2023年一级建造师一建工程法规高分通关题型题库附解析答案

2023年一级建造师之一建工程法规高分

通关题型题库附解析答案

单选题（共80题）

1、根据《仲裁法》，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当（）o

A.按照首席仲裁员的意见作出

B.按照多数仲裁员的意见作出

C.按照仲裁委员会主任的意见作出

D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出

【答案】B

2、下列国家标准中，属于强制性国家标准的是（）o

A.工程建设重要的通用的信息技术标准

B.工程建设行业专用的试验方法

C.工程建设行业专用的术语、符号

D.工程建设勘察行业专用的质量要求

【答案】A

3、下列单项合同中，可以不招标的是（）。

A.使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购

合同

B.上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购

合同

C.个人捐资的教育项目中合同估算价为120万元的监理合同

D.外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同

【答案】A

4、某工程施工过程中，监理工程师以施工质量不符合施工合同约定

为由要求施工单位返工，但是施工单位认为施工合同是由建设单位

与施工单位签订的，监理单位不是合同当事人，不属于监理的依据。

对此，正确的说法是（）。

A.监理工程师应根据国家标准监理，而不能以施工合同为依据监理

B.施工合同是监理工程师实施监理的依据

C.施工合同是否作为监理依据，要根据建设单位的授权

D.施工合同是否作为监理依据，要根据上级建设行政主管部门的意

见确定

【答案】B

5、根据《绿色施工导则》，关于临时用地指标和临时用地保护的说

法，正确的是（）。

A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定设施的占地指标，临时

设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计。

B.要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明

施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有

效利用率大于80%

C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限

度的减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境

D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的

现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化

【答案】C

6、建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违

反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以（）行政处罚。

（2012）

A.吊销资质证书

B.罚款

C.停业整顿

D.降低资质等级

【答案】B

7、关于企业申请资质条件中“净资产”的说法，正确的是（）o

A.是指企业拥有的资产

B.是指企业的注册资本金

C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准

D.即所有者权益

【答案】D

8、水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约做出了完全

同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为（）。

A.水泥厂的答复文件到达施工单位时

B.施工单位发出订购水泥的要约时

C.水泥厂发出答复文件时

D.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时

【答案】A

9、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程完工后,承包单位提请

建设单位组织竣工验收应具备的条件是（）。

A.有已签署的工程结算文件

B.有勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件

C.有施工单位签署的工程保修书

D.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的合格证书

【答案】C

10、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定

金6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方

有权主张的最高给付金额为（）万元。

A.10

B.4

C.16

D.12

【答案】D

11、关于建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，又以使用

部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）o

A.建设单位以装饰工程质量不符合约定主张保修的，应予支持

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，施工企业均应

当承担民事责任

C.施工企业的保修责任可以全部免除

D.施工企业应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质

量承担民事责任

【答案】D

12、根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产

品合格证、自检合格证明和（）。

A.生产企业资质证明

B.生产企业营业执照

C.生产许可证

D.第三方检测合格证明

【答案】C

13、下列关于城市建设用地使用权的表述中，正确的是（）o

A.城市建设用地使用权，可在土地地表、地上或者地下分别设立

B.严禁以划拨的方式设立建设用地使用权

C.经营性建设用地可以采用招标、拍卖方式出让

D.建设用地使用权存在于国有土地和集体土地

【答案】A

14、关于《民法典》中的自愿原则，下列表述错误的是（）。

A.合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定

B.当事人与谁订合同自愿

C.当事人订不订合同自愿

D.当事人选择由哪一级法院管辖合同纠纷自愿

【答案】D

15、关于建筑意外伤害保险的说法正确的是（）。

A.《建筑法》规定施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤

害保险，支付保险费

B.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止

C.意外伤害保险费由建设单位支付

D.施工企业在工程项目开工后，办理完投保手续

【答案】B

16、关于招标文件的说法，正确的是（）。

A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价

B.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前

提出

C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投

标文件的截止之日起算

D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截

止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在投标人

【答案】C

17、施工单位在签订施工合同的时候胁迫建设单位负责人，将工程

合同金额上调500万，后建设单位起诉至法院，法院判决撤销该合

同，则施工合同（）之时起没有法律约束力。

A.当事人发现可撤销

B.订立时

C.被撤销时

D.当事人向法院提出撤销合同请求

【答案】B

18、一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主

债务履行期届满之日起（）o

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】B

19、关于代理的说法，正确的是()。

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.表见代理属于无权代理，代理行为有效

D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的，代理人承担全

部民事责任

【答案】C

20、某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2006年3月20日领

到工程施工许可证。开工后因故于2006年10月15日中止施工。根

据建筑法施工许可证制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机

关报告的最迟期限应是2006年()。

A.10月15日

B.10月22日

C.11月14日

D12月14日

【答案】C

21、某工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超

过0万元。(2015)

A.80

B.100

C.150

D.200

【答案】A

22、根据我国法律规定，关于土地所有权，表述正确的是()。

A.土地所有权属于用益物权

B.城市市区和郊区的土地，属于国家所有

C.农村的土地，全部属于农民集体所有

D.宅基地、自留地和自留山，属于农民集体所有

【答案】D

23、根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，有()人民法

院管辖。(2015)

A.原告住所地

B.被告住所地

C.由原告选择被告住所地或不动产所在地

D.不动产所在地

【答案】D

24、施工单位的下列行为中，违反《消防法》规定的是（）。

A.为节约资金，未购买公安消防机构指定的灭火器材

B.施工人员从附近消防栓取水用于混凝土养护

C.为材料周转方便，将少量水泥堆放在现场通道附近

D.在道路两旁施工时使用明火作业

【答案】B

25、按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，全部或者部

分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预

留保证金。

A.5%

B.3%

C.8%

D.10%

【答案】B

26、下列法人中，属于特别法人的是（）。2018真题

A.基金会法人

B.事业单位法人

C.社会团体法人

D.机关法人

【答案】D

27、谭某，15岁，为某中学钢琴小明星，欲为某开发商举办一场个

人钢琴音乐会，其个人与该企业达成有偿演出协议，该协议（）o

A.有效

B.效力待定

C.可变更可撤销

D.无效

【答案】B

28、关于效力待定合同的说法，正确的是（）。

A.权利人有撤销的权利

B.善意相对人对合同有追认权

C.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请

D.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认

【答案】D

29、关于建筑节能的说法，正确的是（）o

A.已经建成的项目，2年后方可投入生产、使用

B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节

能设备

C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求单位必须

安装使用太阳能热水系统

D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设

【答案】D

30、关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，错误的是（）。

A.对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有

管辖权的发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处

以罚款

B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令

停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款

C.对于采用虚假证明文件申请施工许可证的，并由发证机关撤回施

工许可证,并对责任单位处以罚款

D.对于欺骗手段骗取施工许可证的，由原发证机关撤销施工许可证,

责令停止施工，并对责任单位处以罚款

【答案】C

31、商标设计者的人身权受（）保护。

A.《专利法》

B.《消费者权益保护法》

C.《著作权法》

D.《劳动合同法》

【答案】C

32、买卖合同中，下列应由出卖人承担标的物损毁、灭失风险的情

形有（）。

A.合同约定由卖家委托运输公司负责送货到买家住所，运输中发生

车祸

B.合同约定买家乙3月5日前提货，但乙未按时前往提货，3月7

日库房因雷击失火致使货物毁损

C.开发商购买的一批门窗材料收货后2年才拆封，拆封后发现门窗

材料中缺少一些配件

D.甲施工企业从外地购进一批水泥，委托丙公司运输，在运输过程

中，甲施工企业将这批水泥转卖乙公司，水泥后来在继续运输中损

失

【答案】A

33、2013年4月10日，甲施工单位职工王某因参与打架斗殴被判

处有期徒刑1年，缓期3年执行，2013年5月1日，甲施工单位经

过研究决定解除与王某的劳动合同。但考虑到王某在单位工作多年,

决定向其多支付1个月的额外工资，随后书面通知了王某。这种劳

动合同解除的方式称为（）o

A.随时解除

B.预告解除

C.经济性裁员

D.刑事性裁员

【答案】A

34、工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地，国家严格

限制以()方式设立建设用地使用权。

A.公开招标

B.拍卖

C.划拨

D.邀请招标

【答案】C

35、根据《民法典》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，()。

(2015)

A.须经债权人同意，且需办理公证手续

B.无需经债务人同意，也不必通知债务人

C.无需债务人同意，但需办理公证手续

D.无需经债务人同意，但需通知债务人

【答案】D

36、某施工分包合同约定，由分包单位租赁某大型施工起重机械用

于工程施工，则该施工机械在使用前应由()共同进行验收。

A.总承包单位、出租单位、监理单位和建设单位

B.总承包单位、出租单位、安装单位和监理单位

C.分包单位、出租单位、安装单位和建设单位

D.总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位

【答案】D

37、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用

法律问题的解释》，关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是

()o2017

A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算

B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持

C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计

算

D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的，按照中国人民银行

发布的同期同类贷款利率计息

【答案】D

38、根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设

工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将()报送建

设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有

关部门备案。2018真题

A.保证安全施工的措施

B.施工组织方案

C.拆除建筑物的措施

D.建设单位编制的工程概要

【答案】A

39、下列关于安全专项施工方案的实施的说法，正确的是()。

A.施工单位发现专项施工方案有错误的，立即予以修改、调整

B.因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项方案应

当按规定重新审核和论证

C.建设单位应派专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进

行监测

D.专项施工方案验收需经监理工程师签字后，方可进入下一道工序

【答案】B

40、《劳动法》规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时、

平均每周工作时间不超过()小时的工作制度。

A.38

B.40

C.42

D.44

【答案】D

41、关于施工许可制度的说法中，正确的是（）。2017

A.中止施工满1年经核验不符合条件的，应当收回其施工许可证

B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的，施工许可证

自行废止

C.因故中止施工，恢复施工后1个月内应向发证机关报告

D.批准开工报告的工程因故中止施工的，应当重新办理批准手续

【答案】A

42、下列不要求总监理工程师签字是（）。

A.竣工验收

B.拨付工程款

C.建材、构配件、设备的使用及进入下道工序

D.专项施工方案

【答案】C

43、关于总承包企业资质管理的表述中，不正确的是（）。

A.我国对工程总承包设立专门的资质

B.工程勘察、设计、施工企业也可以组成联合体对工程项目进行联

合总承包

C.承接施工总承包业务的，必须是取得施工总承包资质的企业

D.凡具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，均可依法从事

资质许可范围内相应等级的建设工程总承包业务

【答案】A

44、甲在受到欺诈的情况下与乙订立了合同，后经甲向人民法院申

请，撤销了该合同，则该合同自（）起不发生法律效力。

A.人民法院决策撤销之日

B.合同订立时

C.人民法院受理请求之日

D.权利人知道可撤销事由之日

【答案】B

45、甲施工企业在银行办理投标保函，银行要求甲提供反担保。则

甲不能够进行质押的是（）。

A.汇票

B.流通股

C.房屋产权

D.知识产权中的财产权

【答案】C

46、宋某与陈某签订了房屋租赁合同，约定租期1年，租金按月支

付。合同签订前，宋某已得知该房屋存在明显的安全问题。宋某仅

租用了3个月便提出解除合同。对此，下列说法中正确的是（）。

A.该租赁合同无效

B.宋某应承担违约责任

C.陈某应向宋某提出补偿要求

D.宋某可以随时解除合同

【答案】D

47、根据《建设工程安全生产条例》，属于工程建设单位安全职责的

有（）。

A.组织事故抢救，保护事故现场及相关证据

B.需要进行中断交通的，申请办理批准手续

C.提出保障作业人员安全和防范事故发生的措施建议

D.发现存在严重安全事故隐患拒不停工时，及时报告主管部门

【答案】B

48、根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设

工程，建设单位应当（），将保证安全施工的措施报送有关部门备

案。

A.在开工报告批准同时

B.自开工报告批准之日起10日内

C.自开工报告批准之日起15日内

D.在开工报告批准前

【答案】C

49、根据《民事诉讼法解释》的规定，人民法院确定举证期限，第

二审普通程序案件不得少于（）日。

A.5

B.10

C.15

D.30

【答案】B

50、依据：《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总

监理工程师签字认可的是（）。

A.建设单位拨付工程款

B.施工单位实施隐蔽工程

C.商品混凝土用于基础工程

D.大型非标构件进行吊装

【答案】A

51、某施工单位在一起工程款纠纷的民事诉讼中，委托律师李某为

其诉讼代理人。施工单位向人民法院出具的授权委托书中仅注明李

某为“全权代理”，未列举具体权限。根据有关法律规定，李某在

诉讼过程中有权（）。

A.进行和解

B.变更诉讼请求

C.提起上诉

D.提出管辖权异议

【答案】D

52、下列知识产权法保护对象中，属于专利保护对象的是（）。

（2015）

A.施工企业研发的新技术

B.施工企业研发的计价软件

C.施工企业编制的投标文件

D.监理企业编制的监理大纲

【答案】A

53、在下列情形中，可以邀请招标的是（）。

A.技术复杂、有特殊要求的

B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、

生产或者提供的

C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的

D.需要采用不可替代的专利或专有技术的

【答案】C

54、债权是相对权，债权相对性的体现不包括（）

A.债权客体相对性

B.债权主体相对性

C.债权内容相对性

D.债权责任相对性

【答案】A

55、关于无资质的"实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正

确的是（）。（2013）

A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律

保护

B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权

利

C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，则与转包人、违法分包

人无关

D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承

担责任

【答案】D

56、某房地产开发公司在某市老城区拟开发的一住宅小区项目涉及

拆迁，按照《建筑工程施工许可管理办法》的规定，房地产公司申

请领取施工许可证前，应当（）o

A.拆迁工作必须全部完成

B.拆迁补偿安置资金全部到位

C.拆迁工程量已完成50%

D.拆迁进度已满足施工的要求

【答案】D

57、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于承

揽业务不良行为的是（）。（2015真题）

A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

B.不履行保修义务或者拖延改造保修义务的

C.将承包的工程转包或者违法分包的

D.未按照节能设计进行施工的

【答案】C

58、合同中的下列免责条款有效的是（）o

A.受法律约束力的条款

B.造成对方人身伤害的

C.因故意行为造成对方财产损失的

D.因重大过失造成对方财产损失的

【答案】A

59、某施工单位在参加投标中有违法行为建设行政主管部：门的处

罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。如果施工单位

申请行政复议，申请的最后期限为（）。

A.6月4日

B.6月9日

C.7月19日

D.7月24日

【答案】D

60、关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（）。

A.允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处罚款和吊

销营业资质

B.超越本单位资质等级承接工程的，责令停止违法行为并降低资质

等级

C.将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得，责令停业整顿

D.未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款；有违法所得,

没收违法所得

【答案】D

61、根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，为劳动者购买工

伤保险的主体是（）

A.劳务派遣单位

B.用工单位

C.当地人民政府

D.劳动者

【答案】A

62、注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验

收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）o

A.同一工程分期施工

B.发包方同意更换项目负责人

C.承包方同意更换项目负责人

D.停工超过120天承包方认为需要调整的

【答案】B

63、《民法典》规定：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自

己的意志强加给另一方。”体现了合同法中的（）o

A.自愿原则

B.诚实信用原则

C.公平原则

D.平等原则

【答案】D

64、以下关于仲裁开庭审理程序的表述中，不正确的是（）o

A.申请人经书面通知，无正当理由拒不到庭的，视为撤回仲裁申请

B.申请人未经法庭许可中途退庭的，视为撤回仲裁申请

C.被申请人经书面通知，无正当理由拒不到庭的，可以延期另行安

排开庭

D.被申请人未经法庭许可中途退庭的，可以缺席审理并裁决

【答案】C

65、人民法院审理行政案件，不适用()。(2015)

A.调解

B.开庭审理

C.公开亩理

D.两审终审制

【答案】A

66、关于代理的法律特征，下列表述中正确的是()。

A.任何行为都可以代理

B.代理行为的法律后果归属于第三人

C.代理人应该以自己的名义实施代理行为

D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为

【答案】D

67、某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内

交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在

2013年元月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日

期应为()。

A.2012年11月20日

B.2012年12月20日

C.2013年1月20日

D.2013年2月20日

【答案】C

68、甲、乙签订了房屋买卖合同，甲为出卖人，乙为买受人。随后

甲将其合同中的全部权利转让给丙则此合同转让属于（）变更。

A.主体

B.标的

C.权利

D.义务

【答案】C

69、对工程中有关地基和机构安全的关键工序和关键施工过程，监

理工程师应当采取的监理形式是（）o

A.旁站

B.巡视

C.平行检验

D.分段后平行检验

【答案】A

70、根据《绿色施工导则》，对于非传统水源利用的说法正确的是

()。

A.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区核工程应收集地下

水养护

B.现场机具、设备的冲洗，优先使用市政自来水

C.处于基坑降水的阶段的工地，宜优先采用雨水作为混凝土搅拌用

水、养护用水、冲洗用水

D.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%

【答案】D

71、根据《注册建造师管理规定》，注册建造师初始注册者，自资格

证书签发之日起3年内提出申请，逾期未申请者，须符合()后方可

申请初始注册。

A.本专业继续教育的要求

B.注册一个单位的要求

C.具备完全民事行为能力

D.具有工程业绩的要求

【答案】A

72、《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产

管理责任和义务的是()o

A.编制安全技术措施及专项施工方案

B.审查安全技术措施及专项施工方案

C.报告安全生产事故隐患

D.承担建设工程安全生产监理责任

【答案】A

73、下面关于分包的有关规定说法错误的是（）。

A.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

B.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分

别转包给他人

C.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对承包单位负责

【答案】D

74、某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的

大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢板。根据《民法典》，

该合同属于（）合同。

A.施工承包

B.承揽

C信托

D.委托

【答案】B

75、当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后()内提出。

A.三个月

B.六个月

C.一年

D.二年

【答案】B

76、某建筑工程施工中，由于现场监理工程师的错误导致甲施工单

位的完成工作部分计入乙施工单位已完工程中，建设方依此而付款,

则乙施工单位和建设方之间构成的是()之债。

A.施工合同

B.无因管理

C.侵权行为

D.不当得利

【答案】D

77、某施工合同于2003年6月5日生效，该工程于2003年6月15

日开工。施工单位为现场从事危险作业的工人办理了意外伤害保险。

该保险合同于2003年6月10日生效，被保险工人于2003年7月

20日进场施工。该意外伤害保险期限自()起至该工程竣工验收

合格日止。

A.2003年6月5日

B.2003年6月100

C.2003年6月15日

D.2003年7月20日

【答案】C

78、在生产作业中违反有关安全管理的规定，或者强令他人违章冒

险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为，违

反了（）o

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.串通投标罪

【答案】A

79、关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是（）。

A.当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管

辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外

B.人民法院受理案件后，当是人对管辖权有异议的，可以在诉讼进

行的任何阶段提出

C.人民法院审查后，认为异议成立的，判决将案件移送有管辖权的

人民法院

D.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉

【答案】A

80、某住宅楼建设工程中，考虑到工程安全，施工单位编制了高大

模板工程专项施工方案，该方案还须进行专家论证、审查，则方案

论证、审查工作由（）来组织。

A.建设单位

B.建设行政主管部门

C.施工单位

D.监理单位

【答案】C

多选题（共40题）

1、根据《水污染防治法》，关于施工现场水污染防治，说法正确的

有（）。

A.禁止人工回灌补给地下水废物

B.禁止向水体倾倒放射性固体

C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水

D.在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口

E.在风景名胜区水体的保护区内，不得新建排污口

【答案】BD

2、下列车船中，免征车船税的有（）。

A.捕捞、养殖渔船

B.军队、武装警察部队专用的车船

C.警用车船

D.施工企业排气量2.0升的乘用车

E.施工企业所有的商用车客车

【答案】ABC

3、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法

律问题的解释》，发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应

承担过错责任的有（）。2017

A.提供的设计有缺陷

B.提供的建筑材料不符合强制标准

C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准

D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程

E.直接指定分包人分包专业工程

【答案】ABC

4、根据《建筑工程施工许可管理办法》，建设单位采用欺骗、贿赂

等不正当手段取得施工许可证的法律责任，说法正确的有（）。

A.由项目所在地县级建设行政主管部门撤回施工许可证

B.由原发证机关重新核验施工许可证

C.由原发证机关撤销施工许可证

D.对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款

E.责令建设单位停止施工

【答案】C

5、生产经营单位对从业人员进行安全生产教育和培训的内容包括

（）o

A.必要的安全生产知识

B.安全生产规章制度

C.安全操作规程

D.安全管理能力

E.安全操作技能

【答案】ABC

6、施工企业采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配

件，应当具有（），并在进入施工现场前进行检查。

A.生产（制造）许可证

B.施工资质证书

C.产品销售许可证

D.施工许可证

E.产品合格证

【答案】A

7、根据《社会保险法》，失业人员从失业保险基金中领取失业保险

金应当符合的条件有（）。

A.本人应征服兵役的

B.已经进行失业登记，并有求职要求的

C.非因本人意愿中断就业的

D.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的

E.本人已经缴纳个人所得税的

【答案】BCD

8、根据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位应急预

案应当及时修订并归档的情形有0。2018真题

A.应急指挥机构及其职责发生调整的

B.面临的事故风险发生重大变化的

C.重要应急资源发生重大变化的

D.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的

E.单位经营情况发生变化的

【答案】ABCD

9、商业、住宅、娱乐等经营性用地以及同一土地上有两个以上意向

用地者的，应采取()方式出让。

A.划拨

B.承包

C.招标

D.协议

E.拍卖

【答案】C

10、根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办

法（试行）》下列情形中，属于违法发包的有（）。

A.建设单位将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可的施工单

位的

B.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的

C.建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施

工总承包或专业承包单位的

D.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的

E.分包单位将其承包的建设工程再分包的

【答案】AC

11、因（）发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。

A.保管合同

B.运输合同

C.买卖合同

D.加工承揽合同

E.供电合同

【答案】ABD

12、下列情形中，需要承担连带责任的是（）。

A.工程监理单位违反强制性规定，将不合格的建筑材料按照合格签

字的，此行为造成了损失，则工程监理单位要与施工单位承担连带

责任

B.分包单位所承揽的分包工程出现了质量问题，总承包单位要与分

包单位承担连带责任

C.投标人与招标人串通，导致了其他投标人有损失，投标人与招标

人要承担连带责任

D.委托代理的事项不合法，则被代理人和代理人要承担连带责任

E.施工单位没有实现告知作业人员新岗位存在的安全隐患，最后导

致了作业人员受伤，也导致了工程遭到了破坏，则施工单位与作业

人员要承担连带责任

【答案】ABCD

13、因（）发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。

A.保管合同

B.运输合同

C.买卖合同

D.加工承揽合同

E.供电合同

【答案】ABD

14、根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂

行办法》规定，发生质量事故，县级以上地方人民政府住房城乡建

设主管部门应当依法追究项目负责人的质量终身责任，对于施工单

位项目经理追究责任有（）

A.责令停业整顿，降低资质等级

B.项目经理为相关注册人员，责令停止执业1年

C.项目经理为相关注册人员，造成重大质量事故，终身不予注册

D.构成犯罪，移送司法机关依法追究刑事责任

E.向社会公布曝光

【答案】BD

15、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用

法律问题的解释》，下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设

工程施工合同的有（）

A.承包人明确表示不履行合同主要义务的

B.承包人已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的

C.承包人将承包的建设工程转包的

D.承包人在合同约定的期限内没有完工的

E.承包人将承包的建设工程违法外包的

【答案】AB

16、关于施工项目负责人的安全生产责任的说法，正确的有（）。

A.建立生产责任制和生产教育培训制度

B.落实生产责任制、安全生产规章制度和操作规程

C.对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改

D.确保安全施工费用的有效使用

E.保证本单位安全生产条件资金的有效实施

【答案】BD

17、关于劳动工资保障制度的说法,正确的有（）。（2016）

A.延长工作时间工资不包括在最低工资内

B.乡镇企业不适合用最低工资标准制度

C.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资

D.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案

E.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资内

【答案】ACD

18、甲公司从某银行借款后，未按照约定的借款用途使用借款。按

照借款合同的法律规定，该银行可以（）o

A.自行提高借款利率

B.停止发放借款

C.在下一期借款发放时预先扣除利息

D.提前收回借款

E.解除合同

【答案】BD

19、根据《建设工程质量检测管理方法》，关于建设工程质量检测的

说法，正确的有（）。

A.检测机构和检测人员不得推荐或监制建筑材料、构配件和设备

B.检测机构的资质分为综合检测资质和专项检测资质

C.检测机构不得转包检测业务

D.质量检测业务应当由施工企业书面委托具有相应资质的检测机构

进行

E.利害关系人对检测结果有争议的，由双方共同认可的检测机构复

检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案

【答案】AC

20、关于施工现场环境噪声污染防治的说法,正确的有（）。

A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪

声污染的建筑施工作业

B.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物

C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关

D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查

E.“夜间”是指22:00至次日8:00之间的时段

【答案】BD

21、根据《劳动合同法》规定，下列属于用人单位不得解除劳动合

同的情形是（）o

A.在本单位患职业病被确认部分丧失劳动能力的

B.在本单位连续工作15年，且距法定退休年龄不足5年的

C.劳动者家庭无其他就业人员，有需要抚养的家属的

D.女职工在产期的

E.因工负伤被确认丧失劳动能力的

【答案】ABD

22、根据《民法典》，允许单方解除合同的情形是（）。

A.由于不可抗力致使合同不能履行

B.法定代表人变更

C.当事人一方发生合并、分立

D.当事人一方违约

【答案】A

23、建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与

或者抵押，应当符合的规定的有()。

A.应当向登记机构申请变更登记

B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同

C.当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同

D.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分开处分

E.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限

【答案】AB

24、监理单位与建设单位串通降低工程质量或将不合格的建筑材料、

建筑构配件和设备按照合格签字的,正确的行政处罚有()。

A.责令停止注册监理工程师执业1年

B.追究刑事责任

C.造成重大质量事故的，吊销执业资格证书,5年以内不予注册

D.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款

E.向社会公布曝光

【答案】ACD

25、某施工单位在某学院教学楼扩建项目施工中，为保证工程进度,

拟在夜间进行连续施工作业，根据《环境噪声污染防治法》规定，

必须满足以下（）条件，方可进行。

A.取得建设单位同意

B.取得县级以上人民政府或有关主管部门的证明

C.征得附近居民的同意

D.公告附近居民

E.征得城管部门同意

【答案】BD

26、根据《民法典》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的

情形，当事人可以解除合同的有（）。

A.发生泥石流将拟建工厂选址覆盖

B.由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行

C.建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保

D.施工单位施工组织不力，导致工程上期延误，使该项目已无投产

价值

E.施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员

【答案】ABD

27、关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有（）o

A.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月

B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计

C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计

D.发包人原因导致竣工迟延的，在承包提交竣工验收报告后60天后,

工程自动进入缺陷责任期

E.承包人原因导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之

日起计

【答案】AC

28、用人单位（），劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知

用人单位。

A.未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的

B.未及时足额支付劳动报酬的

C.以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的

D.规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的

E.违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的

【答案】C

29、施工企业必须在变更10日内到原安全生产许