劳务分包合同标准样本

GF--0214建设工程施工劳务班组协议中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局4月建设工程施工劳务班组协议工程承包方:（甲方）劳务分包人：（乙方）根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政、法规,遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商到达一致，签订本协议。1、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：提供分包劳务内容：2、分包工作期限开始工作日期：年月日，结束工作日期：年月日，工作天数为：天。质量原则工程质量：按总（分）包协议有关质量的约定，必须到达国家现行的质量验收原则、规范（包括但不仅限于如下原则规范）：建筑工程施工质量验收统一原则（GB50300-）建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-）砌体工程施工质量验收规范（GB50203-）混凝土构造工程施工质量验收规范（GB50204-）屋面工程施工质量验收规范（GB50207-）地下防水工程施工质量验收规范（GB50208-）建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-）建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-）建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-）通风与空调工程施工质量验收规范（GB50243-）建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-）本工程必须到达质量评估为合格等级。4、项目经理1、甲方派为项目经理，为该项目负责人，主持该工程全面工作。2、甲方派负责对乙方承包分项工程的质量、安全、施工进度、文明施工、材料管理等进行监督管理和工程计量工作。3、甲方向乙方提供施工图纸及施工技术资料1份。5、劳务分包人义务1、乙方负责完毕从动工之日起至终止协议约定的所有工作内容。2、乙方派为其工程施工负责人，必须轮换驻守工地现场（需持证上岗）。3、乙方派为其专职安全员，为其专职质量员，负责该工程的施工安全与质量监督（需持证上岗）。4、参与施工过程中的生产管理，负责施工过程中的抄平、放线、协助甲方有关人员搜集、整顿交工验收的多种原始资料，负责办理工程中间交接验收，承担成品保护。5、乙方承包的劳务作业工作竣工后，必须经项目部等检查合格后办理结算，结算书及支付乙方工程款的财务凭据必须经甲方代表人签字方可生效。6、由于甲方原因导致工程非正常长期延误（如图纸变更、拆迁阻拦等）不得超过一种月，否则由甲方支付乙方的塔吊、钢管的租赁费及管理人员工资等一切损失。7、甲方准时按照工程进度付款，如逾期一月未拨付乙方工程进度款，则甲乙双方协商处理，协商不成由双方约定的仲裁委员会仲裁。8、孔桩砼浇筑、钢筋制作、安装在6米内，超过部分按市场价另行结算。9、图纸变更所产生的一切劳务费由甲方负责。6、安全施工与检查1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全原则进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实行的监督检查，采用必要的安全防护措施，排除事故隐患。2、乙方人员进场时，必须携带身份证，乙方负责工人进场人员花名册交甲方，对所属人员进行进场“安全三级教育”，并有受教育签名为证，对甲方提供的安全措施和防护设施进行验收，合格后方能使用。乙方必须严格按现行有关安全操作规程进行施工，遵守安全规章制度，若发生伤亡事故，在分清事故责任后，如属乙方责任，由乙方承担伤亡人员的一切费用。如属双方责任，则由甲乙双方共同承担。3、乙方人员进场前应对工人进行身体检查，如有疾病和年龄在55岁以上者或不不小于16岁者杜绝使用，否则导致伤亡事故以及经济损失和法律责任均由乙方所有承担并负责处理。3、乙方人员协议期间违反安全规章制度，违章作业导致的人员伤（包括轻重）残、死亡以及导致另一方人员的伤亡事故均由乙方负责，并负责写事故快报和上报伤、亡汇报，事故汇报及乙方事故调查处理结束后的批文交甲方立案。4、乙方从事危险作业的职工应办理伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，并支付保险费用。7、事故处理1、发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部并汇报工程承包人，同步按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。2、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按有关规定处理。3、发生安全事故产生的医疗费用，5000元以内由劳务承包方负责；5000元以上的首先扣除劳务承包方负责的5000元基本费，剩余的部分除开保险企业承担的费用以外，劳务分包人承担30%，工程承包方承担70%。8、保险（1）劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。（2）运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。（3）工程承包人必须为租赁或提供应劳务分包人使用的施工机械设备办理保险、并支付保险费用。工程承包人自行投保的范围（内容）为：意外险（4）劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内所有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围围（内容）为：意外险（5）保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采用必要的措施，防止或减少损失。9、劳务酬劳本工程分包内容：（其中保温，防水，二次装修，室外散水，钢丝网、油漆，刮白，门窗，消防，室内电线，水、电气工程安装，资料，由甲方负责完毕的工程内容不在承包范围内）。模板和木方:每平米40元钢管扣件塔吊龙门吊，施工机具与电缆线：每平米30元施工管理费:每平米25元普工基础、屋面：每平米15元打混疑土：每平米16元做砖，砌砖：每平米42元内墙抹灰：（包括搅灰及转运）每平米30元外墙抹灰贴砖：（包括搅灰及转运）每平米38元地坪：每平米5元外脚手架和临边防护：每平米15元钢筋：每平米32元木工：每平米55元利润：每平米27元备注：由乙方承担的分包内容包括人工、主材、辅材（如：机具、钢管、扣件、模板、木方、拉杆、铁丝、钉子、焊条、电线、电缆、灰桶、铁锹、个人防护用品等）。劳务酬劳的支付方式注：计时工：技工150元每天，普工90元每天（如遇特殊状况工价上涨，由甲方管理人员签字承认：按实际价格支付）。11.1、采用固定劳务酬劳方式支付劳务酬劳的，劳务分包人与工程承包人约定按下列措施支付：劳务工程按照每平米370元计算（总平方数按照施工图计算，如有变更以甲方书面变更为准。）付款方式按照月进度的80%支付工程竣工验收合格后一次性付清劳务费（除质保金外），质保金为总劳务费的3%，质保金两年内付清，第一年支付质保金的2%，次年付清。甲方每次付款必须由乙方代表朱正军、刘生高两人签字、按手印才付款，否则视为私人挪用，不属于工程进度款。（5）劳务分包人和工程承包人对劳务酬劳结算价款发生争议时，按本协议有关争议的约定处理。11、争议1、工程承包人和劳务分包人在履行协议步发生争议，可以自行和解或规定有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第种方式处理争议：（1）双方到达仲裁协议，仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院起诉。2、发生争议后，除非出现下列状况，双方都应继续履行协议，保持工作持续，保护好已竣工作成果：（1）单方违约导致协议确已无法履行，双方协议终止协议；（2）调解规定停止协议工作，且为双方接受；（3）仲裁机构规定停止协议工作；（4）法院规定停止协议工作。12、不可抗力1、本协议中不可抗力的定义与总包协议中的定义相似。2、不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即告知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采用措施，竭力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采用措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害状况和损失状况，及估计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报。不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式汇报和有关资料。3、因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按如下措施分别承担：工程自身的损害、因不可抗力损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担；工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由甲乙双方自行负责，并承担对应费用；14、协议解除1、假如工程承包人不按照本协议的约定支付劳务酬劳，劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天，工程承包人仍不支付劳务酬劳，劳务分包人可以发出告知解除协议。2如在劳务分包人没有完全履行本协议义务之前，总包协议或专业分包协议终止，工程承包人应告知劳务分包人终止本协议。劳务分包人接到告知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已工程的劳务酬劳，并赔偿因此而遭受的损失。3、如因不可抗力致使本协议无法履行，或因一方违约或因发包人原因导致工程停建或缓建，致使协议无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除协议。4、协议解除后，劳务分包人应妥善做好己竣工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人规定撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人擞出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按协议约定支付已竣工作劳务酬劳。有过错的一方应当赔偿因协议解除给对方导致的损失。协议解除后，不影响双方在协议中约定的结算和清理条款的效力。15、协议终止1、双方履行完协议所有义务，劳务酬劳价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，井经工程承包人验收合格后，本协议即告终止。16、协议份数1、本协议正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各执一份；本协议副本份，工程承包人执份，劳务分包人执份。17、协议生效协议签订时间：协议签订地点：本协议双方约定：后生效