2023年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)

2023年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)单选题（共200题）1、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法正确的是（）。A.暂估价的内容包括计日工B.暂估价的内容在投标时易确定准确价格C.暂估价内的专业工程不一定实施D.暂估价是签约合同价的组成部分【答案】D2、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。A.借款合同B.勘察合同C.施工合同D.技术转让合同【答案】A3、设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同上签字、盖章时，表明()A.要约生效B.承诺生效C.合同成立D.合同生效【答案】C4、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效C.诉讼解决合同争议D.合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议【答案】B5、根据《建设工程设计合同》示范文本，合同有效期是()A.从合同签字日起.至提交设计文件之日止B.从合同签字日起，至工程竣工验收之日止C.从设计人收到定会日起，至提交设计文件之日止D.从设计人收到定金日起，至工程竣工验收之日止【答案】D6、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包C.工程勘察任务的承包人可以是自然人D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位【答案】B7、婴幼儿2岁半时胸围小于头围，要考虑（）。A.营养良好B.营养不良C.骨骼发育不良D.智力障碍【答案】B8、根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是（）。A.7B.14C.28D.30【答案】C9、甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同()A.在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据B.直接具有强制执行的效力C.一定是不可撤销的合同D.若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据【答案】D10、根据合同约定的估价原则，监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，进行变更价格的商定或确定。A.7B.14C.28D.56【答案】B11、公开招标过程中，资格预审应当在（）之前完成。A.发标B.开标C.评标D.决标【答案】A12、建设工程勘察、设计的招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（）人，并表明排列顺序。A.1-2B.1-3C.2-4D.2-5【答案】B13、根据《标准施工招标文件》，施工评标办法应在（）中明确规定。A.招标文件B.招标公告C.资格预审文件D.资格预审公告【答案】A14、某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件，建设单位有权要求供货商支付()万元。A.10B.25C.20D.35【答案】D15、人体膳食调查报告的主体内容应包括（）。A.居民食物摄入状况B.居民能量和主要营养素摄入状况C.居民能量、蛋白质、脂肪的来源D.居民膳食结构状况与膳食指南的比较E.针对存在问题提出建议【答案】A16、影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期，但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】B17、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是()。A.提前工期1个月给予承包人奖励B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【答案】B18、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是()。A.合同约定的开始日至完成日B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日C.合同签订日至合同约定的完成日D.合同约定的开始日至工程验收合格日【答案】B19、某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是()A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求C.同意延期开工报告中的要求D.不同意延期开工报告的要求【答案】A20、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为7个，而资格审查文件规定的数量为9个，则（）。A.不需要评分，选其中前3名通过资格审查B.需要进行评分，7家均通过资格审查C.不需要进行评分，7家均通过资格审查D.需重新进行资格审查【答案】C21、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中，正确的是()。A.由承包人提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验B.由设备制造商提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验C.承包人应在设备到货时与发包人共同核验D.承包人应在设备到货时与工程师共同核验【答案】D22、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。A.申请人须知前附表B.资格审查办法C.投标人须知前附表D.资格预审公告【答案】B23、根据《标准材料采购招标文件》，全部合同材料质量保证期届满后，买方应在一定时间内向卖方支付合同价格（）的结清款。A.10%B.5%C.3%D.2%【答案】B24、（2019年真题）下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款【答案】C25、关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。A.移交施工场地是发包人的义务，以不影响单位工程的施工为原则B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准D.监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算【答案】D26、分包工程施工过程中，分包商因执行了监理人的错误指令而返工并造成损失。对此损失（）。A.分包商可直接向监理人递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后，向监理人转交分包商的索赔报告D.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向监理人递交索赔报告【答案】D27、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（）。A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失【答案】C28、下列关于银皮书合同文件的优先解释顺序，正确的是（）。A.专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—投标书—明细表—业主要求B.专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—明细表—业主要求—投标书C.合同协议书—专用合同条件—业主要求—明细表—通用合同条件—投标书D.合同协议书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—明细表—投标书【答案】D29、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。A.容易获得最优设计方案B.发包人便于控制实施过程C.合同责任明确D.承包人承担的风险小【答案】C30、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（）天，向工程师发出申请接收证书的通知。A.7B.14C.28D.72【答案】B31、根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人是（）。A.建筑师B.专业咨询机构C.施工承包商D.承担分包工作的分包商【答案】C32、按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按()顺序解释。A.合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C.合同协议书、中标通知书、已标价的工程量清单D.合同专用条款、合同通用条款、中标通知书【答案】C33、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（）为准。A.原总价B.原单价与工程量乘积之和C.新总价D.新单价与工程量乘积之和【答案】B34、某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目()A.必须公开招标B.必须邀请招标C.可直接委托发包D.必须聘请招标代理机构委托发包【答案】C35、某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验。经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。A.给承包人顺延工期并追加合同价款B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期D.工期延误和费用损失均由承包人承担【答案】D36、某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（）。A.只对甲投标人有效B.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人C.应发送给全体投标人，并说明问题来源D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源【答案】D37、投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，在投标报价上进行扣减形成评标价。A.交货期晚于招标文件规定的交货时间B.可以减少招标文件说明的预付款金额C.投标材料性能高于标准D.交货期早于招标文件规定的交货时间【答案】B38、关于吊顶变形缝的结构要求，错误的是()A.在建筑物变形缝处吊顶也应该设变形缝B.吊顶变形缝的宽度可根据装修需要变化C.吊顶变形缝处主次龙骨和面板都需断开D.吊顶变形缝应考虑防火防水隔声等要求【答案】B39、下列选项不属于建设工程合同当事人的是（）。A.建设单位B.工程总承包单位C.设计人D.项目监督管理部门【答案】D40、某建设工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫，该建设工程施工合同适宜选择（）作为合同计价方式。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】D41、依据《担保法》，()担保方式只能由合同当事人本人提供担保。A.保证B.抵押C.质押D.定金【答案】D42、根据《标准施工合同》，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（）。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.整修和完善工作完成日C.承包人重新提交竣工验收报告的日期D.工程接收证书颁发日【答案】A43、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与()签订分包合同。A.业主B.工程师C.承包商D.承包商代表【答案】C44、建设工程采用设计施工总承包模式的优点是（）。A.减少设计变更B.易获得最优设计方案C.加强发包人对承包人的监督D.减少承包人的风险【答案】A45、下列合同中，属于可撤销合同的是()A.当事人约定的质量标准低于国家强制性标准的合同B.以虚假资质签订的合同C.通过串通投标订立的合同D.在订立时显失公平的合同【答案】D46、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。A.容易获得最优设计方案B.发包人便于控制实施过程C.合同责任明确D.承包人承担的风险小【答案】C47、下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.联合体投标的，是否具备联合体协议B.资质条件C.类似项目的业绩D.项目经理资格【答案】A48、合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交()。A.合同公证书B.仲裁协议书C.履约保函D.合同担保书【答案】B49、下列食物的蛋白质真消化率最高的是（）。A.全麦B.大豆C.牛肉D.花生【答案】C50、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是（）．A.通用合同条件-专用合同条件--投标书-业主要求B.专用合同条件--通用合同条件--业主要求一投标书C.通用合同条件--专用合同条件--业主要求一投标书D.专用合同条件--通用合同条件一投标书--业主要求【答案】B51、(2017年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。A.分别由发包人和承包人负责投保B.均由发包人负责投保C.分别由承包人和发包人负责投保D.均由承包人负责投保【答案】D52、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。A.按照报价单内类似工作的单价B.参照报价单内类似工作的单价C.如报价单内无类似工作的单价，按照设计单位提出的单价D.如报价单内无类似工作的单价，参照设计单位提出的单价【答案】B53、（2017年真题）合同法律关系客体的智力成果指的是（）。A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备【答案】C54、在建设工程中，有关采购合同的特点说法正确的是（）。A.标的物品种多，供货条件差异小B.与施工进度密切相关，不得延误，最好能提前交货C.建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段D.大型设备采购合同除交货外，包括生产阶段.安装调试.试运行.保修等【答案】D55、某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则()。A.承包人承担返工费用，工期不予顺延B.承包人承担返工费用，工期给予顺延C.发包人承担追加合同价款，工期不予顺延D.发包人承担追加合同价款，工期给予顺延【答案】D56、幕墙系统立柱与横梁的截面形式常按等压原理设计，其主要原因是()A.防结构变形B.防雨水渗漏C.防热胀冷缩D.防电化腐蚀【答案】B57、以下关于施工企业意外伤害保险的说法中，正确的是（）。A.保险费由建设单位支付B.实行施工总承包的，保险费由总包单位支付C.保险期限自建设工程开工之日起至工程交付使用止D.提前竣工的，保险责任仍按原定时间终止【答案】B58、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，在有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（）安排人员负责安全保卫工作。A.发包人B.勘察人C.监理人D.项目施工单位【答案】A59、下列对监理人出具的进度付款证书理解正确的是（）。A.视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作B.监理人有权对历次已签发的进度付款证书中的错、漏或重复予以修正C.承包人作出的修正应在本次进度付款中支付或扣除D.承包人作出的修正经与发包人共同复核同意后在本次进度付款中支付或扣除【答案】B60、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中永久性工程的损失差额由（）补偿。A.保险公司B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】B61、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是()。A.通知委托人，建议下达停工指令B.征得委托人同意后，下达停工指令C.立即下达停工指令并尽快通知委托人D.立即召开现场会议，讨论对策【答案】C62、设计施工总承包合同的订立中，（）对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式。A.通用条款B.专用条款C.合同协议书D.中标通知书【答案】A63、某施工企业按被保险人人数投保职工意外伤害险，并选择按照被保险人人数计收保险费，则下列有关说法正确的是（）。A.投保人数必须占约定承保团体人员的70%以上B.投保人数不低于3人C.被保险人年龄可以低于18周岁D.保险期间自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的当日零时起【答案】C64、FIDIC系列合同中，《设计一建造与交钥匙工程合同条件》(1995年第1版)，又称"橘皮书"适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目，采用（）。A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.成本加固定比例合同【答案】B65、设备采购合同履行中，卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为（）。A.附加服务B.额外服务C.伴随服务D.增值服务【答案】C66、施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定。A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式D.劳动力价格浮动幅度【答案】A67、在全部设计施工阶段的总承包合同履行中，视为（）已充分估计了应承担的责任和风险。A.工程师B.承包人C.监理人D.分包人【答案】B68、下列关于缺陷责任期结清单生效的说法，错误的是()。A.发包人支付最终支付款时结清单生效B.结清单生效即表明合同终止C.结清单生效，承包人不再拥有索赔的权利D.如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事进行索赔【答案】A69、材料采购合同履行中，若当事人没有约定材料交付地点或者约定不明确，则首先应考虑的处理方式是（）。A.按合同有关条款执行B.按交易习惯确定C.执行买受人要求D.达成补充协议【答案】D70、关于抹灰工程，下列说法错误的是()。A.凡外墙窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出腰线等，上面均应做流水坡度，下面均应做滴水线或滴水槽B.室内墙面、柱面和门洞口的阳角，宜用1：2水泥砂浆做护角，高度不应低于2mC.木结构与砖石结构、混凝土结构等相接处基体表面的抹灰，应先铺钉金属网并绷紧牢固。金属网与各基体搭接宽度不应小于100mmD.人防地下室顶棚应在板底抹1：2.5水泥砂浆，15mm厚【答案】D71、公开招标在开标时，应当由（）。A.招标监督机构主持，所有投标人均应参加B.招标监督机构主持，投标人自愿参加C.招标人主持，所有投标人均应参加D.招标人主持，投标人自愿参加【答案】C72、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列关于工程竣工试验的说法正确的是（）。A.承包人应提前14天将申请竣工试验的通知送达监理人B.承包人应向监理人提交竣工文件、暂行操作和维修手册C.监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间D.联动试车、投料试车在工程竣工试验的第一阶段进行【答案】C73、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效C.诉讼解决合同争议D.合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议【答案】B74、《标准施工合同》中的“合同工期”是指（）。A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限B.合同协议书中写明的施工总日历天数C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和【答案】D75、关于设计施工阶段总承包合同的承包人提出合理化建议的表述中，不正确的是（）。A.履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书B.监理人自行决定是否采纳承包人的建议C.承包人的合理化建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示D.如果接受承包人提出的合理化建议，降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程的经济效益，发包人可依据专用条款中约定给予奖励【答案】B76、建设项目设计施工总承包方式的优点是（）。A.可缩短建设周期B.可降低工程成本C.可优化设计方案D.可加大监理人监督力度【答案】A77、建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的（）。A.特别法人B.企业法人C.非法人组织D.非营利法人【答案】B78、一般建筑工程中重要设备不包括()。A.给排水设备B.楼宇自动化设备C.交通设施D.锅炉暖通及空调设备【答案】C79、根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是()。A.只包括暂列金额，不包括暂估价B.既不包括暂列金额，也不包括暂估价C.不包括暂列金额，只包括暂估价D.既包括暂列金额，也包括暂估价【答案】D80、根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的承包人机械设备损坏及停工损失，由（）承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.承包人和发包人共同【答案】B81、债权人按照合同约定占有债务人的财产，债务人不按合同确定的期限履行债务时，债权人有权依法以该财产折价或拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于（）。A.质押B.留置C.抵押D.保证【答案】B82、FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。A.不可抗力事件发生的时点B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属D.承包商投标时能否合理预见【答案】D83、维生素C负荷实验是在受试者口服维生素C后收集（）h内的尿做测定。A.5B.4C.3D.2【答案】B84、我国居民的膳食结构属于（）。A.动植物食物平衡的膳食结构B.以植物性食物为主的膳食结构C.以动物性食物为主的膳食结构D.地中海膳食结构【答案】B85、应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料的是（）。A.监理工程师B.发包人C.设计单位D.勘察单位【答案】B86、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过()共同清点。A.发包人与工程师B.工程师与承包人C.发包人与承包人D.工程师与供货人【答案】C87、关于连带责任保证的说法，正确的是()A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责任C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任【答案】B88、根据《招标投标法》，投标人可以在（）期间撤回标书并收回投标保证金。A.收到中标通知书至签订合同B.评标结束至确定中标人C.开标至评标结束D.提交标书至投标截止时间【答案】D89、由于工程已经投入正式运行，发包人应将竣工后试验的日期提前（）d通知承包人。A.7B.14C.21D.28【答案】C90、招标人和中标人应当在（）之日起（）之内，订立书面合同。A.中标通知书发出，15日B.中标通知书发出，30日C.中标通知书送达，15日D.中标通知书送达，30日【答案】B91、根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担【答案】A92、施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于（）。A.可给予工期补偿B.可给予费用补偿C.承包人应承担的风险责任D.可以补偿工期、费用补偿【答案】A93、设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据，招标人应当根据招标项目的()编制招标文件。A.价款B.工期C.数量D.特点和需要【答案】D94、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。A.30B.60C.90D.120【答案】C95、某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件。招标人对该优惠条件的正确处理是()。A.接受该优惠条件B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考C.拒绝接受该优惠条件D.将该投标人的投标按废标处理【答案】C96、保证法律关系至少必须有（）方参加。A.两B.三C.四D.五【答案】B97、买方自行承担在卖方所在地受领货物后运至国内施工现场的运输费用和保险费的价格称之为（）。A.FOB价B.FCA价C.EXW价D.CIP价【答案】C98、关于建设工程设备采购合同的履行，说法正确的是（）。A.卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运B.每件能够独立运行的设备应整套装运，该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关主机一齐装运C.卖方应在施工场地卸货后将合同设备交付给买方D.卖方自负风险和费用进行卸货【答案】B99、依据《民法典》担保物权分编和合同编，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（）。A.保证B.抵押C.质押D.定金【答案】D100、除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。A.7B.10C.14D.28【答案】C101、总监理工程师作为监理单位的代理人，应当在授权范围或职权范围内行使代理权，这种代理属于（）。A.指定代理B.表见代理C.委托代理D.法定代理【答案】C102、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。《建设工程施工合同（示范文本）》对办理施工环保许可的规定是()。A.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用B.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用C.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用D.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用【答案】A103、某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为()。A.4850万元和5000万元B.4850万元和4850万元C.5150万元和5000万元D.5150万元和4850万元【答案】A104、FIDIC系列合同中，《设计一建造与交钥匙工程合同条件》(1995年第1版)，又称"橘皮书"适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目，采用（）。A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.成本加固定比例合同【答案】B105、下列关于保证在建设工程中的应用的说法中，错误的是（）。A.投标保证金有效期从提交投标文件的截止之日起算B.履约保证金额度一般情况为合同价格的10%C.承包人中途毁约，发包人有权凭履约保证向银行索赔保证金作为赔偿D.预付款担保是发包人向承包人提供的担保【答案】D106、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触D.“评标办法前附表”无需考虑招标项目的具体特点和实际需要【答案】B107、下列招标项目中，不能采用最低评标价法评标的是（）。A.施工招标B.材料招标C.设备招标D.设计招标【答案】D108、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（）。A.执行监理人编制的施工安全措施计划B.要求发包人提供劳动保护用具C.制定安全操作规程D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任【答案】C109、某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是()。A.招标申请经批准后，招标人可以自行招标B.办理招标备案后，招标人可以自行招标C.无须办理招标备案，招标人可以自行招标D.办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标【答案】B110、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是()。A.立即执行B.拒绝执行C.请承包商代表确认后再执行D.请业主代表确认后再执行【答案】C111、承包人按暂停工作的约定暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。A.14B.28C.30D.56【答案】B112、施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于()的规定。A.撤销权B.不安抗辩权C.后履行方抗辩权D.同时履行抗辩权【答案】D113、工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是()。A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料C.批准承包人缩短合同工期D.将批准的索赔额纳入月进度款中【答案】C114、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）的说法正确的是（）。A.承包商签订的分包合同不对业主公开B.不允许承包商将全部施工任务进行分包C.采用成本加酬金的计价方式D.业主承担工程实际总费用超过GMP的部分【答案】C115、设计施工总承包合同与（）内容相同的条款在用词上也完全一致。A.标准施工合同B.专业服务合同C.工程施工合同D.定期合同【答案】A116、（2017年真题）建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。A.行业协会网站发布招标公告B.行业协会网站发布投标邀请书C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书【答案】C117、根据《标准设备采购合同》的规定，设备安装完成后，为买方进行考核的机会不超过（）。A.一次B.二次C.三次D.四次【答案】C118、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是()。A.合同约定的开始日至完成日B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日C.合同签订日至合同约定的完成日D.合同约定的开始日至工程验收合格日【答案】B119、监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后（）天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。A.7B.14C.28D.42【答案】A120、下列关于签约合同价和合同价格的说法正确的是（）。A.签约合同价指承包人完成全部承包工作后发包人应付给承包人的金额B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额C.签约合同价的数额在签订合同时不能确定D.合同价格的数额只有在最终结算时才能确定【答案】D121、以动物性食物为主的膳食结构存在的问题是（）。A.普通家庭一般不容易做到B.能量不足C.易发生慢性病D.易发生营养缺乏病【答案】C122、承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是()A.因施工方案缺陷，应由承包人承担责任B.因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任C.因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任D.因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任【答案】A123、根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是()。A.可以适当减少承包商损失的补偿B.承包商应依据合同约定获得全额补偿C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿D.承包商无权提出补偿请求【答案】A124、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工。合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务，工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()A.发包人承担，批准顺延工期B.发包人承担，不批准顺延工期C.承包人承担，可以顺延工期D.承包人承担，工期不可顺延【答案】A125、根据《标准施工合同》，发包人采购的建筑材料提前交货，则承包人（）。A.应当拒收B.可以拒收C.不得拒收，自行支付该材料增加的保管费D.不得拒收，要求发包人支付该材料增加的保管费【答案】D126、下列选项中关于抵押的说法，正确的是()。A.抵押的财产不转移占有B.抵押的财产应当为抵押人所有C.土地所有权可以作为抵押物D.抵押合同应自登记之日起生效【答案】A127、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，永久工程损失的差额部分应由（）进行补偿。A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构【答案】A128、下列关于定金的表述中，错误的是（）。A.定金合同从签订之日生效B.定金数额不得超过主合同标的额的20%C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金D.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限【答案】A129、根据国家发展改革委员会等九部委《标准材料采购招标文件》中，形式评审主要审查的内容不包括（）A.财务要求B.投标人名称C.投标函签字盖章D.投标文件格式【答案】A130、每百克某品牌奶粉的蛋白质含量为22g，则500g该奶粉折合成鲜奶的量是（）g(每百克鲜奶中蛋白质的含量为3g)。A.3667B.4210C.5120D.6550【答案】A131、以下()专项施工方案，需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A.高大模板工程B.浅基坑工程C.大爆破工程D.脚手架工程【答案】A132、关于招标文件的澄清说法错误的是（）。A.招标人对招标文件的澄清应发给所有购买招标文件的投标人B.澄清发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间C.投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前，以书面形式提出D.招标人将在收到异议之日起3日内作出答复【答案】C133、根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在（）发生的事项。A.施工期间B.竣工验收期间C.缺陷责任期内D.合同有效期内【答案】C134、关于抵押的说法，正确的是（）。A.抵押的财产不转移占有B.抵押的财产应当为抵押人所有C.土地所有权可以作为抵押物D.抵押合同应自登记之日起生效【答案】A135、根据《标准施工合同》，判定是提前竣工还是延误竣工属于（）时间期限。A.合同工期B.缺陷责任期C.质保期D.施工期【答案】D136、关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任【答案】A137、设计施工总承包合同文件中，专用条款内需约定（）对承包人提交文件应批准的合理期限。A.分包人B.工程师C.监理人D.发包人【答案】C138、ECC合同的内容组成中，主要选项条款有6个不同的合同计价模式，选项E表示的合同类型是（）。A.带有分项工程表的目标合同B.带有工程量清单的目标合同C.成本补偿合同D.管理合同【答案】C139、可以以不动产作为担保财产的担保方式是（）。A.定金B.抵押C.质押D.留置【答案】B140、根据《标准施工合同》，属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。A.战争B.地震C.台风D.水文条件【答案】D141、风险型CM合同的计价方式是（）。A.固定总价B.成本加酬金C.固定单价D.可调单价【答案】B142、下列关于变更管理的说法，错误的是（）。A.直接指示的变更属于必须实施的变更B.承包人建议的变更可以以口头形式提交监理人C.承包人提出的变更涉及建议变更和要求变更两类D.与承包人协商后确定的变更属于可能发生的变更【答案】B143、根据《标准施工合同》，合同进度计划的主要作用是（）。A.监理人确认承包人逾期违约的依据B.监理人签认索赔付款证书的依据C.施工进度受到非承包人责任原因的干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据D.承包人编制资金计划的基础【答案】C144、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是()。A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包C.工程勘察任务的承包人可以是自然人D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位【答案】B145、工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。A.要求重新评标B.回头说明其不同意见和理由C.书面说明其不同意见和理由D.要求其他成员说明同意的意见和理由【答案】C146、根据NEC《工程施工合同》，选项F属于（）。A.目标合同B.标价合同C.管理合同D.成本补偿合同【答案】C147、公开招标过程中，资格预审应当在（）之前完成。A.发标B.开标C.评标D.决标【答案】A148、FIDIC施工合同条件中的暂列金，是()的一项款额。A.不计入合同价格之内B.用于不可预见项目使用C.由工程师或承包商代表控制使用D.专门用于承包商施工范围内工程使用【答案】B149、设备采购合同的卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。从迟交的第周到第8周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的（）A.0.5%B.1%C.1.5%D.2%【答案】B150、营养干预试验设计的类型在研究层面上常采用（）方案。A.动物实验B.随机对照C.临床试验D.类实验E.人体试验【答案】B151、适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物的评标方法是（）。A.最低投标价法B.综合评标法C.以设备寿命周期成本为基础的评标价法D.综合评估法【答案】C152、保证合同的担保范围不包括（）。A.违约金B.主债权及利息C.损害赔偿金D.债权人的间接损失【答案】D153、技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改B.投标人在澄清问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标【答案】D154、某合伙企业与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，则下列说法正确的是（）。A.合伙企业不能成为合同法律关系的主体B.采购合同无效C.合伙企业以其全部财产独立承担民事责任D.合伙企业财产不足以清偿债务时，合伙人承担无限责任【答案】D155、设计施工总承包合同模式下，关于竣工后试验的说法正确的是（）。A.竣工后试验是在工程竣工移交后进行的，因此应当由发包人负责进行B.发包人负责提供竣工后试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等C.发包人应提前14天将竣工后试验的日期通知承包人D.如果承包人未能按时出席竣工后试验，发包人不得自行进行试验【答案】B156、根据《标准施工合同》，工程实际竣工日，为（）。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.监理人审查合格竣工验收申报报告之日C.发包人组织进行验收之日D.工程接收证书颁发日【答案】A157、发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货（）天前通知承包人。A.7B.14C.15D.21【答案】A158、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险|生较大的分部分项工程的专项施工，还需经（）人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A.3B.5C.7D.9【答案】B159、较高强度活动相当于能量消耗为（）kcal/kg体重/min。A.0.06B.0.03C.0.02D.0.01【答案】A160、下列各项中，关于担保的表述中，不正确的是（）。A.担保合同是被担保合同的从合同B.从合同无效，主合同也无效C.担保通常由当事人双方订立担保合同D.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则【答案】B161、建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则交货地点应为()A.供货人订立合同时的营业地B.合同订立地C.采购人订立合同时的营业地D.工程项目所在地【答案】A162、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由()。A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任【答案】C163、建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最主要的组成内容是（）。A.价格清单B.分析软件C.设计文件D.计算书【答案】C164、根据九部委材料采购合同的规定，迟延付款违约金的最高限额为合同价格的（）。A.10%B.0.08%C.60%D.0.8%【答案】A165、关于合同变更，说法正确的是（）。A.监理工程师按照发包人的要求提高质量标准，需要征求承包人意见B.增加承包范围外的某项新增工作，监理人无需征求承包人意见C.承包人收到监理人的变更意向书后，如果同意实施变更，则向监理人提出书面变更建议D.监理人审查承包人变更实施方案，认可实施方案，应及时发出变更指示【答案】C166、根据《招标投标法实施条例》，（）是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。A.优秀的建设方案B.最低的报价C.最好的工作质量D.最快的工期【答案】A167、（2019年真题）美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）的说法，正确的是（）。A.承包商不与分包商订立分包合同B.不允许承包商将全部施工任务进行分包C.采用成本加酬金的计价方式D.采用单价合同的计价方式【答案】C168、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》又称为（）。A.蓝皮书B.白皮书C.绿皮书D.银皮书【答案】D169、FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（）。A.合同中规定此项工作为固定费率B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过1%C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%【答案】D170、在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.不同类型的建筑材料应尽量分为一个合同包B.允许供应商同时投标几个合同包C.允许供应商投标一个合同包中的部分产品D.划分的合同包较小，有利于供应商投标【答案】B171、标准资格预审文件的主要内容不包括（）。A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查办法D.评标办法【答案】D172、根据我国担保法律制度关于抵押权实现的说法，下列表述错误的是（）。A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿B.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的先于未登记的受偿C.抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权均已登记的，按照登记的先后顺序清偿【答案】C173、下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（）。A.有利于投标人全面解招标项目情况B.有利于减少可能的争议C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘【答案】D174、科学研究表明：食物储存温度在（）℃一般是非安全温度，不能杀灭细菌。A.0～4B.-10～0C.5～10D.10～65【答案】D175、（2021年真题）某工程，变更增加项目的工作内容为压实度0.98的土方填筑，合同已标价工程量清单中有压实度0.92的土方填筑项目。根据《标准施工招标文件》，该变更项目的估价原则为（）。A.直接采用工程量清单中压实度0.92的土方填筑项目单价B.按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定C.参照压实度0.92的土方填筑项目单价，由监理人在合理范围内商定或确定D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定【答案】C176、监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。A.7B.14C.15D.28【答案】B177、某施工项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人的竣工日应确认为()A.承包人自检合格日B.承包人递交竣工验收报告日C.竣工验收开始日D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日【答案】B178、某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是（）。A.该合同属于即时买卖合同B.货样应留存在供货人处C.当事人可以在合同中对货样进行说明D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物【答案】C179、下列关于称重记账法的说法正确的是（）。A.称重记账法适合于个人膳食营养状况调查B.称重记账法必须进行进餐人数的登记C.家庭每种食物实际消耗量=食物结存量+购进食物总量-剩余总量D.要对进餐人的一般情况如性别、劳动强度等进行登记E.调查期间不能忽略调味品消耗量的记录【答案】B180、合同管理贯穿于工程项目全过程，是工程项目管理的（）A.偏心B.大纲C.细则D.核心【答案】D181、烹饪方法需要注意的有（）。A.料酒的用量B.盐的用量C.油的用量D.糖的用量E.熏制【答案】B182、下列选项中，属于非法人组织的是（）A.合伙企业B.社会团体C.事业单位D.社会服务机构【答案】A183、建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()A.工程项目投资人所在地B.工程项目承包人所在地C.工程项目发包方所在地D.工程项目所在地【答案】D184、根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是（）。A.发包人和监理人B.承包人和监理人C.发包人和承包人D.承包人和分包人【答案】C185、按照《建设工程施工合同》规定，（）在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。A.承包人B.发包人C.监理人D.勘察人【答案】A186、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于()A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保【答案】B187、委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。A.以代理人的名义与对方谈判B.商签的合同内应有代理人权利和义务的条款C.代理人在合同谈判过程中独立地表现自己的意志D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行【答案】C188、招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A.2B.3C.5D.7【答案】C189、为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件，下列工作中不属于发包人义务的是()A.负责青苗树木的损坏赔偿B.拆除地上障碍物C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备D.提供水上勘察作业用船【答案】C190、在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）A.投标文件没有按要求密封B.投标人在投标有效期内撤销投标C.中标人拒绝订立合同D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正【答案】A191、依据《物权法》的规定，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照（）的规定清偿。A.抵押合同已公证生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿B.抵押合同自签订之日起生效的，抵押物登记的，按照合同生效的先后顺序清偿C.抵押合同已登记生效的，并且抵押物登记顺序相同的，按照债权比例清偿D.抵押物未登记的先于已登记的受偿【答案】C192、FIDIC系列合同，《施工合同条件》，不属于业主的主要责任和义务的是（）A.办理工程保险B.做好项目资金安排C.委托任命工程师代表业主进行合同管理D.提供业主方应提供的保障、物资【答案】A193、根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。A.装在设备制造厂的运输工具上B.施工场地设备安装部位C.运至施工场地运输工具的车面上D.施工场地的安装作业面【答案】C194、根据英国NEC《工程施工合同》，关于合同履行管理的说法，正确的是()A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定C.工程师应对合同争议做出决定D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理【答案】A195、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是（）。A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书B.如需进行竣工后试验，履约担保有效期仍至发包人颁发工程接收证书C.如果发包人原因导致工程延期竣工，承包人不必延展履约担保有效期D.如果承包人原因导致工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效，但继续提供履约担保所需的费用由发包人承担【答案】A196、根据《标准施工合同》，订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的（）。A.日拖期赔偿额和最低限额B.最高限额和最低限额C.计算方法和最低限额D.计算方法和最高限额【答案】D197、关于结清单生效的表述中，不正确的是（）。A.承包人收到发包人最终支付款后结清单生效B.结清单生效即表明合同终止C.结清单生效后承包人仍拥有索赔的权利D.如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事项进行索赔【答案】C198、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的≤合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。A.单车试验B.联动试车C.投料试车D.性能测试【答案】A199、建设工程勘察合同管理中，勘察人更换项目负责人应事先得到发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。A.7B.14C.21D.28【答案】B200、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（）。A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失【答案】C多选题（共150题）1、合同法律关系的客体中，属于物的是（）A.建筑材料B.建筑设备C.建筑物D.土方开挖E.抹灰【答案】ABC2、采用FIDIC《施工合同条件》中的“暂列金额”的特点有()A.该笔款额包括在中标通知书注明的“接受的合同款额”内B.属于承包人控制使用的应急费C.工程师有权根据工程进展的实际需要使用该笔款项D.该笔款项的支出只能用于与业主签订施工合同的承包人E.工程竣工结算前，该笔款项可以只使用一部分金额【答案】C3、（2017年真题）根据《标准施工合同》，关于暂列金额的说法，正确的有（）。A.暂列金额对应的工程一定会在合同履行阶段发生B.暂列金额包括以计日工方式支付的款项C.暂列金额是在工程量清单中所列的款项D.暂列金额在合同履行阶段由监理人控制使用E.合同约定的暂列金额会全部支付承包人【答案】BCD4、根据《标准施工合同》，承包人在编制施工实施计划的内容有（）。A.施工组织设计B.质量管理体系C.环境保护措施计划D.现场查勘E.施工控制网【答案】ABC5、除专用合同条款另有约定外，当勘察合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时，下列有关文件优先解释顺序中，正确的有（）。A.中标通知书—合同协议书—合同专用条款B.中标通知书—投标函—合同通用条款C.投标函—合同专用条款—勘察费用清单D.合同通用条款—合同专用条款—发包人要求E.勘察费用清单—合同专用条款—勘察纲要【答案】BC6、我国对建设工程勘察单位实行资质管理制度，工程勘察资质包括（）。A.综合资质B.行业资质C.专业资质D.劳务资质E.专项资质【答案】ACD7、保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为（）。A.发生与否的不确定性B.发生范围的不确定性C.发生原因的不确定性D.发生时间的不确定性E.发生后果的不确定性【答案】AD8、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，以下（）承包商有权提出要求延长竣工时间的索赔。A.异常不利的气候条件B.发生合同变更导致工期延长C.业主造成的延误或阻碍D.业主的其他承包商造成的延误或阻碍E.由于流行病或政府行为导致的不可预见的人员或货物的短缺【答案】BCD9、材料合同履行管理中，关于检验和验收的做法正确的有（）A.合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量合格证书B.合同材料交付后，买方应在专用合同条款约定的期限内安排对合同材料的规格、质量等进行检验C.买方应在检验日期3日前将检验的时间和地点通知卖方，买方应自负费用派遣代表参加检验D.合同材料由第三方检验机构进行检验的，第三方检验机构的检验结果对双方均具有约束力E.合同材料验收证书的签署可以免除卖方在质量保证期内对合同材料应承担的保证责任【答案】ABD10、依据《合同法》，下列合同属于建设工程合同的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.勘察合同B.设计合同C.监理合同D.施工合同E.设备采购合同【答案】ABD11、关于抵押的说法，正确的有()A.抵押不转移抵押物的占有B.抵押人不再负有保管抵押物的义务C.抵押人未经抵押权人同意并告知受让人转让物已抵押的情况，转让抵押物的行为无效D.抵押人转让抵押物只需通知抵押权人即可E.抵押人转让抵押物应告知受让人转让物已抵押【答案】AD12、在施工企业职工意外伤害险保险期间内，被保险人因（）造成身故或者残疾的，保险人不承担给付保险金责任。A.恐怖袭击B.核能装置爆炸C.施工时遭受意外伤害失踪而被法院宣告死亡D.回家探亲失踪而被法院宣告死亡E.无证驾驶遭受意外伤害【答案】ABD13、按照竞争的开放程度不同，施工招标可分为（）A.公开招标B.邀请招标C.指定招标D.直接招标E.分包招标【答案】AB14、某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及到对设备的换用，并征得工程师同意。承包人的权利和义务包括()A.修改施工组织设计B.承担更换设备发生的费用C.要求顺延此项变更导致延误的工期D.自行享有获得的工程收益E.与发包人协议工程收益的分享【答案】AC15、下列关于投标保证金的说法中，正确的有()。A.投标保证金的数额不得超过招标控制价的2％B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.招标人应当在书面合同签订后5日内退还投标保证金及银行同期存款利息D.投标保证金可以是现金，银行保函、保兑支票等E.中标人未按规定提交履约保证金的，投标保证金将被没收【答案】BCD16、大中型机电设备招标中，投标分项报价表应包括的内容有（）。A.型号和规格B.单位C.原产地和制造商名称D.数量E.性能【答案】ACD17、依据FIDIC《分包合同条件》，下列有关分包合同履行管理的说法中，正确的有()A.工程师负责分包商施工的协调管理B.业主不参与分包合同履行的管理C.承包商有权根据工程实际进展情况不经工程师同意自行发布变更指令D.承包商对分包商报送的支付报表审核后支付，工程师不参与审核工作E.当分包商的合法权益受到损害时，有权向对其造成损害方提出索赔【答案】BCD18、根据合同，业主应任命一名"业主代表"代表业主进行日常管理工作，业主方应将业主代表的（）通知给承包商。A.姓名B.地址C.职责D.权力E.社保证明【答案】ABCD19、按照《建设工程施工合同》的规定，下列选项中属于发包人义务的有（）。A.提供施工场地B.现场勘查C.组织设计交底D.编制施工实施计划E.约定开工时间【答案】AC20、施工合同的当事人包括（）。A.发包人B.发包人法定代表人C.监理人D.承包人E.承包人法定代表人【答案】AD21、根据《标准施工合同》，关于市场物价浮动对合同价格影响的表述，正确的有（）。A.中型工程不考虑市场价格变化对施工成本的影响B.发包人和承包人共同分担市场价格变化风险C.施工合同价格可采用公式法进行调整D.总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整E.适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款【答案】BCD22、在建设工程施工招投标过程中，投标保证可以采用的形式包括（）。A.现金B.支票C.保函D.预付款保函E.履约担保【答案】ABC23、监理人对施工分包合同的管理内容有()。A.审查分包人编制的专业工程施工方案B.对分包工程进行巡视检查C.监督检查分包人的施工现场质量保证体系D.监督检查分包工程施工现场的质量安全行为E.负责分包工程施工现场的协调管理工作【答案】BD24、按照施工合同内不可抗力条款的规定，下列事件中属于不可抗力的有（）。A.龙卷风导致吊车倒塌B.地震导致主体建筑物的开裂C.承包人管理不善导致的仓库爆炸D.承包人拖欠雇员工资导致的动乱E.洪水导致主体结构受损【答案】AB25、关于“无权代理”的说法正确的是（）。A.对于无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”或“拒绝权”B.代理权终止后的代理行为属于无权代理C.第三人事后知道对方为无权代理的，向“被代理人”行使催告权，但不能撤销此前的行为D.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力E.相对人可以催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认，被代理人未明确拒绝，视为同意追认【答案】ABD26、在《担保法》规定的担保方式中，()不能作为保证人。A.公民B.国家机关C.有法人书面授权的企业法人的分支机构D.企业法人的职能部门E.经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷的国家机关【答案】BD27、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，工程师可以采取的处理方法有()。A.指示再进行一次重复的竣工检验B.经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程C.建议业主解除合同D.颁发接收证书并延长保修期限E.要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷【答案】ABC28、建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有（）。A.货样买卖B.分期交付买卖C.试用买卖D.异地交付买卖E.分期付款买卖【答案】ABC29、某设备采购合同专用条款约定买方参与交货前检验，下列说法正确的是（）。A.卖方未提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验B.买方代表在检验中发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权更换合同设备C.买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，视为对合同设备质量的确认D.买方承担买方代表的交通.食宿费用E.卖方为买方代表提供工作条件及便利可以收取必要费用【答案】AD30、下列行为属于勘察人违约的有（）。A.勘察文件不符合法律及合同约定B.勘察人转包、违法分包C.发包人原因造成勘察停止D.发包人为按合同约定支付勘察费用E.发包人无法履行合同【答案】AB31、在设计合同的履行期内，发包人可能发生的违约行为包括（）。A.审查工作的延误B.侵犯设计人的知识产权C.拒绝支付设计人设计费D.设计错误E.延误提供设计文件【答案】ABC32、发生发包人违反合同规定的情况时，处理方法正确的是（）。A.承包人应向发包人发出通知要求纠正B.发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知D.发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人也可直接解除合同E.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利【答案】ABC33、由同一专业的单位组成联合体投标，相关行为正确的是（）A.签订联合体协议书，并明确联合体牵头人B.约定由联合体牵头人就中标项目向招标人承担责任C.按照资质等级较高的单位确定联合体资质D.允许联合体参加方再以自己的名义单独投标E.禁止联合体参加方再参加其他联合体投标【答案】A34、在下列（）情况下，工程师可以暂停施工。A.地方法规要求某一时间段内不允许施工B.同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰C.施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物人身安全D.发包人订购的设备已运抵施工现场E.施工遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护【答案】ABC35、《合同法》规定，合同解除后对当事人双方仍有约束力的条款为()A.履行期限条款B.结算条款C.清理条款D.质量条款E.违约责任条款【答案】BC36、与我国《标准施工合同》相比，FIDIC《施工合同条件》的特点有（）。A.雇主对工程师的权力有明确的限制B.承包商对指定分包商的违约不承担责任C.对工程预付款的起扣点有明确的量化规定D.明确规定雇主不能接收存在缺陷的任何工程E.明确规定保留金分两次返还承包商【答案】AB37、建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有（）。A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的C.不同投标人的投标文件异常一致的D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的【答案】CD38、下列关于按份责任和连带责任的说法正确的是（）。A.根据各自责任大小确定责任份额B.难以确定责任大小的，平均承担责任C.权利人有权请求部分按份责任人承担全部责任D.部分连带责任人对权利人要求承担全部责任的请求有权拒绝E.连带责任人有权就实际承担责任超过自己责任份额的部分向其他连带责任人追偿【答案】AB39、施工中由（）引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期费用、利率。A.发包人负责提供的设备未按时到位B.发包人委托的设计人提供的设计文件错误C.发生不可抗力D.承包人原因进行施工方案调整E.承包人施工机械故障【答案】AB40、NEC系列合同条件主要包括（）A.工程施工合同，用于业主和总承包商之间的主合同，也被用于总包管理的一揽子合同B.工程施工分包合同，用于总承包商与分包商之间的合同C.专业服务合同，用于业主与项目管理人、监理人、设计人、测量师、律师、社区关系咨询师等之间的合同D.裁决人合同，用于业主和承包商共同与裁决人订立的合同，也可用于分包和专业服务合同E.争端避免/裁决委员会的任命DAAB【答案】ABCD41、下列关于建设工程材料和设备采购方式及其特点的说法正确的是（）。A.直接订购方式一般用于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品B.直接订购方式达成交易快，有利于及早交货C.询价