㎡框架图书馆施工工程招标+图纸

广东职业技术学院高明校区图文信息大楼工程施工项目施工招标文件招标人：广东职业技术学院（盖单位章）招标代理机构：广东省机电设备招标中心有限公司（盖单位章）联系人：张工、董工联系电话66341720传真号码：E-mail：2020年6月日附件2：发包人供应材料设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供应时间送达地点备注

附件3：工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；3．装修工程为年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；7．其他项目保修期限约定如下：。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：附件4：主要建设工程文件目录文件名称套数费用（元）质量移交时间责任人

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注

附件6：承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员

附件7：分包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员

附件8：履约担保（发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日附件9：预付款担保（发包人名称）：根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日附件10:支付担保（承包人）：鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。二、保证的方式及保证期间1.我方保证的方式为：连带责任保证。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。五、保证责任的解除1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）地址：邮政编码：传真：年月日

附件11：11-1：材料暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注

11-2：工程设备暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注11-3：专业工程暂估价表序号专业工程名称工程内容金额小计：第六章工程量清单1．工程量清单说明1.1本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013，以下简称“计价规范”)以及招标文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。1.4补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：。1.5本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。1.6本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。2．投标报价说明2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。(1)本招标文件；(2)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；(3)国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；(4)企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；(5)招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；(6)建设工程设计文件及相关资料；(7)施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；(8)与建设项目相关的标准、规定等技术资料；(9)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；(10)其他的相关资料。2.2工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。2.3工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。2.4已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。2.5“投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费和单价措施项目费、总价措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费和单价措施项目费、总价措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。2.6分部分项工程和单价措施项目按下列要求报价：2.6.1分部分项工程和单价措施项目清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。2.6.2如果分部分项工程和单价措施项目清单中涉及“材料（工程设备）暂估单价及调整表”中列出的材料和工程设备，则按照本节第3.3.2项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。2.6.3如果分部分项工程和单价措施项目清单中涉及“发包人供应材料设备一览表”(见第五章合同条款及格式附件2中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价本身不计入投标报价，但应将该类材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、材料或设备落地之后发生的仓储、保管、库损、二次搬运费用以及其他必要的辅助工作及其对应的管理费及利润计入分部分项工程和单价措施项目清单相应子目的综合单价，并在其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的总承包服务费。2.6.4“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。2.6.5投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。2.7措施项目按下列要求报价：2.7.1措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程和单价措施项目清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。投标人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。2.7.2措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。2.7.3招标人提供的总价措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第八章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的总价措施项目清单的内容进行细化或增减。2.7.4“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。2.7.5对于“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“综合单价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。2.8其他项目清单费应按下列规定报价：2.8.1暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的，并不包括本章第2.8.3项的计日工金额。2.8.2暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第3.3.2项的报价原则进入分部分项工程和单价措施项目清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价及结算表”中列出的金额和本节第3.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价。2.8.3计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中：（1）劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；（2）材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润；（3）施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。2.8.4总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。2.9规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。2.10除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。2.11工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。2.12管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。2.13投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。2.14投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。2.15有关投标报价的其他说明：3．其他说明3.1词语和定义3.1.1工程量清单是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金的名称和相应数量等的明细清单。3.1.2总价子目工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数1的子目，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量(合同条款第10条约定的变更除外)。3.1.3单价子目工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。3.1.4子目编码分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。3.1.5子目特征构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子目特征与项目特征同义。3.1.6规费承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。3.1.7税金国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加等。3.1.8总承包服务费总承包人为配合协调发包人发包的专业工程以及发包人采购的材料和工程设备等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的费用。3.1.9同义词语本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。3.2工程量差异调整3.2.1工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。3.2.2投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。3.2.3如果招标人在检查投标人根据上文第3.2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据上文第3.2.2项对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人可能的补充和(或)修改)进行投标报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，除按照本节2.7.3项要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程和单价措施项目清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在招标人提供的分部分项工程和单价措施项目清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。3.3暂列金额和暂估价3.3.1“暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金，不需要考虑除税金以外的其他任何费用。3.3.2“材料（工程设备）暂估单价及调整表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的管理费、利润、规费、税金以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作所发生的费用及其对应的管理费、利润、规费和税金。除应按本招标文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程和单价措施项目清单相应子目的综合单价以外，投标人还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利润包含在分部分项工程和单价措施项目清单相应子目的综合单价中，并计取相应的规费和税金。3.3.3专业工程暂估价及结算表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金。除按本招标文件规定将此类暂估价纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金以外，投标人还需要根据招标文件规定的内容考虑相应的总承包服务费以及与总承包服务费有关的规费和税金。3.4其他补充说明4．工程量清单报价表4.1招标人以电子文件形式提供的工程量清单，具体内容见招标公告附件。4.2招标人提供的工程量清单中，如附有清单说明且内容与上文说明不一致的，以招标人提供的清单说明为准。4.3工程量清单格式见本招标文件第九章相关附表。注：除盖章签字要求以外，招标人提供的工程量清单报价表格格式仅供参考，不作为限制性投标格式，但投标人的投标报价表格的内容应符合计价规范的相关规定。4.4投标人在应用殷雷、广联达、易达等相关计价软件编制清单报价时，因软件差异所产生的细微格式偏差不作为否决投标条件，但招标人所提供的工程量清单的内容及相关计价标准和规范明确要求填报的内容不得缺失。投标总价招标人：工程名称：投标总价（小写）：（大写）：投标人：（单位盖章）法定代表人或其授权人：（签字）编制人：（造价人员签字盖专用章）工程量清单报价表目录1、总说明2、建设项目投标报价汇总表3、单项工程投标报价汇总表4、单位工程投标报价汇总表5、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表6、综合单价分析表7、总价措施项目清单与计价表8、其他项目清单与计价汇总表9、暂列金额明细表10、材料（工程设备）暂估单价及调整表11、专业工程暂估价及结算表12、计日工表13、总承包服务费计价表14、规费、税金项目清单与计价表15、主要材料设备价格表表6.1总说明工程名称：第页共页投标人在工程量清单报价编制说明中，应明确以下内容：（1）招标人提供的有关工程概况和编制依据等。（2）投标人有关报价的说明：指投标单位根据自身情况在编制报价时需要说明的有关事项。表6.2建设项目投标报价汇总表工程名称：第页共页序号单项工程名称金额（元）其中：（元）暂估价安全文明施工费规费合计表6.3单项工程投标报价汇总表工程名称：第页共页序号单位工程名称金额（元）其中：（元）暂估价安全文明施工费规费合计注：暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。表6.4单位工程投标报价汇总表工程名称：标段：第页共页序号汇总内容金额（元）其中：暂估价（元）1分部分项工程1.41.52措施项目2.1其中：安全文明施工费3其他项目3.1其中：暂列金额3.2其中：专业工程暂估价3.3其中：计日工3.4其中：总承包服务费4规费5增值税销项税额投标报价合计＝1＋2＋3＋4＋5注：本表适用于单位工程投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。表6.5分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：标段：第页共页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价本页小计合计注：为汲取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表6.6综合单价分析表工程名称：标段:第页共页项目编码项目名称计量单位工程量清单综合单价组成明细定额编号定额项目名称定额单位数量单价合价人工费材料费机械费管理费和利润人工费材料费机械费管理费和利润人工单价小计元/工日未计价材料费清单项目综合单价材料费明细主要材料名称、规格、型号单位数量单价（元）合价（元）暂估单价（元）暂估合价（元）其它材料费————材料费小计————注：1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。2、招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。3、根据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的有关规定，对于适用以综合单价形式计价的措施项目，亦需按本表填报该措施项目的综合单价分析。表6.7总价措施项目清单与计价表工程名称：标段：第页共页序号项目编码项目名称计算基础费率（%）金额(元)调整费率（%）调整后金额（元）备注安全文明施工费夜间施工增加费二次搬运费冬雨季施工增加费已完工程及设备保护费合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。表6.8其他项目清单与计价汇总表工程名称：标段：第页共页序号项目名称金额(元)结算金额（元）备注1暂列金额2暂估价2.1材料（工程设备）暂估价——2.2专业工程暂估价3计日工4总承包服务费5索赔及现场签证——合计——注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表6.9暂列金额明细表工程名称：标段：第页共页序号项目名称计量单位暂定金额(元)备注1234合计——注：此表由招标人填写，如不能详列明细，也可只列暂定金额总额。投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。表6.10材料（工程设备）暂估单价及调整表工程名称：标段：第页共页序号材料（工程设备）名称、规格、型号计量单位数量暂估（元）确认（元）差额+（元）备注暂估确认单价合价单价合价单价合价合计注：1、此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。2、材料、工程设备包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。表6.11专业工程暂估价及结算表工程名称：标段：第页共页序号工程名称工程内容暂估金额(元)结算金额(元)差额±(元)备注合计——注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。表6.12计日工表工程名称：标段：第页共页编号项目名称单位暂定数量实际数量综合单价（元）合价（元）暂定实际一人工1234人工小计二材料123456材料小计三施工机械1234施工机械小计四、企业管理费和利润合计注：此表项目名称、数量由招标人填写，投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。表6.13总承包服务费计价表工程名称：标段：第页共页序号项目名称项目价值（元）服务内容计算基础费率(%)金额(元)1发包人发包专业工程2发包人提供材料合计——————注：此表项目名称、服务内容由招标人填写。投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。表6.14规费、税金项目清单与计价表工程名称：标段：第页共页序号项目名称计算基础计算基数计算费率(%)金额(元)1规费1.1工程排污费1.2施工噪音排污费1.3防洪工程维护费分部分项合计+措施合计+其他项目1.4工伤保险费分部分项合计+措施合计+其他项目2增值税销项税额税前工程造价合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：表6.15主要材料设备价格表工程名称：标段：第页共页序号材料设备编码材料设备名称品牌、厂家、规格、型号及主要技术参数计量单位单价(元）备注注：招标文件规定了详细技术参数、要求的材料、设备，投标人需根据实际投标情况填报材料、设备的品牌、型号、规格及主要技术参数以明确响应情况，并在“单价”栏里填报材料、设备单价，作为结算时的调价依据。“备注”栏无内容时可以不列印。第七章图纸（广州公共资源交易中心网下载）第八章技术标准和要求依据设计文件的要求，本招标项目的材料、设备、施工及建设成果须达到现行的中华人民共和国、省或行业的工程建设标准及规范的要求。产品质量（品牌和等级）应符合“或相当于”明细表中所列的品牌和等级要求。表格中列明品牌和未列明品牌的材料，中标人均须申报三家及以上的品牌供招标人、监理单位及设计单位共同择优确定。广东职业技术学院高明校区图文信息大楼工程施工项目施工工程材料推荐品牌一览表1、土建设备、材料表序号名称推荐品牌备注一土建/装修1铝合金门窗永兴铝业，伟业铝材，凤铝铝材、兴发铝材、亚铝、广铝、永利坚2塑钢门窗美驰、圣堡罗、实德、高科3防火门盼盼、深圳蓝盾、深圳恒昌达、东莞华凌、润成创展4铝合金天花广铝、佛山新景、佛山华狮、广州广丰5防火油漆澳贝AUBAY、冠军、阿克苏诺贝尔、兰陵（品牌）6涂料立邦、多乐士、华润、广州五羊7内墙面砖、地砖、鹰牌陶瓷、东鹏，蒙娜丽莎、箭牌，马可波罗、广东宏宇、钻石、宝仕马、冠珠、环球、新中源、新明珠、能强、帝舵8防水卷材广州鲁班、广东科顺、广东天昌、广州禹神9钢化玻璃惠州中凯，南玻、信义、耀皮、广东洛玻、广州蓝盾、广州兴华10不锈钢栏杆亚铝、佛山谰石宇航、艺华、凤铝11五金附件坚朗，坚威，亚尔，(Rafes)来福士、(Hafele)海福乐、KABA(卡巴)、DORMA(多玛)，英格索兰12外墙砖斗门旭日白兔、佛山环球、广东新明珠、佛山白鹅、石湾鹰牌、13洁具钻石、东陶、惠雅、东鹏、佛山新乐、安华、科勒14卫生间隔断广州市富乐华、深圳鑫赛博、广州致胜、广州裕铧、上海富美家实木门美心、梦天、tata、好太太、华鹤、千川、尚品本色、金迪、尚佰、广千、润成创展2、结构材料表序号名称推荐品牌备注1钢材韶钢、首钢、鞍钢、武钢、宝钢、湘钢、粤钢、柳钢2加气混凝土砌块符合设计图纸表明的标号要求3商品混凝土、预拌砂浆符合设计和当地行政管理部门颁布的相关要求3、照明设备表序号品名推荐品牌备注1低压配电柜ABBMNS3.0、西门子S8、施耐德OKKEN、穆勒MODAN6000、东莞超业、东莞基业、长征2智能能源管理系统施耐德、西门子、朗绿科技、安科瑞、奇朗、盛路达、派诺、纳宇3电气火灾监控系统海博智恒、天赋人财、科思通、华宿电气、安科瑞、海湾、鑫轩派森乐、力安测控、利安消防4智能照明控制系统施耐德ABB、爱瑟菲、路创金域、立维腾电子、惠州雷士光电科技5母线槽施耐德、西门子、穆勒、广东南华、东莞宝士6配电箱/控制箱广东友源、明路、领越防爆、博奇防爆、汉承、隆业电气7EPS易斯特（EAST）、国彪、银佳、HYPERLINK"/search_product.htm?brand=3246809&q=eps%D3%A6%BC%B1%B5%E7%D4%B4%C6%B7%C5%C6&sort=s&style=g&from=sn_1_brand&active=2""/search_product.htm?brand=3246809&q=eps%D3%A6%BC%B1%B5%E7%D4%B4%C6%B7%C5%C6&sort=s&style=g&from=sn_1_brand&active=2"FB/沣标、HYPERLINK"/search_product.htm?brand=13898778&q=eps%D3%A6%BC%B1%B5%E7%D4%B4%C6%B7%C5%C6&sort=s&style=g&from=sn_1_brand&active=2""/search_product.htm?brand=13898778&q=eps%D3%A6%BC%B1%B5%E7%D4%B4%C6%B7%C5%C6&sort=s&style=g&from=sn_1_brand&active=2"LEOCH、\o"西德宝"西德宝8照明灯具飞利浦、佛山照明、欧普照明9出口、疏散指示灯和应急照明灯三雄、佛山照明、欧普照明10开关插座面板西门子、ABB、松下、TCL11电线、电缆远东电缆、江苏宝胜、广东电缆厂、南洋电缆、珠江12电缆支架桥架许继桥架、深圳泰阳、江苏华鹏4、给排水安装材料、设备明细表序号品名品牌产地备注1潜污泵赛莱默格兰富威乐荏原广州水泵厂广州市白云泵业江门川粤沈阳苏州北京苏州2双壁波纹管及配件联塑金德中财顾地雄塑日丰上海沈阳成都3PVC雨、污水管及配件联塑金德中财顾地雄塑日丰上海沈阳成都4镀锌钢管及配件华捷穗生泰丰桥珠江钢管中山广州揭阳5不锈钢水箱TOTO、科勒、箭牌6沟槽式连接件(卡箍)唯特利永泉金宝特安华、钻石上海南海山西7水表不定品牌8电动蝶阀Danfoss丹佛斯siemens西门子TAhoneywell霍尼韦尔埃美柯合资9阀门及配件（闸阀、截止阀、蝶阀、止回阀、减压阀等）大禹沃茨苏阀冠龙广一阀门广州市越海水暖武汉长沙苏州上海10卫生器具（成套）TOTO、科勒、美标、安华、钻石佛山11密闭污水提升装置GRUNDFOS、WILO、ITT12无负压供水设备ITT、格兰富、WILO威派格13消防水泵接合器赋安、远红、天广、鼎力、海湾、首安、佛山天雨14室外消火栓15水流指示器16直立型上喷喷头17消火栓起泵按钮18吊顶喷头19减压稳压消火栓20气体灭火控制主机诺帝菲尔爱德华能美西门子美国美国日本德国21气体灭火系统南消新竹新纪元安素磐龙南京西安杭州上海22感温（感烟）探测器西门子诺蒂菲尔爱德华安舍德国美国美国德国安装材料、设备明细表(暖通系统)类别品名品牌产地备注暖通系统螺杆式冷水机组York约克Trane特灵Carrier开利天加无锡江苏上海南京横流式冷却塔良机马利新菱BAC广州广州广州大连东莞冷冻水循环泵威乐格兰富赛莱默北京上海苏州暖通系统空调末端温控器电动二通调节阀（带液晶显示屏温控三速开关，用于风机盘管）honeywell霍尼韦尔Johnson江森siemens西门子ALL-WELL奥维尔合资合资合资合资风口（散流器、单层百叶风口、侧送风口等）妥思浩盾（halton）格林瀚克苏州上海昆山暖通系统风阀妥思汉威京仪吉盛苏州北京北京压差旁通控制阀honeywell霍尼韦尔Johnson江森siemens西门子ALL-WELL奥维尔合资电动二通阀、电动蝶阀Danfoss丹佛斯siemens西门子TA合资阀门及配件（闸阀、截止阀、蝶阀、止回阀等）大禹沃茨苏阀冠龙广一阀门广州市越海水暖武汉长沙苏州上海暖通系统橡塑保温材料杜肯福耐斯阿乐斯亚罗弗武汉上海上海天花式排气扇正野Panasonic松下奥普绿品通风上虞广州上海杭州管道式排风扇排气扇离心风机金盾格林瀚克南方正野上虞苏州佛山广州(防爆)轴流风机柜式离心风机轴流风机类别品名品牌产地备注暖通系统排气扇正野Panasonic松下绿岛风金羚广东左支右绌风机金盾格林瀚克南方沃克飞达泰昌上虞苏州佛山广州东莞广州分体空调美的格力海信海尔中山珠海青岛青岛第九章投标文件格式第一节经济标格式（适用于评标办法采用综合评价法的项目）封面格式（工程名称）施工招标经济标投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日【注：联合体投标人全称格式（下同）：牵头人单位全称与成员单位全称联合体】目录诚信投标承诺书投标函及投标函附录投标保证金履约承诺书拟分包项目情况表（如有）已标价工程量清单其他材料一、诚信投标承诺书致：（招标人）本人以法定代表人的身份代表本单位郑重承诺：一、本单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加工程施工项目的投标。二、本单位所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，没有伪（变）造或虚假成份。三、本单位近三年（自招标公告/投标邀请书发布之日上溯）没有发生围标串标、严重违约、重大工程质量问题、重大安全生产事故以及贿赂等违法违规行为。四、自觉维护招投标市场秩序，不以他人名义投标，不出借、转让、买卖、伪造企业或从业人员的资质证书、证照、业绩、获奖表彰等相关资信证明文件和印章，也不允许其他企业或个人以本单位名义投标。五、依法公平竞争，不组织、不参与围标串标，不采取虚假或恶意投诉等不正当手段损害、侵犯招标人或其他投标人的正当权益。六、保证参加投标的建造师没有在其他在建工程中担任项目负责人，如相关网站载明该建造师有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工程竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假。以上内容本人已仔细阅读，本单位如违反上述承诺内容，愿意接受行业主管部门按照有关规定进行的处理（处罚），并承担以下后果：1、取消本单位在本项目中的投标资格或中标资格；2、同意将本单位不良行为记入诚信信息管理系统；3、暂停本单位一至三年内在佛山市行政区域参加建设工程的投标资格。投标单位（公章）：法定代表人（签字）：年月日二、投标函及投标函附录（一）投标函（招标人名称）：1．我方已仔细研究了工程施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（小写）元的投标总报价，在招标文件规定的工期，即日历天之内，按合同约定及招标文件等有关规定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，保证工程质量达到验收质量等级标准，并满足招标文件中规定的相关要求。我方完全理解并接受招标文件中所规定的工程款额的确定和支付办法。2．我方承诺在投标有效期（投标文件截止之日起天）内不修改、撤销投标文件。3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（小写：￥元）。4．如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第三章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。6．（其他补充说明）。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日（二）投标函附录序号条款内容合同条款号约定内容备注1项目负责人（建造师）姓名：2计划开工日期年月日（暂定，实际以开工令为准）3工期个日历日4计划竣工日期年月日5质量标准6缺陷责任期7工程质量保修的约定8误期赔偿费元/天9误期赔偿费最高限额合同价款的%10质量保证金扣留百分比11专用合同条款的其他内容备注：1、投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写，本备注栏的内容可以删除以节省篇幅；2、如招标人未公布计划开工日期，则该栏数据可不填，并默认开工日期以监理工程师签发的开工令日期为准。但工期承诺必须符合招标要求；3、“质量标准”要求投标人明确填写施工质量目标（如合格，获评“建设工程优质奖”称号等），并满足招标文件规定的相关要求；4、“缺陷责任期”、“误期赔偿费”、“误期赔偿费最高限额”及“质量保证金扣留百分比”的数据请留意本招标文件第五章合同条款及格式中专用合同条款的相关内容；5、“工程质量保修的约定”要求投标人明确填写是否接受本招标文件第五章合同条款及格式中附件3工程质量保修书的内容。如有更有利于招标人的承诺，可在满足招标要求的基础上按实际承诺填写；6、“专用合同条款的其他内容”要求投标人明确填写是否接受本招标文件第五章合同条款及格式中专用合同条款的其他内容。投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）日期：年月日三、投标保证金致（招标人名称）：鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于年月日参加工程施工招标项目的投标，我单位已按招标文件的规定提交了投标保证金共计人民币（大写）（小写：￥元）。我方承诺：我方将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的各项规定，在本次投标过程中保证不“挂靠”、不“围标”、不串标、不提供虚假资料、履行中标承诺、填报的人员设备按时进场，如有违背，愿无条件接受贵方扣罚投标保证金；我方愿意遵守招标文件中关于投标人须知部分所列明的各项规定，如出现有招标文件第三章投标人须知第3.5.4项所列情形之一的，愿无条件接受贵方扣罚投标保证金。我方提交及退还投标保证金的开户银行（企业基本账户）及账号如下：开户银行：账户名称：银行账号：附投标保证金银行付款凭证及企业基本账户银行开户许可证的复印件（加盖投标人公章）。投标人名称：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日四、履约承诺书致：（招标人）我单位在工程施工招标活动中，如有幸中标，在此郑重承诺：1、我公司将严格按照在投标文件中填报的人员数量和资历，在收到中标通知书后立即报送符合要求的相关资料报招标人核查，经核查符合要求后立即组织进场完成本项工程，并根据工程的实际需要增派相关人员。2、我公司将严格按照在投标文件中填报的施工机械及试验设备在收到中标通知书后立即组织进场，同时承诺，根据工程的实际需要增加设备。3、我公司承诺并完全接受业主对本项目工程款项的监管。4、我公司承诺，在工程的实施过程中，我们完全响应招标文件的所有条款，履行合同义务。质量检验标准绝不低于招标文件或国家及广东省、佛山市地方强制性标准要求。5、我们完全响应和遵守招标文件及合同中规定的工程验收、计量、支付办法。6、我公司承诺，在工程施工过程中，一定遵照投标文件中承诺的施工组织设计，精心设计、精心施工，确保工程质量、安全生产满足相关规定和要求，并保护环境，按业主要求的工期完工。7、我公司承诺，在工程实施过程中，及时、足额发放所有的民工工资及相关费用。否则业主有权动用全部或部分民工工资保证金用以发放民工工资及相关费用。8、我公司承诺，在工程实施过程中，严格按照有关的规定做好各项安全保障措施。否则业主有权为确保安全生产而动用部分或全部安全生产费另行委托其它单位实施安全保障措施。9、我公司承诺，在工程实施过程中，严格按照有关的规定做好施工现场与周边的临时交通维护与疏导措施。10、我公司承诺，在工程实施过程中，严格按照设计图纸及相关规范组织施工，并加强施工组织管理。如发生重大安全生产事故或重大工程质量事故，我方无条件承担全部法律责任。若我公司在工程实施过程中违背上述承诺，则招标人有权取消我公司中标的资格或解除施工合同，并有权对我公司处以经济处罚。投标单位名称：（盖章）法定代表人或其授权签字人：（签名）年月日五、拟分包项目情况表分包人名称地址法定代表人电话营业执照号码资质等级拟分包的工程项目主要内容预计造价（万元）已经做过的类似工程（如无分包计划，则在拟分包的工程项目的第一栏中填“无”）六、已标价工程量清单投标人应遵照第三章“投标人须知”第3.2款及第六章“工程量清单”的有关规定编制工程量清单报价。本章所提供的工程量清单报价表的格式摘自国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。投标人在应用殷雷、广联达、易达等相关的计价软件编制清单报价时，因软件差异所产生的细微格式偏差不作为否决投标条件，但招标人所提供的工程量清单的内容及相关计价标准和规范明确要求填报的内容不得缺失。七、其他材料注：此处提交招标文件规定以外，投标人认为需要提交的其他材料。第二节资信标（含资格审查资料）格式（适用于评标办法采用综合评价法的项目）

封面格式（工程名称）施工招标资信标（含资格审查资料）投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日【注：联合体投标人全称格式（下同）：牵头人单位全称与成员单位全称联合体】目录一、资格审查强制性条件资料（企业）二、资格审查强制性条件资料（人员）三、联合投标协议书（如有）四、法定代表人身份证明五、授权委托书六、其他材料附表一：投标人基本情况表附表二：项目管理机构配备情况表附表三：拟派驻本工程的项目负责人简历附表四：近三年完成的类似项目及获奖情况表（如有）附表五：拟投入本工程的主要施工设备表（如有）附表六：近三年财务状况（如有）附表七：企业信誉状况一、资格审查强制性条件资料（企业）项目招标要求投标人达到程度的简述(由投标人填写)营业执照具有在中华人民共和国境内注册的独立企业法人营业执照，并处于有效期内。安全生产许可证单位名称与营业执照相符，开标当日处于有效期范围之内。资质等级有效的建筑工程施工总承包三级（或以上）资质信誉佛山市建筑行业诚信档案处于有效范围（有效范围是是开标当天考评结论为C级或以上的，且未被系统锁定）。省外企业提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”登记信息的网页打印件。提交了在近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推）没有骗取中标或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约或重大工程质量问题或重大安全生产事故；企业目前没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、暂停（取消）投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况，且未被佛山市中级法院列为失信被执行人、未被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单的声明。投标代表身份企业法定代表人或其授权代理人：1.法定代表人提供身份证明书及身份证复印件；2.委托代理人须提供符合招标文件规定的有效授权文件及身份证复印件。注：1．投标人须填写《投标人基本情况表》等附表，并根据各附表的内容后附企业营业执照副本、企业资质证书副本、《建筑施工企业安全生产许可证》、佛山市建筑行业诚信档案电子版打印件、企业基本账户的银行开户许可证或银行出具的《基本存款账户信息》、财务审计报告、业绩证明材料等的复印件并加盖投标人公章。2．提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。3．有关投标人信誉状况的声明，由投标人依据自身实际情况自拟，格式不限，须提交原件并加盖投标人公章。投标人须对所提交的声明内容的真实性和准确性负责，并且仅作为评标委员会的评标参考，但不作为最终评审依据。评标委员会及招标人有权就投标人提交的声明内容的真实性和准确性作进一步的调查核实，如发现与事实不符，则否决其投标，同时投标人还须承担因涉嫌提交资料内容不实所造成的一切后果。5．投标人如不满足上述强制性条件中的任何一条，将被认为资格审查不合格。

二、资格审查强制性条件资料（人员）（对投标人的主要人员的最低限度要求）担任职务最低资格要求最低数量要求投标人的主要人员（由投标人填写）项目负责人1.具有建筑工程相关专业中级（或以上级）职称，且具备注册于投标人本单位的建筑工程专业二级（或以上级）注册建造师执业资格证书；（在广东省外注册的建造师必须是一级建造师；在广东省内注册的二级建造师可提供“广东省二级注册建造师、二级注册结构工程师、二级注册建筑师注册管理信息系统”的个人详细信息网页打印件），并持有有效的《安全生产考核合格证（B证）》（广东省内投标人可提供“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”的证书查询信息网页打印件）。2.拟派项目负责人必须在佛山市建筑行业诚信管理系统登记备案的人员中选取，并且拟派项目负责人必须在资格审查当日未被锁定。省外进粤企业，拟派项目负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。3.拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。1人姓名：专职安全人员持有有效的《安全生产考核合格证》（C证）（广东省内投标人可提供“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”的证书查询信息网页打印件）。1人姓名：注：1．投标人填报数量应不少于最低数量要求，人员资格不低于最低资格要求。2.本表中所填列的项目负责人和项目技术负责人必须提供个人履历（格式见附表三）。3.本表中所填列的人员必须根据各附表的要求附相关证明文件（包括身份证）复印件并加盖投标人公章；本表所列人员还须提供在投标人企业购买的近半年（扣除招标公告/投标邀请书发布当月往前顺推12个月）的社保证明原件。4．提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。5．投标人如不满足上述强制性条件中的任何一条，将被认为资格审查不合格。三、联合投标协议书（如有）（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加（工程名称）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。1、（某成员单位名称）为牵头人。2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。4、联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）承担工作；（成员名称）承担工作。6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。7、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。牵头人名称：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）成员名称：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日四、法定代表人身份证明（可使用工商局印制的格式）单位名称：_______________________________________________________单位性质：_______________________________________________________地址：_______________________________________________________成立时间：____________年_______月_______日经营期限：___________________________________________________