关于大型施工协议

大型施工协议甲方（施工单位）：地址：联系人：电话：乙方（建设单位）：地址：联系人：电话：鉴于甲方具有从事施工的资质和能力，乙方欲委托甲方承担某项大型施工工程，双方遵循好信、公平、公正的原则，达成如下协议：一、合同工程项目甲方承担乙方委托的某项大型建设工程项目，项目地址为_______________。二、合同工程内容1.甲方应依据乙方提供的施工图纸、技术标准和规范，按照合同约定的质量、工期、工艺，完成合同工程的建设。2.甲方应按要求使用符合国家标准的材料和设备，若部分材料和设备由乙方提供的，甲方应按照管理规定接收，使用，并保证其正确性、质量和安全性。3.甲方应按照施工图纸和规定的工艺进行施工，并对工程质量负责。4.乙方应对所提供的图纸、技术标准和规范的准确性负责，供应的材料设备应符合国家标准和合同规定，且必须具备所需要的实用性、安全性和可行性。三、合同价格1.合同总价为_____________万元，价款分期付款，具体款项分期请另行列明。2.合同变更经双方协商一致，由甲方按照实际变更工程量或变更内容按比例调整工程费用。四、工程期限1.工程期限为_____________天，自双方签订合同之日起计算，如合同约定须延期，应向乙方提出申请，并经乙方同意后，方可延期。2.如因甲方原因造成工期延误，经乙方提出书面通知后，每日向乙方支付违约金。五、工程前期准备1.双方应于签定合同后，按照施工进度安排好各项工程前期准备工作。2.乙方应按合同约定向甲方提供开工条件，如须申请施工许可证、环保验收、消防审批等，乙方应协助甲方进行相关手续。六、工程监理1.乙方应委派独立的监理人员进行专业监理，监理人员应及时、准确、权威地在合同工程建设过程中，对甲方的工程施工实行监理，并向乙方提出有关工程实际施工的意见和建议。2.监理机构怀疑甲方施工方案、质量管理程序和工程技术、质量存在重大问题，应及时向乙方报告，并进行相应的处理。七、工程验收与保修1.甲方在完成合同工程后，应邀请乙方组织验收，经验收合格后，甲方应向乙方提供所开具的营业税发票、增值税发票、工程应交税款明细表、开户银行账户复印件等，并应确定保修期限和保修内容。2.甲方应对工程质量承担10年的售后保修责任，自验收合格之后开始计算，保修期限为10年，自保修期限开始日起在整个保修期内，甲方应为乙方免费提供合格的维修和保养服务。八、保证期1.甲方施工后，对工程质量和安全承担法律责任，若导致乙方通行受阻、生产停顿、直接经济损失等影响，甲方应在保证期内（12个月）担负有关维修、替换等费用。2.保证期内如发现工程质量问题，经乙方检查确认或责令进行整改，如经甲方未按照标准对问题进行立即处理，乙方有权对甲方向乙方提供的材料、设计、施工方案等进行全面评估。九、违约责任1.若因甲方原因，导致工程停工，产生相应的经济损失，甲方应承担违约经济赔偿责任，并按当初定签价格以日计算的额度向乙方支付违约金。2.如因乙方原因，导致工程停工产生经济损失，由乙方按照约定和法律法规向甲方支付违约赔偿。3.乙方在合同执行过程中未履行应尽的义务，导致工程质量不合格或不能交工，应向甲方支付相应的赔偿。十、协议解除1.在合同的执行过程中，若发生不可抗力或其他异常情况而导致无法完成工程，则可以解除合同，解除后双方恢复原状。2.如果甲方违反合同约定，影响工程安全和质量，乙方有权随时要求终止合同，并要求甲方承担违约责任，并进行赔偿。十一、协议生效与变更1.该协议经双方共同签署，在各种手续完齐后生效，签字之后，还需制定书面补充协议（如有）。2.如需对协议进行修改，双方应协商一致，在书面形式上进行补充和变更。十二、争议解决1.双方应友好协商解决争议，如协商无法解决，则提交供应商所在地人民法院处理。2.争议期间继续履行协议除争议部分外的义务。十三、补充条款1.本协议内容合法、有效，如本协议条款、内容与国家法规相违背的，相关条款自动无效，其余不受影响。2.本协议自签订之日起生效，合同须经双方签字盖章后生效。甲方（施工单位）