有关工程承包合同3篇

第页共页有关工程承包合同3篇工程承包合同篇1甲方〔发包人〕：住址：乙方〔承包人〕：住址：甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致、互相信任的原那么上，就甲方____________工程的水电工程委托给乙方施工，达成以下协议，共同遵守。一、承包内容1、承包形式：2、承包范围：3、承包价格：按国家招标建筑平方每平方米_______元。按图纸设计和甲方要求，不管中途是否变更，一次性包定。4、付款方式：二、工程进度：按甲方及业主要求，工期跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的消费小段进度方案如数完成，乙方如完不成消费任务，甲方有权采取罚款进展制约。三、工程质量：该工程质量必须到达______________________标准，争创优质主体。四、平安条款：必须保证施工平安，杜绝任何大小事故。乙方必须装备平安员，平安帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好平安合同，分项工程要有平安技术交底，服从现场平安管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的平安由乙方(承包人)负责，甲方不承当任何责任。五、甲方负责一定的照明用电费用(500度/月)，其他超出的用电费用由乙方自理。六、罚款制度施工不带平安帽罚款____________元/人次；赤膊穿拖鞋施工罚款____________/人次；悬空抛物罚款____________元/人次；井字架吊篮乘人罚款____________元/人次；打架斗殴出现一次，处以____________元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理；不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款____________元。七、违约责任合同期内，双方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的.要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施；如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久回绝支付。八、争议解决假设双方在履行合同的过程中发生争议，那么双方均可采用调解、和解的方式解决，解决不成的，任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼。九、附那么1、此合同一式______份，双方签字后生效，具有一样的法律效力，各执______份为凭，存档______份，并作为甲乙双方当事人法律根据。2、本协议未尽事宜，双方协商解决。甲方：代表人：合同履行地：签订时间：______年______月______日乙方：代表人：合同履行地：签订时间：______年______月______日工程承包合同篇2甲方：〔以下简称甲方〕乙方：〔以下简称乙方〕根据甲方工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的根底上，甲方将电焊工程以清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利，特签定本协议，以资双方共同遵守执行。详细条款如下：一、工程名称工程地址：光明路-程家桥路二、工程单价：42/m2(肆拾伍元每平方〕〔包括实验塔所有外架及造型外架电焊〕三、构造类型：框架四、暂定面积：1000m2五、承包方式：乙方包清工、包质量、包平安、包辅料〔切割片、电焊条、工具、等〕、包进度〔包工期〕、包文明施工、包住宿及生活用电〕、包构造验收。六、承包内容及要求：1、根据图纸要求及现场交底按照电焊验收要求对所要求焊接的构件进展焊接〔电焊、气割〕、切割、场内程度、垂直度的加工、制作。焊缝质量必须到达焊接技术验收标准要求。电焊工作包括整个工程全面开工验收完毕。焊工必须有特殊工种操作证并持证上岗。2、工作范围内的文明标化、清理卫生等。3、承包工程范围内的平安、文明施工等。4、消费性临时的搭设、撤除等。七、工程质量标准：100%优良率，根据质量要求标准，乙方必须严格按照质量验收标准和施工标准，作好每道工序施工，每道工序完工后乙方必须先做好自检，互检工作然后通知甲方验收。经历收到达质量标准方可进展下道工序，达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进展整改，直到到达标准为止。如经整改仍然达不到要求乙方必须承当双倍的发生总包方对甲方的罚款处分，作为对甲方信誉的赔偿。八、工期要求：总工期15天〔按总包单位的进度方案执行〕。假设在要求工期内不能完工，造成总包方对甲方的工期罚款，根据乙方承包总价按相应的比例给予双倍处分。九、平安要求及综合治理；1、工程建立平安消费有关管理规定，严格按照平安标准组织施工，做到平安施工，假设造成人生平安事故，乙方承当由此而产生的全部经济和法律责任。假设发生重大平安事故应立即上报有关部门并通知甲方代表且作好相应的应急措施工作。2、严格遵守各种法律法规，服从甲方等相关部门的指挥，自觉遵守甲方的规章制度。3、乙方进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。乙方要给施工人员购置意外险，如不买甲方有权代买，费用有乙方支付〔约每人每月250.00左右〕。4、进入施工现场必须正确使用和佩带各种平安防护用品。5、宿舍内严禁乱拉乱接电线，严禁在宿舍内烧煮食物，宿舍内制止使用一切电器设备。6、凡在施工区域内外发生的治安事件，均由乙方自行负责。十、甲方职责：1、负责对乙方进展质量、平安、进度、文明施工，操作标准等技术交底。对乙方进场后的施工才能、人员素质、技术素质、进展考核，如试乙方达不到质量、进度、文明施工、综合治理要求的甲方有权单方终止协议，其施工局部工程量不予结算，作为对甲方信誉损失的赔偿。造成对甲方经济损失的乙方给予赔偿。2、根据现场条件，提供乙方的食、宿、其费用自理。3、积极为乙方创造施工条件，做好协调工作。4、负责对乙方的质量、平安、进度、文明施工进展监视检查，对不符合要求的提出整改意见和措施。如乙方整改达不到要求或不予整改，甲方有权派人进展整改，其费用按整改局部工作量费用的两倍从乙方人工费中扣除。十一、乙方职责：1、根据承包工程量组织相应的施工人员，进场人员必须做到有证上岗合理搭配，其思想素质好，技术才能强。2、熟悉施工图纸，严格遵照甲方设计要求，进展组织施工，确保工程质量、进度、平安、因管理不善达不到质量标准造成的返工，应负担由此造成的工料、工期损失。3、乙方进场人必须相对稳定，未经甲方同意不得随意变动班组人员。4、承受甲方及总包方对质量、平安、文明施工等进展的技术交底、教育和监视，服从指挥。5、对甲方提出的整改意见应即时组织人员进展整改，直至到达标准为止。6、保护现场的各种设施和设备，不得随意损坏，如有损坏那么给予其价值的两倍予以赔偿和处分。十二、文明标化、卫生要求：1、认真搞好个人、宿舍、现场卫生，随时保持文明清洁。2、认真按照文明标化要求，对自己承包范围内的材料分类堆放整齐。3、每道工序完工，必须做好工完场清工作，能用的材料必须利用。4、凡以上达不到要求者，根据其性质、范围及价值给予两倍以上的罚款，每次每项最低不少于50元。十三、人工费结算及支付：结算方式：按实测面积计算。开工二天内付乙方10000.00元生活费，主体钢架验收后按暂定面积造价七天内支付人工费80%〔含借支生活费及罚款〕。剩下的20％待工程全面开工验收后七天内付清。十四、其他：1、本协议如有未尽事宜，经甲、乙双方协商，另签补充协议。2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。4、甲方提供一套工作服，每套工作服从乙方施工款中扣除30.00元。〔平安帽及平安带等〕乙方自行提供。甲方：乙方：签订日期：工程承包合同篇3发包人(甲方)：承包人(乙方)：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进展居室装潢。为保证工程顺利进展，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。第一条：工程概况施工面积___________平方米;(详见工程设计图纸。)委托方式：包工包料。工程开工日期：_______年_______月________日工程开工日期：__________年_________月_________日第二条：工程价款工程价款_______元，详见本合同附件《家庭装潢工程材料预算表》。第三条：质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。2.工程验收标准，双方同意参照市地方标准DB31/T30-1999验收标准》规定。3.施工中，甲方如有特殊施工工程或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。第四条：付款方式合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半，甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程开工验收后结算。(注：施工工费包括人工费)第五条：违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进展补偿。第六条：争议解决当事人可先自愿协商，不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向包头仲裁委员会申请仲裁;或向有管辖权的人民法院提起诉讼。