2021监理工程师《建设工程合同管理》点睛卷考试模拟试卷及答案解析四

监理工程师考试模拟测试题含答案解析

《建设工程合同管理》

一、一单选题。

1.招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证

金及银行同期存款利息。

A.2

B.3

C.5

D.7

2.建筑设计投标文件有下列（）情况发生时不会被否决。

A.联合体参加方又以自己的名义单独投标

B.联合体按照资质等级较低的单位确定资质等级

C.联合体参加方又参加其他联合体投标

D.以联合体形式投标而未提交共同投标协议

3.根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人

B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人

D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成

4.设计施工总承包合同未用开工通知是由于()收到开始工作通知后首先开始设计

工作。

A.工程师

B.承包人

C.分包人

D.监理人

5.设计施工总承包合同文件中的中标通知书、投标函及附录、其他合同文件的含义与

()的规定相同。

A.专业服务合同

B.工程施工合同

C.标准施工合同

D.建设施工合同

6.()对提供的施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、

广播电视等地下管线位置的资料；气象和水文观测资料；相邻建筑物和构筑物、地下工程

的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，承担原始资料错误造成的全部责任。

A.工程师

B.承包人

C.监理人

D.发包人

7.在全部设计施工阶段的总承包合同工作中，视为()已充分估计了应承担的责任

和风险。

A.工程师

B.承包人

C.监理人

D.分包人

8.某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况

是（）。

A.联合体投标没有提交联合体协议书

B.投标工期长于招标文件中要求的工期

C.投标保函金额少于招标文件的要求

D.未详细说明使用专利施工的技术细节

9.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）o

A.发布招标公告.开标.审查投标人资格

B.发出投标邀请书.开标.审查投标人资格

C.发布招标公告.审查投标人资格.发售招标文件

D.发出投标邀请书.审查投标人资格.发售招标文件

10.对发包人提供的材料和工程设备管理，发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的

交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货（）天前通知承包人。

A.3

B.5

C.7

D.ll

11.FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括

（）。

A.合同中规定此项工作为固定费率

B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过1%

C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%

D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%

12.关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（）。

A.安装.调试中合同设备运行需要的用水.用电应由买卖双方共同承担

B.卖方应承担安装.调试中合同设备运行需要的原材料

C.卖方可以按约定负责合同设备的安装.调试工作，也可以只负责提供技术服务

D.如卖方负责对安装.调试提供技术服务，则仍应对安装.调试不成功承担责任

13.设计施工总承包合同与（）内容相同的条款在用词上也完全一致。

A.标准施工合同

B.专业服务合同

C.工程施工合同

D.定期合同

14.图纸会审和设计交底应由（）来组织进行。

A.发包人

B.承包人

C.设计人

D.监理单位

15.建设工程合同应当采用书面形式，是（）的体现。

A.合同标的的特殊性

B.合同履行期限的长期性

C.计划和程序的严格性

D.合同形式的特殊要求

16.参加合同法律关系，依法享有权利，承担义务的当事人指的是（）。

A.合同法律关系主体

B.合同法律关系客体

C法人

D.自然人和公民

17.关于分包工程施工的管理职责，下列说法正确的是（）。

A.业主派驻施工现场的项目经理对分包人的施工进行监督.管理和协调

B.分包商使用的材料.施工工艺.工程质量由承包商进行监督管理

C.分包合同的当事人是业主和分包商

D.承包商对分包工程的实施负有全面管理责任

18.以下有关施工合同主体的说法中，正确的是（）。

A.发包人必须是法人

B.承包人必须具备法人资格

C.发包人必须具备资质

D.发包人和承包人都必须具备资质

19.评标过程中，以下不属于综合评估法初步评审内容的是（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.项目管理机构评审

20.设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包

人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）»

A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润

B.承包人承担费用和延误的工期

C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润

D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期

21.某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的

员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人

法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此

时，对已支付的工程款（）。

A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.需委托造价管理部门确定

22.主要选项条款中的（）适用于签订合同时价格已经确定的合同。

A.标价合同

B.目标合同

C.补偿合同

D.管理合同

23.某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合

同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向监理人递交（）

A.索赔报告

B.索赔意向通知书

C.索赔依据和资料

D.工期和费用索赔的具体要求

24.某项目监理人发出开工通知后，因拆迁纠纷不具备开工条件导致开工时间推迟,则该

项目的开工日期应为（）。

A.发出开工通知的日期

B.收到开工通知的日期

C.开工通知中载明的日期

D.开工条件具备的日期

25.（）的管理理念和合同原则是NEC系列其他合同编制的基础。

A.工程施工合同

B.专业服务合同

C.评判人合同

D.定期合同

26.法律关系的实质是法律主体之间存在的（）。

A.特定的社会关系

B.一种意志关系

C.特定权利义务关系

D.特定的民事关系

27.根据《标准施工合同》，合同工期为（）。

A.合同内约定的工期

B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期

C.合同基准日至竣工验收的工期

D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和

28.《标准资格预审文件》共包含封格式和（）章内容。

A.三

B.四

C五

D.六

29.勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准，不属于勘察人向

行政管理部门报建申请的是（）»

A道路

B.绿化

C市政设施

D.本工程区域内的临时占地

30.根据《标准施工合同》，当合同协议书、通用合同条款和专用合同条款出现含义或内

容矛盾时，合同文件优先解释的顺序是（）。

A.通用合同条款-专用合同条款-合同协议书

B.通用合同条款T合同协议书T专用合同条款

C.合同协议书一通用合同条款-专用合同条款

D.合同协议书-专用合同条款-通用合同条款

31.根据《标准施工合同》，下列不属于发包人的义务的是（）。

A.完成施工场地的征用.拆迁

B.提供地下管线资料

C.办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权

D.编制施工组织设计

32.按照标准施工合同规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后，（）。

A.应当由发包人保管

B.应当由承包人保管

C.应当由监理人保管

D.应当由材料供应商保管

33.下列关于监理人进行工程量复核的说法中，不正确的是（）.

A.监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行工程量复核

B.监理人未在约定时间内复核，则按照承包人提交的工程量报表中的工程量计算工程价款

C.承包人未按监理人要求参加复核，则按照监理人单方复核或修正的工程量计算工程价款

D.总价子目已完成工程量通常不进行图纸计量，只进行现场计量

34.根据NEC《工程施工合同》,关于“早期警告”的说法，不正确的是（）0

A.项目经理或承包商都可以向对方发出早期警告

B.项目经理和承包商都可以要求对方出席早期警告会议

C.项目经理和承包商都可以直接邀请其他人员出席早期警告会议

D.项目经理负责记录早期警告会议建议或决定，会后发给承包商

35.某外墙装修做法为干挂石材，承包人为了节约工期，在外墙龙骨安装焊接完成后，直

接安装了石材。监理员在巡检过程中发现后，要求承包人打开石材面层，检查龙骨的防腐

防火处理，承包人拆除了五处石材，经检验，龙骨的防腐防火处理均合格。则因为拆除石

材增加的费用应由（）承担。

A.建设单位

B.承包人

C.设计单位

D.监理单位

36.建设工程材料采购招标项目评标委员会对投标报价所作价格调整不正确的是（）。

A.投标书中提出的交货期晚于招标文件规定的交货时间，每超过基础时间一周，在投标价

上增加招标文件中规定的投标价的某一百分比

B.投标书中提出的交货期早于招标文件规定的交货时间，不给予评标优惠

C.投标书中提出可以减少招标文件说明的预付款金额，由此给招标人带来的经济利益按预

定的方法折算后，增加投标价

D.投标材料性能高于标准的，不考虑降低评标价

37.标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，不包括

（）。

A.合同协议书

B.履约保函

C.简明施工合同

D.预付款保函

38.如果承包人认为发包人提供的图名麻口文件存在属于变更范围的情形，则下列说法正确

的是（）。

A.承包人可以直接实施变更

B.承包人应当向监理人提出书面变更建议

C.承包人应当向监理人提出书面变更建议后直接实施变更

D.监理人应当同意承包人提出的变更建议

39.合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（）。

A.书面交底

B.电子数据交底

C.视听资料交底

D.口头交底

40.下列关于安全事故处理程序说法不正确的是（）。

A.施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知监理人

B.发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失

C.需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据

D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施

41.下列关于缺陷责任期结清单生效的说法，错误的是（）.

A.发包人支付最终支付款时结清单生效

B.结清单生效即表明合同终止

C.结清单生效，承包人不再拥有索赔的权利

D.如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事进行索赔

42.应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料

的是（）.

A.监理工程师

B.发包人

C.设计单位

D.勘察单位

43.根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价格的影响，

仅适用于工程量清单中的（）部分。

A.单价支付

B.工程材料费用

C.总价支付

D.人工费用

44.根据《标准施工合同》，（）表明合同终止。

A.竣工验收合格

B.工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效

45.监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后（）天内给予批复或提出修改意见，经

监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。

A.7

B.14

C.28

D.42

46.材料采购合同生效后,买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一

份并经审核无误后（）日内，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。

A.14,10%

B.28,10%~30%

C.14,10%~30%

D.28,10%

47.材料采购合同供货周期超过12个月且合同材料交付时材料价格变化超过专用合同条

款约定的幅度的，双方应（）»

A.采用固定价格合同

B.采用可变价格合同

C.通过补充协议确定合同价格

D.照专用合同条款中约定的调整方法对合同价格进行调整

48.材料采购运输条款的要求，卖方预通知和正式通知买方的时间为（）。

A.7天和48小时

B.14天和48小时

C.7天和24小时

D.14天和24小时

49.下列（）的施工项目适宜选择可调总价合同作为施工合同计价方式。

A.发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定

B.工程设计图纸完整详细，能准确确定工程量及施工计划，施工期较短

C.工程设计图纸完整详细，能准确确定工程量及施工计划，建设周期一年半以上

D.工程复杂，工程技术.结构方案难以预先确定，时间特别紧迫

50.设计合同履行中，关于"开始设计通知”说法正确的是（）.

A.应在合同生效之日起90天内发出，否则发包人承担由此给设计人造成的损失

B.发包人应承担的损失包括设计人由此增加的费用，但不包括周期延误

C.因发包人原因逾期未能发出，设计人只能解除合同

D.表明自该通知中载明的开始设计日期计算设计服务期限

二、二多选题。

51.建筑工程一切险中的除外责任包括（）

A.地震

B.洪水

C.设计错误引起的损失

D.自然磨损

E.维修保养费用

52.在施工阶段，下列关于工程款支付管理说法正确的有（）。

A.因非承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效

B.索赔金额属于在通用条款中要求进度付款申请单的内容

C.质量保证金是用于因施工原因修复缺陷工程的开支项目

D.因承包人原因未在约定工期内竣工，后续支付要按照原约定竣工日价格指数

E.通用条款规定，监理人出具的进度付款证书，应视为监理人已同意承包人完成的工作

53.建设施工招标程序中，对于招标方式的应用正确的是（）。

A.公开招标可以在较广泛的范围内通过竞争选择实力最强的投标人中标

B.按照相关规定进行招标的项目，应当采用公开招标

C.对技术复杂的项目，招标人可以分两阶段进行招标

D.对技术复杂.有特殊要求或者受自然环境限制适于公开招标

E.技术标内允许附带报价

54.采取公开招标方式进行设计招标时，应对（）进行审查。

A.能力

B.资质

C.资金

D经验

E年龄

55.根据《标准施工合同》，关于预付款担保说法正确的有（）。

A担保方式采用有条件担保形式

B.担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

C.担保金额与履约担保相同

D.当发包人在工程进度支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减

E.要保持担保金额与剩余预付款的金额相等原则

56.关于建设工程合同的特征，说法正确的有（）.

A.建设工程合同主体一般是法人

B.合同形式一般采用非要式合同

C.承包人可以不具备法人资格

D.建设工程合同的主体必须是有承包资质的单位

E.资质等级低的单位不能越级承包建设工程

57.工程勘察资质分为（）。

A.工程勘察综合资质

B.工程勘察总包资质

C.工程勘察专业资质

D.工程勘察分包资质

E.工程勘察劳务资质

58.下列合同法律关系的客体属于物的是（）.

A.建筑材料采购合同

B.工程承包合同

C.项目贷款合同

D.工程设计合同

E.委托监理合同

59.设计施工阶段总承包合同履行过程中，承包人可以同时获得工期、费用与利润补偿的

情形包括（）O

A.未能按时提供文件

B.发包人要求提前交货

C.发包人原因指示的暂停工作

D.发包人提供的材料、设备不符合要求

E.重新试验表明材料、设备、工程质量合格

60.在职工意外伤害险保险期间内，被保险人从事建筑施工工作时遭受意夕M国害，则下列

关于保险人给付保险金的说法正确的是（）.

A.被保险人自意外伤害发生之日起360日内因该事故死亡的，保险人给付死亡保险金

B.被保险人自意外伤害事故发生日起下落不明的，保险人给付身故保险金

C.被保险人自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一

的，保险人给付残疾保险金

D.至第180日治疗仍未结束的，保险人根据第180日次日的身体情况所作残疾鉴定给付残

疾保险金

E.保险人给付各项保险金之和不超过保险金额

61.根据物权法律制度的规定，下列财产中可以作为抵押权客体的是（）。

A.工厂的半成品

B.正在建造的船舶

C.以招标方式取得的荒地的土地承包经营权

D.学校的校办企业

E.农作物及其所附着土地的使用权

62.根据《标准施工招标资格预审文件》，不能作为资格预审申请人的单位有（）。

A.本项目的代建人

B.为本项目前期提供咨询服务的单位

C.为本项目提供招标代理服务的单位

D.法定代表人与建设单位职工存在亲戚关系的单位

E.在资格预审过程中行贿的单位

63.关于根据标准文本编制招标文件和合同条件的说法正确的是（）。

A.保证交易安全

B.有利规范履行

G提高交易成本

D.有利审计监督

E.有助裁判组纷

64.根据FIDIC《施工合同条件》，关于口头指示的说法，正确的有（）。

A.工程师可作出口头指示

B.工程师助手可作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

65.承包人请求竣工验收时，应满足的条件有（）»

A.承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作

B.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料

C.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单

以及相应施工计划

D.监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作

E.监理人要求提交的竣工验收资料清单

66.资格审查方法正文包括（）。

A.审查组织

B.审查标准

C.审查方法

D.审查程序

E.审查结果

67.根据FIDIC《施工合同条件》中的规定,对每项工作进行估价的做法正确的是（）.

A.根据计量出的该项工作的工程量乘以相应费率或价格进行估价

B.如合同中无某项内容，应取适用工作的费率或价格

C.如合同中规定该项工作为固定费率，则不得调整该项工作规定的费率或价格

D.工程量的变动与费率的乘积超过了中标合同额的0.01%时，可对该项工作规定的费率或

价格加以调整

E.根据变更和调整的规定指示的工作，合同中没有规定该项工作的费率或价格，也未规定

适合的费率或价格时，可对该项工作的费率或价格加以调整

68.设计施工总承包方式的优点包括（）。

A.单一的合同责任

B.固定工期、固定费用

C.可以缩短建设周期

D.减少承包人的索赔

E.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查

69.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，通常有两种约定形

式，需要合同双方在专用条款中约定的内容有（）O

A.施工场地临时道路通行权的取得

B.材料和工程设备的提供方

C.计日工和暂估价的补偿方式

D.施工图设计文件的提供方

E.竣工后试验的责任方

70.根据《标准施工合同》，暂列金额的主要特点有（）.

A.用于在签订协议书时尚未确定的工程设备款

B.用于在签订协议书时可预见的变更费用

C.不能用于计日工支付

D.属于签约合同价的一部分

E.承包人不一定能全部获得约定的暂列金额

71.由于建设工程材料设备采购合同的标的数量较大，一般都采用非即时买卖合同，下列

说法正确的是()。

A.非即时买卖合同表现为货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖

B.货样买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，则瑕疵风险由买受人承担

C.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买

D.分期交付买卖的买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互

依存的，买受人可以就已经交付和未交付的各批标的物解除

E.分期付款买卖的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人只能

解除合同，并要求买受人支付使用费

72.发包人和承包人在履行合同中发生争议后提请争议评审组评审，下列说法不正确的是

()。

A.发包人负责组建争议评审组

B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的决定执行

C.争议评审组作出的评审意见具有强制约束力

D.由争议评审组拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件

E.争议评审过程中，争议双方可以争取友好协商解决争议

73.材料采购招标投标管理中，对投标人进行资格审查时主要考虑的因素包括（）。

A.独立订立合同的能力

B.相近材料的供货业绩

C.完善的质量保证体系

D.企业规模

E.项目经理资格

74.下列选项中，属于工程施工招标公告主要内容的有（）。

A.招标条件

B.项目概况与招标范围

C.投标人资格要求

D.投标人须知

E.资格预审公告

75.根据《担保法》的规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因（）发生的债权，债

权人才有可能实施留置。

A.买卖合同

B.仓储合同

C.保管合同

D.运输合同

E.承揽合同

76.按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，承包人在完成竣工必备条件并提交

（）后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。

A.竣工记录

B.竣工图

C.竣工文件

D.暂行操作和维修手册

E.最终操作和维修手册

77.下列关于对投标人资格审查的说法正确的是（）。

A.公开招标对投标人的资格审查通常采用资格预审的方式

B.资格预审工作应当由评标委员会于发售招标文件前完成

C.由于对邀请对象的基本情况和能力有一定的了解，邀请招标一般采用资格后审

D.资格后审应当由评标委员会在开标后完成

E.资格预审与资格后审对投标人资格审查的时间不同，并且资格后审要严于资格预审

78.下列关于建设工程设计施工总承包合同中合同价格组成的说法，正确的是（）。

A.合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整

B.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金

C.价格清单列出的任何数量均为要求承包人实施工程的实际或准确工程量

D.价格清单中列出的工作量和价格数据不能用作变更和支付的参考资料

E.价格清单中列出的工作量和价格数据应仅用于变更和支付的参考资料

79.资格审查报告一般包括（）。

A投标单位资质

B.基本情况和数据表

C.补正事项纪要

D.评分比较一览表的排序

E.资格审查委员会名单

80.关于承包人提交最终结清申请单的说法，正确的是（）。

A.承包人按通用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单

B.质量保证金不足以抵减发包人损失时，承包人应承担剩余部分的赔偿

C.承包人对最终结清申请单内容有异议时，有权要求发包人进行修正

D.承包人向发包人提交修正后的最终结清申请单

E.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交的最终结清申请已经

监理人核查同意

【参考答案】

一、一单选题。

1.c

解析：c

本题考查重点是"保证在建设工程中的应用"。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内

向中标人和未中标的投标人退让投标保证金及银行同期存款利息。因此，本题的正确答案

为C。

2.B

解析：B

联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则相关投

标均无效。

3.C

解析：C

考核设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项A,是可以进行分包的；选项B,投

标文件中已说明分包的，不需要再征得发包人同意；选项D,发包人不是分包合同的当事

人，对分包合同权利义务如何约定也不参与意见，与分包人没有任何合同关系。参见教材

P121.

4.B

解析：B

本题考查重点是“开始工作"»设计施工总承包合同未用开工通知是由于承包人收到开始

工作通知后首先开始设计工作。因此，本题的正确答案为B.

5.C

解析：c

本题考查重点是"设计施工总承包合同的订立——合同文件"。中标通知书、投标函及附

录、其他合同文件的含义与标准施工合同的规定相同。因此，本题的正确答案为C。

6.D

解析：D

本题考查重点是"承包人现场查勘"。发包人对提供的施工场地及毗邻区域内的供水、排

水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线位置的资料；气象和水文观测资料；

相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，承担

原始资料错误造成的全部责任。承包人应对其阅读这些有关资料后，所做出的解释和推断

负责。因此，本题的正确答案为D.

7.B

解析：B

本题考查重点是"承包人现场查勘"。承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，核实发

包人提供资料，并收集与完成合同工作有关的当地资料，以便进行设计和组织施工。在全

部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。因此，本题的正确答案为

B.

8.D

解析：D

本题考查的是评标、决标阶段的工作。评标委员会首先通过初步评审，检查各投标书是否

响应了招标文件的要求，淘汰对招标文件没有做出响应或存在重大偏差的投标书。选项D

属于投标文件对招标文件反应的细微差别。

9.B

解析：B

邀请招标中，招标人发出投标邀请书，大多进行资格后审，在开标后完成。

10.C

解析：C

承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应

按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货

7天前通知承包人。承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。发包

人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发

生的费用。

11.D

解析：D

同时满足以下4个条件，可对该项工作规定的费率或价格加以调整：（1）合同中没有规

定此项工作为固定费率（2）此项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程

量的变动超过10%（3）工程量的变动与费率的乘积超过了中标合同额的0.01%（4）1

程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%.

12.C

解析：C

安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方

承担。由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成

功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。

13.A

解析：A

本题考查重点是"标准设计施工总承包合同”。设计施工总承包合同的文件组成与标准施

工合同相同，也是由协议书、通用条款和专用条款组成，与标准施工合同内容相同的条款

在用词上也完全一致。因此，本题的正确答案为Ao

14.A

解析：A

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图名麻口设计文

件进行交底，以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计。

15.D

解析：D

我国《合同法》对合同形式确立了以不要式为主的原则，即在一般情况下对合同形式采用

书面形式还是口头形式没有限制。但是，考虑到建设工程的重要性和复杂性，在建设过程

中经常会发生影响合同履行的纠纷，因此，《合同法》要求建设工程合同应当采用书面形

式，即采用要式合同。因此，本题的正确答案为D。

16.A

解析：A

本题考查重点是"合同法律关系的构成"。合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有

相应权利、承担相应义务的自然人、法人和其他组织，为合同当事人。因此，本题的正确

答案为A。

17.D

解析：D

承包人派驻施工现场的项目经理对分包人的施工进行监督、管理和协调，承担如同主合同

履行过程中监理人的职责，包括审查分包工程进度计划、分包人的质量保证体系、对分包

人的施工工艺和工程质量进行监督等，所以选项A错误。监理人接受发包人委托，仅对发

包人与第三者订立合同的履行负责监督、协调和管理，因此对分包人在现场的施工不承担

协调管理义务，对分包人使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督。B选项错。

发包人不是分包合同的当事人，对分包合同权利义务如何约定也不参与意见，与分包人没

有任何合同关系。所以选项C错误；

承包人作为两个合同的当事人，不仅对发包人承担整个合同工程按预期目标实现的义务，

而且对分包工程的实施负有全面管理责任。因此，本题的正确答案为D.

18.B

解析：B

本题考查的是建设工程合同的特征。发包人一般是法人，并未强调必须，且发包人未强调

资质。

19.D

解析：D

本题考查的是综合评估法。综合评估法初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审三

个部分。

20.A

解析：A

本题考查的是订立合同时需要明确的内容。发包人要求中的错误的处理。无论承包人复核

时发现与否，由于以下资料的错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包

人承担，并向承包人支付合理利润：（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；（2）对

工程或其任何部分的功能要求；（3）对工程的工艺安排或要求；（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

21.B

解析：B

本题考查重点是“无权代理"。对于无权代理行为，"被代理人”可以根据无权代理行为

的后果对自己有利或不利的原则，行使"追认权"或"拒绝权"。行使追认权后，将无权

代理行为转化为合法的代理行为。第三人事后知道对方为无权代理的，可以向"被代理

人"行使催告权，也可以撤销此前的行为。《民法通则》规定，无权代理行为只有经过

"被代理人”的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行为，由行为人承担民事责

任，但"本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意"。因

此，本题的正确答案为B。

22.A

解析：A

本题考查重点是"英国NEC合同文本”。主要选项条款中的标价合同适用于签订合同时价

格已经确定的合同，选项A适用于固定价格承包。

23.B

解析：B

承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并

说明发生索赔事件的事由。

24.D

解析：D

发出开工通知的，开工日期为开工通知载明的开工日期。开工通知发出后，如果工程尚不

具备开工条件，以开工条件具备的时间为开工日期；但因承包人原因导致开工时间推迟

的，则仍以开工通知载明的时间为开工日期。未发出开工通知的，亦无相关证据证明实际

开工日期的，应当综合考虑认定开工日期。

25.A

解析：A

本题考查重点是"英国NEC合同文本”。工程施工合同(ECC)的管理理念和合同原则是

NEC系列其他合同编制的基础。因此，本题的正确答案为A.

26.C

解析：C

法律关系是一定的社会关系在相应的法律规范的调整下形成的权利义务关系。法律关系的

实质是法律关系主体之间存在的特定权利义务关系。合同法律关系是一种重要的法律关

系。

27.D

解析：D

考核合同履行涉及的几个时间期限。合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时

间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。参见教材

P99.

28.C

解析：C

考核标准资格预审文件的组成。《标准资格预审文件》共包含封格式和五章内容。参见教

材P50.

29.D

解析：D

考核建设工程勘察合同履行管理。勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请

发包人批准。位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供。位于道路、绿化或者其

他市政设施内的临时占地，由勘察人向行政管理部门报建申请，按照要求制定占地施工方

案，并据此实施。参见教材P80.

30.D

解析：D

考核施工合同标准文件。合同文件的组成：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）

投标函及投标函附录；（注意不是招标文件）（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）其他合同文件一经

合同当事人双方确认构成合同的其他文件。参见教材P92。

31.D

解析：D

考核发包人的义务。D选项是承包人的义务。参见教材P96~97。

32.B

解析：B

考核施工质量管理。发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保管和施

工现场内的二次搬运所发生的费用。参见教材P103.

33.D

解析：D

总价子目表中标明的工程量是用于结算的工程量，通常不进行现场计量，只进行图纸计

量。

34.C

解析：C

每一方都可在对方同意后要求其他人员出席该会议。

35.B

解析：B

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人钻孔探

测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

36.C

解析：C

如果投标书中提出可以减少预付款金额，则应将由此给招标人带来的经济利益从投标价内

扣减此值。

37.C

解析：C

考核施工合同标准文本。标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范

化文件，包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件。参见教材P90o

38.B

解析：B

承包人应当向监理人提出书面变更建议，监理人收到承包人的书面变更建议后，应与发包

人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面变更建议后的14天内做出变更指

ZFo

39.A

解析：A

考核合同签订及履行阶段的管理任务和方法。合同交底可用书面、电子数据、视听资料和

口头的形式实施，书面交底的应签署确认书。参见教材P4O

40.D

解析：D

工程事故发生后，发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发

生的情况，以及正在采取的紧急措施。

41.A

解析：A

承包人收到发包人最终支付款后结清单生效。结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥

有索赔的权利。如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事进行索赔。

42.B

解析：B

本题考核的是发包人的义务。发包人应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内

地下管线和地下设施等有关资料。

43.A

解析：A

考核订立合同时需要明确的内容。通用条款规定用公式法调价，但仅适用于工程量清单中

单价支付部分，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。参见教材P94。

44.D

解析：D

考核缺陷责任期管理。承包人收到发包人最终支付款后结清单生效，结清单生效即表明合

同终止。参见教材P118。

45.A

解析：A

考核工程款支付管理。监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提

出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。参见教材

P129.

46.D

解析：D

考核合同价格与支付（材料采购合同）。材料采购合同生效后，买方在收到卖方开具的注

明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价

的10%作为预付款。参见教材P143.

47.D

解析：D

考核合同价格与支付（材料采购合同）。材料采购合同供货周期超过12个月且合同材料

交付时材料价格变化超过专用合同条款约定的幅度的，双方应照专用合同条款中约定的调

整方法对合同价格进行调整。参见教材P142.

48.C

解析：C

考核包装、标记、运输和支付（材料采购合同）。卖方应在合同材料预计启运7日前，将

合同材料名称、装运材料数量、重量、体积、合同材料单价、总金额、运输方式、预计交

付日期和合同材料在装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同材料启运后24小

时之内正式通知买方。参见教材P143。

49.C

解析：C

总价合同适用范围：工程范围和任务明确，工程设计图纸完整详细，承包商了解现场条

件、能准确确定工程量及施工计划。其中，（1）固定总价合同：适用于施工期较短（一

年左右）、价格波动不大的项目；（2）可调总价合同：建设周期一年半以上。

50.D

解析：D

因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价

格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。

二、二多选题。

51.CDE

解析：CDE

保险人对下列各项原因造成的损失不负责任赔偿：①设计错误引起的损失或费用。

②自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、

虫蛀、大气变化、正常水位变化或其它渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用。

③因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点

错误所支付的费用。

④非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的

本身的损失。

⑤维修保养或正常检修的费用。

⑥档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失。

⑦盘点时发现的短缺。

⑧领有公共运输行驶执照的，或已由其它保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失。

⑨除非别有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于

被保险人的财产损失。

⑩除非另有约定，在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验

收证书或验收合格或实际占有或使用或接受的部分。

52.ABC

解析：ABC

本题考查的是工程款支付管理。选项D,因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付

时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中，较低的一个作为支付计算的价格

指数；选项E,通用条款规定，监理人出具的进度付款证书，不应视为监理人已同意、批

准或接受了承包人完成的该部分工作。

53.ABC

解析：ABC

本题考查的是招标准备阶段的工作。选项D,技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限

制，只有少量潜在投标人可供选择适于邀请招标；选项E,技术标内不允许附带报价，否

则视为废标。

54.ABD

解析：ABD

本题考查重点是“对投标人的资格审查"。对投标人的资格审查主要包括：①资质审查；

②能力和经验审查。因此，本题的正确答案为ABD。

55.BDE

解析：BDE

本题考查的是施工合同标准文本。选项A,应为无条件担保形式；选项C,应为担保金额

与履约担保不同。

56.ADE

解析：ADE

本题考查的是建设工程合同的特征。选项B错误，建设工程合同应当采用书面形式，即采

用要式合同；选项C错误，承包人必须具备法人资格。

57.ACE

解析：ACE

工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质。

58.AC

解析：AC

建筑材料采购合同、项目贷款合同客体属于物。工程承包合同、委托监理合同客体属于行

为。工程设计合同客体属于智力成果。

59.ACE

解析:ACE

本题考核的是承包人可以同时获得工期、费用与利润补偿的情形。未能按时提供文件的，

可以获得工期、费用和利润的补偿。发包人原因指示的暂停工作，可以获得工期、费用和

利润的补偿。重新试验表明材料、设备、工程质量合格可以获得工期、费用和利润的补

偿。发包人要求提前交货仅可获得费用的补偿。发包人提供的材料、设备不符合要求可以

获得工期和费用的补偿。

60.CE

解析：CE

被保险人自意外伤害发生之日起180日内因该事故死亡的，保险人按保险金额给付死亡保

险金，本保险合同对该被保险人的保险责任终止。被保险人因遭受意外伤害事故且自该事

故发生日起下落不明，后经人民法院宣告死亡的，保险人按保险金额给付身故保险金。如

0日治疗仍未结束的，按0日的身体情况进行残疾鉴定，并据此给付残疾保险金。

61.ABCD

解析：ABCD

耕地、宅基地、自留地、自留山等集体土地使用权不得抵押。

62.ABCE

解析：ABCE

不能作为资格预审申请人的包括：Q）不满足资格预审文件的初步审查标准和详细审查标

准；（2）不按审查委员会要求澄清或说明；（3）为招标人不具备独立法人资格的附属机构；（4）

为项目前期准备提供设计或咨询服务（设计施工总承包除外）；（5）为本项目提供招标代

理；（6）为本项目的监理人、代建人等情形；（7）最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工

程质量问题；（8）在资格预审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为等。

63.ABDE

解析：ABDE

根据标准文本编制招标文件和合同条件，作用在于：（1）有利于当事人了解并遵守有关

法律法规，确保建设工程招标和合同文件中的各项内容符合法律法规的要求；（2）可以

帮助当事人正确拟定招标和合同文件条款，保证各项内容的完整性和准确性，避免缺款漏

项，防止出现显失公平的条款，保证交易安全；（3）有助于降低交易成本，提高交易效

率，降低合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性；（4）有利于当事人履行合同的规范和

顺畅；（5）有利于审计机构、相关行政管理部门对合同的审计和监督；（6）有助于仲裁

机构或人民法院裁判纠纷，最大限度维护当事人的合法权益。

64.ABDE

解析：ABDE

本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。根据FIDIC《施工合同条件》，工程师或助

手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况可以在施工现场发出口头指示，

承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。如果工程师未能及时补发书面指示，

又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函件2个工作日内未作出确认或

拒绝答复，则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认。

65.BCDE

解析:BCDE

本题考查的是竣工验收管理。当工程具备以下条件时，承包人可向监理人报送竣工验收申

请报告：（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作

外，承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试

验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；（2）已按合同约定的内容和份

数备齐了符合要求的竣工资料；（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾

工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；（4）监理人要求在竣工验收前

应完成的其他工作；（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

66.BCDE

解析：BCDE

考核标准资格预审文件的组成。资格审查方法正文包括4部分：（1）审查方法；（2）审

查标准，包括初步审查标准、详细审查标准，以及评分标准（有限数量制）；（3）审查

程序，包括初步审查、详细审查、资格预审申请文件的澄清，以及评分（有限数量制）；

（4）审查结果。参见教材P51

67.ACE

解析：ACE