开元·滨江阳光项目6#-1地块B区景观工程招标文件

Page1招标文件专用本招标项目名称：开元·滨江阳光项目6#-1地块B区景观工程

目录第1章 招标公告/投标邀请书 ②监理例会要求承包人项目经理参加，如遇特殊情况不能参加必须请假，但要委派现场负责人参加，项目经理无故不参加不请假又不委派现场负责人参加的，处以每次RM500元扣款；现场施工员、质检员、技术员、安全员未参加的，处以每次RM200元扣款。(30)由发包人供应的材料，承包人按施工进度所需材料提前一个月报送材料计划表，注明材料品种、规格、数量、报表日期、进货日期。因承包人延期报表、数量有误，则延误施工进度责任由承包人承担。(31)发包人签定安装材料合同后应及时通知承包人所定品牌及附件价格，承包人须按发包人所定品牌采购同一厂家生产的管件及附件，如承包人管件及附件不符合上述规定，必须无条件更换，并每发生一次扣款RM1000元。(32)承包人购买材料须按发包人指定厂家、品牌、等级进行采购，材料进场时须经监理及发包人检验认可后方可使用。否则，由此产生的损失由承包人负责，并每发生一次扣款RM1000元。(33)依据监理扣款意见，发包人对承包人扣款，由发包人专业工程师、项目经理会签后转发包人相关部门，并在当期进度款中扣除，并入竣工结算；6、发包人分包项目（外墙幕墙、外墙干挂石材、大堂装饰、门厅装饰、电梯厅及走道装饰装修、入户门等），承包人应在发包人通知（一般提前3天通知）需移交日内完成移交工作，若承包人在通知移交日内未移交完成的，承包人应向发包人支付违约金RM10000元，并应承担由此造成的工期延误的相关责任。7、本工程所有扣款以现金支付，罚单开出3天内交清，否则发包人项目经理不予审批工程进度款。二、营销包装需要：1、承包人需按规定时间完成有关工作（配合销售时间由发包人另行通知）；发包人将根据销售需要，安排施工现场不定期对社会开放，承包人在开放日前应对施工现场垃圾进行清理，并做好相应安全措施。若发包人需要提前进行样板房施工，承包人应无条件予以配合，并提供便利条件。承包人不能按规定时间完成上述工作，每延期一天，承包人向发包人支付违约金RM20000元，如承包人拒绝施工，则发包人有权另外安排其他单位施工，届时承包人应按发包人因另行安排其他单位施工所发生的费用的2倍向发包人支付违约金，并应承担由此造成的工期延误的相关责任。三、施工工艺要求：1、为减少楼面踩筋现象，楼面混凝土浇筑时，必须采用混凝土布料机施工。2、楼面混凝土浇筑时，必须使用平板振动器，严格控制混凝土板厚及质量。混凝土板厚控制点的间距不宜超过2米，楼板浇筑完成后终凝前，应采用人工压实抹平混凝土板面。3、外剪力墙加固模板穿墙螺杆PVC套管及空调洞套管安装时均应向外倾斜，避免雨水倒流室内。4、混凝土浇筑完成后，根据天气情况、12h或提前在楼板板面应加以覆盖和浇水养护，以防止因混凝土水分过快蒸发而产生的混凝土早期干缩裂缝；楼板板底应用加压水喷洒湿润，并要有专人负责浇水养护。已浇筑的混凝土未达到1.2MPa强度前，不得有人踩踏、放样等行为。严禁早拆模、早上料等野蛮施工行为。5、所有楼面降板侧模（如：卫生间、阳台等）挂模吊脚严禁采用板条吊脚，应采用钢筋马凳或水泥垫块。6、外剪力墙穿墙螺栓PVC孔洞宜用φ25钻头扩孔50mm深后用采用微膨胀或防水水泥砂浆分两次堵塞密实，并浇水养护到位。7、楼板竖向管边楼板预留管道洞口和排烟道洞口的封堵时，首先要凿毛清理干净，管边四周洞口的间隙不得少于3cm。管道井四周的封堵砼应分两次浇注，浇捣前先湿润基层，然后浇捣第一层砼，第一次浇至1/2板厚度，在48小时后进行蓄水试验，在确定无渗漏后进行防水材料的施工，如有渗漏重新返工至无渗漏为止。第二次浇捣砼前必须将洞口再次清理并湿润基层然后施工。8、管道井内钢筋不得随意割断，以便二次封堵时保证砼的浇捣密实度和强度。9、厨卫间地面、竖向管边、烟道边施工完成后，严格按照有关程序进行24小时蓄水试验，发现渗漏痕迹查明原因进行整改至无渗漏为止。10、填充墙砌筑时墙根基底垃圾、灰土必须冲洗干净。11、填充墙砌筑前砖应提前一至两天浇水湿润，浇水后的砖表面应有不小于8mm深的湿润层，砌筑时砖表面不得有明水，砖灰等。12、为了减少用水房间墙根爬水、渗漏水现象，当设计无要求时，厨房、卫生间、出屋面墙体、外墙及其他用水房的墙体基脚应浇同墙宽之200高C20素混凝土。混凝土浇筑时，其反梁基底应清理干净并凿毛。13、为了减少常见的窗洞下角开裂渗漏水现象，当设计无要求时，窗台压顶梁均做不小于80厚C20细石混凝土同墙宽，内配2φ10，φ6箍筋@200，两端伸入墙中不小于200mm。14、门窗框固定，门窗边均按规定埋设门窗固定混凝土块，其间距不大于400mm，转角处不大于180mm。15、砖砌筑时应错缝搭砌，灰缝控制在8～12mm之间，砌体砂浆必须密实饱满，外墙严禁有明缝、瞎缝、假缝存在，严禁使用断砖。16、外墙砖砌至接近梁、板底时应留30～50mm空隙，待砖砌筑完成间隔七天后用干硬性细石混凝土分两次堵塞密实。17、为了防止墙面开裂，当设计无要求时，在填充墙与剪力墙、柱、梁交接部位的内、外侧加钉200宽通长钢板网。18、粉刷前应清除墙面污物，并提前1天浇水湿润。外墙抹灰必须分层进行，严禁一遍成活，每层厚度宜控制在6～10mm。19、外墙粉刷应使用含泥量低于2%、细度模量不小于2.5的中粗砂。20、外墙抹灰完成后必须浇水养护，并做24小时淋水抗渗试验。21、外墙粉刷基层应采用专用界面剂毛化处理，并应进行喷水养护。22、窗台、腰线等处粉刷的排水坡度不应小于20%。滴水线粉刷应密实、顶直，不得出现爬水和排水不畅的现象。23、门窗设计应明确抗风压、气密性和水密性三项性能指标。门窗安装前应进行三项性能的见证取样检测，安装完毕后应委托有资质的检测机构进行现场检验。24、铝合金门窗框制作尺寸按外墙面砖模数的尺寸定身制作，确保安装后窗框和面层间的空隙尺寸。门窗框与墙间的缝隙应用防水砂浆刮糙或堵塞密实饱满，堵塞时应提前浇水湿润，堵塞后要充分浇水养护。25、门窗框边粉刷或铺砖时外侧应留5mm宽的打胶槽口，石材与框边应空出15mm。打胶面应干净干燥后施打密封胶，且应采用中性硅酮密封胶。严禁在涂料面层上打密封胶。密封胶做到表面光滑，无杂物、气泡。26、外架拆除时，外脚手架外挑槽钢、穿墙钢管等拆除后洞口严禁用砂浆堵塞，墙内残留的槽钢、钢管必须清理干净，冲水湿润后用微膨胀混凝土堵塞密实。较大孔洞必须安装斗状模板，浇筑完成后要充分浇水养护。27、外架落架前对外墙及外墙门窗全面进行淋水检验。在墙外侧布置直径20mm的淋水管，采用施工用水24小时淋水试验，并派专人从上至下检查渗水情况，如发现渗水点，重新进行处理，再进行24小时淋水试验，直到无渗水为止，并作为一项专项隐蔽验收记录。附件4：工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就工程签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本工程承包范围内的所有工作。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3．装修工程为2年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7．其他项目保修期限约定如下：挡墙工程合理使用年限。8.绿化总养护期2年，其他景观工程（园建及安装）为2年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期及质量保证金返还工程缺陷责任期为，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。本工程预留工程结算价的3%作为保修金，保修金的返还：一年后支付2%，另外部分于保修期满后一个月内一次性付清。苗木养护期：自工程竣工验收合格之日起养护一年后支付2%，另外部分于养护期满后一个月内一次性付清。质量保证金不计利息。如果在工程保修期间存在质量问题，则按相关法规及约定处理。若质量保证金不足以支付维修费用的，其差额部分仍由承包人承担。每期保证金返还前承包人需办理工程维保验收记录（由承包人申请，发包人组织，承包人与物业单位参加验收），完成当期内所有相关保修工作后方可申请工程维保验收；当期保修内容没有完成或完成后没有申请办理工程维保验收，则相应节点保修期限自动延长。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除,保修费由受委托人在维修项目处理完毕后根据现场实际发生的费用进行申报，经发包人审核后无误后双方确认为准，另加收20％管理费后作为实际扣款金额。承包人对保修费用标准不得异议。2．承包人接到修理通知后应在10日历天内完成保修内容，并办理相关验收记录（物业单位需参加）。遇到复杂项目需多部门协调才能完成，超出期限应办理工期顺延手续。3.发生紧急事故需抢修的(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。承包人不派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用按四.1条约定计算。承包人对保修费用标准不得异议。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。4．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。5.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担全部损害赔偿责任。6．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：无。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：

工程量清单及计价

工程量清单一、说明1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。二、本项目招标工程量清单本项目招标工程量清单由招标人另册提供。招标控制价一、说明1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。二、本项目的招标控制价1、本项目招标控制价由招标人另册提供。2、本招标项目招标控制价为7823395元（大写金额：柒佰捌拾贰万叁仟叁佰玖拾伍元）。其中：序号单位工程名称分部分项工程费措施项目费其他项目费合计详见招标控制价电子版。投标报价一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：(1)招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；(2)现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；(3)国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；(4)企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；(5)建设工程设计文件及相关资料；(6)施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；(7)与建设项目相关的标准、规范等技术资料；(8)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；(9)其他的相关资料。二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。工程量清单与计价表格式“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

招标图纸

招标图纸目录招标图纸目录（格式）项目名称：开元·滨江阳光项目6#-1地块B区景观工程设计单位：详见施工图纸电子版序号图名图号版本出图日期备注详见招标人提供的另册图纸目录注：本图纸目录如与施工图纸电子版不一致的以施工图纸电子版为准。招标图纸“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

技术标准和要求

招标项目概况和说明工程建设地点的现场自然条件详见施工图设计说明书。工程建设地点的现场施工条件现场已具备施工条件。招标项目说明详见招标公告。工程建设技术标准工程建设标准强制性条文依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：《工程测量规范》GB50026-2007《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015《混凝土质量控制标准》GB50164-2011《砌体工程施工质量及验收规范》GB50203-2011《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2012《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2013《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2014《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2010《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012《道路工程术语标准》GBJ124-88《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201-2012《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006《混凝土质量控制标准》GB50164-2011《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T13-119-2010《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012《市政工程施工组织设计规范》GB/T50903-2013《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011……如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。招标项目使用的其他工程建设技术标准除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：应满足现行有关建设技术标准的规定工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：应满足现行有关建设技术标准的规定

施工现场管理要求现场安全防护设施要求执行国家及省市有关法律、法规规定。在实施和完成本合同工程过程中，承包人应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊；负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。水土保持与环境要求承包人在施工中应严格遵守国家和当地环境保护和水土保持的有关规定，承包人有责任采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染，承包人应通过有效的技术手段和管理措施将施工噪音控制到最低程度。文明施工要求按合同相关条款执行施工机具进场要求满足施工要求，且投标人应保证投标时承诺拟投入本工程的主要施工机械设备及时入场。招标人对工程主要材料设备的要求技术要求应满足现行有关建设技术标准的规定。质量要求符合现行有关标准、规范的合格标准要求。参考品牌主要材料设备参考品牌明细表序号材料设备名称规格、型号、技术参数质量等级参考品牌备注品牌1品牌2品牌3////////说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。招标人自行采购的材料设备具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

其他要求1、承包人应遵守发包人及总承包单位的相关管理制度，服从发包人在施工过程中的协调、指挥管理，纳入总承包管理单位的总体管理体系，包括配合总承包单位的总进度协调、工序交叉、施工质量的检查和验收、施工安全和文明施工的检查落实、场地、材料堆放场所安排及内业资料的收集和归档等。遵守施工现场的统一规定，承担因自身原因在质量、进度、施工安全、文明施工方面而造成的损失。2、承包人根据工程特点和工程建设总体进度要求，科学合理地安排工程进度计划、设备进场计划、专业交叉施工顺序。承包人必须充分考虑与其他各专业工程施工单位之间的密切配合，所需费用已综合计入合同总价中。承包人应尽早在进行隐蔽工作或施工前通知其他专业施工单位对相关专业有影响的事项，如预埋预留、技术复核工作等，并给予足够的时间去完成此项工作，因承包人的忽视、失误造成其他承包人或发包人的损失，承包人须予以赔偿。3、承包人须对材料设备采取适当的保护措施，并承担保管责任。承包人应以满足正常施工进度为前提，及时做好所需材料设备的采购准备工作，迅速而有序的将所采购的材料运至工地现场，并承担保管、试验、试样及检测等相关一切费用。因承包人原因致使其他专业工程停工或窝工，应赔偿损失。4、因本专业内容修改会产生其他专业的相应修改，应及时通知总包单位和发包人或总监理工程师，以便统一协调；施工中发现图纸与现场不符或与其他专业矛盾，应及时提出，由承包人、总包单位、发包人、总监理工程师和其他有关单位参加，按确认的指令施工。5、承包人在现场搭设的临时设施、仓库和施工现场必须设置相应用途和一定数量的消防器材，必须符合安全规定要求。易燃材料要设专用仓库保管，施工区域内禁止吸烟。6、施工过程中，发包人根据工程实施情况、总体施工进度及施工质量的控制，可能对承包人的承包范围进行适当调整增减，承包人不得以此提出任何索赔或补偿要求。承包人应服从总包单位进行现场协调。承包人在现场踏勘时，应认真核实工程的实际状况和施工中需要与各单位配合的情况和要求；承包人在报价中应考虑中标后进场时需对原预埋件进行后置预埋的相关费用。7、本工程计取1%的总承包服务费与施工配合费，支付方式由承包人与总承包单位自行协商，协商不成时，发包人可强制裁定，承包人和总承包单位不得有异议。总承包服务费与施工配合费是指总包单位对列入本次招标范围的项目的分部分项工程在施工过程中所发生的各种配合费用。包括但不限于提供标高、控制轴线、调试电源、四口防护、临时施工用水用电至各楼层（该部分费用由总包单位统一对另行发包的单位进行单独计量，另行发包的单位按规定缴纳相应费用）、临时消防系统、已配备垂直运输工具、脚手架(不包括电梯井道的脚手架)、施工作业面、其他发包人另行分包工程的成品、半成品保护及施工安全防护措施、材料及设备的运输通道和堆放场地（不包括场地搭设）、工具房和临时生活、办公用房的场地（不包括场地搭设）等；与相关专业衔接的配合工作，总包单位负责提供施工图中包含的施工预留孔洞、准确的预埋件、预留套管等，并在各专业分包单位安装完成后负责修边、补（填）孔、覆盖、保护等后续工作；不在总包施工图范围内的修边、取孔、找平、铺垫及辅助设施等由专业分包单位负责。完成供电局在供电系统施工中需要设备运输墙位预留通道及设备安装后预留通道的砌筑、孔洞预留及塞缝以及预埋件预埋等相关配合工作；电梯安装工程中负责井道的安全防护、提供垂直运输工具、厅门及门坎水泥灌浆塞缝等，预留与电梯有关的井道、孔洞（包括但不限于厅门外呼、层显、厅门洞、机房留洞、无机房控制柜留洞等），提供圈梁、机房吊钩、机房结构支撑、底坑设施混凝土基础，电梯设施就位后的孔洞封堵和主机工字梁的混凝土回填等。

投标文件格式说明1.本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。2.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。

（项目名称）标段招标项目编号：________________投标文件投标文件内容：资格文件________投标人:（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（盖章）日期：_______年月日

目录一、投标人基本情况表二、法定代表人资格证明书三、授权委托书四、拟派出项目负责人简要情况表五、拟派出项目技术负责人简要情况表六、项目部施工管理人员到位承诺书七、投标人基本账户信息八、投标保证金有关单据扫描件九、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：营业范围其中项目负责人营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。投标人：(盖单位公章)注：1.投标人须填写此表，并加盖单位公章。投标人须附上营业执照的扫描件，并加盖单位公章。上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。

二、法定代表人资格证明书法定代表人资格证明书投标人名称：地址：姓名：性别：身份证号码：职务：手机号码：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：(盖单位公章)年月日

三、授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销（项目名称及标段）施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。代理人姓名：性别：手机号码：单位：部门：职务：身份证号码：附：委托代理人身份证扫描件投标人：(盖单位公章)法定代表人：（盖章）委托代理人：（盖章或签字）年月日注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

四、拟派出项目负责人简要情况表姓名身份证号码职称类型职称证书编号性别手机号码最高学历毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目名称工程概况说明发包人名称投标人：(盖单位公章)注：1、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

五、拟派出项目技术负责人简要情况表姓名身份证号码职称类型职务性别技术职称情况（职称专业、职称证书编号、发证机关等）最高学历手机号码毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目名称工程概况说明发包人名称投标人：(盖单位公章)注：项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

六、项目部施工管理人员到位承诺书（招标人名称）：本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现承诺：我单位在（项目名称及标段）中，除按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人外，根据招标文件的要求配备下列其他管理人员：岗位名称姓名职称编号（或岗位证书编号）…………我单位中标后，若不能保证按投标文件承诺的项目部施工现场管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工现场管理人员不能全部通过\o"\"福建省工程项目建设监管信息系统\\\"\\\\t\\\"_blank\""福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工现场管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳万元违约金。投标人：（盖单位公章）法定代表人或委托代理人：（盖章）

七、投标人基本账户信息基本账户开户银行名称：地址：电话：传真：联系人及职务：基本账户开户名称：账号：投标人：(盖单位公章)注：投标人须如实填写此表，并加盖单位公章。

八、投标保证金有关单据扫描件

九、其他资料（资格文件）说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

（项目名称）标段招标项目编号：________________投标文件投标文件内容：商务文件_投标人:（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（盖章）日期：年月日

目录一、投标函二、投标函附录三、已标价工程量清单四、其他资料（商务文件）

一、投标函（招标人名称）：1．我方已仔细研究了（项目名称）标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（¥元）的投标总报价，工期（其中各关键节点的工期要求为），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到标准。2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（¥元）。4．如中标，我方承诺：（1）将派出（项目负责人姓名及其职称证书编号）为本项目的项目负责人。（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（6）按月足额支付工人工资。（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。7．（其他补充说明）。投标人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（盖章）法定代表人或其委托代理人手机号码：地址：传真：邮政编码：年月日

二、投标函附录序号项目内容合同条款号约定内容备注1缺陷责任期2承包人履约担保金额3分包4逾期竣工违约金逾期竣工违约金的计算方法：。5逾期竣工违约金最高限额逾期竣工违约金的最高限额:。6预付款额度预付款额度：为签约合同价的％7质量保证金扣留百分比…投标人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（盖章）注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单

四、其他资料（商务文件）说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

五、其他材料

通用本补正数据表序号条款号原通用本内容补正后内容