信守合同承诺书通用版

信守合同承诺书□□信守合同承诺书致：公司□（乙方下称“我方”）郑重承诺：我方和”（下称“你方”）进行资源组合，合作投标，合作经营。我方在此郑重承诺：一、信守你方与发包人签署的”《合同协议书》，严格遵守协议中管理的规定，对协议中规定的你方责任和义务承担连带责任。二、信守我们双方签署的《项目合作协议书》，负责组织、实施工程项目的施工、管理工作。期间自行解决、妥善处理施工过程中发生的或潜在的任何隐患、问题、纠纷、调解、仲裁和诉讼，并承担一切责任和费用，不给你方带来任何不利和影响，直至工程项目圆满通到发包人的最终验收和缺陷责任期、保修期满结束。三、我方如违反以上承诺或者出现《项目合作协议》第十条“违约责任”中描述的行为、现象和事实，愿意根据造成的损失和不良影响给予赔偿。如有异议，你方可凭此《承诺书》、《项目合作协议》向我方提出索赔，进而要求我方承担相应的法律责任。本《承诺书》一式二份，具有同样的.法律效力。特此承诺。法定代表人或授权代理人签字：承诺单位：（盖章）2015年月日申报项目诚信守法承诺书**省科技厅：一、如实提供申报项目资料，确保上报的报告、合同、标书、财务报表、技术资料、专利证明等申报材料真实、准确、无误，不重复申报技术指标、经济指标内容无实质区别的项目；二、在接受项目立项审查、现场考察、中期检查、专题检查和结题验收等过程中，不有意掩盖、隐瞒事实真-相，如实提供相关资料及研发实物；三、严格管理并按要求使用科技部门和财政部门核拨的各类科技计划项目经费，严格按合同组织实施各类科技计划项目。本人及本单位知悉并保证本单位所提供项目申报资料的真实性、准确性和完整性，并承担因资料虚假而产生的法律和行政责任。承诺单位（盖章）法定代表人（签字）：项目负责人（签字）：2015年05月18日□合同签约承诺书□□合同签约承诺书□xx市xx区xxxx交易管理委员会办公室：合同当事人双方 （招标单位名称）和 （中标单位名称）就 （工程名称）合同签订有关事项承诺如下：一、严格依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、招标文件及投标文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订合同。二、合同签订内容未存在与招标文件及投标文件实质性条款不一致的地方。如合同签订内容与招标文件及投标文件实质性条款不一致的，合同当事人双方将承担由此引起的全部责任。招标单位： （盖章）法定代表人： （签字） 年 月 日中标单位： （盖章）法定代表人： （签字） 年 月 日xx县xx外国语学校：我是XXX学校XX学院xxxx专业20XX年6月毕业生。口依据镇平县教体局对贵校招聘教师的批复文件精神，即二本以上师范类毕业生符合招聘条件，就业后可以取得河南省教师编制，本人自愿与贵校签订教师聘用合同。如因本人不符合二本以上师范类毕业生招聘条件，资格审查后档案被退回，无法入编，后果由本人承担，与金陵外校无关。承诺人（签字、指纹）：20xx年8月21日□□□合同承诺书□□关于合同承诺书模板汇总九篇□承诺方（以下简称甲方）：合作方（以下简称乙方）：为体现甲方与乙方的合作诚意，确保双方合作顺利进行，达到双赢目的，乙方特向甲方作出如下合作承诺：1、甲方向乙方提交人民币8万元的合作保证金，作为产品质量生产周期、交货期限的保证金。2、按乙方订单以每一万只为基准，已在产产品交货周期为20天初次生产的新产品交货周期为30天，订单数量与交货周期以此类推日期计算以乙方下单日期为准。3、交货的产品质量确保以交给乙方的打样的产品质量为标准。除不可抗力外，交货周期每延误一天，甲方将按本订单货款总值的5%赔偿给乙方，延误期超过一周的，乙方将扣除甲方所有保证金作为乙方的损失赔偿。4产品质量如有不合格的，以一赔二的方式赔偿给乙方，并从保证金中扣除，不合格率如超过20%的，乙方将扣除甲方所有保证金作为乙方的损失赔偿。甲方应积极配合乙方的新产品开发打样工作。本承诺书有效期两年。承诺方：合作方确认：年月日建行邯郸分行武安支行：兹有，身份证号：，工作单位：。配偶姓名：，身份证号：，工作单位：。借款人在你行申请购房借款，本人自愿为其借款提供连带责任保证，并承诺，若其不能按期偿还贵行借款本息，本人自愿承担相应的法律责任。特此承诺。保证人：（签字）年月日XXXXXXXXXX有限公司员工承诺书受承诺人：XXXXXXXXXX有限公司口承诺人：姓名：，性别：，出生日期:年月日。工作岗位：，身份证号码：，家庭住址：，邮编：，联系电话：。承诺人在受聘期间，严格依照法律法规和行业规范履行工作义务恪守职业道德，遵守受承诺人的各项规章制度。一、勤勉尽责1、 客户的任何合法利益是承诺人和受承诺人最大的利益，承诺人应当与受承诺人共同一体全力维护而无任何懈怠，对于客户不合理的要求，承诺人应当表明立场，维护好公司的利益，承诺人不得使客户满意而损害公司的利益。2、 客户任何的需求都应当得到合理适当的解释和安排，并使其符合长久兴隆的理念。3、作为公司员工允诺在客户需要的第一时间之前做出比客户的希望更高的安排，始终坚持高效高质量服务、积极主动的基本原则。二、授权签约或签字的承诺人职责：1、承诺人因工作岗位关系，可能会代表公司对内对外处理相关事务，但必须努力与卖方/或加工方/或施工单位洽谈，向卖方/或加工方/或施工单位取得最好的价格及最优惠的条款和条件，便于受承诺人获得该项商品(工程)的最佳利益，并尽可能的迅速签订协议或备忘录。2、 在洽谈购买商品/或发包工程/或检验工程质量的过程中，受承诺人应认真核实数量并检查质量。发现的任何问题，均应做好记录，并应在签字时注明有关争议，分歧或问题之详情并就此事与主管负责人磋商，杜绝不负责任地签字。3、 承诺人应采取确实有效的办法对该签字内容负责，涉及直接签字的承诺人应对该项目的签字负主要责任，对相关工程项目，涉及签字的工程师及经理应对该签约内容负责，必要时可现场查验。若由于签字的承诺人的工作过失或不负责任，导致不利后果的，除直接签约的承诺人承担主要责任外，涉及签约的相关人员负连带责任。4、 在本协议有效期内，未经受承诺人同意，受授签约的承诺人不得：擅自以受承诺人的名义签字或允诺履行没有义务要求的任何事宜，或以受承诺人的信用作担保，或代表受承诺人作出任何保证或陈述，或使受承诺人承担任何责任或义务；对供应商、竞争对手、或有业务往来的单位，从事未经受承诺方许可之接受捐款、回扣、酬劳或作非法付款以争取订单或特殊待遇，接受或给予个人好处及接受上述有业务往来的单位工作人员的请客或送礼；三、利益冲突1、承诺人在工作中发现存在利益冲突时，应当主动告知受承诺人，由受承诺人按规则处理；四、款项处理1、承诺人于受承诺方工作期间承诺不拖欠公款或侵占、毁损受承诺方财产及从事其他不法行为。五、执业风险及其后果的承担1、工作期间的法律后果经合法程序确认并且受承诺人承担法律后果后，不论承诺人是否供职于受承诺人此等责任均由承诺人承担全部的责任，除非此等责任被合法的程序确认承诺人不对后果负有责任。2、承诺人承诺违反本承诺不论是否使受承诺方遭受损失，任何一项违背承诺的行为都将以承诺方于受承诺方工作期间全部所得之平均一个月收入赔偿于受承诺方，如此等赔偿不足于弥补受承诺方所遭受的损失，受承诺方承诺将在此之外予以全额赔偿。本承诺书的解释权及修改权在于XXXXXXXXXX有限公司。□本承诺书经双方签字（盖章）后即发生法律效力。承诺人：受承诺人：XXXXXXXXXX有限公司口月日甲方：z市z物业管理有限公司乙方：第一条、根据《中华人民共和国劳动法》以及与广东省、z市的地方法规不相抵触的本公司的规章制度，经双方平等自愿、协商一致的条件下，签订本承诺书。第二条、培训承诺期限自本承诺书签订之日起三年内本承诺期满为止。第三条、培训费用的支付1、培训费用是指有支付凭证的费用，包括在培训期间所发生的差旅费等。2、在合同期内，甲方对乙方进行各类培训所发生的费用均由甲方支付。3、合同解除培训费用的支付1）乙方提出解除劳动合同的，按本承诺期等分出资金额，以职工已履行的服务期限递减支付;2）乙方因违返甲方的规章制度或工作期间表现不佳者，甲方提出解除劳动合同的，按本承诺期等分出资金额，以职工已履行的服务期限递减支付;3）甲方因不可抗力因素提出解除劳动合同的（如企业因经济原因需要裁员等），乙方无需支付培训费用;4）本承诺期满，甲方不得要求乙方支付培训费用;第四条、履行培训义务1、乙方接受培训后，要将培训期间所取得的文件及培训资料交于甲方有关部门存档;2、乙方要将接受培训所取得的证件的原件及复印件交甲方有关部门存档;3、乙方要将培训期间学得的知识及时转达给甲方的有关人员;第五条、本承诺在履行当中，甲、乙双方任何一方发生争议，本着互相协商的原则。如有不可解决的争议，均可向企业劳动争议调节器解委员会申请调解，也可向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。第六条、本承诺书未尽事宜，按国家有关规定执行。第七条、本承诺书条款如与今后国家颁布的规定相抵触，以国家新规定为准。第八条、本承诺收依法订立，即具有法律效力，甲乙双方必须严格履行。第九条、本承诺书一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。甲方：Z市Z物业管理有限公司乙方：口代表人（签章）：（签章）：日期：日期：二、合同履行有哪些情况1、 中止履行。债权人分立、合并或者变更住所没有通知债务人，致使履行债务发生困难的，债务人可以中止履行或者将标的物提存。2、 提前履行。债权人可以拒绝债务人提前履行债务，但提前履行不损害债权人利益的除外。债务人提前履行债务给债权人增加的费用，由债务人负担。需要注意的是，《合同法》第二百零八条的规定把提前履行作为借款人的一项权利对待，因此属于提前履行规则的例外。3、部分履行。债权人可以拒绝债务人部分履行债务，但部分履行不损害债权人利益的除外。债务人部分履行债务给债权人增加的费用，由债务人负担。为了更好的完成计划合同部的工作，现就计划合同部工作做如下承诺，并随时随地接受监督检查。1、 认真贯彻执行上级相关的制度、规定、办法，在项目经理直接领导下，主管承发包管理、合同管理、成本核算、变更索赔、验工计价等工作。2、 认真做好劳务承发包管理工作，选用“三证一书”齐全的队伍，并要求提供“三证一书”原件及其与民工签订合同的复印价。3、认真做好劳务合同的报审、签订、备案等工作，合同条款要仔细斟酌研究，避免出现合同纠纷；零散用工（包括项目部临时用工）合同，分别与每个人签订合同，并扫描身份证，存档。4、认真做好成本核算工作，每月月底组织、协调施工技术部、物资设备部、财务部等相关部门开展成本核算工作，成本核算工作做到真实准确，能比较准确的反应当期的盈亏情况。5、认真做好变更索赔工作，对各业务部门提供的变更索赔资料进行汇总，编制、报送变更索赔的书面材料，并与监理单位、建设单位联系，全过程跟踪变更索赔事宜。6、认真做好验工计价工作：（1）项目部对建设单位进行的验工计价。每月23日前计划合同部将验工计价申请报表（按建设单位的要求）上报监理工程师或建设单位驻地工程师审核；建立全工程中期计量支付台帐；施工过程中，要特别重视工程变更和索赔费用的及时验工计价,保证变更和索赔事件的时效性和资料的完整性，批准后及时验工计价。（2）项目部对劳务队伍进行的验工计价。根据各部门提供的资料，计划合同部必须于下月2日前，验工计价完成。经项目经理批准、各部室会签后，由计划合同部递交给财务部入帐。验工计价应与实际完成工程量相符，已完工程不拖延计价，未完工程严禁超前计价。严格按照劳务合同单价、实际施工数量、劳务单位计价，不得超出合同范围予以计价，发生变更和索赔情况时应及时签订补充合同，合同生效后予以计价。建立验工计价台帐，做到数据准确无误。□以上为计划合同部工作承诺，工作中由于计划合同部原因未能达到以上承诺要求的，请项目部领导酌情加以处罚。承诺人： 年 月 日1、我方同意甲方在总价不变情况下，对我方投标单价中存在的不平衡情况进行协商调整；2、我方同意根据施工过程中工程量增减情况，在保持分包合同单价不变情况下，按甲方认可实际工程量进行结算。我方无条件接受在施工过程中，甲方进行调整的挖、填方区位置。若涉及到运距变化，则按分包合同单价进行调整结算；2、我方保证接到进场通知后，按合同文件和进场通知书的要求配备全部管理人员、技术人员和机械设备、物资，对本工程全面管理，满足相关部门履约检查，保证全部工程不分包、不转包；同时接受贵单位的检查、验收。如我方未达到贵方要求和自身承诺，接受贵方解除合同的处理，自身承担一切责任。3、我方承诺进场的设备型号确保满足招标强制性要求，主要施工设备自有率不低于60%。若因设备数量达不到投标规定而造成工程进度滞后，甲方有权要求我单位退场，由此造成的全部损失均由我单位承担；4、我方承诺任何情况下未经贵单位书面同意，不得自行采购“甲方供应材料价格表”中约定的甲供材料。5、我方保证满足甲方下达的施工计划，连续三周或累计五周达不到贵单位要求的进度计划，贵单位有权要我单位退场并解除分包合同，并承诺不得以此向贵方提出任何费用要求且应承担贵方因此增加的'其他费用。我单位全部施工人员及机械设备退场后，方按贵方认可的实际完成数量及分包合同约定单价进行结算。6、我方保证随时接受地方政府及贵方和监理工程师对我单位施工安全管理工作进行监督、检查和指导，接受奖罚。一旦发生伤亡事故，立即报告贵方，采取紧急措施，及时抢救，并独自承担一切责任和发生的所有费用。7、我方承诺确保达到贵方在合同条款中约定的环境目标。因未达到环保要求而造成的经济损失，责任由我方承担。8、我方承诺签订合同后，将及时为我方全部人员、财产、机械设备向保险公司签订保险合同。若发生保险范围内的损失，我单位将按保险合同直接向保险公司办理索赔事宜，不论理赔金额多少，保证不再要求贵方承担经济损失补偿。9、我方承诺严格按照合同约定，及工程所在地的法律、法规及规定对本工程进行保修。投标承诺书xxxx发展有限公司：口本投标人已详细阅读了XXXXX工程招标文件，自愿参加上述工程投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：遵守中华人民共和国、广东省、中山市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。服从《招标议程工作安排》，遵守招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。接受招标文件全部内容，若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标保证金。保证投标报价不存在低于成本的恶意报价行为或恶意抬价行为。保证按照招标文件及中标通知书规定签定施工合同并提交覆约保证。如有违反，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。如有违反，同意接受招标人对投标人违诺处罚并被没收履约保证。保证中标之后不转包、不分包、不用挂靠施工队伍。保证中标之后按投标文件承诺向招标项目派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受违约处罚并被没收履约保证。保证中标之后密切配合招标人及监理单位开展工作，服从招标人驻现场代表及现场监理人员的监督管理。保证不拖欠工人工资，如有违反，同意按招标文定接受处罚。保证按招标文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。保证工程资料整理符合《建设工程文件归档整理规范》中标预算工程量已包括施工图纸、招标文件、答疑文件规定的招标范围内的全部内容。我公司承诺，若我公司中标，则按施工图纸、招标文件、答疑文件及中标预算工程量的内容签署施工承包合同。若中标预算存在错项、漏项，一切责任由我公司承担。质量承诺：保证工程竣工验收达到合格。保证工程的施工质量达到并符合国家和行业现行规范和标准，且保证政府部门验收通过。若未通过验收备案，我司同意由招标人从工程款中扣减工程总额的0.5%作为罚金。A区工期：由年月日到年月日止，B区工期：由年月日到年月日止（共个日历天）；如因我方原因导致工期延误，愿接受元/天的处罚，罚款总额不超过中标金额的XX%。施工安全：杜绝一切大小事故发生。文明施工：达到中山市规定的安全文明工地标准。工程保修按《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）的规定执行。投标人（公章）：法定代表人签名：日期：年月日甲方：Z市Z物业管理有限公司口乙方：第一条、根据《中华人民共和国劳动法》以及与广东省、Z市的地方法规不相抵触的本公司的规章制度，经双方平等自愿、协商一致的条件下，签订本承诺书。第二条、培训承诺期限自本承诺书签订之日起三年内本承诺期满为止。第三条、培训费用的支付1、 培训费用是指有支付凭证的费用，包括在培训期间所发生的差旅费等。2、 在合同期内，甲方对乙方进行各类培训所发生的费用均由甲方支付。3、 合同解除培训费用的支付1） 乙方提出解除劳动合同的，按本承诺期等分出资金额，以职工已履行的服务期限递减支付;2） 乙方因违返甲方的规章制度或工作期间表现不佳者，甲方提出解除劳动合同的，按本承诺期等分出资金额，以职工已履行的服务期限递减支付;3） 甲方因不可抗力因素提出解除劳动合同的（如企业因经济原因需要裁员等），乙方无需支付培训费用;4） 本承诺期满，甲方不得要求乙方支付培训费用;第四条、履行培训义务1、乙方接受培训后，要将培训期间所取得的文件及培训资料交于甲方有关部门存档;2、乙方要将接受培训所取得的证件的原件及复印件交甲方有关部门存档;3、乙方要将培训期间学得的知识及时转达给甲方的有关人员;第五条、本承诺在履行当中，甲、乙双方任何一方发生争议，本着互相协商的原则。如有不可解决的争议，均可向企业劳动争议调节器解委员会申请调解，也可向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。第六条、本承诺书未尽事宜，按国家有关规定执行。第七条、本承诺书条款如与今后国家颁布的规定相抵触，以国家新规定为准。第八条、本承诺收依法订立，即具有法律效力，甲乙双方必须严格履行。第九条、本承诺书一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。甲方：z市z物业管理有限公司乙方：口代表人（签章）：（签章）：日期：日期：甲方：乙方：甲方 与乙方 原于 年 月 日签订的合字第 号 合同，现因 使 方无法继续履行合同，经双方协商同意，合同于 年 月 日予以解除。因解除合同给 方造成损失计 元，由 方负责赔偿。赔偿金自 年 月 日起至 年 月一□ 日止分 次付清。特此协议。□本协议由双方签字盖章后生效。协议书一式一一一份，由双方各收执一份。甲方：（盖章）乙方：（盖章）代表人：（盖章）代表人：（盖章）年月日□□□合同条件承诺书□□合同条件承诺书一、工期工程工期按中标单位承诺的中标工期执行，工期不要求提前，如施工单位有工期优惠，请在投标书中说明，如因为施工单位原因造成的工期延误，工期不得顺延，且每拖延一天，承担伍仟元的工期违约金；工期拖延10天，甲方有权中止合同；并承担因工期延误而造成甲方的一切经济损失。二、工程质量工程质量确保达到本标书载明验收规范规定的标准，由于施工单位原因造成的工程质量达不到招标规定的标准，施工单位应及时返工，承担返工费。工期不顺延且承担合同价款2%的经济惩罚，由于建设单位原因造成的工程返工，由建设单位承担返工费用，工期相应顺延。施工过程中，我方做到安全生产、文明施工，如发生重大施工责任事故，一切责任及费用由我方承担。四、违约和索赔按《建设工程施工合同示范文本(GF—1999—0201)》通用条款第35条和第36条规定的违约和索赔。五、合同纠纷的调解和仲裁合同执行过程中，如发生问题，双方应参照《中华人民共和国合同法》，本着互谅互让的精神，协调解决，必要时可提请双方上级主管部门进行调解，如果还有争议，由有关部门进行仲裁，或提请有管辖权的人民法院裁决。六、合同的补充、生效和失效合同未尽事宜，经双方协商同意，可另行补充修改，补充合与本合同具有同等效力。合同经双方签字盖章，并公证后生效，自生效之日起至完成工程竣工验收交付使用，结清债权债务后合同自然失效。投标人：祥云县福祥建筑有限责任公司法定代表人：（签字或盖章）日期：2012年12月26日优惠条件承诺书致：经仔细阅读你们的招标文件，对所投标项目向贵单位特作如下优惠条件承诺；（1）（2）（3）特此承诺！投标人授权代表签字：职务：投标人名称（盖章）：地址：电话：传真：年月日日期：优惠条件承诺书【篇1：优惠条件承诺书】优惠条件承诺书经仔细阅读你们的谈判文件，对所谈判项目向贵单位特作如下优惠条件承诺：1、免费为用户培训使用和维护人员若干名，培训周期可根据具体情况进行调整。2、免费升级、打补丁:对用户的系统平台进行更新升级或者应用程序版本的更新、加载修补程序。特此承诺！谈判供应商授权代表签字：职务：项目经理谈判供应商名称（盖章）：地址：电话：传真：年月日【篇2：优惠承诺书】优惠条件承诺书为表达我公司诚意，针对（项目名称）项目的投标，结合我公司自身条件和潜力，我公司将最大限度地为招标人排忧解难，具体做出如下承诺：一、优惠条件1、我公司对本工程承担总承包责任，绝不分包、转包。2、认真做好不扰民施工的各项措施，搞好环境保护。调和处理好周边关系，如遇影响到工程正常进行的问题，保证不推脱。3、对于4、售后服务：质保期内免费维修保养，质保期后终身维护，只收取维修材料成本费。5、在同等竞争条件下，我公司不以降低产品技术性能的基础上真诚以最优惠的价格提供给对方。二、服务承诺1、追求完美，全程服务我们时刻要求全体员工必须视业主为“上帝”，想业主之所想，急业主之所急，办业主急需办之事，充分体现“适应业主、情洒业主、承诺业主、满意业主”的经营宗旨，切实把业主意识贯彻始终，做到项目中标前为业主服务，中标后对业主负责，交工后让业主满意。2、诚实守信，尊重业主我们完全响应贵方的要求，若中标将严格执行投标文件的所有条款，我公司保证服从业主方的统筹调度，配合各责任主体职责范围内的工作，在施工过程中，我们将始终信守合，将履行合同条款作为我们的一切行动的中心目标，我公司对本工程承担总包责任，不转包工程，确保合格工程，争创优良工程。投标工程我公司承诺在所报工期内交付货物，为业主办公和远营创造良好的条件。如果贵单位接受我们的投标，我们承诺立即组织本项目的施工准备工作，合理配备资源，并按照规定以一流的服务，按期完成该项目的工作，为绵阳的发展和腾飞做出我们的贡献。投标人名称：（盖章）年月日【篇3：优惠承诺书】1、优惠服务承诺2、优惠承诺书一、关于对工程质量方面的承诺保证该工程竣工验收工程质量达到国家现行《施工质量验收规范》合格标准。二、关于对工期方面的承诺根据建设单位提供的图纸和工程实情，结合我公司综合实力，我方承诺该工程工期为日历天。三、关于服务方面的承诺1、工程交付使用后三天内组织第一次质量回访，指导工程设备的使用，维修与保养，及时了解和指导在使用上存在的不足;在使用六个月后进行第二次全面服务回访;一年后进行第三次质量回访，征询客户意见。2、在交付使用一年内，施工单位在工地附近设立常年维修服务小组，随叫随到。凡属于施工单位造成的质量问题，均由施工单位负责包修包换，不留隐患。3、我公司配备有专门的产品质量回访车，严格按我公司的社会服务承诺进行服务回访。4、服务内容：长期咨询优惠服务;对保修期满的工程，实行优质优价服务，工程结束，友谊长存，继续与用户保持联系，无偿提供工程咨询服务。四、关于项目经理、管理人员方面的承诺保证按中标的项目经理及投标文件中所列管理人员组织施工，并且做到项目经理、技术负责人亲临现场。五、关于雨季、农忙季节、法定节假日的劳动力保证方面的承诺保证在雨季、农忙季节、法宝节假日期间，采取有效措施做到劳动力充足，不影响正常施工。六、关于与业主及监理单位配合方面的承诺保证与业主监理单位积极配合，共同搞好该工程建设。以上承诺的条件，愿签入施工合。3、工程优惠及服务承诺书1、服从招标人现场管理的承诺；一旦确定本公司中标，我公司将坚决服从招标人的现场管理，并做一下承诺，如我公司不服从招标人的现场管理，我公司愿意接受合同价格1%的处罚，如出现严重的不服从管理，招标人有权解除我公司的合同。2、完全响应招标文件内容承诺；我公司将完全响应招标文件的内容，如有与招标文件相违背的内容，招标人有权拒绝我公司所投标书。3、不拖欠农民工工资承诺；一旦确定本公司中标，我公司为保证不拖欠农民工资及其他职工工资，特作以下承诺：（1）.截止本工程开标之日止，本企业无拖欠民工工资及其他其工工资，无克扣民工工资的行为。（2）.我公司按规定的数额及时足额缴纳民工工资保障金。（3）.我公司承包的工程，一旦出现拖欠民工工资及其他职工工资，建设行政主管部门可从民工工资保障金中先予以划支。4、工期承诺一旦确定本公司中标，我公司将按时开工，及时完工，，我公司将严格按照合同规定的期限完成全部任务。如果延误工期，我方除自行承担采取赶工措施所需的费用外，还应支付不超过合同价格2%的违约金，由此造成的损失均由我方承担。5、工程质量承诺一旦确定本公司中标，我公司将严格依照业主要求，精心组织施工，确保工程施工质量达到合格等级，并对本工程的质量特作如下承诺：若经工程质量监督部门验收达不到合格标准，我公司除承担达标返工的全部经济损失外，并愿接受业主按工程合同总价1%的经济处罚。6、施工安全承诺一旦确定本公司中标，我们将严格遵守《安全生产法》和地方相关规定，落实现场安全措施，并派出专职安全生产督察员在施工现场，做到发现问题及时纠正、反馈、处理，做到安全生产、文明施工，充分展现本公司良好的精神面貌，施工过程中保证不出现重大安全事故，否则，我公司除承担相关责任外，愿接受贵单位20000元人民币的处罚。7、不更换现场主要管理人员承诺；我公司郑重承诺：在中标后我公司将按照投标文件中提供的人员，立即组织进场，绝不更换现场主要管理人员，否则，我公司将接受招标人得经济处罚。8、有能力处理好地方关系的承诺；我公司进场后将积极协调好地方关系，不给招标人增加负担，施工过程中如需要农民工将尽量使用当地的农民工。我公司在此承诺完全有能力处理好地方关系，不与当地农民工发生过激的行为。9、工程竣工保修服务承诺。工程竣工后，我方将负责工程质量保修，以优质的服务，实现我们的承诺。公司设立了专门的机构专职主管用户投诉和回访事宜，组织工程定期（半年）回访，回访方式采取直接回访或回访组回访，及时反馈用户意见。工程回访中，发现缺陷后，应对发现的缺陷加以认真量度、记录、较为严重的应加以照片、录像形式记录，将情况填入维修任务书，由专业技术人员分析存在的问题，找出主要原因，制定措施。由我公司组织专业人员组成维修队，指定专人负责，维修队按维修任务书内容进行维修工作，维修质量、工期、安全都应满足业主要求，特别注意维修期间应维持业主环境的整洁，力求不影响业主和用户的使用。为进一步改进工作作风，密切联系群众，有效提升工作效率，切实提高为民服务水平，长岛县公证处现作出如下郑重承诺：1、公证执业服务社会，发挥公证证明、沟通、监督服务职能作用，为公证当事人提供优质的法律服务；2、依据《公证法》、《公证程序规则》的规定办理公证事项。遵守法律，坚守客观、公正的原则，遵守公证执业规范和执业纪律；3、热情接待当事人，免费提供公证法律咨询；4、工作中对待当事人做到态度和蔼、语言规范、热情接待、有问必答、有难必帮。5、当事人因故不能亲自到公证处的，我处可根据当事人的需要提供上门服务和现场公证；6、在双休、节假日内，只要当事人申请办理公证事项，我处均为其及时办理；7、严格按照国家制定的标准合理收费，坚决杜绝“乱收费”的现象；8、严格保守当事人秘密，任何人（法定人员除外）未经允许，不准查阅公证案卷；9、认真接受当事人的批评、监督。常用公证类别提示：学历、学位、成绩公证、在读证明、学时证明、驾驶证、证书类印章公证•1、公证申请人身份证件☆现住国内自然人提供：（1）身份证；（2）户口簿☆现住境外自然人提供：（1）护照（有效签证勿漏）或台胞证或港澳身份证和通行证或其他境外居住证件；（2）原户口簿或国内注销户口证明•2、学历学位证书、成绩证明、在读证明、学时证明、驾驶证（驾驶证信息单）、证书原件。•3、成绩证明、在读证明、学时证明（由就读学校出具）•5、照片：学历公证所需张数依所需要公证份数+1张提供，为同底版两寸证件照片•口6、如非本人办理，还应提供：委托书和代理人的身份证件一、申请人的成绩单、在读证明、学时证明均由原就读学校出具。二、申请人已注销户籍出境且其原住所地户口簿上已无其他的资料反映，还需提供原住所地公安机关出具的户籍证明。★以上为一般情况下的告知，故不排除公证员在受理或审查案件时要求您补充其他证明材料的可能。受/未受刑事处分公证•1、公证申请人身份证件☆现居住国内的中国公民提供：（1）身份证；（2）户口簿☆现居住国外的中国公民提供：（1）户口簿（如户口注销，提供注销户口证明）；（2）护照原件及复印件（其中出境日期和有效签证页勿遗漏）；（3）身份证（若有）☆外国公民提供：（1）现持护照全本及能反映在中国居留时间的旧护照；（2）就业证、居留证☆港澳居民提供：（1）港澳身份证和通行证；（2）就业证☆台湾居民提供：（1）现持台胞证和能反映在中国居留时间的台胞证；（2）就业证•口2、 未受刑事处分证明☆派出所出具•3、 外国公民或港澳台居民办理未刑公证还需提供劳动合同等体现劳动关系的证明。请注意：具体所需材料以公证员现场咨询为准。亲属关系公证•1、身份证件☆现住国内自然人提供：（1）身份证；（2）户口簿☆现住境外自然人提供：（1）护照（有效签证勿漏）或台胞证和户籍謄本或港澳身份证和通行证或其他境外居住证件；（2）原户口簿或国内注销户口证明；（3）身份证（若有）•口2、 亲属关系证明（由户籍管理部门或人事档案保管部门出具）夫妻关系的，提供结婚证明即可；父母子女关系的，提供父母结婚证明和子女出生证明（出生证、独生子女证等）即可•3、 如非本人办理，还应提供：委托书和代理人的身份证件请注意：具体所需材料以公证员现场咨询为准。出生公证•1、 公证申请人身份证件☆现住国内自然人提供：（1）身份证；（2）户口簿☆现住境外自然人提供：（1）护照（有效签证勿漏）或台胞证或港澳身份证和通行证或其他境外居住证件；（2）户口簿或国内注销户口证明；（3）身份证（若有）•2、 父母身份证件☆父母一方或双方健在的提供材料如上述1；☆父母一方或双方故世的提供父母死亡证明（死亡证或注销户口证明）•3、父母结婚证；如父母离婚的，提供（1）民政局登记的《离婚证》和离婚协议书或（2）法院《民事调解书》或（3）法院《民事判决书》和生效证明书•口4、 出生证/独生子女证•5、 亲属关系证明（由户籍所在地派出所出具）（如上述1~4均齐备不需提供）•口6、 照片：所需张数依所需要公证份数+1张提供，为同底版两寸证件照片•7、 如非本人办理，还应提供：委托书和代理人的身份证件请注意：具体所需材料以公证员现场咨询为准。婚姻状况公证•1、 公证申请人身份证件☆现住国内自然人提供：（1）身份证；（2）户口簿☆现住境外自然人提供：（1）护照（有效签证勿漏）或台胞证或港澳身份证和通行证或其他境外居住证件；（2）原户口簿或国内注销户口证明•2、 结婚公证：《结婚证》、男女双方照片•3、 离婚公证：☆民政局登记的《离婚证》和离婚协议书或☆法院《民事调解书》或☆法院《民事判决书•4、未婚公证：未婚证明/无婚姻状况证明•5、未再婚公证：除上述3外，还需提供未再婚证明•6、照片：结婚公证所需张数依所需要公证份数+1张提供，为同底版两寸证件照片•口7、如非本人办理，还应提供：委托书和代理人的身份证件请注意：具体所需材料以公证员现场咨询为准。工作经历公证•1、 公证申请人身份证件☆国内自然人提供:(1)身份证；(2)户口簿☆境外自然人提供：(1)护照全本或台胞证或港澳身份证和通行证或其他境外居住证件；(2)国内注销户口证明•2、 履历证明•3、 劳动合同、劳动手册、社保卡等能证明劳动关系的证明•4、专业技术职务资格证书•5、照片：所需张数依所需要公证份数+1张提供，为同底版两寸证件照片•6、如非本人办理，还应提供：委托书和代理人的身份证件请注意：具体所需材料以公证员现场咨询为准。死亡公证•一、申请人的证明材料：☆现住国内自然人提供：（1）身份证；（2）户口簿☆现住境外自然人提供：（1）护照（有效签证勿漏）或台胞证和户籍謄本或港澳身份证和通行证或其他境外居住证件；（2）原户口簿或国内注销户口证明；（3）身份证（若有）☆申请人与死者的关系证明•二、 死者的证明材料：☆死亡证明、注销户口证明等☆死者的身份证件的原件或复印件（若有）•三、 如非申请人本人办理，还应提供：委托书和代理人的身份证件请注意：具体所需材料以公证员现场咨询为准。生存（居住）公证•一、申请人的证明材料：☆现住国内自然人提供：（1）身份证；（2）户口簿☆现住境外自然人提供：（1）护照（有效签证勿漏）或台胞证和户籍謄本或港澳身份证和通行证或其他境外居住证件；（2）原户口簿或国内注销户口证明；（3）身份证（若有）•口二、 居住证明（居住地的派出所出具）•三、 办理居住和生存公证需本人亲自办理。请注意：具体所需材料以公证员现场咨询为准。遗嘱公证•一、申请人应提供的材料：☆申请人为境内的，应提供居民身份证、户口簿；境外的，应提供护照或其他境外身份证件；☆立遗嘱涉及的财产凭证（如：房地产权证、存款证明、股权证明等）；☆立遗嘱人的亲属关系证明及相关的婚姻状况证明；☆立遗嘱人若已写好遗嘱（草本）的，也可提供。遗嘱中指定遗嘱执行人的，应提交执行人的身份证明。•二、遗嘱处分的财产，应为遗嘱人个人所有。其中如果有配偶的遗产尚未分割的，应当先办理继承权公证，然后再办理遗嘱公证遗嘱应当对缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人保留必要的财产份额。•三、办理遗嘱公证，遗嘱人应当亲自到公证处办理，不能委托他人代办。、，、-■I[f~r\丫:注意事项：（一）、立遗嘱人应神智清晰，能真实地表达自己的意思，无受胁迫或受欺骗等情况。（二）、原来已在公证处办过遗嘱公证的，现要变更或撤销原遗嘱公证的，应当提交原来的遗嘱公证书并到原公证处办理。（三）、立遗嘱人死亡后，遗嘱继承人应当持遗嘱公证书、死者死亡证明，及本人身份证件来本处办理继承权公证。如遗嘱受益人不在法定继承人范围的，为受遗赠人。则受遗赠人必须在知道受遗赠后二月内来本处办理接受遗赠的声明书公证。★以上为一般情况下的告知，故不排除公证员在受理或审查案件时要求您补充其他证明材料的可能继承公证•1、公证申请人身份证件☆现住国内自然人提供：（1）身份证；（2）户口簿☆现住境外自然人提供：（1）护照（有效签证勿漏）或台胞证或港澳身份证和通行证或其他境外居住证件；（2）原户口簿或国内注销户口证明；（3）身份证（若有）•2、所有继承人（包括父母、配偶、子女；如继承人为第二顺序的还应包括祖父母、外祖父母、兄弟姐妹）的身份证件（证件要求如1）•3、死者的死亡证明和注销户口证明（死亡证明应由县级以上医院或死者生前户籍所在地的卫生防疫站/疾病预防控制中心/公安派出所出具）•4、如继承人中有人死亡的，也应提供已故继承人的死亡证明和注销户口证明（证件要求如3）•5、被继承人的婚姻状况证明：☆结婚证；☆如离婚的，提供（1）民政局登记的《离婚证》和离婚协议书或（2）法院《民事调解书》或（3）法院《民事判决书》和生效证明书☆如未婚的，提供未婚证明☆如未再婚的，须提供未再婚证明及以前婚姻状况终止的证明•6、被继承人的子女的出生证/独生子女证•7、被继承人的亲属关系证明（本公证处提供表格填写清楚后，由村居委员会、乡镇政府、派出所盖章确认或者档案馆查询档案）•8、所有继承人与死者间的亲属关系证明（如单位证明、户籍证明、结婚证、独生子女证）•9、死者的财产凭证（如：房地产权证、银行存款凭证、股权证股票清单、机动车登记证书、保险合同及理赔证明等）、，、-■I[f~r\t:注意事项：1、死者生前有遗嘱的，应提供遗嘱原件，与他人过订立遗赠扶养协议的，也必须提供。2、放弃继承的，应由本人持有效身份证件（证件要求如1）亲自来公证处作放弃继承声明或在所在地公证处办理放弃继承权声明书公证。3、农村房屋须另行提供该房屋的建房用地审批表。★以上为一般情况下的告知，故不排除公证员在受理或审查案件时要求您补充其他证明材料的可能声明书/保证书/承诺书公证声明书/保证书/承诺书公证是指公证机构依法证明公民、法人声明/保证/承诺行为的真实性、合法性的活动。申办声明书/保证书/承诺书公证，声明/保证/承诺人应亲自到住所地或声明行为发生地的公证处提出公证申请，不能委托他人代理声明。一．申办声明书/保证书/承诺书公证时，申请人应向公证处提交以下证明材料：（1）本人的身份证明（公民应提交户口簿、身份证；法人应提交法人资格证明、法定代表人身份证明）；（2）草拟的声明书；（3）声明内容涉及弃权的，应提交享有该权利的证明；内容涉及主张权利的，应提交主张权利所依据的法律文书或事实根据；（4公证人员认为应当提交的其他证明、材料。二．当事人申办声明书/保证书/承诺书公证时，应明确声明书/保证书/承诺书的内容由声明人负责和承担法律责任，声明书/保证书/承诺书的内容应当真实，意思表示应当真实，并且不违反法律和社会公共利益。弃权声明应在法定期限内作出。如放弃继承权声明，应在继承开始后，遗产处理前作出。★以上为一般情况下的告知，故不排除公证员在受理或审查案件时要求您补充其他证明材料的可能抵押贷款合同公证（一）自然人应提供的身份证明1、境内申请人提供：户口簿（户籍证明）、身份证；2、境外申请人提供：护照、通行证、台胞证、旅行证等。•委托他人代办公证还应提供：1、有效的委托书；2、代理人的身份证明。（二）法人/其他组织应提供的身份证明1、营业执照、外商投资企业批准证书；2、从事特种行业经营活动的，应提供特种行业经营许可证（如金融业务许可证》）等。3、公司章程；4、法定代表人/负责人的身份证件（身份证、护照等）。•委托他人代办公证还应提供；1、法定代表人/负责人有效的委托书；2、法人印章及法定代表人/负责人签名样式；3、代理人的身份证明。抵押权人另须提供的材料1、债权债务主合同（如《贷款合同》/《借款合同》）。2、《抵押合同》或《抵押贷款合同》。抵押人另须提供的材料（一）抵押人为自然人1、抵押物权利凭证（《房地产权证》、已办理登记的商品房《预售合同》、股票、存款证明等）；2、抵押的如系共有财产，需提供共有人身份证明及其同意抵押的证明。（二）抵押人为法人1、抵押物权利凭证；2、法人同意抵押的证明（《董事会决议》、《股东会决议》等）。请注意：具体所需材料以公证员现场咨询为准。房屋买卖合同公证（一）自然人应提供的身份证明1、境内申请人提供：户口簿（户籍证明）、身份证；2、境外申请人提供：护照、通行证、台胞证、旅行证等。•委托他人代办公证还应提供：1、有效的委托书；2、代理人的身份证明。（二）法人/其他组织应提供的身份证明1、营业执照、外商投资企业批准证书；2、公司章程；3、法定代表人/负责人的身份证件（身份证、护照等）。•委托他人代办公证还应提供；1、法定代表人/负责人有效的委托书；篇3：合同条件承诺书合同条件承诺书一、工期工程工期按中标单位承诺的中标工期执行，工期不要求提前，如施工单位有工期优惠，请在投标书中说明，如因为施工单位原因造成的工期延误，工期不得顺延，且每拖延一天，承担伍仟元的工期违约金；工期拖延10天，甲方有权中止合同；并承担因工期延误而造成甲方的一切经济损失。二、工程质量工程质量确保达到本标书载明验收规范规定的标准，由于施工单位原因造成的工程质量达不到招标规定的标准，施工单位应及时返工，承担返工费。工期不顺延且承担合同价款2%的经济惩罚，由于建设单位原因造成的工程返工，由建设单位承担返工费用，工期相应顺延。三、安全生产施工过程中，我方做到安全生产、文明施工，如发生重大施工责任事故，一切责任及费用由我方承担。四、违约和索赔按《建设工程施工合同示范文本(gf—1999—0201)》通用条款第35条和第36条规定的违约和索赔。五、 合同纠纷的调解和仲裁合同执行过程中，如发生问题，双方应参照《中华人民共和国合同法》，本着互谅互让的精神，协调解决，必要时可提请双方上级主管部门进行调解，如果还有争议，由有关部门进行仲裁，或提请有管辖权的人民法院裁决。六、 合同的补充、生效和失效合同未尽事宜，经双方协商同意，可另行补充修改，补充合与本合同具有同等效力。合同经双方签字盖章，并公证后生效，自生效之日起至完成工程竣工验收交付使用，结清债权债务后合同自然失效。投标人：祥云县福祥建筑有限责任公司法定代表人：（签字或盖章）日期：2012年12月26日篇4：公证服务承诺制度服务承诺内容（一）规范办证。以事实为依据，以法律为准绳，严格按照法律、法规办理公证及公证相关事项，公开办证程序和收费标准，遵守法定回避（不得为本人及近亲属办理公证或者办理与本人及近亲属有利害关系的公证）和保密（不得泄露在执业中知悉的国家秘密商业秘密或个人隐私，更不得利用知悉的秘密为自己或他人谋取利益）制度。（二）文明办证。平等、热情地对待当事人、代理人和参与人做到挂牌上岗、着装统一、态度和蔼、用语规范、举止文明，有问必答，有难必帮，拒证有据，办事有度。（三）便民办证。自觉树立“宁愿我等当事人，不让当事人等我”的理念，工作日实行提早、加时和延时便民服务；双休日实行党团员义务服务；其他时间，当事人急需办理公证事项的，实行预约服务。（四）利民办证。实行首问负责制，遇事不推诿、不扯皮、不刁难，简化办事流程，缩短办证期限，提高办证效率，杜绝疏忽大意、敷衍塞责和延误办证的行为。做到：一般公证，受理之日起3个工作日内出具公证书，特殊情形经批准后，当天出证；证据保全类公证在7个工作日内出具公证书；继承、赠与等公证事项在15个工作日内出具公证书；重大、疑难、新型、复杂公证事项，最长不超过1个月。（五）惠民办证。对老弱病残者、革命军人、军烈属、外国人台港澳居民、侨胞等实行优先服务；对有特殊困难的当事人，实行预约登记3日内上门办证；对符合法律援助条件的当事人申请办证的，可以减免收费；因公证员过错出现错证或造成撤证的，自觉退还公证费，造成损失的，依法予以赔偿。（六）勤廉办证。恪守职业道德和执业纪律，勤勉敬业，清正廉洁，不接受当事人的宴请、礼金和馈赠。篇5：合同条件承诺书合同条件承诺书我公司若对下列合同主要条款不接受的、招标人有权选择第二、第三候选人。一、工程验收工程竣工验收按国家规定的验收办法验收。二、工期投标工期120天，如因为施工单位原因造成的工期延误，工期不得顺延，并承担因工期延误而造成甲方的一切经济损失。本工程因工期紧，除不可抗力及甲方原因工期一概不给予顺延，我公司因充分考虑各种影响工期的因素，包括雨季施工、停电灯措施。不计取赶工措施费。如因为我公司原因造成的工期延误，工期不得顺延，且每拖延一天，承担伍佰元的工期违约金；并承担因工期延误而造成甲方的一切经济损失，工期违约金最高赔偿金额不超过合同总价的10%。三、工程质量工程质量确保达到本工程相关文件指定的验收规范标准。由于我公司原因造成的工程质量达不到招标规定的标准，我公司应及时返工，承担返工费，工期不顺延且承担合同价款2%的经济处罚；由于建设单位原因造成的工程返工，由建设单位承担返工费用，工期相应顺延。四、工程价款与支付1、合同价按中标单位承诺的投标报价一次包死，合同价款的调整按本招标文件有关规定执行。2、合同签订开工后15日内支付工程总价20%的工程预付款。3、其余工程款，扣除首付的20%后按当月实际工程进度的80%拨付工程进度款，设计变更工程量的工程款按进度款比例同期调整支付，支付至工程总造价80%后停止付款，待工程竣工验收达到规定的质量要求，结算审定后，除按规定留保修金外，其余尾款30日内给予付清。4、工程竣工结算完毕后，留5%作为工程保修金。5、保修金按照建设部规定期满，并认真履行了保修职责后退还利息不计。6、合同价款的调整：按第二章第7条执行。五、工程分包为确保工程质量，我公司不得将工程转包、挂靠。特定的施工工艺及材料必须是分包时应经建设单位同意，并符合各项建筑法规的要求，建造师必须是本单位注册的建造师。工程施工的建造司和所有管理人员必须同投标书所报人员一致，并始终在相应岗位上。否则，甲方可终止合同，乙方无权退回投标保证金，并承担给甲方造成的一切损失。负责本项目的建造师在工程实施过程中因特殊情况外出需征得业主方同意。六、安全生产施工过程中，我公司应做到安全生产、文明施工，如发生重大施工责任事故或伤亡事故，一切责任及费用由乙方承担。七、违约和赔偿按《建设工程施工合同示范文本(gd-1999-0201)》通用条款第35条和第36条规定的违约和索赔。1、无论甲方或乙方不安合同履行自己的职责，而使合同无法履行时应承担违约责任。2、乙方不执行投标承诺，擅自更换建造师及技术负责人或对工程转包、未经甲方同意对工程分包等行为均视为违约，甲方有权终止合同、由此造成的一切经济损失均由乙方完全承担。八、合同纠纷的调解和仲裁合同执行过程中，如发生问题，双方应参照《中华人民共和国合同法》，本着互谅互让的精神，协调解决，必要时可提请双方上级主管部门进行调解，如果还有争议，由有关部门进行仲裁，或提请有管辖权的人民法院裁决。九、合同的补充、生效和失效合同未尽事宜，经双方协商同意可另行补充修改，补充合同与本合同具有同等效力。合同经双方签字盖章，并公证后生效，自生效之日起至完成工程竣工验收交付使用、结清债券债务后合同自然失效。合同承诺书范