建设工程合同司法解释的理解与操作项目经理培训班课

建设工程合同司法解释

理解与操作

二○○七年三月企业法律意识的提升法律是一种社会规则，如同市场营销规则、施工技术规则一样，它就在我们身边，不容我们忽略。社会法制大环境在进步，我们中建作为中央企业，国务院国资委关注和推动我们企业的法律风险防范工作。我们建筑企业经营管理活动中内在的、固有的存在着比较大的法律风险，中建系统企业因发生法律风险造成损失的教训是沉重的。一、建设工程合同效力有关问题联营问题招投标问题非法转包、挂靠和违法分包问题垫资问题劳务分包及包工头问题合同效力概念关于合同效力的概念建设工程合同无效对我们有什么实际影响一（一）建设工程施工合同无效情形，联营以及招投标有关法律问题【司法解释条文】第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定，认定无效：

(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；

(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；

(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

【理解及操作要点】（第一条）

1.建设工程合同无效不限于司法解释规定的三种情形2.切实履行对联营项目的管理责任，防范违法挂靠等法律风险3.依法做好招投标手续，防范招投标无效风险如何正确认识联营问题？

尊重历史和实际，正确对待联营现象

联营的法律概念和我们所说的联营的概念我们所说的联营分包是怎么产生的？如何评价其合理性、合法性？

我们所说的联营与挂靠概念接近，但又不能划等号

总公司系统联营项目状况

联营项目对外的合同法律责任风险

1.违法挂靠风险。2.对业主承担合同法律经济责任的风险。与业主的工程承包合同是以我方单位名义签订的，如果工程管理失控，工期、质量、安全等方面的责任及损失则在法律上完全由我方单位承担。3.对分包商、材料商承担合同法律经济责任的风险。这个风险主要体现为联营方以我方名义对外进行分包和材料采购、租赁，拖欠合同款项，我方按合同对分包和材料商承担给付拖欠款的法律责任。联营项目风险防范管理措施1.提高门槛，严格把关，选择有实力、诚信的联营队伍。2.联营项目自营化管理，对联营项目确定各项管理指标，经考核兑现奖罚。3.资金集中控制，实行预算管理。联营项目的工程款集中到我方公司，由公司按联营项目预算计划拨付给项目，而不能仅仅是走过账，或者仅扣除取点款项后直接付给联营项目。联营项目风险防范管理措施4.我方直接向联营项目分包、材料商付款。5.加强联营项目过程中合同签约、履约及债务管理，加强资金流向监控。6.加强人事管理，主要关键岗位尽量多派出我方管理人员，联营方岗位人员须经我方公司考核认定。联营项目风险防范管理措施7.加强对联营项目印章的管理，我方派专门人员管理，并采取措施加强对该岗位人员的监督。8.实行担保措施。要求联营方提供相应的抵押担保、有效的保证担保等担保方式。9.改革固定取点的收费方式，改变利益分配方式，将施工管理权彻底从联营方分出来，与其按一定比例共享利润、共担风险。招投标法规定的强制招标的项目1.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；2.全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目；3.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目；4.法律或者国务院规定的其他必须招标的项目。工程建设项目招标范围和规模标准

1.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；2.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；3.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；4.单项合同估算价低于第1、2、3项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。

中标无效情形

1.中标通知发出后，招标人改变中标结果。2.招标代理机构违反保密义务或者招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的。3.招标人泄露应当保密的情况的行为。4.投标人相互串通投标或者与招标人串通投标。中标无效情形5.弄虚作假，骗取中标。6.违法进行实质性内容的谈判。7.中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评审委员会否决后自行确定中标人的。

投标文件形式瑕疵的影响文件瑕疵不得作为认定中标无效的理由文件瑕疵可能会影响资格预审文件瑕疵是认定废标的理由一（二）建设工程合同无效的处理原则【司法解释条文】第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。

【理解及操作要点】（第二条）1.“参照”不是“依照”，建设工程合同无效的，工程价款可以高也可以低于合同。2正确理解“合格”，合格是指符合国家强制性标准，而不是合同约定的“优良”等。3.合同无效，工程竣工验收合格的，合同计价方式按有效处理，因而应重视合同计价方式的约定。4.认真把好工程质量关，除做好严格管理外，还应注意收集发包人过错造成质量不合格的证据。

【司法解释条文】第三条建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：

(一)修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；

(二)修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。

因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。一（三）关于转包、挂靠和违法分包【司法解释条文】第四条

承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。

【理解及操作要点】（第四条）1.准确理解非法转包、挂靠和违法分包的概念，相应针对做好法律风险防范工作。2正确理解法院收缴的对象，了解“非法所得”具体范围因非法转包、挂靠和违法分包的不同而不同；总包对分包所收的费用在分包合同中最好写成配合费，不要以上缴利润等形式出现。

转包、挂靠与违法分包概念辨析从有关法律规定来看，转包概念的实质是不履行对建设工程的管理义务和责任，其表现为两种形式，一是全部工程转给他人施工，二是总包人未在施工现场设立项目管理机构和相应人员，未对工程施工活动进行组织管理。转包、挂靠与违法分包概念辨析挂靠与转包在概念本质上是一样的，都是讲承包单位不履行对建设工程的管理责任，只是他们分别从不同角度作定义，表现为不同的形式，如果表现为实际施工单位没有相应资质且隐名施工，则认定为挂靠；如果实际施工单位有相应资质且签有分包合同，则认定为转包。实际施工单位与总包签有分包合同但没有相应资质的，则还构成违法分包。

转包、挂靠与违法分包概念辨析关于违法分包，《建设工程质量管理条例》第78条有明确规定：“……本条例所称违法分包，是指下列行为：（一）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；（二）建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其它单位完成的；（三）施工总承包单位将建设工程的主体结构的施工分包给其他单位的；（四）分包单位将分包的建设工程再分包的。

转包、挂靠和违法分包风险防范要点切实履行对项目管理责任，项目经理部“五大员”应为自有人员分包单位应具有相应资质项目专业分包须经业主同意，合同文件应有明确规定工程主体结构不能分包管理实践中有关转包、挂靠和违法分包的特殊问题主体结构大分包出去的，写成劳务分包能不能防范风险？业主同意的转包是不是就合法了呢？上级单位名义接的项目下级法人单位来做，算不算转包？一（四）竣工前取得相应资质的不按合同无效处理

【司法解释条文】第五条承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。

一（五）垫资有关法律问题垫资禁令的发展变化1996年垫资禁令的合理性：在市场经济不成熟，建筑市场不规范的情况下，无序竞争被迫垫资在一定程度上确实扰乱了国家宏观调控，加剧了工程款拖欠以及带来三角债、农民工工资拖欠等社会问题。2006年解禁的背景：十年大变化，市场经济深入发展，市场培育了一批有实力的施工企业集团，加上WTO规则开始适用，为了与国际接轨，垫资需要合法化了。【司法解释条文】第六条

当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。

当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。

当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。

【理解及操作要点】（第六条）

1.除政府投资项目外，垫资已合法化，业主有垫资要求的，应在建设工程承包合同中对垫资事项、垫资利息及利息计算标准予以明确规定。2.在约定垫资条款的时候，垫资款偿还时间不要超过竣工以后6个月，以保障工程价款优先受偿权的行使。注意防范“软垫资”条款风险

“软垫资”概念有期限的软垫资，我们施工企业应还是可以接受的，只是注意约定垫资利息并把利率约定的高一些

无期限的软垫资等于无条件放弃停工权，合同中应杜绝这种条款垫资款返还担保的一种特殊措施与业主签商品房预售合同作为垫资款返还的担保以商品房预售合同作为还款担保的，预售价格一定要合理约定垫资与BT的异同BT（build-transfer）融资建造模式概念根据实践中形成的有关惯例，两者在主要方面没有实质区别实践中BT工程的操作——与政府打交道，担保最重要一（六）劳务分包、包工头问题【司法解释条文】第七条具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，不予支持。【理解及操作要点】（第七条）1.劳务分包企业应具有相应的劳务分包资质，劳务分包合同工作范围以提供劳务为主，即人工清包，传统的“大包”不属于劳务分包。2.劳务分包与专业分包是两个不同资质序列的分包，总承包方可自行进行劳务分包，无需业主同意。

分包给包工头的风险一是包工头为个人，承担责任的能力有限二是包工头队伍一般管理不规范，农民工工资拖欠风险大三是可能会遭受政府主管部门的处罚四是对农民工承担劳动法律责任的风险实践中应对包工头问题的措施建议地方建筑劳务市场不规范，实践中包工头现象现阶段仍客观存在选择常年合作的、稳定、可靠的队伍选择业主资信好、付款条件好的项目要求包工头提供担保，将身家性命押到项目上来加强农民工工资支付监督成立我们自己的劳务公司，这是治本的要求包工头挂靠成建制队伍的可以接受二、建设工程施工合同的解除安全生产责任法律问题停工权问题重视违约责任条款合同解除的概念合同解除就是解除合同对双方的约束力，就是我们我们平常说的终止合同、清退出场。合同解除有法定解除和当事人约定解除两种合同解除对双方来说都是影响非常重大的事件，法律规定必须以一方违约情况达到一定严重程度为条件。实践中发包人行使合同解除权也不是一件容易的事，有的地方就规定了比较严格的限制条件。二（一）发包人解除权-安全生产责任法律问题【司法解释条文】第八条承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：

(一)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；

(二)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；

(三)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；

(四)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

【理解及操作要点】（第八条）1.本条第（一）项中承包人的“合同主要义务”，包括工期、工程质量、安全生产、环境保护以及不得转包和违法分包等方面。2.本条第（二）项中“合同约定的期限内没有完工”，其工期约定必须合法有效（任意压缩不合理的工期无效），工期延误的责任必须是承包人所造成，如果工期延误是发包人责任所造成【理解及操作要点】（第八条）3.本条第（三）项中“已经完成的建设工程质量不合格”，所指的已经完成的建设工程应是符合施工验收规范的某一工程节点；质量是否合格的标准应是国家规定的标准，而不是合同约定的其他标准；质量不合格必须是由相应资质的法定检测机构作出的鉴定结论；承包人对发包人关于工程质量的任何口头或书面的要求都必须以书面回复并及时修复。4.承包人将承包的建设工程非法转包、违法分包的，发包人可不经催告，随时解除建设工程施工合同。

工程建设各方安全生产责任关系1.专业分包承担安全生产直接责任，总包承担管理责任。2.指定分包发生安全事故的，总包以是否收取管理费为准决定是否承担管理责任。工程建设各方安全生产责任关系3.建设单位、监理单位等未履行法律及合同规定的安全义务和职责，或有违规、违章行为的，也应对安全事故承担相应的责任。4.应对安全生产法律风险的基本管理措施——依据法律及合同规定严格履行总包的安全管理义务和职责，并通过翔实的书面资料进行记录确认，以备发生事故时作为总包尽职履行了安全管理义务和职责的证据。二（二）承包人合同解除权-停工权问题【司法解释条文】第九条

发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：

(一)未按约定支付工程价款的；

(二)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；

(三)不履行合同约定的协助义务的。

【理解及操作要点】（第九条）1.承包人合同解除权的行使，以发包人的行为致使承包人无法施工和发包人在建筑商催告的合理期限内仍未履行义务为前提条件。2.停工权相较于合同解除权更有操作性，实践中对于资信状况比较差的业主，承包人一般先行使停工权，如果不能解决问题再行使合同解除权；停工权及合同解除权的行使对工程的影响大，承包人应综合各方因素，谨慎而为。【理解及操作要点】（第九条）3.发包人违反协助义务的，虽然可能不构成严重违约，但对承包人施工造成较大影响的，承包人可以行使合同解除权；承包人应注意在工程合同中全面详细约定发包人协助义务。4.承包人行使合同解除权的，应履行催告义务，并向发包人发出书面的解除通知，建设工程合同自解除通知到达发包人时解除。

重视合同约定，保障停工权实践中承包人适当运用停工权对于应对业主违约特别是进度款支付迟延问题会很有效果。可见停工权很重要，合同中一定要注意明确规定停工权事宜。符合停工条件不停工而继续施工，是否视为放弃停工权？二（三）建设工程合同解除后的处理-违约责任问题【司法解释条文】第十条

建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本解释第三条规定处理。

因一方违约导致合同解除的，违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。【理解及操作要点】（第十条）1.已经完工的建设工程达到国家合格标准的，发包人是应当“按照”而不是“参照”约定支付相应的工程价款。2.发包人违约导致合同解除的，发包人赔偿承包人经济损失的范围包括预期可得利益损失，实践操作中应在投标及合同文件中明确合同利润或利润计算标准。重视合同违约责任条款发包人违约而解除合同的，不仅要赔我们实际发生的费用，还要赔我们可能获得的利润。实践中合同违约责任条款的问题-分包合同方面的问题最突出分包违约责任条款的一个好例子业主规定违约责任条款的一个比较极端的例子三、建设工程质量问题及责任承包人工程质量违约责任发包人承担工程质量责任的一般情形-指定分包政策分析发包人擅自使用的责任三（一）承包人工程质量违约责任【司法解释条文】第十一条

因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。【理解及操作要点】（第十一条）1.承包人施工过程中应注意收集非自身过错造成建设工程质量问题的证据资料，否则如果缺乏有关证据资料，建设工程发生质量问题时将推定由承包人承担责任。2.慎重约定优良标准以及鲁班奖等奖项要求。三（二）发包人承担工程质量责任的一般情形-指定分包政策分析【司法解释条文】第十二条

发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：

(一)提供的设计有缺陷；

(二)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；

(三)直接指定分包人分包专业工程。

承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任。

【理解及操作要点】（第十二条）1.承包人应严格审查发包人提供的施工图纸，做好图纸会审纪要，以书面形式向发包人提出图纸缺陷和瑕疵。2.发包人提供或者指定购买建筑材料、建筑构配件和设备的，注意收集发包人提供或者指定购买的证据，施工前按有关规定进行检验检测，对不符合国家强制性规定标准的立即书面通知发包人。3．正确理解直接指定分包的概念，加强对指定分包的管理指定分包政策分析建设部现行政策是禁止“直接指定分包”，而其他部委特别是交通部、铁道部关于公路、铁路建设工程的规定还是严格禁止任何形式的指定分包的。既然有关禁止性规定在指定分包前加了“直接”两个字加以限制，则就不是任何形式的指定分包都在禁止之列，比如以招投标这种合法形式进行的分包就可以不被理解为直接指定分包。指定分包政策分析总的来说国家关于指定分包的政策在放宽，但还应认识到各部委政策还不统一，可以认为房建工程领域已经全面放宽而在公路、铁路工程领域，指定分包还是被禁止的。指定分包风险防范管理基本要求一是明确责任，即明确业主、指定分包和总包各自应负的责任，在有关合同文件里明确划分，如果总包只是收取配合费而不是管理费、不对其进行总包管理的，则总包不应对指定分包工程承担管理责任，二是规定制约措施，由于总包管理的实际难度，总包合同中应争取通过规定由总包对指定分包付款，规定总包有扣款权、分包向总包提供履约保函等，加强对指定分包的制约。三（三）发包人擅自使用的责任【司法解释条文】第十三条

建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。【理解及操作要点】（第十三条）1.建设工程未经验收，发包人擅自使用的，承包人应与发包人办理工程项目的移交手续；项目移交后风险转移，由此产生的质量问题及其他问题由发包人负责。2.本条所指的质量问题应理解为建设工程的非结构性质量问题，承包人依法对建设工程的地基基础和主体结构的质量终身负责。四、工期争议的处理工期有争议时，实际竣工日期如何确定？施工过程中工程质量问题的鉴定期间可否顺延工期？四（一）实际竣工日期的确定-重视竣工日期条款【司法解释条文】第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：

(一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；

(二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；

(三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。【理解及操作要点】（第十四条）1.发包人与承包人对实际竣工日期有争议是本条适用的前提，如果建设工程合同对竣工日期有明确约定，则以合同约定为准。2.本条第（一）项中“竣工验收合格之日”一般应以建设单位竣工验收报告为准，而不应被理解为完成建设行政主管部门备案手续之日。【理解及操作要点】（第十四条）3.本条第（三）项中“发包人拖延验收”，如果合同对发包人组织验收期限有规定的，则应理解为发包人在合同规定期限内未组织验收，如果合同没有规定验收期限，则应理解为合理期限内未组织验收。4.建设工程合同中应对发包人组织竣工验收的期限做规定，并规定工程竣工验收报告通过后，以承包人送交竣工验收报告的日期为竣工日期。四（二）工程质量问题鉴定期间可否顺延工期【司法解释条文】第十五条建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。【理解及操作要点】（第十五条）

1.本条适用的前提条件是工程质量争议（应由发包人还是承包人对质量事故承担责任的争议）发生在工程竣工以前，且工程质量经鉴定合格。2.承包人就工程质量争议鉴定应慎重，应在客观分析质量事故原因的基础上决定是否进行鉴定，否则，如果经鉴定由承包人承担质量事故责任，则鉴定期间计入工期。五、工程价款结算问题设计变更增加工程量的计价标准拖欠工程款的利息的计算工程量争议的处理-签证索赔问题规定结算期限，治理恶意拖延结算工程价款优先受偿权及留置权问题黑白合同问题有关鉴定的问题五（一）设计变更增加工程量的计价标准问题设计变更增加的工程量应按什么标准计价？国内与国际相关施工惯例不同的回答按什么标准计价合理？-道理及实例【司法解释条文】第十六条当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。

因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。

建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，工程价款结算参照本解释第三条规定处理。

【理解及操作要点】（第十六条）分析预测设计变更发生情况，相应调整签约策略：如果设计变更较多且可能导致工程量较大增加的，合同中不要约定对增加的工程量按照原合同的计价方法结算工程价款，反之，如果设计变更可能导致工程量减少的，最好约定为按照原合同计价方法结算。【理解及操作要点】（第十六条）调整投标报价策略，采取不平衡报价法：如果经分析预测将发生设计变更导致工程量增加的，则相应部分报价应力求准确或接近企业成本价以利于中标，如果将发生设计变更导致工程量减少的，则相应部分报价应适当高于企业成本。五（二）拖欠工程款利息的计算【司法解释条文】第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。【理解及操作要点】（第十七条）1.利息不是小数，应予重视。2.“欠付工程款”包括工程预付款、进度款和结算款。2.承包人应充分重视合同约定，明确规定工程款项支付方式、时限及逾期支付之利息，利息计付标准应高于同期银行贷款利率，否则不必约定。3.发包人未按合同约定支付工程价款的，承包人应及时发出书面催告，并注意收集相应的证据，还应按合同规定进行工期顺延签证和索赔。【司法解释条文】第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：

(一)建设工程已实际交付的，为交付之日；

(二)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；

(三)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。五（三）工程量争议与签证索赔【司法解释条文】第十九条当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。【理解及操作要点】（第十九条）1.了解工程量签证惯例要求，严格按合同规定的签证程序进行签证。2.没有签证的实际发生的工程量，承包人对相应施工符合合同要求或者发包人同意负有举证证明的责任。【理解及操作要点】（第十九条）3.发包人不配合签证的实际发生的工程量，承包人应注意收集相关证据予以证明。4.了解签证与索赔的关系，做好各项基础签证工作，提高索赔管理水平。签证与索赔的关系签证与索赔可以说是一对有中国特色的概念，国内范本在FIDIC索赔程序的基础上，多加了一道签证的程序签证与索赔具体程序要求不同，采用国内《示范文本》以及适用国内惯例情况下，宜将签证作为索赔的前置程序，签证不成，则按索赔程序附详细证据资料及时向业主提出。签证与索赔的关系签证与索赔在本质特征和内在要求上是一致的，国内范本的“创新”有利有弊，利在创造了一种简便好操作的“签证”方式，签证无需举证；弊在造成了签证与索赔程序的冲突，增加了繁琐性有关签证索赔的几个问题国内施工的还是尽量用国内惯例，大家都比较顺，如果采用FIDC条款的，建议修改索赔程序，增加规定签证程序。违反索赔程序期限是否绝对丧失索赔权？国内国际惯例索赔程序上的区别争议解决流程-争端裁决委员会索赔工作的意义索赔工作是合同法律风险防范工作予以落实的集中体现平时合同不显重要，一旦发生问题，业主就会抠合同条款了除了实际索赔外，还有战略意义，索赔战略性意义，对业主，防业主打板子，对分包，防他闹事和耍赖

索赔工作实践中的困难一是业主抵触情绪问题二是业主对索赔不予认可，你提你的，他不理会三是索赔文件业主不配合签收的问题四是政府项目，因为有个概算问题项目索赔基本工作机制项目现场及技术部门在工作过程中直接了解索赔事件发生情况，应在第一时间向合约商务部门报告索赔事件情况；合约商务部门按照合同规定的要求，在现场及技术部门的配合下制作索赔文件；合约商务部门将索赔文件及时提交到项目领导层，由领导层综合各方面因素决定这个索赔炮弹是否发出去，以及以怎样的方式发出去。五（四）规定结算期限，治理恶意拖延结算【司法解释条文】第二十条

当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。【理解及操作要点】（第二十条）承包人利用好该条司法解释必须注意以下条件：1.承包人与发包人有完整的书面约定；2.合同中对审价期限必须有明确约定；3.送审资料（竣工结算文件）应当齐全；4.送审资料必须有发包人签收；5.审价期限届满后，承包人应立即向发包人发出工程造价以送审价位准的函件。《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第十六条“工程竣工验收合格，应当按照下列规定进行竣工结算：(一)承包方应当在工程竣工验收合格后的约定期限内提交竣工结算文件。(二)发包方应当在收到竣工结算文件后的约定期限内予以答复。逾期未答复的，竣工结算文件视为已被认可。《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第十六条(三)发包方对竣工结算文件有异议的，应当在答复期内向承包方提出，并可以在提出之日起的约定期限内与承包方协商。(四)发包方在协商期内未与承包方协商或者经协商未能与承包方达成协议的，应当委托工程造价咨询单位进行竣工结算审核。《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第十六条

(五)发包方应当在协商期满后的约定期限内向承包方提出工程造价咨询单位出具的竣工结算审核意见。发承包双方在合同中对上述事项的期限没有明确约定的，可认为其约定期限均为28日。发承包双方对工程造价咨询单位出具的竣工结算审核意见仍有异议的，在接到该审核意见后一个月内可以向县级以上地方人民政府建设行政主管部门申请调解，调解不成的，可以依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。工程竣工结算文件经发包方与承包方确认即应当作为工程决算的依据。2001年《最高人民法院关于建设工程承包合同案件中双方当事人已确认的工程决算价款与审计部门审计的工程决算价款不一致时如何适用法律问题的电话答复意见》：

“……审计是国家对建设单位的一种行政监督，不影响建设单位与承建单位的合同效力。建设工程承包合同案件应以当事人的约定作为法院判决的依据。只有在合同明确约定以审计结论作为结算依据或者合同约定不明确、合同约定无效的情况下，才能将审计结论作为判决的依据。”

五（五）工程价款优先受偿权及留置权工程价款优先受偿权一般常识1.其适用的工程项目范围有限，一般只适用于房地产项目，市政基础设施，公用、公益事业工程、军事、保密工程等因不适合折价拍卖，不可以行使优先受偿权。2.优先受偿权不仅在工程结算款拖欠情况下可以行使，理论上来说工程进度款、备料款等的拖欠都可以行使。工程价款优先受偿权一般常识3.优先受偿的范围仅限于实际支出费用，违约金、可得利益损失等不在优先受偿范围。4.优先受偿权不得对抗已支付了大部分房价款的小业主。5.工程价款优先受偿权的行使以建筑工程属于发包人为必要条件，因而承包人需注意防止发包人恶意转让。优先权可以优先于银行抵押权，但不能对抗已支付了大部分购房款的小业主，如何应对？《商品房预售管理办法》规定预售款专款专用于工程建设进度款和材料款，各地也都制定了监管办法，设立专用帐户，明确监管银行、政府监管部门和建设单位等各自的权利义务。工程竣工验收，也需要施工单位出具无欠付款的证明。这些规定实践中是否有用？我觉得还是可以积极利用的。工程留置权问题留置权问题很有争议，司法解释否认留置权国内《示范合同文本》隐蔽的规定了留置权五（六）黑白合同问题关于黑白合同的概念黑白合同概念、产生、表现法律依据中标之前与发包人签订的协议文件，与备案合同实质性内容有冲突的，是否属于黑合同？【司法解释条文】第二十一条

当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。【理解及操作要点】（第二十一条）1.重视及加强备案合同的签订和评审，在备案合同中全面明确约定有关工程造价、工程款支付等主要条款，并尽量写进去对承包人有利的各方面条款。2.正确理解本条适用范围及条件：本条适用于采用招投标方式发包且有效中标的建筑工程，直接发包的不适用；黑合同必须是对备案合同实质性内容进行了变更，否则按合同一般变更处理。【理解及操作要点】（第二十一条）3.司法解释规定以备案的中标合同作为结算工程价款的根据，不应理解为只涉及工程价款结算条款，所有与工程价款结算有关的内容，包括工期、工程质量、安全措施等几乎所有实质性内容条款，都应以备案合同为准。4.备案合同的履行在有关因素发生重大变化、明显违背法律公平原则的情况下，可以依法进行变更，但应注意进行备案。

五（七）有关鉴定的问题【司法解释条文】第二十二条当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。【理解及操作要点】（第二十二条）1.固定价包括固定单价和固定总价，固定总价又包括有条件的固定总价和纯固定总价，固定单价的情况下，当事人可以申请对工程量进行鉴定，有条件的固定总价情况下，当事人可以申请对可调范围的工程量或者价格进行鉴定。2.本条的适用不是绝对的，如果所约定的固定价无效或者被依法撤销、变更，则一方当事人可申请进行鉴定。【司法解释条文】第二十三条当事人对部分案件事实有争议的，仅对有争议的事实进行鉴定，但争议事实范围不能确定，或者双方当事人请求对全部事实鉴定的除外。

【理解及操作要点】（第二十三条）1.承包方应注意利用好本条“仅对有争议的事实进行鉴定”的规定，施工过程中对双方关于工程造价没有争议的部分以书面形式确定下来；质量问题有争议的，也宜主动与发包人协商，仅对有争议的质量问题进行鉴定。2.了解关于鉴定的有关法律规定，承包人对负有举证责任的事项，需要鉴定的应当申请鉴定，否则承担不利的法律后果；对鉴定部门作出的鉴定结论可以依法提出异议或者申请重新鉴定。六、建设工程合同纠纷案件程序性问题【司法解释条文】第二十四条建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。【理解及操作要点】（第二十四条）1.建设工程合同纠纷属于一般合同纠纷，不适用专属管辖，被告住所地及合同履行地（施工行为地）都有管辖权，并且当事人可以协议选择管辖法院。2.建设工程合同没有实际履行的，当事人双方住所地都不在合同约定的履行地的，建设工程合同纠纷由被告住所地法院管辖。协议管辖注意要点一是协议管辖必须采取书面形式，口头协议无效；二是当事人必须在“被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院”这个范围内选择，否则选择无效；三是当事人协议选择管辖法院不得违反级别管辖的规定，比如合同额大，应由中级法院管辖的，当事人协议选择某区基层法院管辖是无效的。

【司法解释条文】第二十五条

因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。【理解及操作要点】（第二十五条）承包商对本条应予充分重视，建设工程发生质量争议的，无论是合法分包还是非法转包、违法分包、挂靠等，发包人均可以对总包提起诉讼，因而总包方在施工管理过程中需注意收集发包方、分包方、挂靠方等对质量缺陷及瑕疵应负责任的证据。【司法解释条文】第二十六条实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。

实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。【理解及操作要点】（第二十六条）虽然挂靠、转包和违法分包合同属于无效合同，但实际施工人可以依据分包合同起诉总包和业主，并且在工程质量合格的条件下可以参照有关结算条款进行结算，因而总包对该类合同也应予以重视。

【司法解释条文】第二十七条因保修人未及时履行保修义务，导致建筑物毁损或者造成人身、财产损害的，保修人应当承担赔偿责任。

保修人与建筑物所有人或者发包人对建筑物毁损均有过错的，各自承担相应的责任。【理解及操作要点】（第二十七条）

1.建筑物所有人或者发包人有保修通知责任，如果其未履行通知义务，则保修人不承担保修责任。2.本条中“未及时履行保修义务”的判断应以保修通知书对质量缺陷的描述来判断，一般质量缺陷的一般在合理的几天内予以修复，保修书有约定的从其约定；如果质量缺陷已经涉及结构安全或者严重影响建筑物正常使用的，则保修人应立即到达现场抢修。3.建筑物质量缺陷造成建筑物毁损或者人身、财产损害的，施工人并不当然承担责任，发包人、建筑物所有人、使用人有过错的应承担相应的责任。保修金拖欠问题应对保修金的返还期限与保修期要分开以银行保函置换保修金感谢您的参与和支持！

希望多多交流！中建总公司法律事务部王忠办童慢性咳嗽与处理1急性咳嗽，时间短于4周单击此处添加文本具体内容2亚急性咳嗽，时间介于4－8周单击此处添加文本具体内容3慢性咳嗽，时间超过8周单击此处添加文本具体内容一.定义CONTENTSONE1二.咳嗽感受器与部位三种感受器

RARlike（快速适应性感受器，机械刺激为主）

Nociceptive（伤害感受器，化学刺激为主）

Polymodal（咳嗽感受器，机械刺激与酸）有髓神经纤维口咽部、喉、支气管树、外耳道与鼓膜A

神经纤维C神经纤维C类神经纤维感受器(VR1)无髓神经纤维通过释放神经多肽，刺激RARs主要位于支气管Opioidreceptor阿片受体,有μ、κ、δ和σ亚型麻醉镇痛剂通过某些肽类物质(如β-内啡肽)及μ阿片受体抑制咳嗽呼吸道中也存在μ受体,参与了芬太尼诱发呛咳过程慢性咳嗽经常（16~62%）同时由一种以上病因引起UACS，哮喘，GERD是各年龄慢性咳嗽最常见的三种原因慢性咳嗽是57%哮喘和75%GERD的唯一症状大多数慢性咳嗽能明确病因，使治疗有效率达84~98%三.慢性咳嗽的常见病因上呼吸道咳嗽综合症(UACS)

慢性鼻窦炎慢性鼻炎，包括过敏性鼻炎增殖体肥大吸入综合症

胃食道反流病(GERD)

会厌功能障碍支气管源性疾病哮喘综合征病毒感染后咳嗽心因性疾病儿童慢性咳嗽(胸片正常)的常见原因常见的支气管源性疾病是儿童慢性咳嗽的第一大原因支气管哮喘咳嗽变异性哮喘(CVA)

非哮喘性嗜酸细胞性支气管炎(NAEB)<一>哮喘综合征有慢性气道炎症，气道高反应，肺功能异常有咳嗽及喘息发作，以夜间和清晨为重有特应性家族史对糖皮质激素，抗白三烯受体拮抗药及支气管扩张药有效1.支气管哮喘有慢性气道炎症，气道高反应，肺功能大多正常；中央气道慢性炎症和支气管反应增高平滑肌收缩刺激肌梭内咳嗽感受器以咳嗽为主，偶尔有喘息发作以夜间和清晨为重对糖皮质激素，抗白三烯受体拮抗药，支气管扩张药有效2.咳嗽变异性哮喘又称过敏性咳嗽有慢性气道炎症，痰液嗜酸细胞>2.5~5%无气道高反应和肺功能异常仅有咳嗽，无喘息发作对糖皮质激素，抗白三烯受体拮抗药有效；支气管扩张药无效3.嗜酸细胞性支气管炎激素敏感性咳嗽常用的相关检查支气管舒张试验支气管激发试验3％NaCl雾化吸入诱导咳嗽痰液咳出或吸出处理后计数嗜酸细胞数痰液嗜酸细胞>2.5~5%诱导痰嗜酸细胞计数RSV毛细支气管炎与慢性咳嗽有密切关系RSV导致支气管结构或功能的持续损害RSV改变神经敏感阈值，咳嗽感受器阈值降低RSV诱导RSV-IgE形成，ECP增高RSV诱发咳嗽(哮喘、肺发育不全、气道吸入)<二>病毒感染后咳嗽以夜间及清晨咳嗽为主，可伴有喘息发作多持续3－8周，但对于早产儿、小于3个月的婴儿及伴有基础疾病的患儿持续时间较长部分伴有特异体质的患儿，对糖皮质激素及白三烯拮抗药物治疗有效是儿童慢性咳嗽常见原因之一分泌物直接刺激鼻咽部分泌物反流刺激咽喉分泌物导致鼻咽喉部神经敏感度增加<三>上呼吸道咳嗽综合症

慢性鼻炎过敏性鼻炎常年性非过敏性鼻炎血管运动性鼻炎感染性鼻炎慢性鼻窦炎增殖体肥大引起UACS的原因有：临床表现喉部发痒、疼痛，咳粘液性痰及清嗓动作有咽后壁分泌物流动感咽后壁可见粘液样分泌物咽部粘膜呈鹅卵石改变(结节状淋巴滤泡)一代抗组胺药物/鼻减充药物有效胃食道反流酸性反流非酸性反流气管食管瘘吞咽协调障碍<四>吸入综合症胃食道反流反流形式：食道下端咳嗽感受器反流到咽下部或喉部(咽喉部反流)吸入气管或支气管肺多见于小龄幼儿，表现为喂水或奶时的呛咳部分见于神经肌肉受损或发育异常的患儿上呼吸道感染后会加重症状进食稠厚流质或鼻饲能明显改善症状吞咽协调障碍1.室内环境空气污染污秽或刺激性有害气体；气媒性过敏原2.在集体环境中生活

幼儿园和小学<五>慢性或反复呼吸道感染3.支气管肺功能结构异常气道堵塞

支气管异物、支气管淋巴结压迫、异位血管.气道结构异常原发性纤毛运动障碍慢性气道炎症麻疹肺炎后,先天性心脏病肺功能异常早产儿、支气管发育不良胸部平片或CT：明确肺部病变鼻腔镜：明确鼻炎及鼻窦炎鼻窦平片或CT：明确鼻窦炎吞钡、同位素、食道下端pH测定：明确胃食道返流支气管扩张或激发试验：明确哮喘或病毒感染后咳嗽诱导痰液试验：明确嗜酸细胞支气管炎纤支镜检查：明确异物超声心动图检查：心脏情况四.常用辅助诊断措施ONE1常见慢性咳嗽的处理方法过敏性鼻炎：鼻用糖皮质激素抗组胺药-减充剂/抗组胺药避免过敏原/刺激物血管运动性鼻炎：鼻用嗅化异丙托品感染后鼻炎：第一代抗组胺药-减充剂鼻用嗅化异丙托品慢性鼻窦炎：抗生素+抗组胺药-减充剂

上呼吸道咳嗽综合症治疗原则避免接触过敏原;

阻断或减轻炎症反应和分泌物的产生;

治疗感染;

纠正结构异常

诊断为UACS诱发咳嗽的患者,如果第一代抗组胺药物和(或)减充血剂(A/D)的经验性治疗没有效果,下一步应进行鼻窦的影像学检查吸入皮质醇，减轻气道炎症和气道反应性白三烯受体拮抗剂，

受体激动剂，治疗夜间阵发性咳嗽一般不用祛痰药、中枢性止咳药和抗生素咳嗽变异性哮喘

(Coughvariantasthma)吸入性糖皮质激素及白三烯拮抗药物有效对支气管扩张药物无效嗜酸细胞性支气管炎避免反复呼吸道感染

受体激动剂或溴化异丙托品缓解咳嗽必要时可吸入糖皮质激素一般在1岁后逐渐好转

感染后气道高反应性加强喂养指导稠厚食品鼻饲喂养吞咽协调障碍1.针对性抗病原治疗2.治疗局部慢性病灶3.调节机体免疫状态4.加强营养与锻炼

慢性迁移性感染重视病史与体检，包括耳鼻咽喉和消化系统疾病。根据病史与体检结果选择有关检查，由简单到复杂。先检查常见病，后少见病。诊断和治疗两者应同步或顺序进行。如前者条件不具备时，根据临床特征进行诊断性治疗，并根据治疗反应确定咳嗽病因，治疗无效时再选择有关检查。慢性咳嗽的病因诊断原则

1．病史和查体，通过病史询问缩小诊断范围

2．常规X线胸片检查

3．胸片有明显病变者,可根据病变的形态、性质选择进一步检查。

4．胸片无明显病变者，如被动吸烟、环境刺激物，则脱离刺激物的接触，观察4周。咳嗽仍未缓解或无上述诱发因素，则进入下一步诊断程序。

慢性咳嗽病因诊断流程具体步骤：5．肺通气功能+支气管激发试验，诊断和鉴别哮喘通气功能正常、激发试验阴性，进行诱导痰检查

6．怀疑呼吸道过敏者，可行变应原皮试、血清IgE

和咳嗽敏感性检测。7．存在鼻后滴流或频繁清喉时，可先按UACS治疗，联合使用第一代H1受体阻断剂和鼻减充血剂。对变应性鼻炎可加用鼻腔吸入糖皮质激素。治疗1～2周症状无改善者，可摄鼻窦CT或鼻咽镜

8．对于饮水或喂奶呛咳者，可考虑改用稠厚食品，必要时进行短期鼻饲喂养。

9．上述检查仍未确诊，或试验治疗仍继续咳嗽者，应考虑进行高分辨率CT和纤支镜以及心脏超声检查，除外支气管扩张症、支气管内膜结核及左心功能不全等疾病。

10．反复发作的慢性咳嗽患者，夜间不咳，较敏感，如上述各项检查和针对性治疗均无效时，应除外心因性咳嗽。

注意点：

1．经相应治疗后咳嗽缓解，病因诊断方能确立。

2．部分患者可同时存在多种病因。如果患者治疗后，咳嗽症状部分缓解，应考虑是否同时合并其它病因谢谢第三节分析文体特征和表现手法2大考点书法大家启功自传赏析中学生，副教授。博不精，专不透。名虽扬，实不够。高不成，低不就。瘫偏‘左’，派曾‘右’。面微圆，皮欠厚。妻已亡，并无后。丧犹新，病照旧。六十六，非不寿。八宝山，渐相凑。计平生，谥曰陋。身与名，一起臭。【赏析】寓幽默于“三字经”，名利淡薄，人生洒脱，真乃大师心态。1.实用类文本都有其鲜明的文体特征，传记的文体特征体现为作品的真实性和生动性。传记的表现手法主要有以下几个方面：人物表现的手法、结构技巧、语言艺术和修辞手法。2.在实际考查中，对传记中段落作用、细节描写、人物陪衬以及环境描写设题较多，对于材料的选择与组织也常有涉及。3.考生复习时要善于借鉴小说和散文的知识和经验，同时抓住传记的主旨、构思以及语言特征来解答问题。传记的文体特点是真实性和文学性。其中，真实性是传记的第一特征，写作时不允许任意虚构。但传记不同于一般的枯燥的历史记录，它具有文学性，它通过作者的选择、剪辑、组接，倾注了爱憎的情感；它需要用艺术的手法加以表现，以达到传神的目的。考点一分析文体特征从哪些方面分析传记的文体特征？一、选材方面1.人物的时代性和代表性。传记里的人物都是某时代某领域较

突出的人物。2.选材的真实性和典型性。传记的材料比较翔实，作者从传主

的繁杂经历中选取典型的事例，来表现传主的人格特点，有

较强的说服力。3.传记的材料可以是重大事件，也可以是日常生活小事。[知能构建]二、组材方面1.从时序角度思考。通过抓时间词语，可以迅速理清文章脉络，

把握人物的生活经历及思想演变过程。2.从详略方面思考。组材是与主题密切相关的。对中心有用的，

与主题特别密切的材料，是主要内容，则需浓墨重彩地渲染，

要详细写；与主题关系不很密切的材料，是次要内容，则轻

描淡写，甚至一笔带过。三、句段作用和标题效果类别作用或效果开头段内容：开篇点题，渲染气氛，奠定基调，表明情感。结构：总领下文，统摄全篇；与下文某处文字呼应，为下文做铺垫或埋下伏笔；与结尾呼应。中间段内容：如果比较短，它的作用一般是总结上文，照应下文；如果比较长，它的作用一般是扩展思路，丰富内涵，具体展示，深化主题。结构：过渡，承上启下，为下文埋下伏笔、铺垫蓄势。结尾段内容：点明中心，深化主题，画龙点睛，升华感情、卒章显志，启发思考。结构：照应开头；呼应前文；使结构首尾圆合。标题①突出了叙述评议的对象。②设置悬念，激发读者的阅读兴趣。③表现了传主的精神或品质。④点明了主旨，表达了作者的情感。⑤运用修辞，使文章内涵丰富，意蕴深刻，增加了文章的厚度与深度。四、语言特色角度分析鉴赏传记的类别自传采用第一人称，语言或幽默调侃或自然亲切；他传采用第三人称，语言或朴实自然或文采斐然。语意和句式句子中的关键词所包含的情感、态度等，整句与散句、推测与肯定、议论与抒情、祈使与反问等特殊句式，往往有着不同一般的表现力。这些都是分析语言的切入点。修辞的角度修辞一般是用来加强语言的表现力的。抓住修辞特点，就能从语言的表达效果上加以体味。语言风格含蓄与明快、文雅与通俗、生动与朴实、富丽与素淡、简洁与繁复等。1.(2015·新课标全国卷Ⅰ)阅读下面的文字，完成后面的题目。[即学即练]朱东润自传1896年我出生在江苏泰兴一个失业店员的家庭，早年生活艰苦，所受的教育也存在着一定的波折。21岁我到梧州担任广西第二中学的外语教师，23岁调任南通师范学校教师。1929年4月间，我到武汉大学担任外语讲师，从此我就成为大学教师。那时武汉大学的文学院长是闻一多教授，他看到中文系的教师实在太复杂，总想来一些变动。用近年的说法，这叫作掺沙子。我的命运是作为沙子而到中文系开课的。大约是1939年吧，一所内迁的大学的中文系在学年开始，出现了传记研究这一个课，其下注明本年开韩柳文。传记文学也好，韩柳文学也不妨，但是怎么会在传记研究这个总题下面开韩柳文呢？在当时的大学里，出现的怪事不少，可是这一项多少和我的兴趣有关，这就决定了我对于传记文学献身的意图。《四库全书总目》有传记类，指出《晏子春秋》为传之祖，《孔子三朝记》为记之祖，这是三百年前的看法，现在用不上了。有人说《史记》《汉书》为传记之祖，这个也用不上。《史》《汉》有互见法，对于一个人的评价，常常需要通读全书多卷，才能得其大略。可是在传记文学里，一个传主只有一本书，必须在这本书里把对他的评价全部交代。是不是古人所作的传、行状、神道碑这一类的作品对于近代传记文学的写作有什么帮助呢？也不尽然。古代文人的这类作品，主要是对于死者的歌颂，对于近代传记文学是没有什么用处的。这些作品，毕竟不是传记文学。除了史家和文人的作品以外，是不是还有值得提出的呢？有的，这便是所谓别传。别传的名称，可能不是作者的自称而是后人认为有别于正史，因此称为“别传”。有些简单一些，也可称为传叙。这类作品写得都很生动，没有那些阿谀奉承之辞，而且是信笔直书，对于传主的错误和缺陷，都是全部奉陈。是不是可以从国外吸收传记文学的写作方法呢？当然可以，而且有此必要。但是不能没有一个抉择。罗马时代的勃路塔克是最好的了，但是他的时代和我们相去太远，而且他的那部大作，所着重的是相互比较而很少对于传主的刻画，因此我们只能看到一个大略而看不到入情入理的细致的分析。英国的《约翰逊博士传》是传记文学中的不朽名作，英国人把它推重到极高的地位。这部书的细致是到了一个登峰造极的地位，但是的确也难免有些琐碎。而且由于约翰逊并不处于当时的政治中心，其人也并不能代表英国的一般人物，所以这部作品不是我们必须模仿的范本。是不是我国已经翻译过来的《维多利亚女王传》可以作为范本呢？应当说是可以，由于作者着墨无多，处处显得“颊上三毫”的风神。可是中国文人相传的做法，正是走的一样的道路，所以无论近代人怎么推崇这部作品，总还不免令人有“穿新鞋走老路”的戒心。国内外的作品读过一些，也读过法国评论家莫洛亚的传记文学理论，是不是对于传记文学就算有些认识呢？不算，在自己没有动手创作之前，就不能算是认识。这时是1940年左右，中国正在艰苦抗战，我只身独处，住在四川乐山的郊区，每周得进城到学校上课，生活也很艰苦。家乡已经陷落了，妻室儿女，一家八口，正在死亡线上挣扎。我决心把研读的各种传记作为范本，自己也写出一本来。我写谁呢？我考虑了好久，最后决定写明代的张居正。第一，因为他能把一个充满内忧外患的国家拯救出来，为垂亡的明王朝延长了七十年的寿命。第二，因为他不顾个人的安危和世人的唾骂，终于完成历史赋予他的使命。他不是没有缺点的，但是无论他有多大的缺点，他是唯一能够拯救那个时代的人物。(有删改)【相关链接】①自传和传人，本是性质类似的著述，除了因为作者立场的不同，因而有必要的区别以外，原来没有很大的差异。但是在西洋文学里，常会发生分类的麻烦。我们则传叙二字连用指明同类的文学。同时因为古代的用法，传人曰传，自叙曰叙，这种分别的观念，是一种原有的观念，所以传叙文学，包括叙、传在内，丝毫不感觉牵强。(朱东润《关于传叙文学的几个名词》)②朱先生确是有儒家风度的学者，一身正气，因此他所选择的传主对象，差不多都是关心国计民生的有为之士。他强调关切现实，拯救危亡，尊崇气节与品格。这都是可以理解的。(傅璇琮《理性的思索和情感的倾注——读朱东润先生史传文学随想》)★作为带有学术性质的自传，本文有什么特点？请简要回答。答：________________________________________________解析本题考查分析文本的文体基本特征和语言特色。解答时，要在阅读的基础上，了解文章的文体特征、内容的侧重点、内容表达的特征。本文作为一篇带有学术性质的自传，突出特点之一就是偏重学术经历，介绍了自己的传记文学观及其形成过程。文章的开头与结尾，将自己的生平与学术结合起来，尤其是为张居正写传原因的解说，结合当时的社会背景和自己家庭的情况，更是呈现出学术背后的家国情怀。在行文方面，语言平易自然，穿插“怎么会在传记研究这个总题下面开韩柳文呢？”“我写谁呢？”等口语，语言平白如话，就像面对面闲谈一样。答案①偏重学术经历，主要写自己的传记文学观及其形成过程；②写生平与写学术二者交融，呈现学术背后的家国情怀；③行文平易自然，穿插使用口语，就像和老朋友闲谈一样。1.一般和具体结合我们在对文本的一般性特征进行分析的同时，也应该注意到富有个性的“具体”的特征。[思维建模]分析文体特征2要领2.注意效果解读

分析文体特征时，不能仅仅停留在辨别认知的层面上，而必须懂得去对它们做“效果”分析。对“效果”的分析不外乎从这样的两个方面去考虑：一是从表达者的表达这个方面去考虑，看他采用这样的方式会给他的表达带来怎样的好处；二是从阅读者这个方面考虑，看他这样做可以对读者的阅读产生什么样的积极的效果。分析传记的文体特征☞咀嚼经典高考题目提升审题答题技能高考曾经这样考品答案，悟技巧，不丢分1.(2014·辽宁卷)本文第一自然段有何作用？请简要分析。(6分)(《侯仁之：城市的知音》)①交代侯仁之选择历史专业的原因；②写出了侯仁之对国家民族命运的关注，使传主形象更加丰满；③体现了传记的真实性；④为下文介绍侯仁之的学术研究及成就做铺垫。(答出1点给1分，2点给3分，3点给5分，4点给6分)2.(2013·福建卷)文章已有“《梦里京华》”一例，为何还要例举“委曲求全”？请简要分析。(4分)(《那一种遥远的幽默》)①增强说服力，进一步突出王文显剧作别有一番幽默，肯定他喜剧创作的能力和影响。②引出下文对王文显任代理校长时行事风格的叙写，形成对比，以突出王文显治校的持重务实，一丝不苟。(每点2分，意思对即可。)3.(2012·新课标全国卷)12(1)选项E：本文撷取谢希德人生的若干片断，描写她热爱祖国、献身科学、关爱亲人的事迹，表现了一位杰出女性的伟大人格。(√)(《谢希德的诚与真》)本选项考查对文体特征的理解，涉及文章的选材、文本的主要内容与主题等内容。(正确选项，3分)因传记是记载人物生平或事迹的一类记叙文体，它的表达技巧比较接近于小说和散文，可以说文学类文本的表现手法都与传记相通。由于传记的文体特征，需要格外注意其他人物对传主的映衬、细节描写、引用和议论等方面。考点二分析表现手法3题型(一)叙述1.顺叙的作用(效果)：思路清晰，结构条理。2.倒叙的作用(效果)[知能构建](1)能增强文章的生动性，使文章产生悬念，更能引人入胜。(2)强调作用，这一段主要写了……放到开头强调了传主的……(与传主精神、品质等的关系)。(3)表达了作者对传主怎样的情感(与作者情感的关系)。(4)深化了主旨(与主旨的关系)。(5)使文章结构富于变化，避免了叙述的平淡和结构的单调。3.插叙的作用(效果)(1)内容上：①(如果是引述他人的话，或是传主自己的话、书信等)突出了传记的真实性，使文章内容更充实。②深化了文章主题。③使人物形象更加鲜明。④(如果是引述他人的话等就属于侧面描写)侧面烘托了传主的……⑤(如果插叙的语段拿传主和其他人对比)通过对比，衬托出了传主的……(2)结构上：①避免了结构的平铺直叙，使行文起伏多变，使结构更加紧凑集中。②对……做了必要的铺垫照应，补充说明。(二)描写(主要是细节描写)1.描写的三种作用(1)让传主形象更全面完整，更立体化。传主形象是由多个侧面组成的，只表现其伟大的一面，而不展现其普通的一面，人物就不能立体化。

(2)让人物真实可信。要把人物写好，就要写其普通的一面，因为读者是普通的公民，他愿意接受伟人身上普通的一面。这样的人物会让读者觉得真实亲切，易于接受。(3)符合读者心理需要。对于大人物诸如政治家、艺术家、影视明星等，读者已经从媒体中了解了一些他们在本行业内的成就、事迹。对于传记作品，读者更渴望了解一些花絮。因此，一些细节正能解决这一问题。2.两种答题方式(1)如果是写人物的细节，可以这样：①思维趋向：写人物的细节＝细节内容＋独特形象＋表现主题＋读者心理。②答题方式：通过描写……细节，……刻画出一个……形象，突出……(主题思想)，给读者……感受。(2)如果是场面细节，可以这样：①思维趋向：场面细节＝细节内容＋读者感受＋表现主题。②答题方式：通过对……的描写，传神地写出在场人……的心情，烘托了……的现场气氛，使读者仿佛置身于现场之中，产生身临其境之感。真实性和感染力都很强。真实地反映了……表达了……的情感倾向。(三)议论的作用1.内容上：对主题表达起画龙点睛的作用。评论性文字既是对

事实的阐释，也是作者自我态度的呈现。2.结构上：①用在开头，起统领全文、点明中心、引出下文的

作用，并能使文章的主题思想得到鲜明的表达；②用在文章

的结尾，一般是为了加深对所写人物的认识，深化文章的主

题思想，凸显所写人物的品格意义，起画龙点睛的作用；③用在文章的中间，起承上启下的作用，使事与事之间紧密

地连接起来，使文章结构显得严谨。1.从侧面表现传主通过写与传主相关的人、事、物，从侧面表现传主的道德性格、特点、品性等。可以使传记具有更为真实感人的力量，可以塑造丰满的传主形象，突出传主的精神面貌，起到增强作品历史深度和情感力度的作用，增强文章的真实性和可读性。2.内容和情节的需要不交代其他相关的人、事、物，内容情节就不完整，就无法更好地表现传主。只有把传主放到一定的环境中，他的行为、性格才显现其合理性。这样写可以更好地体现作者的写作意图，丰富文章内容，增强文章内涵，增强文章文化底蕴等。3.由点及面，深化主题作者要揭示某种社会道理或者一个大的群体，比如整个民族的某种品质，光凭传主一个人无法全面地展现，就必须拓展，传主再加上其他的人、事、物，点面结合，就可以更全面、更深刻地表现主题。4.增强表达效果增强文章的文学色彩；让人产生丰富的想象，发人深省，耐人寻味；等等。直接引用大量原始材料，可以更好地突出人物的特点，揭示人物的精神面貌，对人物作出客观公正的评价。在传记中，引用主要包括以下几个方面：引用内容引用效果直接引用可以增加作品真实性，更好地突出人物的特点，揭示人物的精神面貌，对人物做出客观公正的评价。引用诗词可以从侧面烘托和丰富传主的思想精神，使传记显现出一种古朴文雅的风格。引用故事可以增强文章的趣味性，使文章更具有可读性。引用传主在书信、日记中的表白以及传主的话可以印证作者的观点，也可以使传记具有更为真实感人的力量。引用他人的话使文章对人物的评述更加全面客观、真实可信，也能从侧面烘托传主的形象。阅读下面的文字，完成后面的题目。[即学即练]朱启钤：“被抹掉的奠基人”林天宏①2006年6月13日下午，一场大雨过后，正阳门箭楼被带着水雾的脚手架包裹得严严实实。北京旧城中轴线上的这座标志性建筑，正经历着新中国成立后规模最大的一次修缮。②由正阳门箭楼北望，长安街车水马龙，它与城楼左右两侧的南北长街、南北池街，一同构成了北京旧城东西、南北走向的交通要道。③我问同行的一个记者：“你知道改造北京旧城，使其具有现代城市雏形的第一人是谁？”“梁思成？”她答道。④这个答案是错误的，却并不让人意外。随着北京旧城改造不断进入媒体视野，梁思成等一批建筑学家已被大众熟知。但少有人知晓的是，从1915年起，北京已开始有计划地进行市政工程建设，正阳门箭楼、东西长安街、南北长街与南北池街，都是在时任内务部总长朱启钤的主持之下改造与打通的。⑤同样少有人知晓的是，1925年，25岁的美国宾夕法尼亚大学留学生梁思成，收到父亲梁启超从国内寄来北宋匠人李诫撰写的《营造法式》一书，兴趣大增，由此走上中国古代建筑研究之路。1930年，梁思成加入中国营造学社，在那里撰写了《中国建筑史》，成为建筑学一代宗师。而《营造法式》一书的发现者与中国营造学社的创始人，正是朱启钤。⑥“朱启钤是中国古建筑研究工作的开拓者与奠基人，没有他，就不可能在上个世纪30年代出现像梁思成这样的建筑学领军人物，我们读到《中国建筑史》的年份，还不知要推迟多少年。”中国文物研究所某研究人员曾这样评价。但是，“由于历史原因，他被研究者们有意无意地抹掉了”。⑦朱启钤于1930年创办的中国营造学社，将他的筹划与组织才能发挥得“淋漓尽致”。他为学社请来当时最为优秀的学术精英：东北大学建筑系主任梁思成，中央大学建筑系教授刘敦桢，著名建筑师杨廷宝、赵深，史学家陈垣，地质学家李四光，考古学家李济……他还以其社会人脉，动员许多财界和政界人士加入学社，直接从经费上支持营造学社的研究工作。曾有建筑史家这样评价朱启钤：“人力、物力、财力，这些都是研究工作所必不可少的条件，能把这方方面面的人事统筹起来，是需要非凡之才能的。朱启钤以一己之力，做了今天需要整个研究所行政部门做的事。”⑧有数据显示，截至1937年，营造学社野外实地测绘重要古建筑达206组，因此探索出一整套研究中国古建筑的科学方法，为撰写中国建筑史构建了扎实的科学体系。⑨假若没有朱启钤，中国的古建筑研究，又会是怎样的图景？如今，斯人已逝，营造学社停办也已整整60周年。⑩6月13日的那场大雨，将故宫端门外西朝房冲洗得干干净净。游人如织，屋宇间却依旧透着落寞，此处正是营造学社旧址。而位于东城区赵堂子胡同3号的朱启钤故居，住着数十户人家，杂乱之中，依稀可辨当年气魄。(摘自2006年6月21日《中国青年报》，有删改)【注】朱启钤(1872—1962)，曾任全国政协委员、中央文史馆馆员。★2.文章多处提到梁思成，这对写朱启钤有什么作用？请选一例作简要分析。答：______________________________________________解析结合文章第③⑤⑥段进行分析，写梁思成主要是从侧面表现朱启钤，让读者对传主有一个全面的、立体的了解。答案文章通过对梁思成有关事迹的叙述，或直接或间接地写出了朱启钤对我国古建筑研究的重要贡献。所选事例及分析：第③段，文章写记者认为改造北京旧城第一人是梁思成，间接说明朱启钤不为人所熟知，点明题意，引出下文。第⑤段，梁思成因《营造法式》一书而走上中国古代建筑研究之路，加入中国营造学社，在中国建筑学界有很高的地位；而《营造法式》一书的发现者与中国营造学社的创始人就是朱启钤，这间接反映出朱启钤鲜为人知的贡献，照应题目。第⑥段，点明如果没有朱启钤，就不可能在上个世纪30年代出现像梁思成这样的建筑学领军人物，直接突出朱启钤的贡献。★3.作者为什么两次提到6月13日那场大雨？请谈谈你的看法。答：________________________________________________解析文章两次提到大雨分别在第①段和最后一段。应注意从内容、结构和表现人物主题等角度进行分析。开篇写雨是为了引出人物，结尾写雨是为了营造落寞氛围，首尾照应，使文章浑然一体，有力地表现了传主。答案①文章开头写雨中正阳门箭楼的修缮，引出朱启钤1915年就开始有计划地进行北京市政工程建设(或：现代北京旧城仍保留了朱启钤当年规划的格局)。②结尾的雨引出营造学社旧址的落寞和朱启钤故居成为大杂院的情况，照应文题，引发读者的联想和感慨。③首尾呼应，结构完整。开头写正阳门箭楼的修缮，结尾写营造学社的旧址故宫端门外西朝房的落寞、朱启钤故居的杂乱，两者通过“雨”联系在一起，抚今追昔，深化了“不要忘记这位奠基人”的主题。[思维建模]分析传记表现手法及作用4角度1.传主角度：使人物形象更丰满，突出传主的精神面貌，增强作品的历史深度和情感力度。2.文本角度：丰富文章内容，增强文章的真实性、可读性、典雅性、文化底蕴。3.结构角度：照应标题，设置悬念，埋下伏笔，对比映衬，总结上文，深化主旨，彰显品格。4.读者角度：有助于读者全面深刻地了解传主的精神和影响，提升传记的阅读价值。答题模板：特点＋作用①＋作用②＋作用③分析传记的表现手法☞咀嚼经典高考题目提升审题答题技能高考曾经这样考品答案，悟技巧，不丢分1.(2013·福建卷)13题D项：文章最后一段描写了王文显旧居周边的环境与情景，营造了肃杀悲凉的氛围，表达了作者对王文显的深切怀念与沉痛哀悼。(×)(《那一种遥远的幽默》)本选项考查传记中的描写手法及其作用。文中的描写意在表现王文显当年的住处如今已发生巨大变化，并非“肃杀悲凉”，表达的情感是“深切怀念”而非“沉痛哀悼”。(错误选项，2分)2.(2011·广东卷)请分别指出文中③④段画线部分所用的修