![防水工程施工合同标准_第1页](http://file4.renrendoc.com/view/ee0d691f8f96124c3e3501f4df17b1e2/ee0d691f8f96124c3e3501f4df17b1e21.gif)
![防水工程施工合同标准_第2页](http://file4.renrendoc.com/view/ee0d691f8f96124c3e3501f4df17b1e2/ee0d691f8f96124c3e3501f4df17b1e22.gif)
![防水工程施工合同标准_第3页](http://file4.renrendoc.com/view/ee0d691f8f96124c3e3501f4df17b1e2/ee0d691f8f96124c3e3501f4df17b1e23.gif)
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
防水工程施工合同标准背景及概述防水工程是建筑工程中极为重要的工程之一,对于建筑物的安全和耐久性具有重要的保护作用。因此,在施工阶段必须严格控制施工质量和工期,确保施工达到预期效果。为了规范防水工程施工合同,保障建筑业主和施工企业的合法权益,本文提供一份防水工程施工合同标准,以供各企业参考和遵循。合同主体本合同的主体为建筑业主和防水工程施工企业。合同内容工程内容(1)建筑业主委托防水工程施工企业进行的工程名称、位置、范围、工程量和工程要求。(2)工程主要构造,深度、厚度、强度等技术指标;隐蔽工程在封闭、覆盖、挖掘后的验收标准。工程价款和支付方式(1)工程价款,由建筑业主与防水工程施工企业协商并签订《工程造价咨询报告》或委托第三方评估机构评估确定。(2)支付方式,建筑业主应按照合同约定的付款进度和验收标准及时支付工程款项,防水工程施工企业应按照约定时间提交结算材料并进行结算。工期(1)工期,由建筑业主与防水工程施工企业协商确定,合同应明确规定计划工期和验收时间。(2)如因建筑业主原因造成工期延误,防水工程施工企业有权要求合理赔偿。工程质量(1)工程质量,应符合国家现行的建筑防水标准,符合审查和验收规定。防水工程施工企业应按照合同约定要求,对工程质量负责,承担质量保证和保修责任,确保工程质量符合工程验收标准。(2)如因防水工程施工企业原因而造成工程质量不达标或质量事故,防水工程施工企业应承担相应的责任,赔偿损失,同时建筑业主有权要求防水工程施工企业重新承担工程质量的保证及保修责任。工程保险(1)防水工程施工企业应按本合同规定购买工程保险,保险责任应该覆盖工程期间(包括过程保险和工程质量保险)及保修期。(2)如防水工程施工企业未购买工程保险,或购买保险未保障建筑业主合法权益的,建筑业主有权要求其购买并承担相应的费用。违约责任(1)若一方违反本合同的规定,未按照约定履行义务,应向对方支付违约金。(2)如防水工程施工企业违约,导致工程质量问题或工期延误等影响到建筑业主的合法权益的,建筑业主有权解除本合同,并有权要求防水工程施工企业承担相应的违约责任和赔偿损失。争议解决(1)本合同的争议,应优先通过友好协商解决。(2)无法通过协商解决的,应向建筑业主所在地或防水工程施工企业所在地有相应检验能力的质量检验机构进行质量检验,并在委托前共同确认检验内容、标准和检验方案,检验结果作为争议解决的依据。(3)检验结论对于双方均有法律效力,应尽量保障建筑业主和防水工程施工企业双方的合法权益。结语以上为防水工程施工合同标准的主要内容。建筑业主和施工企业在签署合同前,应按照规定认真对合同细节进行协商,制定完备、
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024版草花购销合同模板
- (高清版)GBT 20985.2-2020 信息技术 安全技术 信息安全事件管理 第2部分:事件响应规划和准备指南
- (高清版)GBT 39844-2021 可靠性增长 统计试验和评估方法
- 冰柜租赁合同范本版本
- 医美整形鼻综合项目包装
- 上海网络购物合同范本
- 工厂船舶安装合同范本
- 摊位天幕租赁合同范本
- 别墅合同买卖合同范本
- 北京律师聘用合同范本
- DZT 0222-2006 地质灾害防治工程监理规范(正式版)
- 2024国网陕西电力省管产业单位供电服务业务部招聘(379人)高频考题难、易错点模拟试题(共500题)附带答案详解
- 2024年湖北襄阳市法院系统招聘雇员制审判辅助137人历年公开引进高层次人才和急需紧缺人才笔试参考题库(共500题)答案详解版
- 悦己人生-大学生心理健康智慧树知到期末考试答案章节答案2024年哈尔滨工业大学
- 全球公共艺术设计前沿智慧树知到期末考试答案2024年
- 自考03453创业学复习资料含2021~2021真题
- 介入DSA数字减影工作站介入手术示教介入科信息系统
- 非诺贝特口服固体制剂FDA参比制剂处方组成及专利技术
- 供应商审核计划范本(共10页)
- 足球比赛记录表
- 电池中英文报价单模版
评论
0/150
提交评论