




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
监理工程师考试模拟测试题含答案解析
《建设工程合同管理》
一、一单选题。
1.施工过程中,由于施工企业项目经理的行为产生的后果,应由()承担责任。
A.项目经理
B.监管部门
C.建设单位
D.施工单位
2.关于预付款担保的表述中,符合《标准施工合同》规定的是()。
A.预付款担保采用第三方保证的形式
B.担保方式不得采用无条件担保的形式
C.担保期限自预付款支付给承包人起生效,至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清
预付款止
D.担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致,但与履约担
保不同,当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后,担保金额效力不变
3.乙未经授权,却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙以甲代理人的名义与丙签
订的买卖合同0
A.效力待定
B.无效
C有效
D.经过乙催告甲后生效
4.一般保证的保证人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起()个月
A.6
B.8
C.9
D.12
5.设计施工总承包合同的订立中,()对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约
定形式。
A.通用条款
B.专用条款
C.合同协议书
D.中标通知书
6.能够引起合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类,下列属
于事件的是()。
A.罢工
B.法院判决
U行政行为
D.仲裁机构裁决
7.监理人将索赔处理结果答复承包人的时间期限为().
A.收到索赔通知书后的28天内
B.收到索赔通知书后的42天内
C.收到索赔意向通知书后的28天内
D.收到索赔意向通知书后的42天内
8.某项目招标文件中投标人须知前附表规定允许递交备选投标方案,则评标委员会会对
()递交的备选投标方案予以考虑。
A.所有投标人
B.通过初步评审的投标人
C.中标候选人
D.中标人
9.标准施工合同通用条款规定用公式法调价,下列应用正确的是()o
A.因非承包人原因导致工期顺延,后续支付时调价公式继续有效
B.因承包人原因导致工期顺延,后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格
指数中较高的一个作为支付计算的价格指数
C.适用于工程量清单中总价支付部分的工程款
D.不适用于工程量清单中单价支付部分的工程款
10.FIDIC标准合同文本中的(),适用于由承包商按照雇主要求进行设计、生产设
备制造和安装的电力、机械、房屋建筑等工程的合同。
A.《施工合同条件》Q999年版)
B.《生产设备和设计一施工合同条件》Q999年版)
C.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》(1999年版)
D.《简明合同格式》(1999年版)
11.按照《建设工程施工合同》规定,()在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或
损坏的施工控制网点应及时修复。
A.承包人
B.发包人
C.监理人
D.勘察人
12.根据《标准施工合同》,工程施工中承包人有权得到费用和工期补偿,但无润补偿
的情形是()0
A.发包人提供图纸延误
B.不利的物质条件
C.隐蔽工程重新检验质量合格
D.监理人指示错误
13.转让抵押物所得价款,应当向抵押权人提前清偿或者向约定的第三人提存,不足的部
分应当()。
A.由抵押人清偿
B.由债务人清偿
C.由抵押人和债务人共同清偿
D.不再清偿
14.下列FIDIC标准施工合同文本中,适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合
同的是().
A.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》
B.《简明合同格式》
C.《土木工程施工分包合同条件》
D.《施工合同条件》
15.设计施工总承包合同文件中,专用条款内需约定()对承包人提交文件应批准的
合理期限。
A.分包人
B.工程师
C.监理人
D.发包人
16.如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至,但承包人的开工准备
还不满足开工条件,监理人().
A.应按时发出开工的指示,合同工期不予顺延
B.应按时发出开工的指示,合同工期可顺延
C.等待承包人的开工准备满足开工条件再发出开工指示,且相应J顺延工期
D.等待承包人的开工准备满足开工条件再发出开工指示,合同工期不予顺延
17.如果施工索赔事件的影响持续存在,承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内
向监理人提交()。
A.索赔意向通知
B.最终索赔通知书
C.施工现场的记录
D.索赔依据
18.采购方验收运抵施工现场的钢筋时,适宜检验供货数量的方法是()
A.衡量法
B.查点法
C.经验鉴别法
D.物理试验
19.在建设工程中,建设实施过程的内在规律是()。
A.先勘察.后设计.再施工
B.先设计.后勘察.再施工
C.先施工.后设计.再勘察
D.先勘察.后施工.再设计
20.主要选项条款中的()适用于签订合同时价格已经确定的合同。
A.标价合同
B.目标合同
C.补偿合同
D.管理合同
21.下列组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时,解释顺序优先的是()。
A.技术标准和要求
B.图纸
C投标函及投标函附录
D.已标价的工程量清单
22.某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物,需要作清除处理。按照合
同条款的约定,承包人应在索赔事件发生后28天内向监理人递交()
A.索赔报告
B.索赔意向通知书
C.索赔依据和资料
D.工期和费用索赔的具体要求
23.某建设项目进行设计招标,设计估算费用为600万元,投标人须知前附表规定的投标
保证金金额为16万元,某投标人只提交投标保证金14万元,该投标人的投标保证金数额
应当为()万元。
A.16
B.14
C.12
D.10
24.关于卖方依约交付合同材料并提供相关服务后,买方应支付的进度款说法正确的是
()。
A.应在买方收到卖方单据并经审核无误后14日内支付
B.支付后进度款应达到该批次合同材料的签约合同价的95%
C为该批次合同材料的合同价格的95%
D.卖方提交的单据包括合同价格100%金额的增值税发票正本T分
25.《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容,其第二册包括()。
A.合同专用条款
B.合同通用条款
C.合同格式
D.合同内容
26.在没有乙建筑公司委托的情况下,甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商
订购了一批水泥。下列说法中,正确的说法是()
A.甲某的行为属无权代理,该合同无效
B.甲某的行为属表见代理,该合同有效
C.乙建筑公司可以行使追认权或拒绝权
D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权,如果乙建筑公司不支付水泥货款,甲某就要
承担违约责任
27.监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时,未能指出某单项工程的施工方案中
存在的缺陷,承包人按计划进行该部分工程的施工,监理工程师因施工方案中存在重大安
全隐患,发出暂停施工的指示,承包人因暂停施工产生损失提出索赔,认为工程师应承担
连带责任,该事件索赔的处理方式应为().
A.承包人承担工期和费用的损失
B.延长合同工期,费用不予补偿
C.工期不予JII页延,给予相应的费用补偿
D.延长合同工期并给予相应的费用补偿
28.在缺陷责任期内,任何一项缺陷或损坏修复后,经检查证明其影响了工程或工程设备
的使用性能,()应重新进行合同约定的试验和试运行,试验和试运行的全部费用由责任方
承担。
A.责任方
B.承包人
C.发包人
D.监理人
29.下列关于监理人进行工程量复核的说法中,不正确的是()。
A.监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行工程量复核
B.监理人未在约定时间内复核,则按照承包人提交的工程量报表中的工程量计算工程价款
C.承包人未按监理人要求参加复核,则按照监理人单方复核或修正的工程量计算工程价款
D.总价子目已完成工程量通常不进行图纸计量,只进行现场计量
30.采用设计方案招标时,评标委员会评审的内容不包括()。
A.设计方案的功能、技术、经济和美观
B.设计方案符合城乡规划、城市设计
C.设计方案符合安全、绿色、节能、环保要求
D.项目解读、设计构思
31.下列担保物权中,以登记作为设立要件的是()。
A.不动产抵押权
B.动产抵押权
C.动产质权
D.定金
32.被担保的债权既有物的担保又有人的担保,且当事人对债权实现未做约定,则下列关
于债权人实现债权的方式说法正确的是()。
A.应当先物保后人保
B.应当先人保后物保
C.可以任意选择物保或者人保优先受偿
D.应当根据物保是否由债务人提供确定
33.由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况,且监理人未及时下达暂停施工指示,承
包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后
的()h内予以答复,逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。
A.8
B.12
C.16
D.24
34.下列关于工程设备试运行组织责任的说法中,正确的是()。
A.发包人采购的设备,其试运行由承包人负责组织
B.承包人采购的设备,其试运行由发包人负责组织
C.均由发包人负责组织
D.均由承包人负责组织
35.代理合同履行中,被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失,应
()。
A.由第三人自己承担损失
B.由被代理人独自向第三人承担责任
C.由被代理人向第三人承担责任,代理人承担连带责任
D.由代理人独自向第三人承担责任
36.工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于()o
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.延伸代理
37.只能以动产作为担保财产的担保方式是()。
A保证
B抵押
C.质押
D.留置
38.编制行业标准施工招标的资格预审文件和招标文件时,必须不加修改地引用《标准施
工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。
A.申请人须知前附表
B.资格审查办法
C.投标人须知前附表
D.资格预审公告
39.合同交底的实施形式中需要签署确认书的是()。
A.书面交底
B.电子数据交底
C.视听资料交底
D.口头交底
40.预付款担保的主要形式为()
A.现金
B.存款单
C.保兑支票
D.银行保函
41.勘察设计招标的标的物是智力成果,即()
A.专利权
B.施工方案
C施工组织出
D.建设项目勘察、设计方案
42.关于建设工程施工准备阶段的合同管理中,发包人、承包人、监理人各自的义务和职
责表述正确的是().
A.移交施工场地是发包人的义务,以不影响单位工程的施工为原则
B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务,应在施工场地设置专门的质量检查机构,配
备兼职质量检查人员
C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见,则该进度计划视
为未得到批准
D.监理人征得发包人同意后,应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知,合同工
期自开工通知中载明的开工日起计算
43.下列关于不利物质条件的说法不正确的是().
A.不利物质条件属于发包人应承担的风险
B.承包人遇到不利物质条件时,应暂停施工,并通知监理人
C.监理人没有发出指示,承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误,由发包人承担
D.不利物质条件不包括不利气候条件
44.某施工项目招标,采用经评审的最低投标价法评标,评标排名前2位的投标人为甲、
乙。甲的投标报价为5000万元,评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元,评
标价位4980万元,则中标人和中标价格分别为()。
A.甲,5000万元
B.甲,4990万元
C.乙,5030万元
D.乙,4980万元
45.根据NEC《工程施工合同》,签订合同时,拟建工程范围还没有完全界定,合同双方
先约定合同的目标成本,此时应选用()条款。
A.管理合同
B.目标合同
C.标价合同
D.成本补偿合同
46.()是NEC系列合同编制的重要基础,具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁等
特点,得到广泛应用。
A.工程施工合同
B.工程施工分包合同
C.专业服务合同
D.裁决人合同
47.下列属于《施工合同条件》适用范围的是()。
A.大型或较复杂的工程项目
B.承包商以交钥匙方式进行设计.采购和施工的总承包
C.重复性的工程项目
D.投资金额相对较小的项目
48.标准施工招标文件中的()包括一般约定、发包人义务、监理人、承包人、材料
和工程设备、施工设备和临时设施、交通运输、测量放线、施工安全、治安保卫和环境保
护、进度计划、开工和竣工、暂停施工、工程质量、试验与检验、变更、价格调整、计量
与支付、竣工验收、缺陷责任与保修责任、保险、不可抗力、违约、索赔、争议的解决。
A.通用合同条款
B.常用合同条款
C.专用合同条款
D.合同附件格式
49.在设计施工合同履行过程中,关于承包人提交实施项目的计划说法正确的是()。
A.发包人应按合同约定的内容和期限,编制详细的进度计划
B.发包人应在专用条款约定的期限内批复
C.批准的计划作为"合同进度计划"
D.监理人未在约定的时限内批准,计划不能实施
50.对于联合体投标申请人的资格要求不包括()。
A.联合体全体成员的平均资质
B.联合体各成员的财务状况
C.联合体的业绩
D.联合体的信誉
二、二多选题。
51.承包人请求竣工验收时,应满足的条件有()«
A.承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作
B.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料
C.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单
以及相应施工计划
D.监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作
E.监理人要求提交的竣工验收资料清单
52.建设工程项目材料采购招标过程中采用最低评标价法评标时,可以折算成价格的评审
要素有()等。
A.交货期
B.运营费用
C.零配件和售后服务
D.运输费用
E.付款条件
53.发包人逾期不支付工程价款时,关于建设工程价款优先受偿权的说法正确的是()。
A.工程质量不合格时不得主张该权利
B.分包人可以主张该权利
C.就逾期支付建设工程价款的利息.违约金.损害赔偿金等主张优先受偿的,人民法院应予支
持
D.该权利行使期限为3个月
E行使期限自发包人应当给付建设工程价款之日起算
54.标准施工合同的通用条款的标题包括()。
A.发包人义务
B.承包人责任
C.施工设备和临时设施
D测量放线
E.进度计划
55.在标准总承包合同的通用条款中规定,履行合同过程中,构成对发包人和承包人有约
束力合同的组成文件包括().
A.合同协议书
B.中标通知书
C.投标函及投标函附录
D.专用条款
E.招标公告
56.以下对索赔的表述中,错误的是()
A.索赔要求的提出不需经对方同意
B.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告
C.承包人必须执行监理人的索赔处理决定
D.索赔依据应在合同中有明确根据
E.工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
57.美国建筑师学会(AIA)编制了众多的系列标准合同文本,适用于不同的项目管理类型和
管理模式,包括().
A.传统模式
B.CM模式
C.设计一建造模式
D.集成化管理模式
E.Partnering管理模式
58.根据《标准施工合同》,保险的处理方式错误的是()o
A.发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外伤害险
B.发包人应以自己的名义投保工程设备险
C.承包人应以自己的名义投保施工设备险
D.发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费
E.承包人应以自己的名义投保进场材料险
59.工程勘察设计招标的主要环节有().
A.竣工验收
B投标单位资格预审
C.发售招标文件
D.编制招标文件
E.在具备勘察设计招标条件后发布招标公告
60.施工准备阶段,监理人对承包人报送的()进行认真的审查,批准或要求承包人对不
满足合同要求的部分进行修改。
A.地下管线和地下设施的相关资料
B.设计文件
C.施工组织设计
D.质量管理体系
E.环境保护措施
61.某项目招标的资格预审文件中规定,采用限制合格者数量为六家的方式。关于该招标
项目资格预审合格者的确定,说法不正确的是()。
A.如果通过详细评审申请人的数量为五家,则均通过资格预审
B.如果通过详细评审申请人的数量为七家,则改变预审合格标准,不限制合格者数量
C.如果通过详细评审申请人的数量为八家,则对各申请人的详细评审各项要素予以评分,
选取排名前六的申请人通过资格预审
D.如果通过详细评审申请人的数量为两家,可以重新组织资格预审
E.如果通过详细评审申请人的数量不足三家,可以不再组织资格预审而直接发包
62.工程监理单位与承包单位串通,为承包单位谋取非法利益,给建设单位造成损失,下
列说法正确的是()。
A.监理单位与承包单位承担连带赔偿责任
B.难以确定责任大小的,平均承担责任
C.建设单位有权请求监理单位承担全部赔偿责任
D.监理单位对建设单位要求承担全部赔偿责任的请求无权拒绝
E.监理单位无权就实际承担责任超过自己责任份额的部分向承包单位追偿
63.采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时,属于施工组织设计评审内容的
是()。
A.项目经理的任职资格
B.施工方案与技术措施的合理性
C.各专业人员数量的合理性
D.资源配置计划的合理性
E.工程进度计划与措施的科学性和合理性
64.下列对建设工程开工日期的说法不正确的是()。
A.开工日期以开工通知发出的日期为准
B.开工通知发出后,尚不具备开工条件的,开工日期仍以开工通知载明的开工日期为准
C.因承包人原因导致开工时间推迟的,以开工条件具备的时间为开工日期
D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的,开工日期以实际进场施工时间为准
E.未发出开工通知的,应当综合考虑认定开工日期
65.下列选项中,分包商应立即执行的变更指令包括()。
A.监理人直接送达的书面指令
B.监理人代表直接送达的书面指令
C.承包商代表直接送达的书面指令
D.经业主发出的书面指令
E.经承包商代表确认监理人代表发出的书面指令
66.《标准施工合同》中给出的合同附件格式有()。
A.合同协议书
B.预付款保函
C.业主支付保函
D.履约保函
E.项目经理任命书
67.订购物资或产品的供应方式,可以分为()。
A.采购方到合同约定地点自提货物
B.采购方到商家自提货物
C.供货方负责将货物邮寄到指定地点
D.供货方负责将货物送达买家
E.供货方负责将货物送达指定地点
68.在建设工程设计阶段,关于设计人的违约责任说法正确的有()。
A.对设计资料中出现的遗漏负责补充
B.由设计人员错误造成工程损失,设计人只需负责采取补救措施
C.合同生效后,设计人要求解除合同要返还定金
D.由于不可抗力因素致使合同无法履行,双方应及时协商解决
E.设计人的赔偿责任应按工程实际损失的百分比计算
69.根据《设计施工总承包合同》通用条款。发包人可以对承包人补偿工期和费用,但不
包括利润的情形有()O
A.发包人未能按时提供文件
B.发现文物
U行证审批延误
D.发包人原因造成工期延误
E.出现异常恶劣气候条件
70.施工招标文件内容不包括()。
A.工程量清单
B.图纸
C投标文件格式
D项目组织槌勾
E.工程进度计划
71.根据《担保法》,保证合同对担保范围设有约定时,保证担保的范围包括()。
A.主债权及利息
B.违约金
C彳亍政罚款
D.损害赔偿金
E.实现债权的费用
72.在合同法律关系的组成中,合同法律关系包含的要素有()o
A.法律关系主体
B.法律关系客体
C.法律关系联系
D.法律关系变更
E.法律关系内容
73.合同实施计划是保证合同履行的重要手段,合同实施计划应包括()
A.合同主要内容
B.合同实施的主要风险
C.合同实施总体安排
D.合同分解与管理策划
E.合同实施保证体系的建立
74.设计施工总承包方式的优点包括()。
A.单一的合同责任
B.固定工期、固定费用
C.可以缩短建设周期
D.减少承包人的索赔
E.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查
75.根据《标准施工合同》,暂列金额的主要特点有()。
A.用于在签订协议书时尚未确定的工程设备款
B.用于在签订协议书时可预见的变更费用
C.不能用于计日工支付
D.属于签约合同价的一部分
E.承包人不一定能全部获得约定的暂列金额
76.根据标准施工合同通用条款的规定,下列情形中,可以给予承包商延长合同工期的有
()。
A.物价浮动引起的价格调整
B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件
C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误
D.法规变化引起的价格调整
E.施工中受到其他承包商的干扰
77.美国建筑师学会(AIA)合同文本中,关于集成项目交付模式(IPD)的说法正确的是
()。
A.合同当事方是业主和承包商
B.若实际成本小于目标成本,则结余资金归业主所有
C.若实际成本超出目标成本,则业主不再偿付任何单位的人员成本
D.参与各方放弃对其他参与方的索赔
E.争议处理委员会成员包括参与方的高层代表和项目中立人
78.关于风险型CM合同模式的说法,正确的有()。
A.CM承包商在设计阶段为业主提供咨询服务
B.CM承包商参与设计阶段合同履行的管理
C.CM承包商在施工阶段与分包商签订分包合同
D.业主不得参与分包合同的谈判
E.总包与分包合同之间的差价归CM承包商
79.设计施工阶段总承包合同的承包人可以书面形式向监理人提交改变"发包人要求“文
件中有关内容的合理化建议书,合理化建议的内容应包括()。
A建议工作的详细说明
B.进度计划
C.质量计划
D.效益
E.必要的设计文件
80.关于工程设计招标方式的说法,不正确的有()。
A.所有的工程设计都应当通过招标发包
B.依法必须招标的工程设计,对国有资金占控股地位的,应当公开招标
C.工程设计公开招标的,应当通过国家指定的媒介发布招标公告
D.工程设计邀请招标的,应当邀请五个以上单位参加投标
E.依法应当公开招标的工程设计,对技术复杂的,可以邀请招标
【参考答案】
一、一单选题。
1.D
解析:D
本题考查的是代理关系。被代理人对代理行为承担民事责任。
2.C
解析:C
预付款担保标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式,主要特点为:Q)担保方
式。担保方式也是采用元条件担保形式。(2)担保期限。担保期限自预付款支付给承包人
起生效,至发包人签发的进度付款支付证书说明已完全扣清预付款止。(3)担保金额。担
保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致,但与履约担保不
同,当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后,担保金额相应递减。保函格式中
明确说明,.本保函的担保金额,在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在
向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额”。即保持担保金额与剩余预付款的金额相等
原则。
3.A
解析:A
对于无权代理行为,"被代理人"可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则,
行使“追认权"或"拒绝权”。行使追认权后,将无权代理行为转化为合法的代理行为。
4.A
解析:A
一般保证的保证人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。
5.A
解析:A
通用条款对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式,一种是发包人负责办理
取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权,以及取得为工程建设所需修建场外设施的
权利,并承担有关费用。另一种是承包人负责办理并承担费用,因此需在专用条款内明
确。
6.A
解析:A
事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,
能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两
种。
7.B
解析:B
监理人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内,将索赔处理结果
答复承包人
8.D
解析:D
如招标人允许递交备选投标方案,只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。
9.A
解析:A
因承包人原因导致工期顺延,后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指
数中较低的一个作为支付计算的价格指数。适用于工程量清单中单价支付部分的工程款。
10.B
解析:B
本题考查重点是"FIDIC合同文本简介"。《生产设备和设计-施工合同条件》(1999年
版),适用于由承包商按照雇主要求进行设计、生产设备制造和安装的电力、机械、房屋
建筑等工程的合同。因此,本题的正确答案为B。
11.A
解析:A
本题考查的是承包人的义务。承包人在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏
的施工控制网点应及时修复,并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
12.B
解析:B
发包人提供图纸延误、隐蔽工程重新检验质量合格、监理人指示错误,承包人有权得到工
期、费用利润补偿。
13.B
解析:B
转让抵押物的价款不得明显低于其价值。转让抵押物所得价款,应当向抵押权人提前清偿
所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。超过债权的部分归抵押人所有,不足
部分由债务人清偿。
14.C
解析:C
《土木工程施工分包合同条件CConditionsofSubcontractforWorkofCivil
EngineeringConstruction)》(1994年第1版),又称"褐皮书",适用于承包商与专业
工程施工分包商订立的施工合同。
15.C
解析:C
本题考查重点是"设计施工总承包合同的订立——订立合同时需要明确的内容"。专用条
款内还需约定监理人对承包人提交文件应批准的合理期限。因此,本题的正确答案为
co
16.A
解析:A
如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至,但承包人的开工准备还不
满足开工条件,监理人仍应按时发出开工的指示,合同工期不予顺延。
17.B
解析:B
本题考查的是索赔管理。对于具有持续影响的索赔事件,在索赔事件影响结束后的28天
内,承包人应向监理人递交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的
工期,并附必要的记录和证明材料。
18.A
解析:A
选项C、D是质量检验方法。选项A为衡量法,即根据各种物资不同的计量单位进行检
尺、检斤,以衡量其长度、面积、体积、重量是否与合同约定一致。如胶管衡量其长度;
钢板衡量其面积;木材衡量其体积;钢筋衡量其重量等。查点法是指采购定量包装的计件
物资,只要查点到货数量即可。包装内的产品数量或重量应与包装物的标明一致,否则应
由厂家或封装单值负责。
19.A
解析:A
本题考查的是建设工程勘察设计合同概念。建设实施过程的内在规律是先勘察、后设计、
再施工。
20.A
解析:A
本题考查重点是"英国NEC合同文本"。主要选项条款中的标价合同适用于签订合同时价
格已经确定的合同,选项A适用于固定价格承包。
21.C
解析:C
本题考核的是合同组成文件的优先解释顺序。《标准施工合同》的通用条款中规定,合同
的组成文件包括:Q)合同协议书;⑵中标通知书;(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同
条款;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价的工程量清单;(9)其他
合同文件一经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。组成合同的各文件中出现含义
或内容的矛盾时,如果专用条款没有另行的约定,以上合同文件序号为优先解释的顺序。
22.B
解析:B
承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书,并
说明发生索赔事件的事由。
23.D
解析:D
投标保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的2%,最多不超过10万元人民币。
24.D
解析:D
应在买方收到卖方单据并经审核无误后28日内支付。卖方依约交付合同材料并提供相关
服务后,进度款支付至该批次合同材料的合同价格的95%.
25.A
解析:A
本题考查重点是"设备采购合同的主要内容"。《机电产品采购国际竞争性招标文件》中
关于合同的内容包括:第一册中的合同通用条款和合同格式;第二册中的合同专用条款。
因此,本题的正确答案为A。
26.C
解析:C
对于无权代理行为,"被代理人”可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原
则.行使“追认权"或"拒绝权"。行使追认权后,将无权代理行为转化为合法的代理行
为。第三人事后知道对方为无权代理的,可以向"被代理人"行使催告权,也可以撤销此
前的行为。
27.A
解析:A
考核监理人的职责。进度计划及施工组织设计由监理人审批,但监理人不对计划本身的错
误承担责任。参见教材P98。
28.B
解析:B
在缺陷责任期内,任何一项缺陷或损坏修复后,经检查证明其影响了工程或工程设备的使
用性能,承包人应重新进行合同约定的试验和试运行,试验和试运行的全部费用由责任方
承担。
29.D
解析:D
总价子目表中标明的工程量是用于结算的工程量,通常不进行现场计量,只进行图纸计
量。
30.D
解析:D
设计方案招标,是指主要通过对投标人提交的设计方案进行评审确定中标人。即评标委员
会应当在符合城乡规划、城市设计以及安全、绿色、节能、环保要求的前提下,重点对设
计方案的功能、技术、经济和美观等进行评审。
31.A
解析:A
动产抵押权以签订合同作为设立要件。动产质权、定金以交付作为设立要件。
32.D
解析:D
如果物保由债务人自己提供,债权人应当先就该物的担保实现债权;如果物保由第三人提
供,债权人可以就物的担保实现债权,也可以要求保证人承担保证责任
33.D
解析:D
本题考核的是紧急情况下的暂停施工。由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况,目监
理人未及时下达暂停施工指示,承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面
请求。监理人应在接到书面请求后的24h内予以答复,逾期未答复视为同意承包人的暂停
施工请求。
34.D
解析:D
承包人应负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件,并承担全部试运行费用。
35.C
解析:c
考核代理关系。如果授权不明确,则应当由被代理人向第三人承担民事责任,代理人负连
带责任,但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。参见教材
P10o
36.B
解析:B
考核代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理,如项目经理作为施工企业的代
理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等,当然,授权行为是由单位的法定代表人代
表单位完成的。项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人,应当在授权
范围内行使代理权。参见教材P10。
37.D
解析:D
保证:不提供担保物。抵押:担保物可以是不动产、动产。质押:担保物可以是动产、权
利。
38.B
解析:B
考核标准施工招标文件组成及适用范围。行业标准施工招标文件和招标人编制的施工招标
资格预审文件、施工招标文件,应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的
"申请人须知"(申请人须知前附表除外)、”资格审查办法"(资格审查办法前附表除
外),以及《标准施工招标文件》中的“投标人须知"(投标人须知前附表和其他附表除
外)、“评标办法"(评标办法前附表除外)。参见教材
P39O
39.A
解析:A
考核合同签订及履行阶段的管理任务和方法。合同交底可用书面、电子数据、视听资料和
口头的形式实施,书面交底的应签署确认书。参见教材P4.
40.D
解析:D
预付款担保的主要形式为银行保函。其主要作用是保证承包人能够按合同规定进行施工,
偿还发包人已支付的全部预付金额。预付款在工程的进展过程中每次结算工程款(中间支付)
分次返还时,经发包人出具相应文件后,担保金额也应当随之减少。
41.D
解析:D
勘察设计招标的标的物是智力成果,即建设项目勘察、设计方案。
42.D
解析:D
施工场地的移交可以一次完成,也可以分次移交,以不影响单位工程的开工为原则。应在
施工场地设置专门的质量检查机构,配备专职质量检查人员,建立完善的质量检查制度。
应按时批复或提出修改意见,否则该进度计划视为已得到批准。
43.B
解析:B
承包人遇到不利物质条件时,应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工,并通知监理
人。
44.C
解析:C
衡量投标书优劣的依据是“评标价"而不是投标价。"评标价"既不是投标价也不是中标
价。定标签订合同时,仍以投标价作为中标的合同价。
45.B
解析:B
目标合同适用于在签订合同时工程范围尚未确定,合同双方先约定合同的目标成本,当实
际费用节支或超支时,双方按合同约定的方式分摊。
46.A
解析:A
考核NEC系列合同条件。工程施工合同是NEC系列合同编制的重要基础。参见教材
P162.
47.A
解析:A
考核FIDIC系列合同条件简介。《施工合同条件》又称“新红皮书",适用于各类大型或
较复杂的工程或房建项目,尤其适用于传统的“设计一招标一建造"模式,承包商按照业
主提供的设计进行施工,采用工程量清单计价,业主委托工程师管理合同,由工程师监管
施工并签证支付。参见教材P151。
48.A
解析:A
本题考查重点是"标准施工招标文件"。通用合同条款包括一般约定、发包人义务、监理
人、承包人、材料和工程设备、施工设备和临时设施、交通运输、测量放线,施工安全、
治安保卫和环境保护、进度计划、开工和竣工、暂停施工、工程质量、试验与检验、变
更、价格调整、计量与支付、竣工验收、缺陷责任与保修责任、保险、不可抗力、违约、
索赔、争议的解决。因此,本题的正确答案为
Ao
49.C
解析:C
本题考查的是承包人提交实施项目的计划。选项A,承包人应按合同约定的内容和期限,
编制详细的进度计划;选项B,监理人应在专用条款约定的期限内批复;选项D,监理人
未在约定的时限内批准期是出修改意见,该进度计划视为已得到批准。
50.A
解析:A
考核标准资格预审文件的组成。对于联合体的资格要求主要是明确联合体成员在资质、财
务、业绩、信誉等方面应满足的最低要求。参见教材P51
二、二多选题。
51.BCDE
解析:BCDE
本题考查的是竣工验收管理。当工程具备以下条件时,承包人可向监理人报送竣工验收申
请报告:(1)除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作
外,承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作,包括合同要求的试
验、试运行以及检验和验收均已完成,并符合合同要求;(2)已按合同约定的内容和份
数备齐了符合要求的竣工资料;(3)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾
工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划;(4)监理人要求在竣工验收前
应完成的其他工作;(5)监理人要求提交的竣工验收资料清单。
52.ACDE
解析:ACDE
材料采购招标过程中采用最低评标价法评标时,可以折算成价格的评审要素有运输费、保
险费及其他辅助服务费用、申报的交货期、付款条件的偏差、材料性能、零配件、售后服
务、生产能力。
53.AE
解析:AE
权利主体:与发包人订立建设工程施工合同的承包人;行使范围:承包人的建设工程款,
除逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等之外,•行使期限:自发包人应当
给付建设工程价款之日起6个月。
54.ACDE
解析:ACDE
本题考查重点是"施工合同标准文本"。标准施工合同的通用条款包括24条,标题分别
为:一般约定;发包人义务;监理人;承包人;材料和工程设备;施工设备和临时设施;
交通运输;测量放线;施工安全、治安保卫和环境保护;进度计划;开工和竣工;暂停施
工;工程质量;试验和检验;变更;价格调整;计量与支付;竣工验收;缺陷责任与保修
责任;保险;不可抗力;违约;索赔;争议的解决。共计131款。因此,本题的正确答案
为ACDE.
55.ABCD
解析:ABCD
本题考查重点是"设计施工总承包合同的订立——合同文件"。在标准总承包合同的通用
条款中规定,履行合同过程中,构成对发包人和承包人有约束力合同的组成文件包括:①
合同协议书;
②中标通知书;
③投标函及投标函附录;
④专用条款;
⑤通用合同条款;
⑥发包人要求;
⑦承包人建议书;
⑧价格清单;
⑨其他合同文件一经合同当事人双方确认构成合同文件的其他文件。
因此,本题的正确答案为ABCD.
56.BCD
解析:BCD
选项D,无需在合同中有明确的根据;选项C,承包人可以不接受监埋人的索赔处理结
果,按照合同争议解决;选项B,承包人应在索赔事件发生后的28天内向监理人递交索赔
意向通知书。
57.ABCD
解析:ABCD
本题考查的是美国AIA合同文本。美国建筑师学会(AIA)编制了众多的系列标准合同文
本,适用于不同的项目管理类型和管理模式,包括传统模式、CM模式、设计一建造模式
和集成化管理模式。
58.BE
解析:BE
本题考查的是明确保险责任。在标准施工合同中,由承包人负责投保”建筑工程一切
险"、"安装工程一切险"和"第三者责任险”。承包人用以自己的名义投保设备工程
险。进场材料和工程设备保险,由当事人双方具体约定,在专用条款内写明。通常情况
下,应是谁采购的材料和工程设备,由谁办理相应的保险。
59.BCDE
解析:BCDE
工程勘察设计招标的主要环节有:在具备勘察设计招标条件后发布招标公告或发出投标邀请
书、投标单位资格预审、编制和发售招标文件、组织踏勘现场等。
60.CDE
解析:CDE
本题考核的是施工准备阶段合同管理中的监理人职责。施工准备阶段,监理人对承包人报
送的施工组织设计、质量管理体系、环境保护措施进行认真的审查,批准或要求承包人对
不满足合同要求的部分进行修改.
61.BE
解析:BE
通过详细审查的申请人数量超过规定数量的,审查委员会依据招标文件中的评分标准进行
量化打分,按得分由高到低的顺序进行排序,选取规定数量的申请人通过资格预审。如果
通过资格预审详细审查的申请人数量不足3家,招标人重新组织资格预审或不再组织资格
预审而直接招标。
62.ABCD
解析:ABCD
工程监理单位与承包单位串通,为承包单位谋取非法利益,给建设单位造成损失的,应当
与承包单位承担连带赔偿责任。责任人各自责任份额的确定:根据各自责任大小确定;难
以确定责任大小的,平均承担责任。连带责任人向权利人承担责任时,责任人之间有连带
关系,任一责任人向权利人承担责任的义务不仅限于自己责任份额,对权利人要求对超过
自己责任份额的部分承担责任的请求无权拒绝,向权利人承担责任后,有权就实际承担责
任超过自己责任份额的部分,向其他连带责任人追偿。
63.BDE
解析:BDE
施工组织设计的评审重点:内容完整性和编制水平;施工方案与技术措施的合理性;质量
管理体系的可靠性和针对性;环境保护管理体系与措施的完整性和有效性;工程进度计划
与措施的科性和合理性;资源配备计划的合理性。
64.ABCE
解析:ABCE
发出开工通知的,开工日期为开工通知载明的开工日期。开工通知发出后,如果工程尚不
具备开工条件,以开工条件具备的时间为开工日期;但因承包人原因导致开工时间推迟
的,则仍以开工通知载明的时间为开工日期。未发出开工通知的,亦无相关证据证明实际
开工日期的,应当综合考虑认定开工日期。
65.CE
解析:CE
本题考查的是施工分包合同履行管理。为了准确地区分合同责任,分包合同通用条款内明
确规定,分包人应执行经承包人确认和转发的发包人和监理人就分包范围内有关工作的所
有指令,但不得直接接受发包人和监理人的指令。当分包人接到监理人的指示后不能立即
执行,需得到承包人同意才可实施。
66.ABD
解析:ABD
考核施工合同标准文本。标准施工合同中给出的合同附件格式,是订立合同时采用的规范
化文件,包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件。参见教材P90。
67.AE
解析:AE
本题考查重点是"订购产品的交付"。订购物资或产品的供应方式,可以分为采购方到合
同约定地点自提货物和供货方负责将货物送达指定地点两大类,而供货方送货又可细分为
将货物负责送抵现场或委托运输部门代运两种形式。因此,本题的正确答案为AE。
68.ADE
解析:ADE
本题考查的是设计合同履行管理。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负
责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。合同生效后,设计人要求终止或解
除合同,设计人应双倍返还定金。
69.BCE
解析:BCE
考核索赔管理。选项A,可以索赔利润;选项D,可以索赔利润。
不能顺延工期的情况
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 吉林建筑大学《天然药物化学研究前沿》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 吉林工程职业学院《基础护理学实训技术》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 物流中心装饰装修施工组织设计方案
- 金融领域信息系统建设合同
- 租赁合同样本及注意事项
- 工艺流程出错检讨书
- 变电站施工安全措施
- 生态园区混凝土地面施工方案
- 吉林财经大学《面向过程程序设计(C语言)》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 钢结构厂房抗震施工方案
- 学校2025元旦假期安全教育宣传课件
- 生活中的工业设计智慧树知到期末考试答案章节答案2024年南开大学
- 中国传统绘画赏析智慧树知到期末考试答案章节答案2024年厦门理工学院
- 国开2023年春《理工英语3》机考网考期末复习资料参考答案
- 重卡用前面罩四连杆铰链设计解析
- 物业个人工作总结及计划五篇
- 桩承载力计算(抗压、抗拔、水平、压屈)
- 热裂解炭黑N990市场调查
- 行政管理之印章管理PPT优秀课件
- 血透病人高磷血症的护理查房(PPT)
- 山东科技大学成人高等教育学生学籍表
评论
0/150
提交评论