加速器五期建设工程合同_第1页
加速器五期建设工程合同_第2页
加速器五期建设工程合同_第3页
加速器五期建设工程合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

#加速器五期建设工程合同##一、合同双方本合同由甲方(全称)和乙方(全称)签订，双方遵照《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，按照平等、自愿、协商一致的原则，订立本合同。##二、工程项目名称及工程范围###1.工程项目名称本工程项目名称为“加速器五期建设工程”。###2.工程范围本工程范围包括：建设一个面积为5000平方米的地下实验室；建设一条长度为3千米的加速器；安装相应的各种设备；实施工程交付使用前的调试和检验等。##三、工程合同价款###1.工程合同价款总额本工程合同价款总额为XXX万元（人民币）。###2.工程合同价款分期付款工程合同价款分两期或三期，各期结算款项如下：1.第一期结算款项：XXX万元（人民币）在合同生效后7个工作日内，甲方须支付乙方合同金额百分之50的预付款。2.第二期结算款项：XXX万元（人民币）本工程达到下列验收标准后，甲方应在15个工作日内支付乙方合同金额剩余的款项：加速器稳定运行达到预定的理论指标；实验室各项设备安装调试完成，达到验收标准。甲方认为乙方的工程质量不合格的，可以拒绝支付该期款项。##四、工程进度和交付时间工程计划建设期为2年时间，具体工期总长、分期以及各项工程进度要求将另行签订工期计划书。##五、工程保修时间甲方自乙方提供的工程交付使用之日起（实验室技术设备除外），工程保修期满12个月。加速器保修期满36个月。##六、安全与保险###1.安全原则乙方必须严格遵守有关安全生产法律、法规、规范和标准，保证人身、设备安全。###2.保险本工程保险包括建设过程中的意外险、建设完成后的财产险和责任险。乙方应于承包前投保相应险种，甲方和乙方各承担保险责任的范围和比例应在保险合同中明确。##七、合同变更和解除###1.合同变更未经双方协商一致，任何一方不得单方擅自变更合同条款。###2.合同解除1.本合同自动解除；2.本合同中任何一个条款被法院、仲裁机构或者其他有权机关宣告为无效时本合同自动解除。##八、不可抗力如因战争、动乱、自然灾害等不可抗力因素致使工程建设延误，双方应以诚信合理的方式解决。##九、争议解决甲、乙双方如因履行本合同及其补充协议发生争议，应通过协商解决。若协商不成，任何一方均可向原告所在地的仲裁委员会申请仲裁。##十、合同生效和终止本合同自签订之日起生效，并在工程合同价款支付完毕且工程保修期满后终止。本合同未尽事宜，由甲、乙双方签

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论