实业有限公司安装劳务招标文件

绵阳长虹天樾一期、二期安装劳务招标文件编号：HY-CBB-CHTY-AZLWZB项目名称：长虹天樾招标单位：四川寰宇实业有限公司二O一七年九月一、投标须知前附表序号明细内容1工程名称长虹天樾2工程建设地点四川省绵阳市城区3建筑规模一期1、2、6、7#楼为高层，22、24#楼为多层，地上及地下室总建筑面积约118000m2；二期8-20#楼为多层，地上及地下室总建筑面积约89600m2。4结构形式框剪结构5标段划分一期、二期各为一个标段6承包范围及内容1、项目范围内临水临电安装及拆除及户表配电、弱电、消防防排烟、消火栓、消防喷淋、消防火灾自动报警预留预埋；施工图范围内除高压、户表配电外所有水电安装工作（含设计变更及签证）、机械、辅材（除承包人提供的要紧材料以外用于完成工程施工的其他所有辅助材料）承包人提供的要紧材料详见附件“承包人提供要紧材料清单及损耗系数表”。2、承包人提供的材料到达现场后由劳务班组负责卸货、收方、分类堆放、保管、安装等相关工作。劳务班组应妥善保管及使用，防止白费及遗失。具体详见招标图纸。7招标方式邀请招标，采纳经评审最低报价评标法评标，选定讲信誉、重质量、保工期、低价合理、资金实力强的CA、劳务公司B、施工单位C、劳务班组8履约保证金履约保证金为暂定含税总价的2%，发出中标通知书后5日内缴纳。其工作内容全部完成，业主验收合格后十五日内全额无息退还。9工期要求依照土建工程进度完成相应安装工程的全部施工任务。10踏勘现场自行踏勘。现场踏勘过程中出现的一切安全事故与招标单位无关。投标人中标后不得以不清晰现场情况而提出对报价的调整。11质量标准验收标准为AA、现行国家验收标准、规范：建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)、通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)、建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)、智能建筑工程质量验收规范。建筑工程施工质量验收统一标准。B、专业分包施工应符合的质量标准12文件递交截止时刻2017年9月19日9:00时止13文件递交及地点四川省绵阳市涪城区西山北路50号（虹色景苑-北门）四川寰宇实业有限公司成本部，现场递交14投标文件有效期从投标截止之日算起至合同签订之日。15投标文件正本一份16开标时刻2017年9月19日9:00时（公开唱标）17开标程序(1)密封情况检查：由投标人交叉检查(2)开标顺序：随机(3)有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他要紧内容。⑷开标截止时刻投标人不足3家时不进行开标唱标，招标人作流标处理，重新进行招标。18评标方法详见第六条评标方法19联系人、联系电话田芯全0816-243890120合同价格类型合同价格采纳：A（人民币）固定含税综合单价（按现行建筑工程建筑面积计算规范计算的建筑面积为基数）工程量清单固定含税综合单价21付款方法工程施工无预付款。单栋主体工程修建至3层顶板砼浇筑完毕后（不含砌体工程）支付经承包人确认的进度款75%，以后承包人每月15日前，按劳务专业分包人上月已完成产值的75%支付工程进度款。后期采纳每月为一个支付周期，结周期已完产值的75%（上月末26日至下月初25日）支付方式；周期支付基数分为：前期各专业预留预埋、二次预埋、电气部分、水施部分四个时期，周期基数乘以75%为支付进度款金额。投标方于下周期月初5日前将我司项目部认可后的进度款审批表递交我司并经审定后，支付至核定的工程款的75%，同时提供同等金额的增值税专用发票；业主验收合格、结算完成后支付至结算金额97%（必须支付民工工资达到100%），余款作为质保金，质保金退还期限为自整体工程竣工验收合格之日起一年后无息退还，工程无质量问题，招标人在收到中标人退还申请后15日内无息退还。每次转账时需提供足额增值税劳务发票。中标劳务班组严禁以节假日、子女上学等缘故向招标单位提出其余付款要求。22投标人要求必须具有能独立完成建筑安装劳务能力，具有满足工程施工需要的专业技术及治理人员，特种作业人员必须持证上岗。23承包模式此招标采纳劳务班组承包方式，挂劳务公司综合治理。24业绩要求近4年建筑面积在8万平方米以上的高层建筑工程安装业绩证明资料许多于2个二、投标文件须知1、投标人应认真批阅和全面理解招标文件中所有事项、格式、条款、要求等。2、投标文件密封后递交，天樾一期和天樾二期投标文件分不装订成册（应采纳粘贴方式左侧装订，不得采纳活页夹等可随时拆换的方式装订），并单独密封，天樾一期投标文件一个密封袋（封袋注改日樾一期投标文件），天樾二期投标文件一个密封袋（封袋注改日樾二期投标文件），封缝均加盖密封章或手印。3、此次绵阳天樾招标分2个标段，一期为Ⅰ标段1、2、6、7、22、24#楼，地上及地下室总建筑面积约118000m2；二期为Ⅱ标段8-20#楼，地上及地下室总建筑面积约89600m2。开标顺序为绵阳长虹天樾一标段、二标段，开标时先开启一标段投标文件，投标人如中标后，将不再开启一标段中标人二标段的投标文件（两个标段各由一个投标人中标）。4、如不参加此次投标，请以电子邮件的形式告知。感谢！三、投标要求1、投标文件必须包含本招标文件“第五条，投标响应文件组成目录”全部文件，文件格式按本招标文件附件填写，除需要投标人填写部格外，均不能更改，否则视为废标。投标人应依照自身条件、现场场地条件、质量要求、行业治理部门有关规定等因素报价，任何投标时的估算错误和漏项，一律由投标人承担，投标价可不能因投标人的估算错误和漏项做出调整。3、含税操纵综合单价为40元/m²，投标人报价不得高于该价格。四、质量标准按国家现行验收标准、规范执行：包含但不限于建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)、通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)、建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)、智能建筑工程质量验收规范、建筑工程施工质量验收统一标准。严格执行招标单位的质量保证体系及项目部质量治理规定，认真按照施工图、设计变更以及有关标准、规范规程和设计要求组织施工，工程实体质量达到国家规定的合格标准并满足招标单位、业要紧求的质量标准。五、投标响应文件组成目录1、投标函、付款方式承诺书、售后质量服务承诺书、授权托付书；2、近4年业绩证明资料（劳务分包合同复印件，原件备查）；3、报价清单，承包人提供甲供材清单及损耗系数表。六、评标方法本次投标报价为一次性报价，采纳经评审最低价评标法评标：满足招标要求，最低报价中标。除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的报价清单中列出的工程项目填报单价和合价。评审分为符合性评审和价格评审两部分，通过符合性评审的才能进入价格评审。1、符合性评审标准如下：序号评审项目评审要求评审结果1投标文件密封性密封良好2投标函响应招标3付款方式承诺书响应招标4售后质量服务承诺书响应招标5业绩证明资料近4年建筑面积在8万平方米以上的高层建筑工程安装业绩证明资料许多于2个6报价清单响应招标7要紧材料清单及损耗系数表响应招标结论（上述7项必须全部满足才能通过）备注：表格中表格中“√”表示满足，“×”表示不满足，结论分“通过”和“不通过”2、价格评审标准：报价唯一且投标人总报价不得高于招标操纵价，否则该投标报价为无效报价。运用招标操纵价作为参考进行分析、比较（包括清单单项报价），采纳“合理低价”的原则确定中标人并发出中标通知书。如单价与合价不一致时，按单价修改合价。投标人出具增值税专用发票税率可能有11%、3%两种，评标排名依据价格按下表：出具发票类型评标排名依据价格11%增值税专用发票不含税价格3%增值税专用发票不含税价格*1.013、如遇投标报价相同时按前期各专业一次预留预埋、二次预埋、电气部分、水施部分四个时期依次报价最低的排名来确定中标人。4、评审结论由评标小组全体成员签字，对评审结论持有异议的评标小组成员能够书面方式阐述其不同意见和理由。采取少数服从多数的原则形成评审结论。评标小组成员拒绝在评审结论上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。评标小组应当对此作出书面讲明并记录在案。评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，能够否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当重新组织招标或竞争性比选。5、开标评标后有效标书不足3家时，作流标处理，招标人重新组织招标。重新招标后有效标书仍少于3家时，招标人不在进行招标，直接采取竞争性谈判确定中标人。七、废标在本次招标活动中，出现下列情形之一的，应予废标：1、投标文件未按投标要求密封；2、明显不符合国家规定技术标准要求的；3、投标文件载明的物资检验标准和方法等不符合招标文件的要求；4、投标文件附有招标人不能同意的条件；5、评标过程中，评标小组关于投标人明显偏低的报价，澄清调整后坚持调增总价的或澄清后不作调整但拒不作书面承诺的；6、投标人缘故出现重大清单漏项；7、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；8、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。八、签订合同中标人应按中标通知书中规定的时刻、地点与招标单位签订合同及相关文件。具体签订方式如下：1、按附件签订《长虹天樾劳务施工协议》，作为进度款和工程结算款的核算、支付依据；2、如中标人提供的发票税金招标单位不能抵扣，该部分税金由中标人承担。中标人以种种借口不按时签订合同或不按时缴纳履约保证金，招标单位有权解除其中标资格；并可另行决定由排名第二的中标候选人为中标人或重新招标，由此产生的后果由原中标人承担。招标邀请文件、中标人的投标响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。转包或再分包中标人如出现下列情况，将视为把该工程转包或再分包给其他单位及个人：1、通知项目负责人开会不到会场的；2、项目要紧治理人员未经许可变更的；3、劳务班组越过劳务公司直接拥堵政府、建设单位、监理、招标单位办公区或工程现场的。十、举报方式在招标采购执行过程中，招标单位或相关治理人员若有不作为和索贿等行为，投标人能够通过电话、传真、来信、来访等方式进行举报：电话子邮箱地址：hygs@举报需以事实为依据，提供相关证据或证据线索，并留下真实的联系方式以便反馈情况。四川寰宇实业有限公司2017.09

十一、投标文件格式长虹天樾期安装劳务分包投标文件项目名称：长虹天樾期安装劳务分包 投标人： （签字）日期：年月日目录1、投标函2、付款方式承诺书3、售后质量服务承诺书4、报价清单5、承包人提供甲供材清单及损耗系数表6、业绩证明资料7、授权托付书

1、投标函致：四川寰宇实业有限公司1、依照已收到的招标工程绵阳长虹天樾期安装劳务施工招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述工程招标文件、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿按上述招标文件、合同条款、工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工，且承担任何质量缺陷保修责任。2、我方如中标将承诺绝不将该劳务分包或转包给其他单位及个人；若中标后发觉我方再分包或转包给其他单位及个人的，贵公司能够取消我方中标资格，按中标价的15%扣罚给贵公司造成的损失。3、我方承诺，若我方未能按照合同要求的工期完成本工程（或招标单位要求的节点工期），我方情愿同意本合同条款约定缴纳相应的违约金。4、一旦我方中标，我方保证在合同要求的时刻内完成工程施工；保证该工程质量竣工验收达到招标文件规定的合格标准。5、我方完全同意自行承担为投标所发生的一切费用。6、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将同意此约束。7、我方同意招标文件中的合同条件，并按贵司要求签订合同。8、我方所递交的投标文件已充分考虑了各种外部因素对报价的阻碍；我方完全同意招标文件规定的投标截止时刻；完全同意招标文件的规定，若我方擅自放弃投标、投标后擅自撤回投标文件、拒绝对投标报价按规定及要求进行算术修正或是由于自身的过错而不能签订合同，及招标人发觉我方的投标文件资料有隐瞒、欺诈行为的，将取消投标资格，我方承担一切违约责任；如中标，招标人有权取消我方的中标资格，拒绝履行合同，我方缴纳的履约保证金不予退还，并赔偿招标人的其它损失。9、我方已充分考虑施工过程中的各种风险因素，承诺中标后不因政策因素、市场因素、人为因素等任何风险要求招标单位涨价。10、不管是否中标，我方承诺对本次招标及相关资料内容、以及贵公司提供的所有资料文件内容保密。投标人：（签字）联系电话：联系地址：2017年月日2、付款方式承诺书致：四川寰宇实业有限公司我_________劳务班组(以下简称我方)参与贵司绵阳长虹天樾期安装劳务施工投标，假如我方中标，我方同意按下述付款方式签订合同：工程施工无预付款。单栋主体工程修建至3层顶板砼浇筑完毕后（不含砌体工程）支付经承包人确认的进度款75%，以后承包人每月15日前，按劳务专业分包人上月已完成产值的75%支付工程进度款。后期采纳每月为一个支付周期，结周期已完产值的75%（上月末26日至下月初25日）支付方式；周期支付基数分为：前期各专业预留预埋、二次预埋、电气部分、水施部分四个时期，周期基数乘以75%为支付进度款金额。投标方于下周期月初5日前将我司项目部认可后的进度款审批表递交我司并经审定后，支付至核定的工程款的75%，同时提供同等金额的增值税专用发票；业主验收合格、结算完成后支付至结算金额97%（必须支付民工工资达到100%），余款作为质保金，质保金退还期限为自整体工程竣工验收合格之日起一年后无息退还。工程无质量问题，招标人在收到中标人退还申请后15日内无息退还。中标人严禁以节假日、子女上学等缘故向招标单位提出其余付款要求。特此承诺承诺方（签字）：日期：2017年月日3、售后质量服务承诺书致：四川寰宇实业有限公司我_________劳务班组(以下简称我方)参与贵司绵阳长虹天樾期安装劳务施工招标，假如我方中标，我方对工程质量以及售后服务作出以下承诺：1.工程质量严格按国家相关规范、标准执行，符合建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)、通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)、建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)、智能建筑工程质量验收规范、建筑工程施工质量验收统一标准。一次验收合率达100%。2.工程出现质量问题时，我方在接到贵司的通知后的24小时内派专业技术人员赶到贵司现场进行处理，并在5个工作日内处理完毕，该处理过程中不收取任何费用，同时协调相关部门对质量问题进行检测、分析，判定责任。因我方质量问题造成贵司的一切损失由我公司全部承担。3.我方对本工程按照《建设工程质量治理条例》的规定进行质量保修服务，质量保修服务期为两年，质量保修期从竣工验收合格之日起算。4.我方与贵司共同向业主承担确保本工程质量的连带责任。特此承诺承诺方（签字）：日期：2017年月日附4、报价清单绵阳长虹天樾期序号项目名称单位分项名称分项含税报价（元）备注1给排水m²预埋时期后期安装时期2电气部分（户表及高压除外）m²一次预埋时期二次预埋时期后期安装时期3防雷接地m²4电视、电话、网络、对讲、煤气报警、视频监控的预留预埋m²5消防电、消防水、防排烟预留预埋m²6临水临电安装、治理及后期拆除m²7安装工程的相关辅材、耗材及机械m²8挂劳务公司综合治理费m²9包干综合含税单价合计m²注：1、包干综合含税单价已考虑了施工周期内人工费及材料费上涨因素，施工中人工及材料价格变动此包干综合含税单价不作调整。2、包干综合含税单价中应包含安全文明施工费、赶工费、冬雨季施工费、二次搬运费、承包人提供材料上下车费、与专业分包的协作配合费、保险费、措施费、挂劳务公司治理费等费用。3、每次支付进度款时投标人需要开具经核定进度款一致的增值税专用发票,税率。4、投标方挂劳务公司的一切费用已含在综合包干单价中（如：治理费、公司所得税、印花税、保险费等），招标方不在支付其他相关费用。5、各专业一次预留预埋元/m2、二次预埋元/m2、电气部分(含、防雷接地及临电)元/m2、水施部分（含临水）元/m2作为付款周期基数，付款周期基数×实际完成工程量×约定付款比例为支付进度款金额。预埋时期支付基数总和不高于13元。投标人（签字）：时刻：5、承包人提供要紧材料清单及损耗系数表序号名称规格单位损耗率备注1配电箱及元器件0%2电缆m1%3电线m1.5%4开关插座、接线盒个1%5面板个1%6电线套管m2%7照明灯具及光源个1%8塑料给水管、管件m2%9钢管及钢塑给水管、管件m2%10PVC排水管、管件m2%11桥架m1%12阀门个0%13型钢m2%注：承包人提供的材料到达现场后由劳务班组负责卸货、收方、分类堆放、保管、安装等相关工作。劳务班组应妥善保管及使用，防止白费及遗失，承包人与劳务班组结算时将计算材料损耗率，如超过上表规定要求，超出部分由劳务班组赔偿（承包人有权直接在结算款中扣除）。投标人：（签字）联系电话：2017年月日

6、业绩证明资料7、授权托付书致：四川寰宇实业有限公司本授权托付书声明：我（投标人姓名）现授权托付（姓名）为我方代理人，代表我方参加绵阳长虹天樾期安装劳务分包投标活动，代理人在投标、开标、评标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务我方均予以承认。代理人不得转托付。特此托付。投标人：（签字）被授权代理人：（签字）被授权代理人身份证号码：日期：2017年月日注:若是投标人直接参加本工程投标活动(包括在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务),可不填写此授权托付书。附：投标人签字确认的被授权人身份证复印件。

十二、合同条款期工程施工劳务专业分包合同甲方：工程承包人（施工总承包人）四川寰宇实业有限公司乙方：劳务专业分包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人差不多签订《》施工总承包合同（以下称为“总包合同”），甲、乙双方就劳务专业分包事项协商达成一致，订立本合同。一、劳务专业分包人情况1.1资质证书号码：。1.2发证机关：。1.3资质专业及等级：。1.4复审时刻及有效期：。二、劳务专业分包人工作对象及内容2.1工程名称：。2.2工程地点：。2.3工程规模：。2.4劳务专业分包内容：详见附件1《劳务专业分包工作内容》。三、劳务专业分包工期3.1开始工作日期：年月日。3.2结束工作日期：年月日。3.3总日历工作天数为：天。四、质量标准工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》等规定，本工程必须达到质量评定合格等级。五、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件；（3）本工程施工总承包合同；（4）本工程施工专业承（分）包合同。六、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1）（2）七、总包合同7.1工程承包人应提供总包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务专业分包人查阅。当劳务专业分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。7.2劳务专业分包人应全面了解总包合同的各项规定（价格细节除外）。八、图纸8.1工程承包人应在劳务专业分包工作开工天前，向劳务专业分包人提供施工蓝图1套，（不满足劳务专业分包使用时，请劳务专业分包自行解决）。8.2与本合同工作有关的标准图集、规范等，由专业分包人自行解决。九、项目经理9.1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，联系方式：；权限范围为履约治理及监督，不含结算、对账决定权。9.2劳务专业分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，联系方式：。十、工程承包人义务10.1组建与工程相适应的项目治理班子，全面履行总包合同，组织实施施工治理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。10.2除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务专业分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：⑴向劳务专业分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地；⑵向劳务专业分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料；⑶向劳务专业分包人提供相应的水准点与坐标操纵点位置；⑷工程承包人其他工作：10.3负责编制施工组织设计，统一制定各项治理目标，组织编制年、季、月施工打算、物资需用量打算表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的操纵、监督、检查和验收。10.4负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。10.5统筹安排、协调解决非劳务专业分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。10.6按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。10.7按本合同约定，向劳务专业分包人支付劳动酬劳。10.8负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。十一、劳务专业分包人义务11.1对本合同劳务专业分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或同意，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。11.2劳务专业分包人依照施工组织设计总进度打算的要求，每月日前，提交下月施工打算及材料进场使用打算，有时期工期要求的提交时期施工打算，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工打算，以及与完成上述时期、时段施工打算相应的劳动力安排打算，经工程承包人批准后严格实施。11.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业打算，投入足够的人力、物力，保证工期。11.4加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场治理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的治理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。11.5自觉同意工程承包人及有关部门的治理、监督和检查；同意工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。11.6按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的治理，做好自身责任区的治安保卫工作。11.7按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收。11.8必须按招标文件要求在施工现场派驻治理人员，不得随意更换。治理人员每周驻现场时刻不得少于40个小时。如因专门缘故需更换上述人员，劳务分包人须事先向工程承包人提出申请并提交拟任命的治理人员的详细资料，经工程承包人审查批准后方可更换。11.9应自行解决、承担劳务人员的吃、住、行等问题和费用。11.10做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱护工作，因劳务专业分包人责任发生损坏，劳务专业分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。11.11妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务专业分包人使用的机具、周转材料及其他设施。11.12劳务专业分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。11.13除非本合同另有约定，劳务专业分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务专业分包人应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。十二、安全施工与检查12.1劳务专业分包人应遵守工程建设安全生产有关治理规定，严格按安全标准进行施工，并随时同意行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务专业分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务专业分包人承担。12.2工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务专业分包人违反安全治理的规定进行施工。因工程承包人缘故导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。十三、安全防护13.1劳务专业分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。13.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务专业分包人应在施工前7天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人承担安全防护措施费用。13.3劳务专业分包人在施工现场内使用的安全爱护用品（如安全帽、安全带及其他爱护用品），由劳务专业分包人自行采购使用。十四、事故处理14.1发生重大伤亡及其他安全事故，劳务专业分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。14.2劳务专业分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。十五、保险15.1劳务专业分包人必须为从事危险作业的职工办理意外损害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机具办理保险，支付保险费用。15.2保险事故发生时，劳务专业分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。15.3劳务专业分包人为该工程办理的其他保险：应自行购买意外损害保险费用，保险费用已包含在本合同价款中。若发生甲方购买保险保赔额以外的损失，由劳务分包人承担。十六、材料及设备供应16.1劳务专业分包人应在接到图纸后10天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应打算；经确认后，工程承包人按供应打算要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时刻等组织货源并及时交付；需要劳务专业分包人运输、卸车的，劳务专业分包人必须及时进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务专业分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。16.2劳务专业分包人应妥善保管工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务专业分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误（含进度工期和总工期的延误）等发生的一切经济损失。16.3劳务专业分包人应合理使用工程承包人供应的材料及设备。劳务专业分包人领用的材料用量不应超过按现行清单规范计算的工程量加上要紧材料损耗系数表中规定的损耗量，超过部分由劳务专业分包人按工程承包人采购价格赔偿，由工程承包人在劳务酬劳应付款中扣除。要紧材料损耗系数见附表。16.4低值易耗性辅助材料由劳务专业分包人自行采购使用，费用由劳务专业分包人自行承担。十七、劳务酬劳17.1本工程的劳务酬劳采纳下列第（2）种方式计算：⑴固定含税总价劳务酬劳；⑵固定含税单价劳务酬劳。17.2采纳第⑴种方式计价的，本合同劳务酬劳：含税价共计：￥\元，大写：\。17.3采纳第⑵种方式计价的，按下列公式计算劳务酬劳：（建筑面积）×（固定含税单价）＝（劳务酬劳）【注：按劳务报价清单计价的，附劳务报价清单】本合同劳务酬劳：含税价暂计：￥元，大写：。⑴建筑面积为计量方式的，参照《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013计算建筑面积；⑵工程量为计量方式的，a.按施工图算量计量；b.由劳务专业分包人将完成的工程量报送工程承包人审批签章确认。⑶对劳务专业分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务专业分包人缘故造成返工的工程量，工程承包人不予计量。17.4本工程劳务酬劳计税方式：□简易计税■一般计税发票类型：增值税专用发票，税率：%。17.5在下列情况下，固定劳务酬劳或单价能够调整：⑴以本合同约定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过\%，按变化前后价格的差额予以调整；⑵双方约定的其他情形：。十八、产值确认周期18.1工程承包人以每月26日至次月25日为一个产值确认周期，在一个产值确认周期结束后10日内，劳务分包人提供合同约定的与将该周期确认产值金额一致的增值税发票，以及工程承包人盖章认可的进度款审批单。18.2劳务分包人提供的发票必须与劳务分包单位名称一致，发票上应明确项目地点和名称。如劳务分包人提供发票不及时，导致工程承包人在支付节点时进项税额抵扣不足的，该节点支付的劳务酬劳将顺延至下一个支付节点支付，同时将予以劳务分包人本次支付节点金额%的罚款。18.3工程承包人确认的产值进度审批表仅为中期开票依据，不视为因变更调整合同价、索赔价款以及其他约定的追加合同价款的确认。十九、劳务酬劳的支付19.1合同生效即支付预付款无元；19.2本工程支付节点：⑴进度款支付比例及节点：eq\o\ac(○,1)工程施工无预付款。单栋主体工程修建至3层顶板砼浇筑完毕后（不含砌体工程）支付经承包人确认的进度款75%，以后承包人每月15日前，按劳务专业分包人上月已完成产值的75%支付工程进度款。后期采纳每月为一个支付周期，结周期已完产值的75%（上月末26日至下月初25日）支付方式；周期支付基数分为：前期各专业预留预埋、二次预埋、电气部分、水施部分四个时期，周期基数乘以75%为支付进度款金额。投标方于下周期月初5日前将我司项目部认可后的进度款审批表递交我司并经审定后，支付至核定的工程款的75%，同时提供同等金额的增值税专用发票；eq\o\ac(○,2)支付基数：各专业一次预留预埋元/m2、二次预埋元/m2、电气部分(含、防雷接地及临电)元/m2、水施部分（含临水）元/m2作为付款周期基数，付款周期基数×实际完成工程量×约定付款比例为支付进度款金额。预埋时期支付基数总和不高于13元。⑵工程竣工验收合格，劳务专业分包人向工程承包人递交完整的竣工结算资料，经工程承包人认可，且发包人审定结算金额，并扣除相应的罚款和保修金及其他应扣费用，工程承包人收到发包人结算款后，支付至劳务酬劳结算金额的97%（必须支付民工工资达到100%），剩余3%作为质保期服务费，质保期自整体工程竣工验收合格之日起一年。19.3劳务酬劳支付条件：⑴依照工程施工需要，劳务专业分包人所使用的劳务人员必须进行登记造册，已报工程承包人项目部备案（包含：劳动或劳务合同，身份证复印件等）。⑵劳务专业分包人已向工程承包人提交上月发放民工工资清册和当期应发民工工资清册，作为工程承包人监管民工工资发放状况的依据；民工工资发放必须造册，发放表留工程承包人项目部备案。⑶工程承包人收到发包人支付的相应工程款或进度款。⑷劳务专业分包人已缴纳履约保证金或履约保函。⑸劳务专业分包人已按时提交合同约定的足额合法合规的发票。二十、施工机具、周转材料供应周转材料依照劳务分包人提交的使用打算，由工程承包人负责运入现场交付劳务专业分包人，保证工程需要。如需要劳务专业分包人运输、卸车、安拆调试时，费用另行约定。二十一、施工变更21.1施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提早天以书面形式向劳务专业分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和讲明。劳务专业分包人按照工程承包人（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：⑴更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；⑵增减合同中约定的工程量；⑶改变有关的施工时刻和顺序；⑷其他有关工程变更需要的附加工作。21.2因工程承包人变更减少报价清单项目的，劳务酬劳按报价清单应相应减少，工期相应调整。21.3施工中劳务专业分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务专业分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务专业分包人承担，延误的工期不予顺延。21.4因劳务专业分包人自身缘故导致的工程变更，劳务专业分包人无权要求追加劳务酬劳。二十二、施工验收22.1劳务专业分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。22.2劳务专业分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；工程承包人应当在收到劳务专业分包人的上述报告后7天内对劳务专业分包人施工成果进行验收。22.3工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务专业分包人施工质量不合格时，劳务专业分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。二十三、施工配合23.1劳务专业分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务专业分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程及工程竣工验收；工程承包人或施工场地内第三方的工作须劳务专业分包人配合时，劳务专业分包人应按工程承包人的指令予以配合。23.2劳务专业分包人按约定完成劳务作业，必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务专业分包人工作或确保劳务专业分包人获得该第三方的配合。二十四、履约保证金及质保期限24.1本合同总价款的2%作为履约保证金（对工程质量、安全及民工工资按时发放的保证金）。其工作内容全部完成，工程承包人验收合格，并收到劳务分包人书面申请退还后15工作日内，全额无息退还。24.2本工程履约保证金按下列第（1）种方式缴纳：⑴由投标保证金转换为履约保证金，投标保证金额不足时，劳务分包人应在本合同签订后10日内，补足余额，否则视为放弃本工程，投标保证金不予退还；⑵其他缴纳方式。24.3劳务专业分包人对本工程按照《建设工程质量治理条例》的规定进行质量保修服务，质量保修服务期为两年，质量保修期从竣工验收合格之日起计算。二十五、违约责任25.1当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：⑴工程承包人不按约定核实劳务专业分包人完成的工程量或不按约定支付劳务酬劳或劳务酬劳尾款时，应按劳务专业分包人同期银行贷款基准利率向劳务专业分包人支付拖欠劳务酬劳的利息；⑵工程承包人应承担违约的其他情况：25.2当发生下列情况之一时，劳务专业分包人应承担违约责任：⑴劳务专业分包人因自身缘故延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付元的违约金；⑵劳务专业分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务专业分包人应向工程承包人支付的违约金，并承担实际损失及进度工期、总工期的延误赔偿；⑶劳务专业分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金元，劳务专业分包人应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务专业分包人工作时刻不予顺延。⑷若劳务专业分包人未经工程承包人同意，擅自更换治理人员，或治理人员驻现场时刻未达到本合同要求，则按元/人·次进行处罚。⑸劳务专业分包人及其工班班组严禁以节假日、子女上学等缘故向工程承包人提出付款要求，视为劳务专业分包人未按合同约定支付民工工资，应承担每发生一次，罚款50,000.00元的违约责任。⑹劳务分包人及其工班班组人员围堵工程承包人办公场所或围堵地点行政治理机构，造成工程承包人名誉损失的，应承担没发生一次，罚款5万元＋200元/闹事人员的违约责任⑺劳务专业分包人现场施工与第三方之间发生的费用应及时结清，撤场前必须做到“工完费清”。如劳务分包人未及时结清费用而给工程承包人造成损失，或阻碍工程承包人声誉的，由工程承包人直接在工程款中扣减并依照阻碍程度予以处罚合同价款的0.1%～1%，余款不足偿付时，工程承包人保留接着追偿的权利。⑻一经发觉劳务分包人有虚开、代开、假开发票，即劳务分包人开具的发票无效、不合规，导致工程承包人进项税额不能抵扣或抵扣不足的，工程承包人有权解除本合同。劳务分包人应赔偿工程承包人票面金额税费倍的违约金，同时还应承担税务机关给予的其它处罚，并重新开具合法合规、符合合同约定的增值税发票。⑼劳务专业分包人未经工程承包人同意将承包任务再次分包或转包的，给工程承包人造成损失的，劳务专业分包人应承担一切经济赔偿，工程承包人保留接着追偿的权利。工程承包人可依照情况单方解除合同。⑽劳务专业分包人应承担违约的其他情况：25.3工程承包人可直接依据本合同约定从劳务分包人工程款扣除违约金，而不需得到劳务分包人的确认。25.4一方违约后，另一方要求违约方接着履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应接着履行合同。二十六、索赔26.1工程承包人依照总包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务专业分包人应予以积极配合，并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总包合同。26.2在劳务作业实施过程中，如劳务专业分包人遇到不利外部条件等，依照总包合同能够索赔的情形出现，则劳务专业分包人应配合工程承包人该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，工程承包人应该将索赔所得的劳务分包人应得部分转交给劳务专业分包人。26.3当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。二十七、争议27.1工程承包人和劳务专业分包人在履行合同时发生争议，能够自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解，或和解、调解不成的，双方约定采纳下列第⑵种方式解决争议：⑴双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁；⑵向有管辖权的人民法院起诉。27.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应接着履行合同，保持工作连续，爱护好已完工作成果：⑴单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；⑵调解要求停止合同工作，且为双方同意；⑶仲裁机构要求停止合同工作；⑷法院要求停止合同工作。二十八、禁止转包或再分包劳务专业分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包。否则，视为劳务专业分包人违约，将依法承担相应法律责任，工程承包人有权没收其履约保证金。二十九、不可抗力29.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。29.2不可抗力事件发生后，劳务专业分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务专业分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务专业分包人应当暂停工作，劳务专业分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内，劳务专业分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况，及可能清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务专业分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，劳务专业分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。29.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工期由双方按以下方法分不承担：⑴工程本身的损害、因工程损害导致第三人人身伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担；⑵工程承包人和劳务专业分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；⑶劳务专业分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务专业分包人自行承担；⑷工程承包人提供给劳务专业分包人使用的机械设备损坏，由工程承包人承担，但停工损失由劳务专业分包人自行承担；⑸停工期间，劳务专业分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的治理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担；⑹工程所需清理、修复费用，由工程承包人承担；⑺延误的工作时刻相应顺延。29.4因合同一方拖延履行合同后发生不可抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。三十、文物和地下障碍物30.1在劳务作业中发觉古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，劳务专业分包人应立即爱护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物治理部门，工程承包人和劳务专业分包人按文物治理部门的要求采取妥善爱护措施。工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时刻。如劳务专业分包人发觉后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。30.2劳务作业中发觉阻碍工作的地下障碍物时，劳务专业分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，同时提出处置方案，工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时刻。所发觉的地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报请有关部门协同处置。三十一、合同解除32.1假如工程承包人不按照本合同的约定支付劳务酬劳，劳务专业分包人能够停止工作。停止工作超过28天，工程承包人仍不支付劳务酬劳，劳务专业分包人能够发出通知解除合同。32.2如在劳务专业分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务专业分包人终止本合同。劳务专业分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务专业分包人已完工程的劳务酬劳，并赔偿因此而遭受的损失。32.3如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人缘故造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务专业分包人能够解除合同。32.4合同解除后，劳务专业分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的爱护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务专业分包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务酬劳。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不阻碍双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。三十二、合同终止双方履行完合同全部义务，劳务酬劳价款支付完毕，劳务专业分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。三十三、合同份数本合同一式份，工程承包人执份，劳务专业分包人执份。三十四、补充条款三十五、在合同执行过程中，甲方或相关治理人员若有不作为和索贿等行为，乙方能够通过电话、传真、来信、来访等方式进行举报：电话电子邮箱地址：hygs@举报需以事实为依据，提供相关证据或证据线索，并留下真实的联系方式以便反馈情况。三十六、合同生效合同订立时刻：年月日合同订立地点：本合同双方约定双方签字且盖章后生效。附件1：《工程劳务专业分包工作内容》附件2：《劳务专业施工安全生产协议》附件3：承包人提供要紧材料清单及损耗系数表工程承包人：（盖章）

劳务分包人：（盖章）住

所：

住

所：法定代表人

法定代表人或托付代理人：

或托付代理人：开户行：

开户行：账

号：

账

号：邮政编码：

邮政编码：

附件1：期工程劳务专业分包工作内容一、劳务专业分包模式：本工程采纳“清包工”模式，包人工、辅材、工期、质量、安全文明施工、与其他专业分包单位协作配合等。二、劳务专业分包工作界面：按项目施工图所示散水沟（含散水沟及排水沟）范围内，给排水范围为接至室外第一口井为界。所有劳务作业工作内容，以及图集、规范、施工组织设计、设计变更、签证、审图纪要、补充讲明等要求的劳务工作内容。三、劳务专业分包具体工作内容：1.临水临电：水电从工程承包人指定的水电接驳口接入。施工现场内的临时用电、用水的布置，总平布置临时用电至三级配电箱（含上楼主线布置），日常维护及后期拆除。2.水电安装工程：施工图范围内，除工程承包人专业分包以外的所有水电项目，包括强弱电、消防火灾报警管线预留预埋及消防通风、消火栓、消防喷淋预留洞，施工图范围内所有水电安装工作,如：桥架、配电箱、配电柜、穿线、电缆敷设、照明灯具、插座的安装、防雷接地、给排水管安装等，以及相关开槽、压槽、防火堵洞、吊管洞、检测、调试等。四、劳务专业分包其他包含内容：1.包机具：电工、水暖工、电焊工、杂工等各工种，为完成该工程所需的全部机械机具和工具等。随之所用的电线和配件、移动配电箱及照明用灯具、电线等。2.包辅材：指除工程承包人提供的安装专业分包工程需要的要紧材外，其他辅材及所有耗材等，均由劳务分包人自行采购使用，其费用已包含在本合同价款中。1、承包人提供的材料：给排水管材、管件、卫生器具、电线、电缆、线管、线槽、桥架、配电设备、母线、电气元件、开关、插座、接线盒、灯具。2、劳务专业承包人提供的辅材和机具：包括但不限于弯管器、热熔器、水泥钉、铁钉、铁丝、扎丝、封口胶、剪刀、手提切割机、切割片、砂轮片、电焊条、小型电焊机、胶布、防水胶布、自粘胶、粉笔、焊锡、焊锡膏、电源线、电线电缆轧带、电缆标识牌、配电箱回路标签、螺钉、油漆、泡沫块、锯条、穿线钢丝、PVC管粘接胶水、生料带、管堵、铜芯线鼻子及直接头、膨胀螺栓、自攻螺丝、胶膨胀。3.包工期：严格按本合同要求的工期为准。节假日不顺延，两收时节不放假，保证有足够的劳动力。若在施工期间发生劳动力减员，无法满足施工所需，工程承包人有权调整施工队伍，直至终止合同。4.包质量：严格按本合同要求的质量为准。5.包安全文明施工：劳务专业分包人购置的安全帽、安全带、职工劳保安全爱护用品等，必须满足本工程施工需要。按项目当地建设行政治理部门安全文明施工样板工地的要求，杜绝伤、亡、中毒、火灾事故，若发生因工伤、亡、中毒、火灾事故，除保险公司赔付外的事故处理费用外，所发生的一切费用由劳务分包人承担，事故发生后要紧由劳务专业分包公司出面协调及解决事故。劳务专业分包人应按建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的治理规定（施工通道维修清洁、车辆冲洗等要求），投入相应的材料、人工、机械及费用。承担因工地安全文明施工未达到安全文明条例而被市、区相关部门及监理、发包人的经济处罚，同时承担总包合同中发包方对工程承包人签订相关的经济处罚条款中的相应责任。6.包与其他分包单位的协作配合：由于本合同劳务专业分包人是该工程的要紧项目，其他专业分包单位均属小项，为了工程的顺利开展，劳务分包人应无条件支持其他专业分包人使用施工临时用水用电、机具工具、架子等。未经工程承包人同意，劳务分包人不得私自拆除脚手架、临水临电等辅助设施。专业分包人协作配合防水工程，做好防水找平层、爱护层；做好门窗、栏杆工程等所有装饰工程的预留预埋洞、预埋件，以及完成后的收口和封堵等；做好给排水管道、排气孔、电视、电话、网络、安防、消防报警、通风空调等所有安装工程的预留预埋洞、管、盒、箱体、预埋件，以及完成后的收口和封堵等；做好其他专业分包工程的协作配合。7.劳务专业分包人要配合发包人、工程承包人迎接检查、分部分项验收、竣工初验、竣工验收、客户看房时所需搭设的安全通道防护架。同时负责施工场地建渣清运、清洁卫生、环境爱护、噪声防范工作。8.由工程承包人提供的材料、周转材料等运输至施工现场，劳务专业分包人负责二次及多次搬运。9.材料库管：劳务专业分包人应对发包人、工程承包人提供的工程材料及设备进行专人库管，做好材料及设备的进出登记工作，及时将材料及设备的相关资料交于现场安装施工员。材料丢失、被盗以及损耗由劳务专业分包人自行承担。10.成品爱护：劳务专业分包人应对已完工程进行成品爱护及看管，做好防盗措施，若出现丢失或被盗，由劳务专业分包人自行承担损失。五、双方约定的其他工作：1、本合同作为《工程施工劳务专业分包合同》的补充。2、。工程承包人：（盖章）

劳务专业分包人：（盖章）法定代表人或

法定代表人或托付代理人：托付代理人：日期：日期：附件2：劳务专业施工安全生产协议为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，依照《安全生产法》、《建筑法》、《建筑工程安全生产治理条例》等有关规定，强化安全生产治理，逐级落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工生产顺利进行，遵循公平、守法、诚信的原则，甲、乙双方就本工程施工安全事项协商一致，订立本协议书。一、劳务施工项目1.工程名称：2.工程地点：3.承包范围：二、劳务施工期限自年月日起开工，至年月日完工。三、治理目标1.现场杜绝重伤、死亡事故的发生；负伤频率操纵在万分之六以内，职业病新发病例为0，火灾事故为0，环境污染事故为0。2.场内的安全隐患整改率必须保证在规定时限内达到100%，杜绝现场重大隐患、违章的出现。3.做好施工现场的卫生防疫和食品卫生工作，采取有效措施防止传染病和食物中毒事件发生。4.确保施工现场创建为文明安全样板工地；确保工程承包人CI战略的要求。5.落实市政府治理大气污染的措施，接着治理施工现场扬尘污染，共同实现治理目标。6.严格施工现场明火作业制度，加强监管，施工现场不发生火灾火警事故。做好施工现场的保卫工作，杜绝重大刑事案件发生。四、安全生产要求和治理责任划分1.劳务专业分包人应当服从工程承包人的安全生产治理，劳务分包人不服从治理导致生产安全事故的，由劳务专业分包人承担所有责任。2.劳务专业分包人在施工过程中忽视安全生产，不服从工程承包人安全生产治理的，进行违章指挥、违章作业或因自身安全治理不善造成人身损害和经济损失，事故责任由劳务分包人独自承担。3.劳务专业分包人必须是取得安全生产许可证和具备相应资质，并满足当地建设行政主管部门的治理和要求。按规定为本单位施工人员办理合法用工手续和工伤保险，队伍入场应进行三级安全教育后上岗，特种作业人员应持有有效证件上岗。否则，因非法用工或未通过教育上岗而诱发的一切事故由劳务分包人承担责任。4.劳务专业分包人进入施工现场后，必须遵守工程承包人现场安全生产各项规章制度，加强自身治理，履行己方责任，保证项目安全治理的能力，配置合格充足的安全生产专职治理人员，确保工程承包人文明安全治理目标的实现，因劳务分包人不按工程承包人要求组织施工造成现场治理混乱、隐患严峻、阻碍文明安全工地整体达标和稳标的或给交叉施工作业的其他单位造成不安全行为时，工程承包人有权对其给予经济处罚直至终止合同，清除出场，同时劳务承包人承担由此造成的经济损失和事故责任。5.禁止劳务分包人将其承包的工程非法转包，如劳务分包人有非法转包行为，一切责任由劳务分包人承担。由此缘故发生事故造成工程承包人或第三方受到损失的由劳务分包人赔偿一切损失。6.劳务分包人应熟悉并能自觉遵守、执行建设部JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守、执行工程所在地建设行政主管部门或其相应的职能部门有关文明安全施工的各项规定，同时积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工作业人员的安全与健康。7.劳务分包人应遵守工程承包人对现场的统一布置，劳务分包人在施工现场建临时库房、值班住宿、办公室等设施，应提早向工程承包人提出申请，经工程承包人批准后方可占用，未经批准，劳务分包人一律不准私自搭建临时设施。8.劳务分包人投入到本工程中的全部机械设备及各类电动、手动工具必须是检验合格，符合国家、工程所在地建设行政主管部门或其相应的职能部门安全使用标准。若因劳务分包人违反操作规程及使用不符合安全标准的各类机械设备或电动、手动工具，工程承包人将予以收缴，在操作过程中造成的一切人身损害和其他安全事故责任均由劳务分包人承担。9.劳务分包人应按交叉施工安全治理规定，负责本责任区域内的安全生产治理，并有责任维护防护设施的正常使用，不准任意移动、破坏防护设施（如电梯井门、护栏、安全网、坑道口盖板等），因施工作业必须改动时，需经工程承包人同意，并提供临时防护设施才准改动，否则劳务分包人承担一切后果责任。10.劳务分包人严禁进行电气焊割与油漆、喷漆、防水、木工等交叉作业。劳务分包人对此进行违章指挥、违章作业造成火灾和人身损害事故的责任和经济损失由劳务分包人独自承担。11.劳务专业分包人必须执行下列安全治理制度：⑴安全技术方案报批制度：劳务分包人必须执行工程承包人总体工程施工组织设计和安全技术方案。劳务分包人自行编制的单项作业安全防护措施，须报工程承包人审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批。⑵劳务分包人必须执行安全技术交底制度并做好跟踪检查治理工作。⑶劳务分包人必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度：a.劳务分包人人员须同意安全培训；按规定参加安全年审考核，没按定期进行审核的视为无证上岗；b.劳务分包人员入场一律同意三级安全教育，考试合格并取得“安全资格上岗证”后方准进入现场施工，假如劳务分包人人员需要变动，必须提出打算报告工程承包人，按规定进行教育、考核合格后方可上岗；c.劳务分包人的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件上岗；d.劳务分包人人员变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育。12.安全检查制度：a.劳务分包人必须同意工程承包人以及其上级主管部门