督促劳务发包人改善劳务人员生产生活条件。

第二十三条劳务人员出勤记录每周由劳务队长、班组长和劳务人员本人三方签字确认并上报所属劳务企业备案，并依此作为每月支付工资的依据。

第二十四条劳务承包人现场作业人员中的特殊、关键岗位和主要技术工种人员必须持有相应的职业技能岗位证书。劳务人员持有职业技能岗位证书的比例应当达到市建委规定的当年持证上岗要求。

第二十五条劳务承包人应按照规定组织劳务队长、主要技术人员和劳务人员的培训。

劳务分包纠纷调解

第二十六条发生合同争议或劳务纠纷的双方当事人首先通过协商解决；协商不成的，向建设行政主管部门申请调解，调解不成的，可通过仲裁或诉讼方式解决。

第二十七条劳务发包人应当设立劳务关系主任，负责处理劳务纠纷。

第二十八条区（县）建设行政主管部门的合同备案部门为劳务纠纷调解部门。

涉及外地进津建筑业企业的劳务纠纷，由市施工队伍管理站和工程项目所在地区县建设行政主管部门共同调解。

第二十九条所有施工项目现场都要公示劳务纠纷调解部门、地点、联系人和联系电话。

附则

第三十条劳务发包人有下列行为之一的，记入企业信用档案，作为年检或考核的依据：

(一)将工程发包给无资质证书、未办理进津备案、无劳务队长岗位证书的承包人的；

(二)违反本办法规定将主要建筑材料、施工机械、施工措施项目分包给劳务承包人的；

(三)劳务分包合同未按规定备案的；

(四)未认真履行监管职责，因拖欠劳务分包款或农民工工资，导致集体上访的；

(五)未按合同约定按月支付劳务分包款的；

(六)其他违反劳务分包管理规定的行为。

第三十一条劳务承包人有下列行为之一的，记入企业信用档案，作为年检或考核的依据：

(一)未按规定取得市场准入资格从事劳务分包活动的；

(二)将其分包的工程再分包或转包的；

(三)未按规定签订劳务分包合同施工的；

(四)未依法与劳务人员签订劳动合同的；

(五)施工现场的劳务队长及劳务人员数量和工种与签订的劳务分包合同不一

篇三：天津市建设工程施工劳务分包合同1

天津市建设工程施工劳务分包合同

总包方（以下简称甲方）天津天一建设集团有限公司

分包方（以下简称乙方）：天津南星建筑工程有限公司

劳务分包合同总价款合计：壹佰零陆万柒仟叁佰捌拾元￥:元

总包方（盖章）：分包方（盖章）：

法定代表人(盖章)：法定代表人（签章）：

篇四：天津市建设工程施工劳务分包合同-GF-XX-0214

天津市

建设工程施工劳务分包合同

（GF-XX-0214）

天津市城乡建设委员会

天津市工商行政管理局

监制

建设工程施工劳务分包合同

工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：

劳务分包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它

有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承

（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达

成一致，订立本合同。

1、劳务分包人资质情况

资质证书号码：

发证机关：

资质专业及等级：

复审时间及有效期：

2、劳务分包工作对象及提供劳务内容

工程名称：

工程地点：

分包范围：

提供分包劳务内容：

3、分包工作期限

开始工作日期：日结束工作日期：

年月日总日历工作天数为：天

4、质量标准

工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。

5、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同；

（2）本合同附件；

（3）本工程施工总承包合同；

（4）本工程施工专业承（分）包合同。

6、标准规范

除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：

（1）

（2）

7、总（分）包合同

工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。

劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。

8、图纸

工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。

9、项目经理

工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：，职称：

劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：，职称：。

10、工程承包人义务

组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；

除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：

（1）在年月日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：。

（2）在年月和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；

（3）在年月日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管线路资料；

（4）在年月日前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外）：

（5）在年月日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位臵，其交验要求与保护责任为：

（6）在年月临时设施：，其交验要求与保护责任为：

负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、

文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；

负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；

统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；

按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；

按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；

负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

11、劳务分包人义务

对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施；

严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程

篇五：1.天津市诚开办公楼土建劳务分包合同

诚开办公楼土建劳务分包合同

承包人:(以下称甲方)分包人:天津市天邦建筑劳务有限公司(以下称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及公司的有关规定，结合本工程的具体情况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商，达成如下协议：

一、工程名称故城县同江名苑居住社区1#、3#、5#、7#住宅楼。

二、工程地址河北省衡水市故城县营东新区。

三、分包工程范围和内容

办公楼设计图纸内涉及到的所有土建劳务范围内的施工，主要工作内容为土方工程（机械开挖人工配合清槽，范围在±25cm范围以内，挖土、夯填土方按现场实测实量计算）。模板工程（其中：包括辅材及小型机具，施工范围：设计施工图的所有砼构件的支模）。现浇砼工程、预制砼工程（其中：包括辅材及小型机具，施工范围：设计施工图的所有砼构件的浇筑、养护。现浇板、构造柱、柱、梁。止水圈、现浇带、圈梁、门窗过梁、女儿墙压顶、窗台压顶、散水、预制块等）。钢筋工程（其中：包括辅材及小型机具，施工范围：设计施工图的所有钢筋成型、绑扎）。砌筑工程（其中：包括辅材及小型机具）。等所有涉及土建范围内的施工内容、文明施工及配合专业分包施工。

四、承包方式

人工费包清工。包“辅材、小型机具及其它包干费”。

五、工期

1、按甲方确定的进度计划的工期要求。

2、施工过程中，乙方必须严格按甲方制定的施工进度计划，并根据业主要求随时准备临时抢工，确定各节点计划完成。

3、由于甲方的原因造成工程延误，工期根据与业主协商允许的情况下可以顺延，双方另行商定进度计划。在排出可行的抢工计划后，乙方必须无条件的组织抢工。

4、由于乙方原因造成工程停工，乙方应承担相应的责任。

六、工程质量及验收

1、分部分项工程质量必须符合国家颁发的现行《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑安装工程施工及验收规范》、工程所在地颁发的有关工程质量规定，及甲方、业主方有关质量规定。

2、分部分项工程质量评定等级必须达到一次验收合格标准。不合格者除无条件返工外，将赔偿该项目中因返工发生的全部费用。

七、双方职责：

1、甲方的职责

⑴向乙方提供施工图1套，施工进度计划1份。

⑵每周在工地会议室由甲方组织生产例会，对一周的生产、质量、安全、文明施工等进行总结，并对下周的工作进行安排。

⑶委派为现场负责人，派驻现场施工员：、质量员：、安全员：、技术员：。

⑷负责该工程全过程管理和协调，并负责同建设单位、总包单位、监理单位和其他相关单位的联系，协调解决属于甲方职责范围的问题。

⑸根据施工图及施工说明，在施工前向乙方进行施工技术及安全的交底工作。如图纸变更，以书面形式通知乙方。

⑹负责施工过程中质量、安全、施工进度、标准化管理等方面的指导、监督、检查和考核。发现问题及时向乙方提出整改意见，如乙方不能及时整改或明显不能履行合同，甲方有权进行处罚并索赔或单方面终止合同。

⑺在施工过程中，如乙方人员发生工伤事故或疾病，甲方应积极配合乙方进行抢救，如代付抢救款的，则从乙方工程结算款中扣除。

⑻对乙方人员不服从管理、打架斗殴、寻衅滋事、偷盗等行为，以及严重影响甲方声誉者，甲方有权清退出场，并处以元/人次的罚款，造成的损失由乙方承担。

⑼负责提供“辅材、小型机具及其它包干费”以外的其他机械设备及操作人员，周转工具，工具库房等，并根据乙方报送的材料计划，及时向乙方提供所需材料，机械设备等。

⑽甲方负责施工现场内的临时用电接至三级配电箱。

⑾测量放线工作：甲方提供标高控制线、轴线控制线，乙方予以配合。

⑿对乙方工程款使用及分配情况的监督与检查。

⒀按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

⒁甲方有权对分包工作范围和内容进行调整。

2、乙方职责

⑴合同签定后，根据任务情况抽调经验丰富、责任心强、素质高、能满足施工需要的施工人员参加本工程建设。开工前进场，向甲方报送管理人员联系电话，参加施工前教育及交底并办理有关手续。工程开工前组织乙方进场人员学习甲方各项规章制度和管理要求。

⑵向甲方提供进场人员名单，协助甲方办理进场手续及出入证，严禁未办理手续的人员进入施工现场；若当地需要外来人员办理暂住证的，乙方应予以办理并自行承担相关费用。

⑶乙方应严格遵守国家的地方的法律法规及施工所在地行政主管部门的相关规定，守法经营。上岗工人持证上岗率必须达到国家和地方相关要求，同时将相关证件报甲方备案。

⑷工程用材料计划(乙方自购材料除外)，乙方至少在需使用前一周向甲方报送需用计划，否则造成的工期延误由乙方负责，否则造成的工期延误由乙方负责。乙方自购材料必须提前采购，不能影响工程进度。

⑸工程验收前，建筑物室内建筑垃圾清理。

⑹自觉接受甲方对项目施工全过程的指导和管理，必须配备相应的岗位管理人员。负责

人：、质检员：、安全员：、现场施工员：、技术员：、材料员：、电工：、测放工：。

⑺乙方人员在施工中应爱护甲方财物，并做好所有成品保护。对因施工不当或施工质量未达到国家工程质量验收标准造成的设备、材料、工具及其他损失，由乙方负责赔偿。

⑻乙方应知晓并同意遵守甲方及业主方的各项规章制度和管理要求。

⑼乙方必须为自有人员办理规定的相关保险。乙方施工人员在施工现场发生伤亡事故，伤亡事故指标均由乙方承担、经济赔偿视事故责任确定。

⑽为确保工程施工的连续性和施工进度的要求，凡遇农忙和节假日，乙方事先必须制定详尽的劳动力安排计划，组织好劳动力，保证工程施工进度。乙方不得因农忙、节假日等原因影响工程施工，若因人员问题影响工程进度，乙方同意按本合同相关条款执行。

⑾每月25日前上报当月完成工程量报表，经审核后作为支付工程款的依据：同时申报内部资金分配计划，并提供由工人本人签字的工资单。乙方应按时、按约定、足额发放工人工资，不得挪用、拖欠、拒发工人工资，并在甲方监督下发放工人月工资，否则乙方应承担因此工作不到位而引起的纠纷或本地相关行政部门的处罚及责任后果，且甲方有权停止支付工程进度款。

⑿不得将本工程再分包或转包。

⒀乙方承诺遵守甲方保密方面的规定，（视工程情况另行签订保密协议）。

⒁乙方负责施工用三级配电箱以下的电闸箱、电线、电缆、灯具、碘钨灯管等的提供并管理；乙方自有电工必须遵守操作规程，持有特殊工种上岗证。

⒂测量放线工作：负责模板线、墙线、砌砖皮数杆、门窗洞口的留设位置、圈过梁位置、板安装等放线工作，甲方进行复核。

⒃乙方应主动承担由于设计变更、委托或甲方原因造成的返工和拆除工作,不得因上述事宜未达成一致意见,而造成施工的中断,或拒绝施工。

⒄乙方有责任保证自有机械。设备完好，满足生产需要。

⒅乙方自行超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

八、材料考核

1、工程用主要材料进场验收时，甲方通知乙方参加并共同签收。

2、严禁乙方在施工过程中浪费材料，钢筋按放样单另加1%的损耗系数作为考核依据，超出部分由乙方承担，节约部分甲乙双方按7：3分成。

3、砼按甲方要求采取的措施所节约的部分甲乙双方按8:2分成（C15砼单价：／m3，C20砼单价：元／m3，C30砼单价：元／m3）；砂浆实际使用量与图纸量加定额损耗对比，超出部分乙方全部承担，节约部分甲乙双方按5:5分成（水泥单价：元／T，黄沙单价：元／T，碎石单价：元／T）。在施工过程中，一旦发现材料浪费情况，将予以浪费材料的3倍罚款。

4.周转材料的使用和管理严格执行以下表进行考核，损耗外按物品原价赔偿。

九、现场文明施工管理要求

1.乙方进场时需提供全体现场施工人员花名册一式三份，（内容为现场施工人员名单以及身份证、操作证复印件）同时编制施工管理络图。

2.特殊工种(架子工、电工、电焊工等)必须全部持有有效的特殊工种上岗操作证。施工人员技能等级证达到100％。

3.施工现场要求达到衡水市文明工地。

4.乙方人员的交通、食堂由乙方自理，并符合相关要求。乙方生活区的安全保卫等责任由乙方承担。生活区卫生由各施工队轮流打扫、保洁。

5.施工现场内乙方人员不得以任何理由发生打架、斗殴等事件。如发生一次，扣罚人民币贰仟元以上。并由乙方承担相关法律责任。

6.乙方承诺遵守甲方制定的各项规章制度，不得以任何理由拒绝执行。

7.安全文明施工达不到要求,应扣除相应分部分项工程款的2%

十、工程结算价款的确定

1.结算依据：工程任务单(合同范围内的)，合同范围外的另外使用签证单。工程任务单和签证单必须履行完备的签字手续，由下列人员签字：项目生产经理、施工员、预算员、质检员、安全员、材料员。工程任务单每月按节点开具，乙方必须在次月5日将手续完备的分包工程任务单及结算书送甲方经营部门结算，经营部门次月15日按任务单及合同审核结算，分包任务单逾期送审结算按50%结算.

2.任务单结算的正常流程：

（1）任务单上图纸外的工程量施工员负责开：施工员签发任务单－分包单位施工－施工员结算工程量－质量、文明施工验收－分包单位到经营部门结算－经营部门审核工程量

（2）任务单上图纸内的工程量施工员只负责在任务单上注明轴线、部位、内容等：施工员签发任务单－分包单位施工－施工员标注－质量、文明施工验收－分包单位到经营部门结算－经营部门根据施工员的标注结算工程量

3.包清工单价为合格标准价格，选择以下第种计算方式。

按下表单价进行结算。甲方按月或按节点对乙方进行考核。

十一、工程内容

（1）土方工程（人工）：基坑平土、清理，基坑、基槽等原土打夯以及回填土夯实；模板工程：含模板用施工机具，（含二次结构、墙洞、板洞、后浇带及钢丝、对拉螺栓安装）的制作、安装、拆除、拔钉、清理、刷隔离剂、场内装卸、倒运、堆码；砼浇筑前锯沫、钻模屑的清理，砼浇筑时的模板看护，模板拆除后对拉螺栓的抽取回收利用及维修、对拉止水螺栓、木垫块、塑料套管的截断、凿除，因支模原因造成的漏浆、跑模、涨模的修复、砼凿除及钢筋上污染的砼浆清理等工作；漏浆、跑模、涨模所增加的材料费加倍赔偿。

砼工程：浇捣（含二次结构）、养护及现场清理，钢筋上污染的砼浆、砼浮浆清理、凿除等工作；

钢筋工程：含钢筋机械，钢筋制作、绑扎、安装，砼垫块制安或塑料垫块（含材料）安装，钢筋在现场内的装卸、倒运、备料及吊运就位等工作；制作按40%，绑扎按60%。

砌筑工程：含墙体拉结钢筋的安装（不含化学植墙体拉筋），砌墙脚手架的搭拆，砖墙砌筑及完成砌筑所必须的辅助工作，砌筑落地砂浆的清扫及再利用等；材料实行限额领量。含在实际砌筑过程中，封堵各种管道洞口。

（2）、以上工程所含的辅材及小型机具：劳动用品、刮尺、靠尺、托灰板、灰桶、小白线、麻绳、自粘胶带、铅笔、粉笔、钻子、手锤、滚筒、刷子、扫帚、切割机、电锤、电钻、木工圆盘锯、砼震动器、水泵、打夯机、切缝机、射钉枪、裁纸刀及刀片等低值易耗品

篇六：天津建筑工程分包交易服务卡办理指南

分包交易服务卡办理指南一、使用范围：天津市市内承揽分包工程，办理分包合同备案的施工企业均须办理《分包交易服务卡》

二、申报条件

1、本市企业须持有有效日期内《资质证书》和《安全生产许可证》方可办理《分包交易服务卡》；

2、外地进津企业须办理本年度进津备案后方可办理《分包交易服务卡》。

三、办理要件

外地进津企业

1、上申报。http:///epr/上申报（须用企业加密锁），并提供材料编号；

2、《天津市建设工程分包交易服务卡登记表》；（一式两份）

属于河北省、河南省、安徽省、江苏省、山东省、福建省、浙江省企业须所属省驻津建管处确认盖章。

3、《企业在津人员花名册》（一式两份），并提供劳务作业人员劳动合同及操作证原件；

4、《资质证书》副本复印件；

5、劳务企业另须提供劳务队长证书原件与复印件（劳务队长数量要求：主项为4名，一个增项为1名，超过7个增项至少10名；劳务作业人员数量以上申报人员须知为准，超过5个增项至少要求100名；劳务作业人员持证上岗率不低于天津市最低标准60%）；

6、上述提供材料须加盖企业公章。

四、收费标准

本市企业：专业承包1200元，劳务企业600元

外地进津企业：免收

收费标准详见：津价房地[XX]260号

注：16时之后不收取现金

-1-

五、有效期限

1、本市企业自办理之日起一年内有效；

注：具体时间以《资质证书》、《安全生产许可证》时间为准。

2、外地进津企业自办理之日起至《进津备案通知书》截至日期内有效。

六、变更

1、企业出具相应变更说明；

2、本市企业须原办理缴费单复印件；

3、《分包交易服务卡》原件收回；

4、营业执照、资质证书均需办理变更后的副本原件与复印件

携带以上资料至审核窗口方可将企业数据打回，由施工企业自行修改相应数据及扫描件（副本的原件）之后至窗口，审核资料后方可打证。有效期以原办理截止日期为准。

七、其他

《分包交易服务卡》如有丢失,企业须在公开发行的报纸上发布丢失证明，出具授权委托书和申请人身份证原件及复印件，并经企业上级主管部门确认后方可补办。补办卡有效期以原截止日期为准。

-2-

篇七：XX年进津备案登记表(总承包、专业)

天津市施工队伍管理站

外地建筑业企业

进津备案登记表

（总承包、专业承包、园林企业、电梯企业）

企业名称（章）

天津市施工队伍管理站制

二O一五年

企业承诺

注：Ⅰ类企业，进津备案信息有变化的，提供相关证明，履行相应变更手续。

授权委托书

我公司委托（其身份证号码、社会保障编号）为我公司进津企业的进津负责人，全权代表我公司处理在津期间一切相关事宜。

我公司委托（其身份证号码、社会保障编号）为我公司进津企业的进津技术负责人，全权代表我公司处理在津工程的技术指导等事宜。

我公司委托（其身份证号码、社会保障编号）为我公司进津企业的农民工管理负责人，全权代表我公司处理在津工程劳务层农民工用工管理等事宜。

我公司委托（其身份证号码、劳动合同书编号）为我公司进津企业的行政负责人，全权代表我公司办理在津的各项备案手续及相关事宜。

本授权书在本进津年度中有效。受托人所签署的一切有关事项，我均予以承认，其法律后果由我公司承担。受托人无转让委托权，特此委托。

委托人：企业法定代表人（签名并盖章）：

受托人：进津负责人（签名）：

进津技术负责人（签名）：农民工管理负责人（签名）：行政负责人（签名）：

授权委托单位（公章）

年月日

天津分公司（办事处）概况（表二）

篇八：XX年进津备案登记表(劳务)定稿

天津市施工队伍管理站

外地建筑业企业

进津备案登记表

（劳务分包）

企业名称（章）

天津市施工队伍管理站制

二O一一年

企业承诺

注：A类企业，进津备案信息有变化的，提供相关证明，履行相应变更手续。

授权委托书

我公司委托（其身份证号码、社会保障编号）为我公司进津企业的进津负责人，全权代表我公司处理在津期间一切相关事宜。

我公司委托（其身份证号码、社会保障编号）为我公司进津企业的进津技术负责人，全权代表我公司处理在津工程的技术指导等事宜。

我公司委托（其身份证号码、社会保障编号）为我公司进津企业的农民工管理负责人，全权代表我公司处理在津工程劳务层农民工用工管理等事宜。

我公司委托

本授权书在本进津年度中有效。受托人所签署的一切有关事项，我均予以承认，其法律后果由我公司承担。受托人无转让委托权，特此委托。

委托人：企业法定代表人（签名并盖章）：

受托人：进津负责人（签名）：

进津技术负责人（签名）：农民工管理负责人（签名）：行政负责人（签名）：

授权委托单位（公章）

年月日

天津分公司（办事处）概况（表二）

篇九：天津市建设工程施工合同管理办法

天津市建设工程施工合同管理办法

第一条为适应社会主义市场经济体制的需要，加强建筑市场管理，维护建设工程施工合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国经济合同法》、国家工商行政管理局、建设部《关于加强建筑市场管理的规定》、建设部《建设工程施工合同管理办法》，结合我市情况，制定本办法。

第二条本办法适用于本市行政区域内进行各类房屋建筑、土木工程、设备安装、管道线路敷设、装饰装修等建设工程的施工合同（以下简称施工合同）。

第三条施工合同分为：《天津市建设工程施工合同》、《天津市小型建设工程施工合同》、《天津市建设工程施工分包合同》。

1．工程造价在50万元以上（含50万元）的建设工程，执行《天津市建设工程施工合同》；

2．工程造价在50万元以下的建设工程，执行《天津市小型建设工程施工合同》；

3．总包单位将工程分部、分项或施工劳务分包给其他施工企业时，执行《天津市建设工程施工分包合同》。

第四条由市城乡建设委员会（以下简称市建委）。市工商行政管理局联合成立“天津市建设工程合同管理办公室（以下简称市合同管理办公室）。并在区、县设立区、县合同管理办公室。

第五条建设工程施工合同实行市和区、县两级管理。市和区、县合同管理办公室的分工管理范围是：

1．市合同管理办公室负责天津市塘沽区、汉沽区、大港区、武清县、宝坻县、蓟县、静海县、宁河县、包括以上区、县境内的独资、合资、合作企业和开发小区及科技园区，建

筑面积在10000平方米以上（含10000平方米）或工程造价在500万元以上（含500万元）的建设工程项目的合同管理工作。限额以下的建设工程项目由项目所在地的合同管理办公室负责合同管理工作。

2．市合同管理办公室负责天津市东丽区、西青区、津南区、北辰区，包括以上区境内的独资、合资、合作企业和开发小区及科技园区、建筑面积在5000平方米以上（含5000平方米）或工程造价在300万元以上（含300万元）的建设工程项目的合同管理工作。限额以下的建设工程项目由项目所在地的合同管理办公室负责合同管理工作。

3．市合同管理办公室负责天津市和平区、河西区、河东区、河北区、南开区、红桥区，包括以上区境内的独资、合资、合作企业和开发小区及科技园区，建筑面积在3000平方米以上（含3000平方米）或工程造价在150万元以上（含150万元）的建设工程项目的合同管理工作。

限额以下的建设工程项目由项目所在地的合同管理办公室负责合同管理工作。

4．天津市经济技术开发区、天津港保税区的建设工程项目，由所在区合同管理办公室负责合同管理工作。

第六条合同管理办公室的职责是：

1．宣传、贯彻国家及我市有关建设工程施工合同方面的法律、法规和政策；

2．贯彻、推行和使用国家施工合同文本和我市制定的建设工程施工合同；

3．对甲乙双方签证合同草案进行审查，监督合同的履行，发现利用建设工程施工合同所进行的违法行为报有关部门进行查处；

4．组织培训合同管理人员，总结交流经验；

5．对施工合同的纠纷进行调整；

6．协助天津市经济合同仲裁委员会派驻的经济合同仲裁庭对施工合同的纠纷进行裁决。

第七条签订施工合同必须具备以下条件：

1．工程项目已经列入年度计划，并正式批准报建；

2．有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料；

3．建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实；

4．招投标工程，中标通知书已经下达。

第八条签订施工合同的承发包、总分包当事人双方，应是具有法人资格的组织或个人，双方必须具备相应资质条件和履行施工合同的能力、施工合同的签订，应当遵守国家的法律、法规，遵循平等互利、协商一致的原则。

承办人员签订合同，应取得法定代表人的授权委托书。承发包双方之外的任何单位和个人，不得非法干预施工合同的签订和履行。

第九条签订施工合同，必须按照国家工商行政管理局、建设部《建筑工程施工合同示范文本》的“合同条件”及天津市有关规定，明确约定协议条款，对可能发生的问题，要约定解决办法和处理原则。

第十条承发包双方应严格履行对工期、质量和工程价款的约定。

1．工程工期。应参照国务院有关部门的工期定额，确定相应的施工工期及调整处置方法。

2．工程质量。工程质量的标准和要求，必须符合国家和我市的有关规定。

3．工程价款。工程价款的确定应执行现行预算定额和我市的有关规定，并在合同中明