劳务居间合同15篇

劳务居间合同15篇

劳务居间合同1

甲方(托付人)：

乙方(居间人)：

工程名称：

甲乙双方为了发挥各自的优势，依据《中华人民共和国民法典》，及相关法律法规，经双方充分协商，依公平自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

一、托付事项

1.1乙方承受甲方托付，负责就(以下称该工程工程)，引荐甲方，向甲方供应关于该工程工程的重要信息，并最终促成甲方与总承包单位签订该工程工程的专业分包合同，取得施工权。

1.2居间胜利是指完成甲方与总承包单位签订专业分包合同，即视为乙方全部完成居间效劳托付事项。甲方未签订专业分包合同以取得实质性施工权，则视为托付事项未完成。

二、乙方的义务

2.1乙方必需向甲方供应有关该工程工程前期的主要信息，并供应相关的业务询问效劳，开展与总承包方有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。

2.2乙方承诺向甲方供应的关于该工程工程根本信息真实牢靠。在乙方促成甲方与总承包方见面沟通后，由甲方自行向总承包方询问，乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务，不担当连带责任，最终促成甲方能够如约进场进展实质性施工。否则，视为乙方供应信息不真实，居间效劳不胜利，甲方不予支付任何居间效劳酬劳。

2.3乙方应尽到作为居间人的慎重和诚恳义务，帮助甲方做好各项前期预备工作。为甲方协调争取并达成专业分包合同后，乙方仍有义务帮助甲方协调好与建立单位、总承包单位的关系(前提是甲方已经准时的履行了本合同商定的义务，向乙方足额支付了相应的居间效劳酬劳。且如需乙方出差，其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方担当，否则乙方有权不予协调。

2.4在居间效劳过程中，乙方详细开展的渠道、方式、人物、过程等细节，不必向甲方汇报沟通，不属于本合同履行之前提条件。

三、甲方义务

3.1甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需的各类资金的筹措，并做好签订合同前所需的手续预备。

3.2假如居间胜利，则由甲方全面履行和总包单位所签订专业分包合同。甲方履行专业分包合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

3.3假如居间胜利，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间效劳酬劳。如遇以下情形(包括但不限于)，均不影响甲方对第3.2和3.3条的执行，甲方已支付给乙方的`居间效劳酬劳不得索还。

3.1甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司个人合作的;

3.2因甲方技术、资金等缘由，导致甲方无法连续履行专业分包合同的;

3.3因施工过程中消失安全事故、工程质量等问题，被业主方或总包方勒令停工、中止专业分包合同;

3.4其它非不行抗力缘由导致的停工、中止。

四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式

4.1依据《中华人民共和国民法典》第426条关于居间人促成合同成立的，托付人应当根据商定支付酬劳的规定，甲方完成签订该工程工程专业分包合同时，本合同马上生效。合同生效后甲方必需按如下方式支付居间效劳费：

4.1.1本工程居间效劳酬劳合同金额为人民币(大写)：万元，小写：元(税后)，作为甲方支付给乙方的居间效劳酬劳。

4.1.2本合同签字生效，甲方与总承包方签订专业分包合同后，总承包方第一次支付甲方工程款的同时，一次性全部支付清乙方的间效劳酬劳万元，特别状况延迟支付不得超过____日。

4.1.3甲方支付乙方居间效劳酬劳时不需要居间人开具任何，详细账号、方式等，由乙方指定，甲方无条件听从。

五、特殊商定

5.1甲方承诺向乙方、建立方及总包方供应的相关资料是真实、有效、合法的，是可查询、可验证的。

5.2甲方支付给乙方的居间效劳酬劳如需纳税，由甲方担当，乙方所得居间效劳酬劳为税后的合法资金，拥有永久性支配和使用权。

5.3甲方取得工程工程专业分包合同后，若恶意躲避或有意拖延支付居间效劳酬劳，本合同自动转为甲方公司欠居间人居间效劳酬劳的欠条;追回应兑现的居间效劳酬劳并按该笔费用总额加收滞纳金3(2日);按所欠居间效劳酬劳局部的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方担当。

5.4居间效劳胜利完成后，在工程建立期间，若建立方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等，与居间人无关，居间人不担当任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部担当。

5

3.5本居间合同为不行撤销、不行更改的无条件合同、保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响，具有永久法律效力。

六、保密事项

6.1甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业隐秘，包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等，也包括乙方对居间效劳酬劳的支配权等。任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄__担当一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面商定的除外。

6.2保密期为________年。

七、合同终止

7.1本合同签字生效后，本工程工程专业分包合同由

第三方获得，乙方未完成居间任务的，本合同自动终止。

7.2假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。

7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

八、争议解决方式

8.1有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵，双方应通过友好协商解决;如协商不成，双方同意提交乙方所在地仲裁委员会或当地提起诉讼解决。

九、其他事项

9.1乙方不得将本合同托付事项进展转托付。

9.2本合同一式贰份，双方各持一份，均具有同等法律效力。

9.3本合同不得作任何修改，如其中一方合同有涂改、破损等，均以另一方完好的合同为准。如有未尽事宜，双方可通过协商，达成全都后签订书面协议予以补充，与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

________年____月____日________年____月____日

劳务居间合同2

甲方：

乙方：

鉴于甲方承诺并具备签订合同的主体资格。依据《中华人民共和国合同法》及相关规定，经双方充分协商，依据公平自愿、等价有偿的原则，达成如下劳务费支付协议：

一、托付事项

乙方承受甲方托付：引荐甲方和该工程建立单位直接洽谈，向甲方供应工程工程的重要信息，并最终促成甲方与该工程建立单位胜利签订合同，劳务酬劳按发生的量计算(即总造价)。酬劳按本合同实施。

二、劳务酬劳计算方式、支付时间和支付方式

1、本工程劳务费酬劳为本承包工程所发生的量计算(即总造价)的`%，乙方不担当一切税收、治理费。

2、甲方和建立单位签订承包施工合同后，给工程建立方付履约保证金的同时，甲方向乙方提前支付劳务费万元人民币，进场七日内甲方向乙方提前支付劳务费万元，余款按建立方每月拨款比例支付，直至完工时一次性付清全部的劳务费用。

三、乙方义务

1、乙方向甲方供应有关工程真实、合法信息外，乙方有义务帮助甲方对该工程进展实地考察。

2、乙方承诺向甲方供应关于该工程工程的上述信息真实、合法、牢靠，详细的相关资料审核由甲方亲自审核并与该工程建立方直接洽谈。

3、乙方承诺所居间介绍该工程工程，履约保证金甲方向建立单位缴纳。详细合同内容以甲方与建立单位签订合同为准。甲方与建立单位签订合同，乙方完成了劳务居间任务。乙方有权从甲方处取得劳务居间酬劳。

4、如所介绍工程不真实，乙方担当甲方为此工程所花实际费用。

四、甲方义务

1、甲方负责供应资质证书等相关资料;负责和建立单位直接洽谈。

2、甲方和建立单位签订承包施工合同后，甲方应全面履行和建立单位签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

3、甲方和建立单位签订承包施工合同后，则甲方应按本合同总额商定时间支付乙方劳务居间酬劳，假如甲方不履约或拒绝支付时，乙方向该工程部申请扣除，乙方有权在建立方下拨甲方工程款中扣收，并按居间劳务酬劳费总额的5%向乙方担当违约金。

五、合同生效与终止

1、本合同双方签字生效。

2、本合同双方完全履行全部工程完工后完毕终止。

六、争议解决方式

如发生合同争议，双方协商解决，如协商不成，双方同意提交合同签订地所在辖区人民法院诉讼。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

劳务居间合同3

甲方：_________

乙方：_________

依据《中华人民共和国民法典》其次十三条居间合同之规定甲方向乙方供应施工工程，乙方自愿支付甲方的居间劳务酬劳。双方商定如下：

第一条：合同事项

1、甲方向乙方供应供应联络、签约时机，促成签定合同媒介效劳。

2、乙方应供应签定合同的有效文本及盖有鲜章的复印件。

其次条：酬劳

乙方自愿承诺与甲方签定的合同总金额%作为居间劳务酬劳。(以主合同签定的总金额为准)

第三条：付款方式

第四条：特殊商定

1、甲方末促成合同成立，所签定的.居间合同及乙方所承诺的劳务酬金无效。

2、如乙方的单位法人代表变更，受权代理人因工作等缘由发生变更，所签定的合同及承诺的事项，乙方不得以任何理由拒绝向甲方支付本合同承诺的居间劳务酬劳。

3、甲方向乙方供应信息必需属实，方可促成合同签定;若乙方蓄意避开甲方与发包方签定合同，视为居间人促成合同成立;乙方须同样履行承诺支付甲方居间劳务酬劳，否则甲方有权向人民申请强制执行。

第五条违约责任及合同生效

1、乙方末按时间支付甲方居间劳务费，视为乙方违约;除连续担当应付款项外，同时还担当逾期支付的违约责任，按甲方应得劳务酬劳总额的%乘以逾期天数计得金额，作为罚金迫加支付给甲方。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自签字盖_(印)之日起生效。乙方供应与甲方签定的主合同复印件(托付人盖_签字)一份，托付人付清全部居间劳务酬劳后本合同自动解除。

乙方(章_)：_________

甲方(章_)：_________

________年____月____日

劳务居间合同4

托付方(甲方)：________(公司代表：________)

居间方(乙方)：________

乙方受甲方托付，双方就陕西________公司蓝天狩猎场别墅工程工程托付事项协商全都，签订本合同。

第一条：托付事项

1、乙方负责介绍甲方与陕西________公司接洽等事宜，详细施工及合作条件由陕西________公司与甲方自行协商。

2、乙方帮助甲方与陕西________公司就蓝天狩猎场别墅工程约7万多平方米，工程签订施工合同，工程总造价约为1.6亿元，最终以实际结算为准。

其次条：居间酬劳的计算方法与支付时间和方式

1、甲方根据承包工程总造价每平方米2260元计算，支付给乙方劳务酬劳税后人民币每平方米30元，共计200多万(以实际结算为准)。

2、劳务费用分屡次支付，

第一次支付时间为甲方与陕西________公司签订合同进场后____日内，需支付给乙方劳务酬劳30万人民币整，以后支付，按陕西XX公司支付给甲方工程量每平方米30元计算为准，(款项到甲方账上____日内支付给乙方)。

3、劳务酬劳以现金(人民币)形式支付。

第三条：违约责任

甲方在乙方的劳务居间托付事项完成后，必需根据本合同其次条支付劳务酬劳，不得以任何理由拒付、缓付。否则将担当劳务酬劳总额20%的违约金。

第四条：其它商定事项

1、如陕西________公司和托付方(甲方)最终未达成合作，本合同自动失效。

2、合同争议的`解决方式，由甲乙双方协商解决，协商不成时，双方可向当地人民提起诉讼。

3、其他未尽事宜，甲乙双方协商后，以补充协议方式商定，补充协议与本合同同样生效。

托付方(甲方)：________居间方(乙方)：________

签订日期：________年________月________日

签订日期：________年________月________日

公司盖章：________

盖章________

劳务居间合同5

合同编号：________________

托付人：__________________

签订地点：_______________

居间人：__________________

签订时间：___年___月___日

第一条托付事项及详细要求：_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

其次条居间期限：从___年___月___日至___年___月___日。

第三条酬劳及支付期限：居间人促成合同成立的酬劳为促成合同成立金额的___%或者（大写）___元。托付人应在合同成立后的___日内支付酬劳。未促成合同成立的，居间人不得要求支付酬劳。

第四条居间费用的负担：居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担；未促成合同成立的，托付人应向居间人支付必要费用（大写）___元。

第五条本合同解除的条件

1、当事人就解除合同协商全都；

2、因不行抗力致使不能实现合同目的”；

3、在托付期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为说明不履行主要义务；

4、当事人一方拖延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

5、当事人一方拖延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

第六条托付人的违约责任：____________________________________________________________________________________

第七条居间人的违约责任：_____________________________________________________________________________________________

第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政治理部门调解；协商或调解不成的，按以下第___种方式解决：

（一）提交____________仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第九条其他商定事项：___________________________________________________________________________

第十条本合同未作规定的，按《中华人民共和国合同法》的规定执行。

托付人（章）：居间人（章）：鉴（公）证意见：

居民身份证号码：居民身份证号码：经办人：

法定代表人：法定代表人：

电话：电话：

开户银行：开户银行：鉴（公）证机关（章）账号：

甲方（托付人）：

联系地址：

联系电话：

乙方（居间人）：

联系地址：

联系电话：

劳务居间合同6

依照《中华人民共和国合同法》其次十三章居间合同第四百二十四条、第四百二十六条、第四百二十七条之规定，经当事人双方协商全都同意订立如下合同条款，并共同遵照执行。

托付人(工程承包方)：(简称：甲方)

居间人(受托人)：(简称：乙方)

工程名称：

工程地点：修文县龙场镇新春村工程内容：土石方(含地基)挖运(含爆破运输)工程价款：按实际发生计算

一、托付方与建筑方或总承包所方(相关方)正式签订工程施工合同(含劳务承包合同、协议书等)之后，托付人同意支付居间人(托付方)劳务合作酬金等，其综合酬金按总方量每方提成支付。

二、居间人(受托方)的酬金在托付人与相关签订工程施工合同(含劳务承包合同、协议书等)或具有进场手续交桩点的同时，首付万元，以后如第一次支付的综合酬金逾期不能付款，按每天一千元收取滞纳金。

三、其它

1、如因托付人的缘由造成居间人(受托人)损失，居间人(受托人)有权追偿;

2、托付人与发包方签订施工合同的一切经济责任及法律责任均由受托人自行负责，与居间人(受托人)无关，但居间人(受托人)可协调期周边关系。

四、居间人(受托人)促成托付人与建立方或总承包方(相关方)签订合同，协议成立，托付人应当根据商定支付其综合酬金，如托付人在与相关签约的前后变更人员或推举其他人承接该工程，托付人亦应按其商定履行支付酬金的责任(详细方法由托付人负责，参照合同法第76条之规定办)

五、如托付人不按时或不支付综合酬金给居间人(受托方)，居间人(受托方)可持此合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令。

六、居间人(受托方)也有权托付业主或总承包方(相关方)在托付人(承建方)承建工程工程预付款、进度款内代扣给居间人(受托方)。

七、居间人(受托人)的酬金应交纳的个人所得税由托付人担当交纳。

八、托付人连续承建建立方或总承包方、相关方的工程均按本合同执行，并协商支付居间综合酬金的`数额。

九、无论合同名称或工地负责人发生变化，甲方付给乙方的劳务费用必需遵约履行。

十、假如甲方不按时或不按实际工程质量支付给乙方劳务酬劳，乙方可托付发包方代扣或托付有关部门负责清欠，甲方则要负责支付有关部门的清欠费用。

十一、托付人与工程发包方签订合同后，托付人把合同书复印件及法人身份证复印件各一份并加盖公章交受托方。

十二、本居间合同，受托人及间人(受托方)均应严格保密，如任何一方将本合同内容对任何人泄密，导致不能签订施工合同等不利因素，所产生的一切后果均由泄密方负责，并担当损失。

十三、托付方和受托方就该工程在工程所在地共同设立银行账户，共同监管直至受托方的劳动酬金全部付清，账户全部移交给托付方治理。

十四、本合同一式份，托付人执份，居间人(受托人)执份，经双方负责人、代表签字或盖章生效，本金支付完毕后失效。

托付人签字(或盖章)：居间人(受托人)签字：身份证号码：

签订日期：年月日

签约地点：

劳务居间合同7

甲方（施工方）：

乙方（居间方）：

依据《中华人民共和国经济法合同法》其次十三条居间规定，在互惠、互利、自愿、诚信的原则下，就相关事宜达成如下条款，甲、乙双方做出不行撤销的承诺。

一、乙方受甲方托付：并通过前期工作投入大量的人力、财力促进甲方与业主方达成协议并签字工程工程开挖的`正式合同，工程地址：签订工程合同建立工程任务交由甲方负责，与乙方无关，并商定无论合同名称或工程负责人发生变化，甲方自愿付给乙方居间费用。并承诺：

1、土石方的开挖：

（1）石方按每1立方提取元支付给乙方。

（2）土方按每1立方提取元支付给乙方，按实际工程量计算。

2、大路的修建：大路按%提取支付给乙方。

3、绿化含《金果园》%提取支付给乙方。

在开挖期间，如更换承包人，只要在此工程工程投入建立，居间费用仍由承包方担当，无条件按商定付清乙方居间费。

二、付款方式：签订合同同时支付给乙方前期费用万元整，在进场7天支付的费用中扣除。

1、土石方甲方与业主方签订正式承包施工合同与协议进场后天内支付人民币万元，余下的劳务居间费随每月进度款按比例支付。

2、大路的修建：甲方与业主签订正式承包施工合同与协议进场后天内支付人民币万元，余下的劳务居间费随每月进度款按比例支付。

3、绿化建立：甲方与业主签订正式承包施工合同与协议后天内支付人民币万元，余下的劳务居间费随每月进度款按比例支付。

三、甲方不得以任何理由推辞兑现居间费，如因甲方不履行承诺，由此造成的一切后果由甲方负责。

四、发生严峻纠纷，由乙方指定法律途径仲裁。

五、本合同与甲方签订的施工合同与协议同时生效，并具有同等法律效力。

六、本合同承诺书一式四份，甲方执一份，乙方执三份，效力均等。

甲方：乙方：

身份证号码：身份证号码：

年月日

劳务居间合同8

托付方(甲方)：(公司代表：)

居间方(乙方)：

乙方受甲方托付，双方就陕西公司蓝天狩猎场别墅工程工程托付事项协商全都，签订本合同。

第一条：托付事项

1、乙方负责介绍甲方与陕西公司接洽等事宜，详细施工及合作条件由陕西公司与甲方自行协商。

2、乙方帮助甲方与陕西公司就蓝天狩猎场别墅工程约7万多平方米，工程签订施工合同，工程总造价约为1.6亿元，最终以实际结算为准。

其次条：居间酬劳的计算方法与支付时间和方式

1、甲方根据承包工程总造价每平方米2260元计算，支付给乙方劳务酬劳税后人民币每平方米30元，共计200多万(以实际结算为准)。

2、劳务费用分屡次支付，

第一次支付时间为甲方与陕西公司签订合同进场后____日内，需支付给乙方劳务酬劳30万人民币整，以后支付，按陕西公司支付给甲方工程量每平方米30元计算为准，(款项到甲方账上____日内支付给乙方)。

3、劳务酬劳以现金(人民币)形式支付。

第三条：违约责任

甲方在乙方的劳务居间托付事项完成后，必需根据本合同

其次条支付劳务酬劳，不得以任何理由拒付、缓付。否则将担当劳务酬劳总额20%的违约金。

第四条：其它商定事项

1、如陕西公司和托付方(甲方)最终未达成合作，本合同自动失效。

2、合同争议的”解决方式，由甲乙双方协商解决，协商不成时，双方可向当地人民提起诉讼。

3、其他未尽事宜，甲乙双方协商后，以补充协议方式商定，补充协议与本合同同样生效。

托付方(甲方)：居间方(乙方)：

签订日期：签订日期：

公司盖章：盖章

劳务居间合同9

甲方：身份证号码：(以下简称甲方)

乙方：身份证号码：(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》

其次十三条居间合同之规定甲方向乙方供应____市____镇农副产品批发大市场施工工程，乙方自愿支付甲方的居间劳务酬劳，双方商定如下：

第一条合同事项

1、甲放应为乙方供应有关揽工程工程的发包，施工等真实信息资讯，帮助乙方对

第三方资讯了解和对工程工程内容实地考察。

2、甲方做好协调工作，准时传达

第三方发包条件及要求，努力促成乙方与

第三方签订工程施工合同。

其次条酬劳

乙方自愿承诺，在甲方帮忙乙方取得这一工程工程承包权后，乙方向甲方共支付万元作为居间劳务酬劳。

第三条付款方式

1、本合同签订当天，乙方应主动首次向甲方支付万元劳动酬劳。

2、在乙方收到

第一次工程款后的____日内，乙方应主动向甲方支付万元劳动酬劳。

3、待主体工程全部竣工后的____日内，乙方需

第三次向甲方支付万元劳动酬劳。

假如乙方不按规定准时支付劳动酬劳，则按未按时支付金额的%，即向甲方担当违约金万元，甲方同时有权要求

第三方在工程工程款中优先扣除。

第四条违约责任

(一)甲方违约责任

1、在本合同签订后，在乙方未违约的状况下，甲方不得将本工程再次介绍给任何的

第三方(施工队伍)。

2、甲方应跟踪效劳，如商定期不能按时开工，劳动酬劳需一次性退还给乙方。

(二)乙方违约责任

1、如乙方的单位法人代表变更，受权代理人因工作等缘由发生变更，所签定的合同及承诺的事项，乙方不得以任何理由拒绝向甲方支付本合同承诺的.居间劳务酬劳。

2、乙方与

第三方签约生效后，即为甲方受托居间效劳任务完成。若乙方避开甲方单独与

第三方达成签约，仍视为甲方居间效劳酬劳，若乙方后续与

第三方签约，支付甲方居间效劳酬劳亦同。

第五条保密事项

甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业隐秘和个人隐私。

第六条合同终止

1、本合同签字生效后，假如至________年____月____日，甲方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

2、假如居间效劳胜利，本合同完成履行完毕后终止。

第七条争议解决方式

如发生合同争议，双方协商解决，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

本合同一式四份，甲、乙及双方鉴证人各执一份，合同自签字盖X(印)之日起生效。

甲方：

乙方：

联系电话：

联系电话：

身份证号码：

身份证号码：

甲方鉴证人：

乙方鉴证人：

联系电话：

联系电话：

身份证号码：

身份证号码：

________年____月____日________年____月____日

劳务居间合同10

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》其次十三条居间合同之规定甲方向乙方供应施工工程，乙方自愿支付甲方的居间劳务酬劳。双方商定如下：

第一条：合同事项

1、甲方向乙方供应供应联络、签约时机，促成签定合同媒介效劳。

2、乙方应供应签定合同的有效文本及盖有鲜章的复印件。

其次条：酬劳

乙方自愿承诺与甲方签定的合同总金额%作为居间劳务酬劳。(以主合同签定的总金额为准)

第三条：付款方式

第四条：特殊商定

1、甲方末促成合同成立，所签定的居间合同及乙方所承诺的劳务酬金无效。

2、如乙方的单位法人代表变更，受权代理人因工作等缘由发生变更，所签定的合同及承诺的事项，乙方不得以任何理由拒绝向甲方支付本合同承诺的`居间劳务酬劳。

3、甲方向乙方供应信息必需属实，方可促成合同签定;若乙方蓄意避开甲方与发包方签定合同，视为居间人促成合同成立;乙方须同样履行承诺支付甲方居间劳务酬劳，否则甲方有权向人民法院申请强制执行。

第五条违约责任及合同生效

1、乙方末按时间支付甲方居间劳务费，视为乙方违约;除连续担当应付款项外，同时还担当逾期支付的违约责任，按甲方应得劳务酬劳总额的%乘以逾期天数计得金额，作为罚金迫加支付给甲方。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自签字盖章(印)之日起生效。乙方供应与甲方签定的主合同复印件(托付人盖章签字)一份，托付人付清全部居间劳务酬劳后本合同自动解除。

乙方(章印)甲方(章印)

法人代表：法人代表：

授权代理人：授权代理人：

身份证号：身份证号：

联系电话：联系电话：

年月日年月日

劳务居间合同11

托付方：(以下简称甲方)

居间方：(以下简称乙方)

第一条居间事项

甲方托付乙方为其居间取得劳务合作，并帮助其与总包方签订合同。

其次条合同有效期

本合同有效期自双方签订之日起至工程期满日止。期满后可续约，续约内容详细事宜由甲、乙双方另行商定后重新签订居间合同.

第三条托付范围及价格

乙方供应居间效劳的工程为土方___元每方，矿___元每吨。乙方应当亲自办理本合同项下事项，乙方不得再就本合同事项转托付他人办理。

第四条甲方义务

1.1、保证供应的资料真实、合法。

2.2、对乙方的居间活动供应必要的帮助与协作。

第五条乙方义务

1、真实、精确、完整地向甲方介绍工程的状况。

2、根据甲方和总包方确认的效劳和收费标准，为促进成交供应帮助效劳。

3、对甲方因履行本合同而供应的`相关资料负有保密义务，不得对外披露。在本合同履行完成或解除之日起10个工作日内，乙方应当将相关资料退还给甲方。

4、无论居间效劳是否胜利，乙方均不向甲方收取除本合同第六条明确商定的佣金之外的任何费用。

第六条佣金标准和支付方式

1.佣金支付标准如下：

总包方签订协议后支付___万元，进场后按每月完成工程量总包方支付工程款时按土方每方___元，矿每吨___元支付乙方佣金;

2.佣金支付方式

乙方在促成甲方和总包方签署正式合同后，有义务促成总包方按协议支付劳务费，乙方佣金按总包方付款进度比例支付。

第七条保密条款

一方对因劳务托付而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第八条不行抗力

任何一方因有不行抗拒致使全部或局部不能履行本协议或拖延履行本协议，应自不行抗拒大事发生之日起三日内，将大事状况以书面形式通知另一方，并自大事发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或局部不能履行或拖延履行的证明。

第九条其它

甲方承诺：假如甲方、乙方和乙方所供应的客户方三方之间达不成劳务合作协议，甲方、甲方的子公司或甲方的关联公司不得单独与乙方所供应的客户方、其子公司或其关联公司另行洽谈合作事宜.假如乙方发觉甲方，甲方子公司或者甲方的关联公司单独与乙方所供应的客户方、其子公司或其关联公司洽谈上述工程之事宜，并达成协议，视为本协议已经完全履行，本协议的目的已经到达，甲方应根据本协议的规定向乙方支付居间效劳费.本协议一经签署，未经另一方的书面同意，任何一方无权擅自变更协议的条款.

第十条合同未尽事宜及争议的解决

本合同未尽事宜可由甲、乙双方协商并另行签订补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。因本合同发生争议协商不成时，依法向甲方所在当地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条合同文本及生效

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。以下无正文。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

劳务居间合同12

甲方(托付人)：

乙方(居间人)：

甲乙方为了发挥双方的优势，依据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依公平自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

一、托付事项

1、乙方承受甲方托付，负责就工程工程(以下称该工程工程)，引荐甲方和业主直接洽谈，向甲方供应关于该工程工程的重要信息，并最终促成甲方与业主签订该工程工程的承包施工协议。

2、“居间胜利”是指完本钱条所列全部托付事项。

二、乙方的义务

1、乙方必需向甲方供应有关该工程工程的”信息，内容包括合同条件。乙方有义务帮助甲方对该工程工程进展实地考察，

2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程工程的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳。

3、乙方向甲方供应必需完全能够成为甲方与业主所签订施工合同的组成局部。否则视为乙方没有完成托付事项，无权取得居间酬劳。

三、甲方义务

1、甲方负责供应相关资料;负责和业主公司进展合同谈判。

2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和业主所签订的总承包施工协议。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

3、假如居间胜利，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。假如未准时支付，则按未按时支付金额的10%向乙方担当违约金。

四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式

1、本工程居间费用为工程施工造价总金额：2%税后价2、居间胜利后，甲方进场搭临后3日内支付乙方30万元，余下按同比例支付(甲方拿到工程款95%时支付完乙方居间费)

3、甲方可以现金的方式或银行转账支付。

五、居间费用的担当

居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完本钱合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用

六、保密事项

1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。

2、乙方不得以其在居间过程中猎取的甲方商业隐秘而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。

七、合同终止

1、本合同签字生效后

2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。

3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

八、争议解决方式

如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

九、其他事项

1、本合同一式四份，双方各持二份，双方签字盖章后生效。

合同签订地：

合同签订日：

甲方：(盖章)：乙方(盖章)：

身份证号：

电话：

劳务居间合同13

甲方：_________法定代表人：________联系方式：_________

法定地址：__________证件类型及编码：______

电子邮箱：____________银行账户：__________

乙方：________法定代表人：________联系方式：________

法定地址：____________证件类型及编码：_____电子邮箱：______

银行账户：___________________________兹因乙方同意为甲方供应订立保险契约之时机，双方依诚恳信用原则订立居间合约如下：

第一条合意事项双方依本合约之商定成立居间关系，不适用其它劳务关系相关商定或规定，乙方同意为甲方寻找及指示可与其签订保险契约之相对人，而供应签约之时机。

其次条居间酬劳保险契约因乙方之居间而成立生效，并于契约撤销期限经过，确定生效后，乙方始得按甲方「展业制度」之相关酬劳标准支领酬劳。

第三条合约期间本合约自甲方完成相关程序并核定生效日起生效，乙方同意以甲方核定之生效日为准。本合约以个月为一期，每期届满后个月内如乙方无异议则视同续约。

第四条权利义务双方同意遵守本合约之规定，乙方倘有违反本合约及其它相关方法之商定，或为本合约商定范围外之行为，致损及甲方或第三人权益时，应负损害赔偿责任。

第五条争议的处理

本协议的”制定、解释及其在执行过程中消失的、或与本协议有关的纠纷之解决，受中华人民共和国现行有效的法律的约束。

2。本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按以下第种方式解决：

（1）提交_______仲裁委员会仲裁。

（2）依法向_______人民法院起诉。

第六条其它商定本合约之条款及甲方所订其它相关方法均为本居间合约之构成部份。本合约未尽事宜，悉依中华人民共和国相关法律法规办理。本合约一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效

甲方（签章）：乙方（签