建筑施工合同纠纷反诉状_第1页
建筑施工合同纠纷反诉状_第2页
建筑施工合同纠纷反诉状_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建筑施工合同纠纷反诉状被告人：XXX建筑公司原告人：YYY投资有限公司根据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律规定，原告人YYY投资有限公司提起反诉，诉至本法院，请求本法院对被告人XXX建筑公司进行以下裁决：一、被告人XXX建筑公司赔偿原告人YYY投资有限公司损失300万元人民币;二、承担本案全部诉讼费用。一、基本事实1、原告人YYY投资有限公司与被告人XXX建筑公司于2018年10月20日签订了建筑施工合同，合同金额为5000万元人民币，约定在2020年2月1日完成项目建设并交付使用。2、按照合同约定，原告人YYY投资有限公司先行支付了3000万元的工程款，并按合同规定支付施工过程中的进度款。3、施工期间，被告人XXX建筑公司未能按照合同规定完成项目建设，并且未能按照约定的时间交付使用，导致原告人YYY投资有限公司的预期收益无法实现。经协商，原告人YYY投资有限公司与被告人XXX建筑公司协商解除合同，但被告人XXX建筑公司未能按照约定赔偿原告人YYY投资有限公司的损失，导致本案纠纷产生。二、法律依据1、《中华人民共和国合同法》第七十九条规定：“当事人解除合同的，应当依照当事人约定或者依照本法的规定承担违约责任。”2、《中华人民共和国合同法》第七十一条规定：“当事人应当按照约定的方式和期限履行债务。履行债务的方式和期限未约定或者约定不明确的，按照债务的性质和交易习惯确定。”3、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十二条规定：“自收到诉讼材料之日起，被告应当在法定期限内提交答辩状和相关证据。逾期未提交，应当承担法律后果。”三、诉讼请求基于上述事实和法律依据，原告人YYY投资有限公司向本法院提出反诉，请求本法院对被告人XXX建筑公司进行以下裁决：一、被告人XXX建筑公司赔偿原告人YYY投资有限公司损失300万元人民币;二、承担本案全部诉讼费用。附：证据清单1、建筑施工合同2、合同付款记录3、各项专业验

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论