厦门市劳务分包合同

厦门市劳务分包合同篇一：厦门市建筑劳务分包合同备案表

附表3：

厦门市建筑劳务分包合同备案表

注：此表由劳务发包企业和劳务分包企业共同填报后送受理窗口；备案部门收件后将一份传递给市建设行政主管部门以便其实施有关监管工作。

-1-

篇二：建筑劳务分包合同(完整版)

建筑业劳务分包合同

编号：工程名称：

甲方（工程承包人）

企业名称：

法定代表人：

证书编号：

企业注册地址：

联系电话：

乙方（劳务分包人）

企业名称：

法定代表人：

证书编号：

注册资本金：资质类别：增项内容：

企业注册地址：

联系电话：

年月日

告知事项

欢迎参与贵阳市工程项目建设，在我们真诚为你服务的同时，请自

觉遵守国家和贵州省、贵阳市建筑市场的有关规定，本合同与国家、省、市新颁布的法律、法规、规章不符的，按照新的法律、法规、规章执行。如违反本合同签订内容的，除按有关法律、法规惩处外，还将在贵阳市建委上劳务企业及个人信用档案中予以公示通报。

甲方（工程承包人）：

乙方（劳务分包人）：

甲方经招投标于年月日与（以下简称“发包人”）签订了《》（以下简称“工程承包合同”），承建业主投资建设的工程项目（以下简称“本项目”）。在甲方组织的本项目所需劳务分包招投标中，乙方充分了解甲方的企业情况、管理体系与制度，以及本项目的情况，并参与了此次劳务分包招议标并获中标。为明确甲、乙双方的权利义务关系，保证甲方与发包人签订工程承包合同完全履行，依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程劳务分包事项协商一致，订立本合同。

第一条乙方企业与资质情况

营业执照及登记机关：；

资质证书号码：；

发证机关：；

资质专业及等级：；

复审时间及有效期：；

税务登记证号：

开户银行及帐号：；

第二条工作概况

1、工作名称：；

2、工作地点：

3、工作范围与内容：

（1）

（2）。

具体工作范围及工作内容可参照甲方和发包人所签订的工程承包合同。

4、劳务分包形式为下列第种：

（1）自带本合同附件所列设备架料及辅助工具的成建制劳务分包；

（2）自带本合同附件所列基本劳务工具的成建制劳务分包；

（3）分包分项劳务分包。

（4）其他形式：

5、工作期限：开工日期：年月

年月天。其中：

工程，天内完成：

6、工作质量：按工程承包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》的要求，本工作必须达到质量评定等级。

第三条双方责任

1、发包方责任：

发包方必须使用有相应资质的劳务承包队伍（砌筑、抹灰、木工、

钢筋、混凝土、脚手架、油漆、石制作、模板、焊接、水暖电安装、钣金、架线等类别）；劳务发包人对所承接的建筑工程的质量、安全、进度等总负责。劳务发包人应当在施工现场显著位置明示建筑劳务作业的类别、数量、延续时间、劳务分包人名称、劳务队长、技术员和各班组长等信息；并为劳务承包人提供必要的临时设施、作业要素和作业面。劳务发包人应当严格履行合同条款，按照合同约定及时、足额向劳务承包人拨付建筑劳务作业款，并监督劳务承包人发放建筑劳务工工资。劳务发包人应当严格履行合同条款，按照合同约定及时、足额向劳务承包人拨付建筑劳务作业款，并监督劳务承包人发放建筑劳务工工资。

2、承包方责任

劳务承包人不得超越资质许可范围承接、组织建筑劳务作业；劳务承包人在实施建筑劳务作业过程中，应当在合同约定范围内服从劳务分包人的调度安排，接受劳务分包人的监督管理，确保建筑劳务作业的质量和安全。

第四条合同文件

合同文件由下列部分组成，并按其组成先后顺序解释：

1.甲方与工程项目分包人签订的与本劳务合同相关的工程承包合同或工程分包合同除工程价格及结算以外的部分；

2.本合同；

3.本合同附件；

4.甲方招标文件，乙方投标文件；

5.甲方如下内部管理办法：；

篇三：劳务分包合同

劳务分包合同

合同编号：WLXX002

工程名称：神华神东煤炭集团万利一矿灌浆站钢结构工程

发包方：神东天隆集团工程建设有限公司第一分公司

承包方：京丰诚彩钢钢构有限公司

签订日期：XX年05月03日

劳务分包合同

发包方：神东天隆工程建设有限公司第一分公司（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商就神华神东煤炭集团万利一矿灌浆站主体钢结构工程（主要施工内容包括：灌浆生产车间、储砂棚主体钢屋架（包括紧固件、连接件、配件、辅料），基础预埋钢结构地脚螺栓，主体外围护结构岩棉夹芯板；钢结构外刷底漆及防火涂料，屋面排水天沟，主体门窗，配电室及值班室屋顶结构、屋面板，配合其他工种施工等。

一、承包范围

甲方提供施工图纸，但不提供施工机具，乙方包工包料施工（包括施工机械、辅料）。乙方施工范围包括灌浆生产车间、储砂棚主体钢屋架（包括紧固件、连接件、配件、辅料），基础预埋钢结构地脚螺栓，主体外围护结构岩棉夹芯板；钢结构外刷底漆及防火涂料，屋面排水天沟，主体门窗，配电室及值班室屋顶结构、屋面板，配合其他工种施工等。至工程完工验收，交付甲方。施工期间乙方负责与甲方协调关系（包括甲方提出的临时系统方案等）。

二、承包价款（柒拾叁万捌仟圆整）万元，乙方进场之日起，主体施工工期为15天(主体包括钢结构、岩棉夹芯板围护)，至合同全部内容施工完毕工期为20天，不能按时完成罚款5000元。

承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：大、小型机具费用；各类材料的场内二次倒运；自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用；包括周转材料；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）；安全防护设施的搭拆（安全、防护栏杆、防护棚等）；文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）；承包工程范围内的测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工；预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用；原材料送检试验费用。

本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

三、开工日期自乙方进场开始计算，工期为15天。乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。

四、付款方式

工程竣工后由甲方组织建设单位、监理单位对乙方工程进行验收，工程质量达到现行国家工程验收标准合格后，运行正常。签合同后付乙方首付款5万，乙方工程材料进入灌浆站施工现场后甲方付乙方工程款50％。工程验收合格后，甲方付给乙方工程款95﹪，剩余5﹪作为质保金，一年后付清。

五、甲方责任

1、甲方向乙方提供设计图纸、变更图纸及施工有关资料、文件。甲方提供临舍，其它生活设施和人工费用均由乙方负责。

2、甲方监督乙方使用合格施工材料。

3、甲方向乙方指派施工技术员进行技术交底，监督检查乙方在施工中存在的问题。

4、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

5、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

6、协助乙方办理现场施工人员出入证件（到当地派出所办理暂住证，其费用由乙方自理）。

六、乙方责任

1、乙方应严格按图施工，确保工程质量及进度。遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。乙方要严格按照设计文件和国务院颁发的《建设工程质量管理条例》及国家、神华公司现行的技术标准进行施工。必须达到国家及神华公司现行的合格工程质量验收标准。

2、乙方在施工过程中遇到施工现场与设计图纸不相符之处，应与甲方协商征得甲方同意后方可继续施工。在施工中乙方不按图纸施工造成材料浪费返工，一切由乙方承担。

3、乙方施工人员进入工地后应遵守工地纪律，文明、安全施工。甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。

4、因乙方安全措施不利及违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关。

5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：

6、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果；

7、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和50岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，禁止使用回族人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

8、乙方必须确保施工时的规范用电，晚上加班必须派专人值班。

9、乙方做到施工现场文明施工、管理施工人员文明施工，在施工现场不打架、斗殴。10、乙方要严格按照设计文件和国务院颁发的《建设工程质量管理条例》及国家、神华公司现行的技术标准进行施工。必须达到国家及神华公司现行的合格工程质量验收标准。

11、质量缺陷的经济责任

12、凡乙方所承包的工程项目，出现质量不合格或质量缺陷，均由乙方负责返工或修复工作，其费用（人工、材料、机械）由乙方承担。

13、乙方四个工种的作业队带班长，参与项目部安全质量责任制考核并进行同样的奖惩，享受同样的福利待遇；具体考核情况，见相关责任考核制度。

七、施工验收

1．乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无

偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

2．乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。（配合第三方工作的费用另外协商）

八、工程保修

1．保修范围、期限：____壹年____

2．保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。

九、保险

1．乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

2．保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

十、争议

1．甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

2．发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果；

2．1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

2．2调解要求停止合同工作，且为双方接受；

2．3仲裁机构要求停止合同工作；

2．4法院要求停止合同工作。

十一、不可抗力

1．按照标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。

2．不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。

3．因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。

4．因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

篇四：劳务分包合同

劳务分包合同

承包人：创新誉州（河南）房地产开发有限公司

分包人：河南新朝建筑劳务有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于创新誉州（河南）房地产开发有限公司以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承、分包双方就分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、分包工作对象及内容

工程名称：汝州圣庄园

工程地点：风穴路与北环路交叉处

分包范围：圣庄园住宅工程S1、1#、2#楼和相应的地下室部分的土建、安装工程（土方开挖、垫层和土方回填、主体、屋面工程、内外粉刷装饰、水、电安装工程。粉刷装饰工程至内外墙面压光、厨卫墙面贴外墙砖处搓毛、地坪结构层误差控制在允许范围内，不作找平层外墙面压光。顶棚为水泥浆十胶批平。走道、楼梯间等公共部位和地下室按设计全部作好。水进户加阀门，电线、开关、插坐全部作好。本合同不含防水和外墙面油漆、涂料和面砖工程等。S1内部的楼梯及墙体施工数量由甲方指定。

提供分包内容：劳务分包（含人工、机械、模板、脚手架等除主材外的所有辅材和劳动保护、防护用品。）

2、分包工作期限：开始工作日期：XX年6月日，结束工作日期：XX年3月日（共计9个月，实际开工时间以书面通知为准）

3、质量标准：工程质量按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》验收，本工程必须一次达到质量评定合格等级，主体结构为“中州杯”标准。

4、合同文件及解释程序、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1）本合同；

2）本合同附件；

3）本工程的总包合同。

5、图纸：承包人应在分包工程开工5天前，向分包人提供图纸三套，由分包人自备和工程相关的标准图集壹套。

6、项目经理

承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为

分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为

7、承包人义务

组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程工期、质量、进度、安全等向发包人负责。

除非本合同另有约定，承包人完成施工前期的下列工作：

1）向分包人交付具备分包作业开工条件的施工场地，发包人提交的施工场地所具有的实际条件；

2）向分包人提交施工用水、电源；

3）向分包人提供相应的工程地质和地下管线路资料；

4）向分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置。

负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标。审核分包人的季、月施工计划、物资需用量计划。监督分包人对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、实验化验等控制措施的实施。

负责工程技术交底，组织图纸会审，负责验收测量定位、沉降观测。

按时提供图纸，及时交付应供材料。

按本合同约定，向分包人支付工程款。

负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

负责分部、分项工程施工方案的审批。

按照地方法规及业主要求对施工现场管理、工程质量、工程进度、安全生产、文明施工等各项工作进行规范管理。

负责办理与发包人合同履约工程中的洽谈、签证及工程进度报表及工程结算。

8、分包人义务

熟悉总包合同中相关工程质量、进度、安全文明施工等相关的要求，对本分包合同范围内的工程质量、进度、安全、文明施工等向工程承包人负责。应组织良好的施工设备和具有相应岗位证书的熟练工人投入工作，不得将分包范围内的工作再分包。未经承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系，自觉遵守法律法规及有关规章制度。

分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月25日提交下月施工计划，并按阶段工期的要求提交阶段施工计划，必要时按承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经承包人批准后严格实施。

严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准。科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工程工期、安全、质量、文明施工等要求，加强安全教育，建立满足项目需要的安全管理体系，配备相应的人员，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱等造成的损失及各种罚款和费用。

自觉接受承包人项目经理、质检员、安全员的管理和指挥及有关部门的管理、监督和检查，严格遵守承包人现场管理有关规定，接受工程承包人随时检查其设备（所用机具设备必须符合相关部门要求，并取得相关证照），材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。若有违抗行为，视情况扣减分包人费用直致清退出场。积极与现场其他单位协调配合，照顾全局。

按承包人统一规划堆放材料、机具，按承包人标准化工地要求设置标示牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

按时提交报表、原始施工技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收等相关工作。

做好施工场地周围建筑、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因分包人责任发生损坏，分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

除非本合同另有约定，分包人应对其作业内容的实施、完工负责，分包人承担并履行总包合同约定的、与分包作业有关的所有义务及工作程序。

分包人的其它义务：

①分包人应严守承包人商业秘密，不得将本分包合同传递与第三方以及向第三方泄漏本分包合同内容。不得向第三方（包括发包人）透露双方的隶属关系。如果分包人违背本条款因此给承包人造成直接经济利益和社会效益损害的，承包人将有权不予分包人就本工程作任何结算并将其清除出场，并由分包人承担一切责任。

②分包人应对施工图纸保密，不得向第三方提供本工程施工图纸内容，施工完后应将全部图纸（包括因施工已损坏的图纸）交还承包人。

③分包方现场必须配备生产、技术、质量、预算、设备、材料和专职安全等相应管理人员，所有人员必须持有相应主管部门颁发的行业上岗资格证书，现场负责人、技术负责人等必须驻现场。配合承包人及发包人办理各类证照并提供相应人员资格证书。

④前期生活临建和生产临建设施人工费用均由分包人支付。承包人前期修建的生活临建及生产临建人工费用由双方核定后由分包人向承包人支付。

⑤分包方在签定本工程合同之日起，分包方向承包方缴纳50万元工程履约保证金，以作为民工工资定时发放及工程质量、进度、安全文明施工等的保证。

⑥工程施工现场道路、料场硬化，空地绿化等现场标化布置由分包方负责。

⑦分包方进入施工现场后，按照相关部门要求应购买工人商业保险，费用由分包方自行负责。

⑧施工机具设备的安装费用由分包人承担。

9、安全施工与检查

分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于分包人安全措施不力，违规违章作业等造成事故其责任和因此而发生的一切

费用，由分包人承担。

承包人应对其在施工现场的工作人员进行安全教育。对进入特殊环境进行作业的人员要进行培训。承包人不得要求分包人违反安全管理规定进行施工。

10、安全防护

分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向承包人提供安全防护措施，经工程承包人审批后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全措施，经承包人审批后实施。

分包人在施工现场内使用的安全保护用品如工作服、安全帽、安全带及其他保护用品应符合工程承包人的统一规定，如分包人需要时应由分包人提供使用计划，经承包人批准后由承包人统一采购，费用由分包人承担。

分包人施工过程中必须按规定作好“四口”“五临边”的防护工作，电、汽焊作业严格执行动火的规定。

分包人使用的垂直、水平运输机具设备，电器、木工、混凝土工的机具设备，必须是性能完好，证件齐全，经有关部门检验合格的产品，其安装、使用、拆除严格执行相关规定，严格报批、审验、交接等相关手续。

分包人搭设的脚手架、防护架、工作平台、人行通道等所使用的材料必须符合国家有关标准，搭设数量和形式必须符合有关规范要求，严格施工、验收、交接、使用、拆除等环节的管理。

11、事故处理

分包人在执行分包合同中如发生死亡、重大伤亡事故时，分包人应立即上报承包人和分包人的上级部门，同时按国家有关法律、法规对事故进行处理。分包人承担因此带来的一切经济损失和费用。

12、保险

篇五：新版建设工程施工专业分包、劳务分包合同示范文本

随着我国政府对建设领域一系列重要规范性文件的颁布和实施，建筑行业的市场竞争也不断加剧，而建设施工企业经营过程中，各环节所涉及的法律风险问题也日益增多。当前，我国建筑领域出现了一系列新问题，其中不少是疑难复杂的法律问题，集中反映在工程挂靠、转包、分包、违法分包等工程承包问题上。已经在国内建筑市场上使用多年的《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》，已严重不适应市场的需要和国家法律、法规的规定，由国家工商局和住房城乡建设部组建的示范文本修订课题组已完成新版《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》的起草工作，各界征询意见已近完备将于近期内发布执行。

为深入探讨后危机时代建设企业风险的新情况和新特点，加强企业内部控制和风险管理，积极谋划应对危机的对策措施，提高投资效益，规范项目管理行为，及时了解应注意的问题，提升合同管理水平，中国建筑教育协会决定举办“新版《建设工程施工专业分包合同示范文本》、新版《建设工程施工劳务分包合同示范文本》宣贯暨从典型案例看工程合同管理工程挂靠、转包、分包实务研修班”特邀请相关单位参加会议。

本研讨会仅为与相关单位探索、交流，不具有释法和对具体问题做出行政解释的涵义。一、主要课题

第一部分：最新《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》解读

（一）《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》修改背景

（二）《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》修改重点

（三）《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》重点条文解读第二部分：工程转包、违法分包、挂靠等违法行为的认定标准（一）法律、法规对工程转包、违法分包、借用资质的相关规定建筑工程施工违法发包转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（意见稿）（一）工程变更（签证）的主体、概念与分类（二）工程索赔的概念与特征及引发索赔的起因

第四部分：实际施工人的保护与限制（三）工程变更（签证）与索赔条款（共40处）1、变更、索赔延误的工期、增加的费用和利润的条款（共9处）2、变更、索赔延误的工期、增加的费用和损失的条款（共2处）2、变更、索赔延误的工期和增加的费用条款（共21处）4、可以索赔增加的费用条款（共6处）5、变更、索赔工期的条款（共2处）（四）工程变更（签证）与索赔条款（共22处）1、承包人承担延误的工期、增加的费用和利润的条款（共5处）2、劳务分包人承担延误的工期和增加的费用条款（共7处）3、承包人承担延误的工期和增加的费用条款（共5处）4、赔偿承包人损失的条款（1处）5、劳务分包人可以索赔增加的费用条款（共1处）6、承包人可以索赔增加的费用条款（共1处）7、变更、索赔工期的条款（共2处）

（一）法院如何认定“借用资质”？

案例1：某钢铁集团下属钢铁有限公司与HYGX建工集团有限公司建筑工程施工合同补充协议纠纷上诉案

案例2：YF建设集团股份有限公司与W市电影发行放映公司建设工程施工合同纠纷上诉案

（二）法院如何认定“非法转包”？

（三）法院如何认定“违法分包”？

主要表现形式及建设行政主管部门判定条件

（四）法院如何认定“谁是实际施工人”？

司法实践1：某省中建水电工程有限公司与贾某、某市建立水利工程机械有限责任公司建设工程施工合同纠纷案

（五）无效合同如何参照结算？

案例3：宁夏某房地产开发集团有限公司与泰兴市某建筑安装工程有限责任公司等建设工程施工合同纠纷案

案例4：贺某等与JX县房地产综合开发公司建设工程施工合同纠纷上诉案

（六）约定的管理费如何处理？

案例5：厦门市某实业有限公司与高某建设工程施工合同纠纷上诉案”

案例6：中铁XX局集团第X工程有限公司与广东省某工程公司等建设工程分包合同纠纷案

（七）实际施工人的优先受偿权应否支持？

（八）实际施工人的优先受偿权应否支持？

（九）实际施工人对外商事行为的效力如何？

（十）因实际施工人造成的工期或质量损失可否要求其赔偿？

案例7：孟某等与夏卓炎建设工程施工合同纠纷上诉案

2

篇六：厦门市建筑劳务分包合同备案申请表

厦门市建筑劳务分包合同备案申请表

工程编号：年月日

注：1、此表由劳务发包企业和劳务分包企业共同填报后送受理窗口；备案部门收件后将一份传递给市建设行政主管部门以便其实施有关监管工作。

2、请填写单位尽量采用打字填写，若采用手写，请书写工整清晰。

篇七：工程施工劳务分包合同XX年新

工程施工劳务分包合同

发包人：荣成市住宅开发有限公司项目部（甲方）

劳务分包人：（乙方）

经甲乙双方协商，本着平等互利诚信的原则，达成以下协议：

一：甲方将工程

二：工期：自开工至完工。乙方按甲方要求编

制月度或阶段性的施工进度计划，做好与项目部的协调工作，并服从于甲方项目部管理，安排好相适应的劳动力，保证按合同工期完工，否则每延误一日，按结算价款的3%扣减。不允许乙方转包或再分包。

三：甲方确保施工部位所使用材料、施工机械、周转材料的供应，并负责

供应到施工现场。提供具备开工条件的施工现场和能满足作业需要的施工图纸、资料、水、电、施工管线及施工道路等。

四：工程质量：乙方必须严格按照本工程设计文件、现行质量规范及相

关工程施工规范组织施工，服从甲方在质量方面的统一管理，并随时接受甲方和监理工程师的抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。

乙方所承包的工程，按现行《建筑安装工程施工质量验收规范》要求进行验收，达到质量评定合格以上等级，方可办理结算价款。

凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工返修，并达到工程质量验收标准。由此造成的一切损失均由乙方承担。

五：价款及结算方式：单价（大写）款按每月实际完成价款70%支付，每次预付款时扣除该部分5%作为合同履行和安全生产保证金。合同期满无违约或安全事故时，保证金付清，否则抵作违约金或安全事故赔偿费。工程竣工结算时有保修期的工程留总额10%

为质保金，保修期按现行规定执行到期后付清。合同中单价为全费用单价，包含乙方的工人工资、管理费、规费、利润、税金、保险及因劳务分包人安全措施不力造成事故责任和因此而发生的费用等，甲方不再承担其他费用。乙方每月必须将工人出勤工日、工资价格报甲方，经项目部审核后报公司财务科，工人工资必须由本人亲自领取，不得代领。

六：安全及文明施工：本着安全第一的原则，乙方在开工前必须为所有工

人办理从事危险作业意外伤害保险并支付保险费用费用。严格遵守甲方施工现场安全文明施工管理规定，严格按照甲方安全文明施工交底内容进行施工。服从甲方的指令、安排，对违反国家、地方及甲方的安全、文明施工的有关规定，甲方依据施工现场的安全文明施工管理规定予以经济处罚。乙方对施工现场的施工人员的安全生产和各种人身安全事故承担全部责任。

七：违约责任：合同履行过程中所出现的违约行为由责任方负全部责任，

并承担由此引起的一切费用。

八：补充条款：九：本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，合同自双方签字之日起生效，

结清工程款后终止。

本合同未尽事宜按甲方《劳务分包队伍使用管理制度》执行。

十：本协议如发生争议，双方协商解决，协议不成由荣成市人民法院解决。发包人：承包方：住址：

项目负责人：身份证号：技术负责人：电话：

日期：年日

篇八：劳务分包合同

劳务分包合同

甲方：湖北双鑫建设工程集团有限公司（以下简称：甲方）乙方：（以下简称：乙方）

一、劳务人员：乙方施工技术人员不得少于2人，安全员不得少于2人（必须人证一致），临时水电工不少于2人。乙方材料人员由劳务公司自行安排，劳务安全保卫人员巡夜不少于2人。

二、卫生情况：乙方各劳务班组施工完成后必须做到工完场清，包括各种上级检查的安全卫生。

三、临时用水和临时用电：

1）、临时用水：由甲方将临时用水接入到施工水池，水池以外的施工用水，由乙方自行负责。

2）、临时用电：总配电箱以后的全部电缆、配电箱均由乙方自行购买（除塔吊、施工电梯的线缆和配电箱由甲方负责），全部临时用电设施均由乙方负责安装。

四、劳务公司承包范围：

1）、乙方承保范围：临建设施和甲方总承包合同中约定的土建工程内容（保温、防水、抗浮锚杆除外）以及设计标高以下超深部分的施工的所有内容。防雷接地预埋及焊接由乙方负责安装。

2）甲方提供塔吊、施工电梯、挖基础施工的小型挖机，其余的机械设备均由乙方自备。

3）、凡有止水螺杆的使用，均由乙方自备，需要检测检查时，如：地基承载力试验、钢筋植金拉拔试验、钢筋保护层检测、砼实体检测、节假日以及各种安全检查，乙方应派人无条件配合工作。

4）、抢险救灾时间，劳务单位应无条件配合，属劳务分包合同范围内不允许出现计日工。劳务分包范围以外的除外。

五、安全设施

1、外围的防护必须按照甲方施工方案进行搭设，包括悬挑层的密闭防护、作业层的防护、四周的挑蓬防护、机械设备的防护、“四口、五临边”防护、电梯井内的水平硬防护和软防护。

2、卸料平台必须按照方案制作，先做样品，经检验合格后方可全面制作安装。

3、用于“四口、五临边”的钢管必须刷花杆，并按要求架设。

六、特殊工种证件必须做到“人证一致”，要求持证人员必须满足以下数量：

1、信号工（司索工）有证人数不少于10人；

2、架子工有证人数不少16人；

3、安全员有证人数不少于2人；

4、电工有证人数不少于2人；

七、奖惩管理

1、未佩戴安全帽上现场人员：

工人：罚款50元/人，同时相关班组连带罚款200元/人

管理人员：罚款200元/人

2、外墙高空作业人员未系安全设施：罚款100元/人

3、现场打架班组罚款5000元/次，并驱逐该打架人员。

4、私自拆除外墙连墙杆件，罚款XX元

5、外架上放置木方、钢管等易坠落物品的罚款200元

注：所有罚款必须以现金形式上交到项目部，用于项目部活动开支。

八、双方方责任

1、甲方负责放各栋号及楼层四大角控制线，其余轴线及定位线由乙方自行负责。

2、塔吊司机、甲方门卫及甲方管理人员的工资由甲方负责，乙方负责乙方管理人员及相关配套人员工资。

3、钢筋连接、拉拔试验费用由甲方负责，但测试结果不合格后引起的复检费用由乙方负责。同时，各种送检材料的试件准备工作均由乙方负责。

4、抗浮锚杆如由乙方施工，除原材料的其余工作全部由乙方负责。如抗浮锚杆施工不由乙方施工，相关配合费用约定为：如锚杆单位只包工，相关配合由乙方负责；如由锚杆单位施工包工包料、乙方不负责配合工作。

5、砼试块和砂浆试块由甲方负责，但乙方必须派人员配合。

6、乙方应按照设计图纸、现行规范、标准完成所含内容的施工，并到达业主和甲方签订的工程质量约定和工期约定。

九、劳务单价

劳务单价：365元/㎡，按照甲方给定图纸和国家规定的计算建筑面积的方法计算。

十、付款办法

甲方支付乙方费用的时间为业主支付甲方到账时间，付款比例按照甲方和业主签订的总包合同比例，即相关劳务付款比例为劳务总价×相关比例。

十一、未尽事宜，双方协商解决。如协商意见不一致，向当地仲裁委员会裁决。

本合同一式四份，双方各持二份。本合同签字盖章后生效。

甲方（签字）乙方（签字）

甲方（盖章）乙方（盖章）

时间：XX年月日时间：XX年月日

篇九：劳务分包合同

劳务分包合同

合同编号：XX-03-13

发包人：湖北中和惠民装饰工程有限公司（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，在对本合同进行充分理解的基础上，自愿订立本合同，并严格执行。

本合同中所涉及的有关词语定义如下：

1、业主：指本工程的建设单位

2、固定合同总价：完成承包范围内所有工程实体和所有费用以及市场风险等的固定总价

3、固定综合单价：完成承包范围内单项工程实体和所有费用以及市场风险等的固定综合单价

第一条：分包工程概况

1、分包工程名称：徐东欢乐新城5栋1803-1804办公室装饰工程

2、分包工程地点：武汉市武昌区徐东欢乐大道

3、分包工程承包范围：包含但不限于图纸及清单范围内的项目

4、分包工程工作内容：包含但不限于图纸及清单范围内的项目

5、分包工程承包方式：包工包料（辅料）部分主材甲方提供，详见报价单

第二条：分包工程合同价款

本分包工程合同价款采用①

①固定合同总价，此合同总价除根据合同条款调整外，不得因人工、物料、保险、运输、税务、汇率等其它原因而增减；

合同价款：大写：人民币陆万伍仟元整

小写：元

②固定综合单价（各工种各项目单价均不得因市场调整等因素影响而有所变更）详见合同附件

以上价格为含税包干价，除完成本合同承包范围的约定工作内容外，并负责履行在质量保证期内所应承担的各项义务。合同价包括但不仅限于以下费用：

1、按合同要求完成该项工程所需的人工费、机械费、设备费、管理费、设备材料运输保管费、成品保护费、各类与施工相关的财产、设备、人员的保险费、利润、税金等全部费用。乙方不得以任何理由要求增加费用或提高价格，如市场物价上涨、货币价格浮动、生活费用提高、工资的基限提高、调整税法关税及税务等政策性和非政策性价格上调因素，都包含在固定合同总价和固定综合单价中。

2、为保证施工而引起的必要的施工技术安全措施而发生的费用。

3、因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。

4、满足甲方对现场文明施工所发生的费用。

5、税金按分包工程结算总价的／%计取，除当地另有规定必须由分包方缴纳外，均由甲方在支付工程款时代扣代缴。工程结算、甲方付款时从乙方工程款中扣除。

6、其他分项工程与之配合发生的配合费。

第三条：施工工期

开工日期：本分包工程定于XX年2月11日开工，具体开工日期以甲方现场通知为准。

完工日期：本分包工程定于XX年4月25日完工。

合同工期总日历天数：/天。

乙方应根据甲方进度要求，在合同约定期限内完成承包范围内的全部工作内容。因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付500元/天作为违约金，甲方有权直接从乙方应得的工程进度款中扣除，无须事先通知或征得乙方同意。

工期延误超过3天，甲方有权安排其他施工力量进行施工，费用由乙方承担；或将乙方清退出场，并扣罚所有工程款，乙方承担由此给甲方及发包人引起的一切责任及损失，并负责赔偿。乙方接到甲方的退场通知书的当日，无条件退场。

对于非乙方原因造成的工期延误，乙方须在发生工期延误事件后的三日内书面报告甲方，经业主书面确认同意后工期相应顺延。

第四条：工程质量与检验

1、本分包工程质量执行标准为GB50300-XX《建筑工程施工质量验收统一标准》，质量完成目标为：优良标准。乙方按照施工图、国家现行施工验评规范和技术条例组织施，确保工程质量达到合同要求。

2、乙方提供的材料，乙方施工前材料必须封样，提供检验报告及合格证书，报甲方确认。

3、乙方提供的材料，乙方应根据甲方认定的样品生产供货，材料须清楚地标识品牌、生产厂家等相关信息后进行封样管理，同时按照规范要求施工，工程质量确保达到本合同标准。

4、乙方提供的材料，乙方必须严格按施工图中规定的品种、规格、尺寸采购材料，保质保量，严禁不合格的材料、半成品、成品在施工中使用。乙方组织材料进场施工前，按照规范要求，必须向甲方提供使用的材料和机械设备合格证书、生产厂家及检验试验报告等相关资料，经甲方验收合格后才能使用，否则，甲方有权拒绝未经检验的材料和机械设备进入现场。凡进入工地现场的设备材料，只有在甲方开具证明后才允许运出施工现场。

5、施工过程中，甲方按规定进行检查，凡因乙方原因造成的质量不符合要求，达不到本合同约定的质量等级，甲方有权向乙方要求退货、返工、拆除、重新施工，乙方应无条件满足甲方要求，并在要求的时间内完成，直至质量满足合同要求。甲方也有权自行安排返工、拆除、重新施工，一切费用均由乙方承担且工期不予顺延。

6、工程具备隐蔽条件或达到中间验收条件后，乙方应进行自检，并在隐蔽工程或中间验收前48小时内以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲乙双方在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工；验收

不合格，乙方负责整改或返工，直至满足合同质量要求。

第五条：付款方式：

1、本工程无工程预付款.。

2、乙方在3月1前水电安装完成，支付工程款壹万元整（）；在4月1日前完成木工基础，泥水铺砖部分，支付叁万元整（）；在4月24日前完成油漆部分及清场后支付至壹万元整（）

3、工程完工后，乙方交齐有关资料并办理完最终结