内部经济责任承包协议

-部经济责任承包协议1、为充分调动工程管理人员的积极性、创造性，不断提高工程工程管理水平，明确公司与工程管理人员之间的权责利，增强市场竞争力，公司〔发包人〕积极推进工程工程承包责任制；2、工程工程承包责任制，是指公司〔发包人〕承包的工程任务，由工程部承包人严格按照工程工程部承包协议书的约定，依法组织工程实施，实行工程独立核算。工程工程部承包人就工程承包所涉及相关利益，自负盈亏，自担风险；工程部承包人与发包人必须建立劳动合同关系，并按照劳动合同发放工资、4、经乙方提出工程工程承包申请，并由甲方就其执业资质、施工业绩、管理能力、经济实力等方面进展综合考评的根底上，甲方同意由乙方承包上述工程工程的施工任务，工程其他主要管理人员由甲乙双的权利、义务和责任，甲乙双方本着平等、自愿、公平和老实守信的原则，协商一致，达本钱合同，以资共同遵守。准〕-1.7工程造价：小写〔RMB〕万元，大写：元2.1承包形式：乙方依据建立工程施工合同〔总包合同〕及本协议的约定，保质量、包工期、包平安、包验收通过的方式进展承包；承包人确认，已完全知悉、理解并自愿承受发包人与建立单位签订的建立工程施工合同〔总包合同〕约定的各项条款，自愿承当全部合同风险及经济责任，自负盈亏。同〕中约定的甲方应履行的义务和责任，均由乙方负责全面履行，包括但不限于从施工准备、开工到竣工交付使用全过程中的工期、质量、平安、消防、保卫、文明施工、本钱预算、工程结算、工程款回收、竣工验收、全部收回工程工程价款全过程的管理及竣工后的回访、保修工作。乙方不得以任何方式将施工任务另行分包或转包。3.4建立单位的工程款必须支付到甲方公司账户，甲方对到账的工程款严格监管，并及时与乙方沟通，根据乙方书面付款申请并经审核确认后，由甲方直接支付到乙方指定的公司或个人账户，从而保证工程正常运转，双方确认，乙方不得以工程部或工程负责人的名义从建立单位领取工程款或借用工程款，也不得-以工程部或工程负责人的名义与建立单位就工程款支付或货物抵扣等达成任何协议。3.5假设发生工程质量、平安等事故，负责组织和协助善后处理工作。3.6协助乙方处理好与建立单位、建筑行业管理部门的有关事宜尽力帮助乙方解决施工中的实际困难。训或组织观摩学习等活动，及时向乙方通报有关情况，传达上级主管部门的有关文件要求。3.8甲方有权对乙方、不执行国家标准、不按规进展施工管理、违反甲方有关规定的行为进展纠正，并视情况责令停工整改、予以经济处分、解除本合同。3.9负责对工程专业分包、劳务分包等工作进展审查。3.10甲方指导乙方建立工程专用账册，做好工程本钱账。甲方有权监视、检查乙方按时足额支付各项3.11负责监视乙方就本次工程施工过程中的各种合同、协议的审定工作并建立起工程文件备案程序；乙方遇到紧急问题需要协调时，应立即以书面或其他能够使甲方知悉的方式通报甲方，甲方接通知后及时3.12如发生诉讼或仲裁，由甲方参与，乙方协助积极负责处理，在处理纠纷过程中发生的诉讼费、仲裁费、代理费及其他费用由乙方承当。如因诉讼或仲裁案件导致甲方单位账号被冻结、划款或导致甲方在相关法院上被公示，乙方同意甲方从应支付给乙方的工程款中拘留案件所涉及的费用，并同意向甲方支付案件标的5%的违约金。3.13甲方有权向乙方收取约定费用。术资料、质量、平安、消防、治安、文明施工、财务、预结算、资金、本钱、劳务分包、材料采购、竣工资料等工作，并配合建立单位、工程监理和甲方的管理工作，积极维护甲方的合法权益。及时编制工程质量方案，做到对工程进展合理组织、合理布局、合理安排。对工程质量、平安生产、文明施工、施工进度管理实施方案在的各项方案；组织实施施工现场的生产要素的配置和管理；组织制定和实施工程经理部各；在甲方授权围负责与建立单位、监理单位、地方政府相关部门等部门的工作联系和协调，负责劳务分包、协作单位的管理；负责竣工验收和竣工结算，提供和准备相关技术经济资料。-管理部门备案。未经甲方书面同意，班子成员不得随意更换，否则视为乙方违约。4.5以防被须负责监管施工队伍，对施工队伍的人员进展登记〔要求施工人员提供〕和考勤，在施工期间不出现聚众闹事的恶性事件；工程施工所有人员必须是乙方在册人员，按规定为职工办理政府规定的保险，工程备案后及时做好该工程保险的注销、建筑务工人员信息的退出登记工作；严禁使用无资质的民工队伍、挂靠队伍，严禁将工程转包、倒卖。否则甲方有权要求乙方承当承包总价5%的违约金并对转包队伍和外地民工进展彻底的清理、清退，一切费用和损失由乙方承当，直至终止合同。乙方必须按甲方规定及时足额缴纳职工的各种保险等费用；职工发生工伤事故的，由乙方承当全部责任。纪要等工程技术资料和工程例会纪要使用。无论任何情况或原因乙方不得将工程部印章用于本工程材料、工程款、民工工资等资金的结算、借支和本工程无关的活动，不得用于对外贷款、担保、承诺等活动，不得用于变更建立工程施工合同〔总包合同〕的变更、工程量的增减、工程价款的结算、支付等，乙方也不得以工程的任何名义擅自对他人作出承诺；否则，视为乙方违约，并对此承当全部相关责任。4.7本工程所有工程款必须全部汇入甲方账户，乙方工程款的使用必须以满足本工程工程的施工需要为唯一目的，保证做到专款专用，按照与第三方的合同约定按时足额支付劳务费用和分包费用、人员工资等，并对此承当全部相关责任。4.8本工程质量等级、平安生产管理目标、文明施工管理目标按照建立工程施工合同〔总包合同〕的有关条款执行。甲方有权要求乙方根据工程情况调整申报各种奖项，乙方应配合实施。乙方应严格加强质量、平安生产管理，杜绝重大质量、平安事故的发生，一切责任和费用由乙方自行承当。4.10乙方必须按照规定及时向公司报送相关资料，每月20日前上报月度报表，按时派人参加公司月度工作会议及公司组织的各项活动。4.11规定经营行为，按建立程序办事，树立名牌意识，维护及提高企业信誉。乙方在施工期间必须承受行业主管部门及甲方的监视管理。4.12负责按行业准则及甲方的要求建账，并做好个人所得税、企业所得税等税种的查账征收的应对工作，如按月提交个人所得税申报表等。配合税务部门查账工作，负责由此缠手的费用及工作不到位所承当的责任。乙方会计核算不能满足会计准则和我国相关法律、法规规定的，被税务机关要求核定征收企业所得税和个人所得税等税种的，由乙方承当调增局部金额并向甲方支付承包总价的2%违约金。4.13承包人必须承当建立工程施工合同〔总包合同〕及补齐条款中引起的所有风险，并承诺愿意按照-乙方依约履行本协议全部义务，经甲方考核，乙方不存在任何违约行为或者本协议履行不存在任何争议时，甲方于本协议履行完毕之日起10日全额无息返还乙方。乙方未依约履行本协议全部义务，经甲方考评，存在违约行为或者给甲方造成损失的，乙方缴纳的工程履约保证金不予退还。假设任缺乏以弥补违约金或给甲方造成的损失的，甲方有权向乙方依法追偿。自本协议签署之日起7天，向甲方提供第三方担保承诺书，即具有一定经济实力的单位〔或个人〕 对乙方工程承包进展担保，该担保人为承包人向发包人提供连带责任担保。5.1工程利润经甲乙双方协商确认，本工程工程承包人乙方须向甲方支付工程利润，合计为本工程总造价〔最终以工程结算价为标准〕的%，上述费用甲方甲方在每次支付乙方进度款时按比例扣回〔特殊情况由5.2工程税费及相关费用本工程工程应缴税金、社会保障费及各级主管部门的收取的与本工程有关费用等全部由乙方承当，甲方可代扣代缴。乙方出现亏损或给甲方造成损失，经考评，甲方有权没收乙方缴纳5.3质量平安统筹金甲方对本工程实行质量平安统筹金管理制度，质量平安统筹金提取基数为本工程明施工奖励、平安生产活动统筹费用等。5.4.1由于乙方管理不善，需要甲方派员驻场协助指导的〔指专业岗位人员在场时间15天以上〕，或因工程规模较大、工程较特殊，应乙方要求甲方公司派员驻场协助的，派驻人员工资按甲方部发放标准，方公司生产检查时〔含各种活动未及时参加〕给予乙方的经济处分，上述罚款或费用全部由乙方承当，甲方凭处分单据直接从工程工程款中予以扣回。但在工程完毕及竣工结算前必须存于甲方公司账户专款专用，待本协议履行完毕，且处理好对外所有债权债务后，余额归承包人所有。-5.6在工程经营活动中，所有材料合同、租凭合同、劳务合同、检测合同及其他与本工程履行有关的经济合同，合同文本必须经甲方审核通过，合同签订均需先由合同对方签字盖章，再经乙方签字认可，最后由甲方加盖"合同专用章〞后生效，签章后的合同原件，甲方须留一份归档备查，并作为乙方请款的依据，方不予付款。5.7乙方请款时应该明确所申请工程款的用途，并提交相应的合同、发票、第三方履行合同凭证〔如送货单等〕、第三方提供的付款和相应的对账明细等至甲方请款。假设提交材料不全，甲方有权拒绝付款。5.8大额材料款〔5万元以上〕等，由甲方从网银直接支付给出票单位〔如用支票支付，需加盖"不得料合同报支入账。财务资料送交甲方建档入库，最迟在付清最后5%保修金前交清并办理交接手续，以备税务等单位检查。第六条协议的变更、解除、终止和违约责任法履行的，所有向建立单位承当的违约责任和赔偿承当，均应由乙方承当，同时，乙方还需向甲方承当人民币万元的违约金及赔偿因此给甲方造成的损失等。要求乙方承当相应的违约责任和赔偿责任：6.2.2乙方没有全面履行本协议约定职责，管理混乱，经甲方考核，认为难以完成承包任务的；2.3严重违反甲方企业管理制度，经批评教育，未能改正；6.2.5建立单位和甲方均认为乙方不称职的；6.2.6乙方发生直接或间接影响甲方所在市场生产、经营行为〔如发生事故、民工上访、现场被主管部现严重的对、对外的欺诈行为；6.3因上述原因甲方有权选择终止本协议，乙方承当协议期间的违约责任，并赔偿所发生的全部损失。。-6.4甲方与建立单位签订的建立工程施工合同发生变更时，本承包协议做相应变更。协议的变更以书面6.5在施工期间，如甲方无正当理由要求终止本协议，给乙方所造成的直接损失，由甲方承当。第七条争议的解决7.1甲乙双方对本协议的履行有争议的，双方协商解决，协商不成的，双方约定应向甲方所在地人7.2甲乙双方因本协议履行发生的债权债务纠纷，双方约定向甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条协议的生效和终止8.1本协议自甲乙双方签字盖章后生效，至工程竣工交付使用、结算完毕、工程款全部收回且乙方全协议义务止。8.2甲方公司及地区总部/分公司的现行的规章制度，包括履约过程中制定并公开公布的规章制度，8.3本合同未尽事宜由甲乙双方另行商议，并签订补充协议。8.4本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。第九条合同附件与本合同具有同等法律效力担保书5、施工围及其工程界面划分6、质量管理奖励与处分暂行条例7、施工现场平安管理违章处分暂行方法承承包人身份*明资料扫描件-年月日承诺书本人〔身份账号：〕作为〔发包方〕公司部经济技术责任承包人，就〔工程名称)履行事宜正式向甲方一、本人将严格按照平安生产要求文明施工。如本工程实施期间发生平安生产事故，本人自愿承当一切法律责任和法律后果，造成公司经济损失的，本人自愿以家庭合法财产赔偿。二、如本工程由于工期或质量原因致使甲方对建立单位构成任何违约，本人自愿以家庭合法财产承当因前述违约引起的违约责任和损失赔偿责任。三、因本工程履行所引起的对、对外一切债务纠纷(包括但不限于人员工资、材料费、机械费等〕均由本人负责处理，一切法律责任及费用均由本人自愿以家庭合法财产承当。四、本人保证严格执行"会计法"、"税法"、"平安法"、等国家有关法律、法规、规章规定，如被行政机关查处，一切法律责任和法律后果本人均自愿承当。五、如因以上一至四条给公司造成经济损失的，本人除自愿按照损失额的130%向甲方赔偿损失，另向贵司支付损失10%作为违约金。特此承诺！年月日承诺人复印件工程平安生产协议-为全面履行甲乙双方签订的建立工程部承包协议书，进一步明确施工过程中双方的平安责任，保护施。本协议为建立工程部承包协议书的附件，与建立工程部承包协议书具有同等法律效力，双方应认真履甲乙双方应共同遵守平安生产法律法规和规定，认真执行各项平安技术标准。在甲方统一领导下，乙方责任人应定期召开班组平安工作会议，建立健全平安生产责任，制和群防群治制度，制定各项平安生产规章和平安生产目标责任，形成一体化的平安生产监视管理体系和保证体系，并按照职责分工转好落实。在组织生产时必须先落实平安技术措施，防止事故发生。纪律，规平安行为，制止野蛮施工，防止施工扰民。发生事故应立即采取措施保护好现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告业主和上级部由于乙方责任造成的损失，从乙方工程款中扣除。检查平安生产情况并作好记录，如因乙方原因发生平安事故，由乙方负责。乙方责任须参加工地平安生产机构，出席平安工作会议，执行会议决议。2、负责施工人员的平安教育和平安管理。组织施工人员进场前的学习有关平安生产法律法规，教育施工人员遵守甲方平安管理制度，做到预防为主；负责向施工人员进展各种机械平安操作规程的培训和平安技术交底，严禁心工人未培训进展操作负责班前平安教育和工种变换的平安教育，同事有针对性的进展平安技术交底。由于上述工作不到位而引发的平安事故由乙方负责。3、负责按照甲方要求制定承包工程的平安目标责任、管理规章制度，并报甲方备案。4、负责按照经甲方审批确认的施工组织设计和施工方案，组织实施本工程施工围的平安施工方案和-5、负责对所属施工人员登记造册，并向甲方提供花名册，承受甲方入场前的平安教育。有人员调整时，立即报告甲方，同时向甲方提交修改的花名册，经甲方同意前方可允许施工。未经平安教育的，不得进入施工现场。不得录用无的人员、残疾人、工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁。施工人员按规定持证上岗负责向甲方申报劳动保护用品和机具设备的检查验收，经历收合格后使用现场生活区与施工区别离，并符合消防规要求及防火有关规定，施工现场配备消防器材和消防水源，并派人负责。在容易发生火灾的相应的消防平安措施。职工宿舍严禁使用电炉、电饭煲等餐具开小灶，不允许使用电炉、取暖器，一经发 现立即没收，并扣除乙方500元/次的违约金。 9、负责教育职工遵守纪律，杜绝违章指挥和违章操作。施工中如因乙方人员违章指挥、违反劳动纪甲方有权利及时制止，并留存影像资料备查，同时给予乙方罚款，再由乙方处分工人。10、负责做好生活区管理。按照甲方要求设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，职工的膳食、饮水符合卫生要求，宿舍制止留宿非本工地工作的人员及职工家属，一经发现立即去除，并扣除乙方200元/次的违约金。11、负责教育监视施工人员遵纪守法，妥善处理解决施工人员之间的纠纷，防止矛盾扩大化、扰 乱社会治安。职工之间的赌博、打架，不管何种原因，扣除乙方200元/次的