外墙漆工程施工合同_第1页
外墙漆工程施工合同_第2页
外墙漆工程施工合同_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

外墙漆工程施工合同1、合同双方乙方（施工方）：___________________________法定代表人或授权代表：__________________________联系地址：_____________________________________联系电话：_____________________________________甲方（业主方）：___________________________法定代表人或授权代表：__________________________联系地址：_____________________________________联系电话：_____________________________________2、施工工程内容本合同是甲、乙双方就“外墙漆工程”达成的一致意见，具体工程内容见以下表格：施工范围单价（元/平方米）数量（平方米）金额（元）喷涂底漆喷涂中间漆喷涂面漆外墙装饰线条喷漆其他合计3、施工期限甲、乙双方商定如下：本工程计划合同签订后两周内，施工方乙方将根据业主方甲方的具体需求与要求，制定本工程的施工方案及施工进度计划，并报甲方核定后开始施工；合同签订后，施工期为______天。施工期按照施工方案及施工进度计划执行，由甲乙双方在合同期限履行完毕的日起____天内以书面形式共同确认，以便办理竣工验收及工程交接。4、合同价款本工程价款为人民币______元整，价款中包含人工、材料、机具、堆场、辅助设施及xxx元的税费。工程结束后，甲方应及时支付工程款，最迟不超过施工结束的____天内结清。5、工程质量及保修甲方提出的施工要求必须符合国家、行业及地方性有关规定，应保证质量符合设计、标准要求和确保环境安全，乙方应做到精细、细致，不得出现质量问题。甲方应在竣工验收合格之日起开具工程质量保证书并签订保修合同。工程质量保修期为验收合格之日起____年，提供免费维修服务，自费补偿确属其他原因引发的维修。甲方在保修期内发现质量问题应及时通知乙方进行处理。6、违约责任如甲方未按照约定时间或约定内容支付款项的，应承担逾期付款违约金，并承担由此产生的一切法律责任。若乙方不能按照约定时间完工造成损失的，甲方有权向乙方索赔或采取其他适当措施加以补救。7、争议解决如果甲乙双方之间发生争议，应当友好协商解决，协商解决不成的可以在合同签订时约定的仲裁机构进行仲裁或者提起诉讼解决。在仲裁或者诉讼过程中，合同的执行不得被中止，而双方应在仲裁或者诉讼结束后严格履行调解协议或者判决书。8、附加条款本合同的补充、变更和解释，由双方协商。本合同未尽事宜，双方应友好协商解决。本合同一式两份，甲乙双方各执一份作为有效凭证，自签字的日期起生效。甲方（业主）：_______________________________签字日期：__________________________乙方（施工方）

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论