建设工程联营施工的协议书

建设工程联营施工的协议书协议双方：〔总包人名称〕（以下简称甲方）(以下简称乙方）

依照甲方与（以下称发包人）签订的建设工程施工合同（以下称总包合同），遵循公平、自愿、公正、诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工联营事项协商全都，订立本协议书。

一、工程概况

1．工程名称：

2．工程地点：

3．工程内容：

4．承包范围：

5．合同工期：开工日期：日；竣工日期：总日历天数天。

6．质量标准：，一次验收合格率达到100％。

7．合同价款：￥元

二、甲方驻工地代表

1．甲方驻工地代表姓名：

三、乙方驻工地代表

1．乙方驻工地代表姓名：

四、甲方责任

1．甲方委派相关管理人员，实施对工程的监督管理。

2．帮助协调乙方与发包人、监理的关系，实行业务对口管理，若发生费用由乙方担当。

3．甲方负责供应工程施工所需资料、表格，若发生费用由乙方担当。

4．甲方对本工程的工期、质量、平安、文明施工、形象策划等方面，负有指导、监督和服务职责。

5.甲方负责办理进入工程所在地相关手续，费用由乙方担当。

五、乙方责任

1．严格履行总包合同所商定的全部内容、责任、义务及本协议所商定的全部内容、责任、义务。乙方在履行本协议商定的内容、责任、义务时，若与总包合同的商定冲突时，执行本协议的商定；本协议没有商定的，应按总包合同商定的条款执行。

2．乙方应严格执行甲方有关的管理方法、规定和要求，规范自身的管理行为，有方案、有步骤地开展施工生产活动，严格执行甲方、监理、发包人的指令，确保协议（合同）顺当履行。

3．乙方自行负责本工程的施工组织工作，必需严格根据现行国家和地方的施工技术验收规范、质量检验评定标准以及本协议的商定组织施工。

4．乙方进场的管理（须持证）人员和主要工种（须持证）人员必需持证上岗。

5．乙方自行负责本工程的施工组织设计（方案）、投标报价、工程结算，工程造价已包含实施本工程所需的全部各项费用（含交缴管理费等）。甲方可对上述工作供应服务，发生的费用由乙方担当。

6．乙方对工程的工期、质量负责，担当因此而造成的损失和各项罚款。接受并协作甲方、监理、发包人对工程施工中工期、质量的检查、监督、管理，按要求返工、修改，按规定准时处理发生的质量事故，担当经济及法律责任，发生的费用由乙方担当。

7．乙方对工程的平安生产负责，担当因此而造成的损失和各项罚款。乙方应对施工人员进行平安交底，遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，接受并协作甲方、监理、发包人、行业平安检查人员依法对工程施工中的平安检查、监督、管理，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，确保平安生产。按规定准时处理发生的'平安事故，担当经济及法律责任，发生的费用由乙方担当。

8．乙方必需严格根据工程所在地文明施工管理方法和甲方企业形象的各项规范要求实施并担当费用，接受并协作甲方、监理、发包人、政府主管部门的监督、检查、管理，保证施工场地干净符合有关规定，交工前清理现场，达到甲方（发包人）的要求，担当因违反有关规定造成的损失和罚款。若乙方不能根据甲方企业形象的各项规范要求实施现场管理，在不能满意甲方要求时，甲方可自行完善，其发生的费用由乙方担当。本工程现场达到级文明工地标准。

9．乙方应遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境爱护等的管理规定，担当因违反有关规定造成的损失和罚款。

10．乙方自行负责施工现场及工程的平安、保卫工作。

11．工程未交付之前，乙方负责其爱护工作，爱护期间发生损害，乙方自费予以修复。

12．合同履行期间，乙方的专业人员与甲方的专业人员进行各项业务对口（或共同与监理、发包人进行专业对口），未经甲方同意乙方不得直接与监理、发包人发生工作联系，与监理、发包人之间的一切技术、经济文件，全部往来函件必需经甲方登记、记录并保管。

13．每月（发包人）提交当月完成工程进度统计报表和下月工程进度方案，准时提交其它有关报表。

14．乙方负责为甲方（若有商定时应包括监理、发包人）管理人员供应办公及生活设施用具，费用由乙方担当。

15．按规定准时足额存入和发放农夫工工资。不得因甲方（发包人）不能按商定正常支付工程款发生拖欠，若发生拖欠，甲方有权从未支付的工程款中扣除后直接支付，并由乙方担当因此造成甲方的损失。

16．乙方必需为自有人员办理人身意外损害保险、工伤保险和地方政府主管部门规定需交纳的其他费用（保险合同及交费票据甲方确认后保留复印件），费用已包含在合同价款内。

17．由乙方自行担当工程的垫资及其拖欠工程款的催要，若发生垫资或变相垫资则由乙方自行担当并对由此产生的风险担当全部责任且不影响甲方利益。

18．乙方自行担当发包人不能准时供应材料、设备、支付工程款项及其它缘由影响工程正常施工（包括工程停建、缓建）造成乙方自身及其甲方的损失。

19．乙方只能以自身名义负责本工程项目发生的一切债务，甲方不负连带责任。乙方不得因拖欠他人款项向甲方提出索赔、诉讼。若以甲方名义对外签约雇佣劳务、选购物资、租赁设备而产生的一切后果均由乙方自行担当。

20．乙方对其承包的工程项目自负盈亏，甲方不担当盈亏责任。

21．因经济等纠纷产生的或诉讼案件所发生的赔偿性经济支出和其它经济支出由乙方担当。

22、担当本工程发生的应由甲方对发包人担当的全部责任和义务，担当本工程保修及保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。

六、工程价款确认和支付、管理费用和其它

1．本工程乙方向甲方上缴管理费（不含应缴税费）为工程造价的应缴税费由甲方代扣代缴。

2．应缴税费包括本工程所须缴纳的国家规定的各种税金、工程招投标期间的费用、以甲方名义交付的进驻工程所在地必需发生的地方政府及其有关部门的各项收费，规定以外的各项收费和摊派费用。

3．施工现场企业形象策划及其实施的费用、临时设施（包括甲方、监理、发包人）的费用由乙方担当。

4．为顺当实施完成本工程的施工任务，其过程中发生的经营（款待）费由乙方担当。

5．甲方派驻现场管理人员的工资（不含“五险一金”每人每月元，包括享受节假日探亲期间）、享受探亲假的来回路费由乙方担当，因工程出差（包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款）所发生的费用由乙方担当。工程完工后甲方派驻现场管理人员仍需滞留现场协作乙方参加结算、整理竣工资料时，其工资仍由乙方担当（标准同上），因工程出差（包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款）所发生的费用仍由乙方担当。甲方派驻现场管理人员的通讯费用由乙方担当。

6.甲方派驻现场管理人员的“五险一金”由乙方担当（每人每月且随甲方交缴额度的变化调整）。

7．管理费及其税费的交缴：甲方收到发包人拨付的工程款，扣除管理费、应缴税、费、经营（款待）费用、派驻现场管理人员的工资、“五险一金”以及其它应扣、缴（交）的费用后准时向乙方支付，工程完工时收取完全部管理费，竣工结算一经确定，甲方即按结算价款一次调整结清收取完全部管理费。

8．（也可明确）工程价款的支付：何时、何额度及其总额掌握。（或按总包合同商定）

9．每次支付工程款时，必需根据甲方规定的程序，由主管施工员（工长）签署完工（竣工）验收单并经相关人员、项目经理审核确认或由甲方派驻工地代表直接签署完工（竣工）验收单，经甲方主管部门、主管领导审核确认批准后方能（生效）支付。

10．支付工程款时乙方必需出具合法有效票据，乙方应在甲方的监督下合理使用工程款，不得挪作他用，以确保工程施工需要。

11．甲方每次向乙方支付工程款时其额度不超过已完成合格工程价款（发包人支付）的％（其中预留工期、质量、平安、文明工地保证金各％），当工程竣工后或确认满意本协议商定的工期、质量及达到级文明工地时，且未发生平安事故，分别支付预留的工期、质量、平安、文明工地％的工程款（保证金）。

12．甲方只有在收到发包人相应的工程款（保修金）后才能向乙方支付工程款，非甲方缘由不能向乙方支付工程款（保修金）时，乙方不能实行诉讼、仲裁等方式催收且须保证连续施工。

七、乙方选购材料

1．本工程的材料（发包人供应的除外）由乙方自行选购。乙方必需根据发包人及设计和有关标准要求选购，并供应产品合格证明，对材料质量负责。

2．材料在使用前，乙方应按要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方担当。

八、竣工验收及结算

1．工程竣工验收报告确认天之内，乙方向甲方（发包人）供应完整的竣工资料套，竣工资料必需符合发包人和工程所在地档案管理部门的规定和要求，并担当因自身资料不合格或不准时供应所造成的损失。

2．甲方依据经发包人确认的工程竣工结算报告（书），按实与乙方进行工程造价的结算。

九、质量保修

1．乙方承包的工程内容均属保修范围，保修期限为甲方与发包人签订的建设工程施工合同的保修期。

2．保修金额为工程价款的满后返还乙方。若在保修期内消失质量问题，乙方在接到通知后天内派人无偿修理，发生紧急抢修事故应马上到达事故现场抢修，否则甲方（发包人）可托付他人修理，其费用在保修金中扣除，不足部分由乙方交付。由乙方担当保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。

十、违约责任

1．乙方不能严格总包合同所商定的全部内容、甲方的责任、义务及本协议所商定的全部内容、责任、义务，在施工中无法保证其对工期、质量、平安、文明施工的有效管理和顺当实施，损害甲方形象，甲方有权收回工程，终止协议，另行组织他人施工，其造成的损失由乙方担当。

2．对不听从甲方（监理、发包人）管理的乙方施工人员，甲方有权提出处理意见直至将其清消失场。

3．乙方不得将工程转包给他人，否则产生的一切后果均由乙方自行担当。

十一、争议

1．甲乙双方在履行协议中发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。调解不成的，双方商定向提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

2．发生争议后，除非消失下列状况，双方都应连续履行合同，保持施工连续，爱护好已完工程：

（1）单方违约导致协议确已无法履行，双方协商停止施工；

（2）调解机构要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

3．或者不列争议，在其它内列：本协议实施过程中发生争议，双方当事人应准时协商解决。

十二、其它

1．本工程需向发包人交缴工程保证金（投标保证金、履约保证金、修理保函）、发生垫资或变相垫资需求、以抵顶房产方式进行结算付款等事宜，均由乙方负责并担当风险责任及其经济损失。工程竣工后，甲方帮助乙方办理有关款项清收、房产抵顶手续。

2．本协议未尽事宜，均以甲方与发包人签订的总包合同中的有关条款为准，或另行签订补充协议，作为本协议的附件，与本协议具有同等效力。

3．（在协议实施过程中发生争议，双方当事人应准时协商解决。）

4．本协议自双方签字盖章后生效。在竣工结算，甲方（发包人）支付完工程价款（不含