一级建造师之一建市政公用工程实务题库练习题目参考附答案

一级建造师之一建市政公用工程实务题库练习题目参考附答案

单选题（共50题）1、（2017年真题）主要材料可反复使用,止水性好的基坑围护结构是（）。A.钢管桩B.灌注桩C.SMW工法桩D.型钢桩【答案】C2、（）是控制地下连续墙挖槽精度的主要构造物。A.导沟B.导墙C.接头管D.钢筋笼【答案】B3、城市第四纪地层浅埋暗挖法最常用的一种标准掘进方式是（）。A.环形开挖预留核心土法B.单侧壁导坑法C.台阶开挖法D.全断面开挖法【答案】A4、以下关于各种围护结构特点，错误的是（）。A.混凝土灌注桩刚度大，施工对环境影响小，需采用降水或止水措施B.SMW桩强度大、型钢可反复使用、需采用降水或止水措施C.地下连续墙强度与刚度大、适用地层广、隔水性好、可兼作部分主体结构D.钢管桩截面刚度大于钢板桩、需采取防水措施【答案】B5、（2013年真题）关于降噪排水路面说法，正确的是（）。A.磨耗层采用SMA混合料B.上面层采用OGFC沥青混合料C.中面层采用间断级配沥青混合料D.底面层采用间断级配混合料【答案】B6、高处坠落是指作业人员从（）以上的高处发生坠落造成人身伤亡的事故。A.1mB.2mC.2.5mD.3m【答案】B7、钢筋工程施工中，当钢筋受力不明确时应按（）处理。A.受拉B.受压C.受剪D.受扭【答案】A8、索鞍安装时应根据设计提供的()就位，在加劲梁架设、桥面铺装过程中应按设计提供的数据逐渐顶推到永久位置。A.预偏量B.设计位置C.施工位置D.顶推量【答案】A9、钢管混凝土拱应采用（）施工，由拱脚向拱顶对称均衡地连续压注一次完成。A.泵送降压法B.泵送顶升压注法C.泵车浇筑法D.千斤顶压法【答案】B10、砌筑沟道施工技术要求，采用混凝土砌块砌筑拱形管渠或管渠的弯道时，宜采用（）。A.楔形砌块、扇形砌块B.六角形砌块、楔形砌块C.扇形砌块、箱形砌块D.箱形砌块、楔形砌块【答案】A11、热力管道不应与（）同舱敷设。A.给水管道B.电力电缆C.污水管D.电信电缆【答案】B12、采用压路机碾压土路基时，应遵循()及轮迹重叠等原则。A.先重后轻、先稳后振、先低后高、先慢后快B.先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快C.先轻后重、先振后稳、先高后低、先慢后快D.先重后轻、先振后稳、先低后高、先快后慢【答案】B13、柔性管道在设计管基支承角2α范围内应采用（）回填。A.黏性土B.粉质黏土C.细砂D.中粗砂【答案】D14、（2013年真题）下列膨胀土路基的处理方法中，错误的是（）。A.采用灰土桩对路基进行加固B.用堆载预压对路基进行加固C.在路基中设透水层D.采用不透水的层面结构【答案】C15、管内径大于（）mm的柔性管道，回填施工中应在管内设竖向支撑。A.600B.700C.800D.900【答案】C16、以下不属于城市管道全断面修复技术主要有（）。A.内衬法B.缠绕法C.喷涂法D.密封法【答案】D17、关于隧道工程中马头门施工要求，说法错误的是（）。A.破除竖井井壁顺序，宜先拱部、再侧墙、最后底板B.马头门标高不一致时，宜遵循“先低后高”的原则C.一侧掘进10m后，可开启另一侧马头门D.马头门处隧道应密排三榀格栅钢架【答案】C18、（2010年真题）预应力张拉施工应由工程项目（）主持。A.项目经理B.施工负责人C.技术负责人D.质检负责人【答案】C19、喷锚暗挖隧道施工应充分利用围岩自承作用，开挖后及时施工初期支护结构并适时()。A.闭合B.注浆C.超前支护D.施工二衬【答案】A20、土的强度性质通常是指土体的()。A.抗剪强度B.土颗粒的级配C.抗压强度D.含水量的大小【答案】A21、沥青面层压实度检测的方法有（）A.钻芯法B.环刀法C.灌砂法D.灌水法【答案】A22、非水平热力管道的绝热施工应（）进行，防潮层和保护层的搭接应（）。A.自下而上；下压上B.自上而下；下压上C.自上而下；上压下D.自下而上；上压下【答案】D23、水泥稳定土（粒料）类基层进入冬期时，应在基层施工时向基层材料中掺入（）。A.缓凝剂B.速凝剂C.防冻剂D.温热水【答案】C24、对成本控制、成本分析和成本考核、降低成本、提高效益有重要的积极意义的核算，称为（）。A.会计核算B.成本核算C.统计核算D.业务核算【答案】B25、投标保证金一般不得超过投标估算价的（）A.4%B.2%C.5%D.10%【答案】B26、（2017年真题）某供热管网设计压力为0.4MPa，其严密性试验压力为（）MPa。A.0.42B.0.46C.0.50D.0.60【答案】D27、钻孔灌注桩混凝土灌注时，导管埋置深度一般宜为（）m。A.0.5~1B.1~2C.2~6D.3~10【答案】C28、由于行车载荷和自然因素对路面结构的影响随深度的增加而逐渐减弱，故对道路各结构层的材料回弹模量应自上而下（）。A.递减B.递加C.相同D.交替变化【答案】A29、下列关于垃圾填埋区选址错误的是（）。A.洪泛区和泄洪道以外B.填埋库区与渗沥液处理区边界距河流和湖泊50m以外的地区C.填埋库区与渗沥液处理区边界距民用机场3km以外的地区D.尚未开采的地下蕴矿区【答案】D30、沉桩施工时不宜用射水方法施工的土层是（）A.黏性土B.砂层C.卵石地层D.粉细砂层【答案】A31、利用道路桥梁跨越河流的燃气管道，其管道的输送压力（）。A.不应大于0.4MPaB.不应小于0.4MPaC.不应大于0.5MPaD.不应小于0.5MPa【答案】A32、综合管廊是建于地下用于容纳（）类及以上城市工程管线的构筑物及附属设施。A.一B.两C.三D.四【答案】B33、在行车荷载作用下产生板体作用，抗弯拉强度大，弯沉变形很小的路面是（）。A.沥青混合料B.次高级C.水泥混凝土D.天然石材【答案】C34、管道采用不开槽施工，当无降水条件、顶进距离较长、周围环境要求控制地层变形时，宜采用（）。A.浅埋暗挖B.定向钻C.夯管D.封闭式顶管【答案】D35、当地下燃气管道穿过排水管、热力管沟、联合地沟等各种用途沟槽时，燃气管道外部必须（）。A.提高防腐等级B.加大管径C.做套管D.加厚管壁【答案】C36、通常地铁车站站台的形式多采用（）。A.岛式B.侧式C.岛、侧混合式D.马蹄式【答案】A37、主要依靠底板上的填土重量维持挡土构筑物稳定的挡土墙是（）挡土墙。A.重力式B.悬臂式C.衡重式D.锚杆式【答案】B38、水池满水试验必须在规定的条件下进行，以下满水试验前必须具备的条件中错误的是（）。A.池体的混凝土或砖、石砌体的砂浆已达到设计强度要求B.现浇钢筋混凝土池体的防水层、防腐层施工之前C.装配式预应力混凝土池体施加预应力且锚固端封锚以后，保护层喷涂之前D.砖砌池体防水层施工以前，石砌池体勾缝以后【答案】D39、土工合成材料膨润土垫(GCL)中的膨润土夹封在()，主要用于密封和防渗。A.土工合成材料之下B.土工合成材料之上C.两层土工合成材料之间D.土工合成材料上下【答案】C40、（2012年真题）GCL主要用于密封和（）。A.防渗B.干燥C.粘接D.缝合【答案】A41、下列分项工程中，应进行隐蔽验收的是（）工程。A.支架搭设B.基坑降水C.基础钢筋D.基础模板【答案】C42、与现浇钢筋混凝土支撑体系相比，属于钢结构支撑体系特有的构件是（）。A.围檩B.对撑C.角撑D.预应力设备【答案】D43、城市桥梁工程大体积混凝土浇筑时，产生裂缝的原因不包括（）。A.桩身混凝土强度低B.水泥水化热引起的温度应力和温度变形C.外界气温变化的影响D.内外约束条件的影响【答案】A44、铺设方式为（）须绝热的管道应设有防潮层。A.管沟内B.架空铺设C.沿墙铺设D.套管内【答案】A45、水泥混凝土搅拌设备应优先选用()。A.间歇式拌合设备B.连续式拌合设备C.单立轴式搅拌机D.滚筒式搅拌机【答案】A46、降水深度小于2m的降水方法是（）。A.喷射井点B.管井C.辐射井D.潜埋井【答案】D47、地铁车站站台形式划分，不包括（）。A.双岛式B.侧式C.岛侧混合D.岛式【答案】A48、草坪铺植方法中，铺完后就有良好景观效果的是（）。A.密铺B.间铺C.点铺D.茎铺【答案】A49、刚性路面的破坏取决于（）。A.垂直变形B.弯拉应变C.极限弯拉强度D.剪切变形【答案】C50、以下关于各种围护结构特点，错误的是（）。A.混凝土灌注桩刚度大、施工对环境影响小、需采取降水或止水措施配合使用，如搅拌桩、旋喷桩等B.SMW桩强度大、型钢可反复使用、需采取降水或止水措施C.地下连续墙强度与刚度大、适用于地层广、隔水性好、可兼作部分主体结构D.钢管桩截面刚度大于钢板桩、需采取防水措施【答案】B多选题（共20题）1、下列属于给水的化学氧化法预处理技术的是（）。A.氯气预氧化B.高锰酸钾氧化C.紫外光氧化D.臭氧氧化E.活性炭吸附【答案】ABCD2、高压喷射法有（）等几种基本形式。A.旋喷B.定喷C.动喷D.摆喷E.摇喷【答案】ABD3、特重交通等级混凝土路面的基层材料宜选用（）。A.二灰稳定粒料B.贫混凝土C.沥青混凝土D.级配碎石E.水泥稳定土【答案】BC4、当地层条件差、断面特大时，一般设计成多跨结构，跨与跨之间有梁、柱连接，可采用（）施工。A.CRD法B.中洞法C.柱洞法D.双侧壁导坑法E.侧洞法【答案】BC5、桥梁拆除工程必须由具备（）专业承包资质的单位施工，严禁将工程非法转包。A.爆破B.钢结构安装C.拆除D.桥梁施工E.拆迁【答案】AC6、管道防腐保温现场常用的基层处理方法主要是（）。A.喷射除锈B.工具除锈C.生物除锈D.化学除锈E.火焰除锈【答案】AB7、关于管道保温，以下叙述正确的有（）。A.有报警线的预制保温管，管道应在报警线的下方B.预制管壳应采用螺旋式缠绕捆扎方式C.保护层端头应封闭，螺钉间距不应大于150mmD.直埋保温管的接口应在保护壳（套袖）气密性试验合格后，才可以进行发泡保温施工E.伸缩缝，并填充导热系数与保温材料相近的软质保温材料【答案】AD8、当隧道出现（）时，应立即按规定预警并启动应急方案，进行工程抢险。A.地面沉降超出预警标准B.隧道变形超出预警标准C.隧道渗水D.地面沉陷E.隧道异常开裂【答案】AB9、盾构法施工的缺点有（）。A.当隧道曲线半径过小时，施工较为困难B.整体结构防水的技术要求较高C.对于结构断面尺寸多变的区段适应能力较差D.施工快速E.劳动强度高【答案】ABC10、冻结法是利用人工制冷技术，用于富水软弱地层的暗挖施工固结地层，以下关于冻结法表述正确的有（）。A.在冻结体的保护下进行竖井或隧道等地下工程的开挖施工，待衬砌支护完成前，冻结地层逐步解冻，最终恢复到原始状态B.形成完整性好、强度高、不透水的临时加固体C.冻结加固的地层强度高，对工程环境污染大D.目的是加固地层、隔绝地下水与拟建构筑物联系E.成本较高，有一定的技术难度【答案】BD11、关于给排水柔性管道沟槽回填质量控制的说法，正确的有（）A.管基有效支承角范围内用黏性土填充并夯实B.管基有效支承角范围内用中粗砂填充密实C.管道两侧采用人工回填D.管顶以上0.5m范围内采用机械回填E.大口径柔性管道，回填施工中在管内设竖向支撑【答案】BC12、根据GB/T8923，工具除锈的质量等级包括（）。A.St2B.St2.5C.St3D.St3.5E.St4【答案】AC13、泥浆应根据地质和地面沉降控制要求经试配确定，并在泥浆配制和挖槽施工中对泥浆的（）等主要技术性能指标进行检验和控制。A.黏度B.相对密度C.排泥流量D.pH值E.含砂率【答案】ABD14、给水管道内防腐层施工方法有（）。A.机械喷涂B.人工刷浆C.人工抹压D.拖筒E.离心预制法【答案】ACD15、水池施工中的抗浮措施有（）。A.选择可靠的降低地下水位方法，严格进行排降水工程施工，对排降水所用机具随时做好保养维护，并有备用机具B.完善雨期施工防汛C.可能时，允许地下水和外来水进入构筑物，使构筑物内外无水位差，以减少浮力值D.增加池体钢筋所占比例E.对池体下部进行换土【答案】ABC16、关于补偿器的安装，以下说法正确的是（）。A.当方形补偿器垂直安装时，应在最高点安装排气装置，否则应在最低点安装疏水装置B.L形补偿器一般在施工现场制作C.采用直埋补偿器时，其固定段应可靠锚固，活动端应能自由变形D.补偿器的临时固定装置在管道安装、试压、保温完毕后，应将紧固件松开，保证在使用中可以自由伸缩E.填料式补偿器芯管的外露长度应大于设计规定的变形量【答案】BCD17、三级处理是在一级处理、二级处理之后，进一步处理哪些物质：（）。A.铁锰等络合物B.难降解有机物C.病原菌D.钙镁等离子E.氮磷等无机物【答案】B18、高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜具有（）特点。A.防渗效果极强B.施工受天气影响小C.寿命长D.造价低廉E.不易破坏【答案】AC19、关于燃气管道气密性试验压力叙述中正确的有（）。A.当设计输气压力P＜5kPa时，试验压力为20kPaB.当设计输气压力P≥5kPa时，试验压力为设计压力的1.15倍，且不得小于0.1MPaC.当设计输气压力P≥5kPa时，试验压力为20kPaD.当设计输气压力P≥5kPa时，试验压力不得低于0.1MPaE.燃气管道的气密性试验持续时间一般不少于24h【答案】ABD20、（2012年真题）下列管道补偿器中，热力管道中，属于自然补偿的有（）。A.球形补偿器B.Z型C.L型D.套筒补偿器E.波纹补偿器【答案】BC大题（共10题）一、某市政公司承建一跨河大桥项目，主桥为（105＋180＋105）m预应力混凝土连续箱梁桥。该标高对应的河面宽150m，主墩处水深6.2～8.6m。由于有通航要求和受流凌影响，所以不准搭设施工便桥。主桥主墩采用φ2.0m钻孔桩基础，矩形空心墩，墩高34～38m。每个承台20根桩，承台长30m，宽20m，厚4.5m，所需混凝土采用商品砼。引桥采用钻孔桩基础，圆柱墩，设系梁和盖梁，墩高8～28m，平均高度25m，地势起伏较大。上部结构为T型预应力砼梁。施工单位进场后，经实地考查和校对设计文件，编制了施工组织设计并报监理工程师审批后实施。施工中发生如下事件：事件1：在1＃主墩钻孔桩开钻前夕，承包人接到监理工程师指令：石油部门要在墩位处补充调查地下石油管线，要求1＃主墩停止钻孔桩施工3天。监理工程师根据机械设备进退场申请单和现场核实，确认有两台钻机停工，其中一台为租赁，其分摊进退场费用后的实际租赁费2000元/天；另一台为自有，投标报价为台班费1600元，停置费1000元/天。事件2：采用机具就位后，因T梁重心较高，为防止倾倒，项目部采取了两项技术措施。【问题】1.本工程主桥需在水上搭设的临时工程有哪些？2.根据背景资料，针对引桥40m预制T梁的架设，采用双导梁架桥机、吊车、跨墩龙门吊这三种架设方法哪种最合理？说明理由。3.列式计算1#主墩钻孔桩停工3天可索赔的钻机停工费用。4.指出事件2中防止T梁倾倒的两项措施。【答案】1.临时码头、围堰、施工平台。2.双导梁（穿巷式）合理。因该桥地面起伏较大，桥墩较高。吊车、跨墩龙门吊均要求地面无水或少水、起伏不大时采用。3.2000×3＋1000×3＝9000元。4.设置保险垛或支撑；与已安装好的构件进行横向连接。二、A公司某项目部承建一供水厂扩建工程，主要内容为新建一座钢筋混凝土水池，长32m，宽40m，池体深6.5m，基坑与邻近建筑物距离2.6m，设计要求基坑用灌注桩作为围护结构，搅拌桩作止水帷幕。项目部制定了详细的施工组织设计，其中水池浇筑方案包含控制混凝土入模温度，控制配合比和坍落度，内外温差控制在25度内。地层土为黏土，地下水位于地表水下0.5m。项目部制定了施工组织设计并按程序报批，A公司主管部门审核时，提出了以下问题：(1)认为施工结构位于供水厂内不属于社会环境，施工不需要搭设围挡，存在事故隐患。（2)水池施工采用桩体作为外模板，没有考虑内外模板之间杂物的清扫措施。（3)施工组织设计只考虑了围护桩变形，监测项目偏少。（4)为控制结构裂缝，按设计要求进行浇筑与振捣。基坑开挖至放坡时，由于止水帷幕缺陷西北角渗漏严重。1.供水厂厂内施工是否需要搭设围挡？并说明理由。2.水池模板之间的杂物清扫应采取哪些措施？3.基坑监测的主要对象除围护桩变形外，还应有哪些检测项目？4.补充浇筑与振捣措施?5.针对背景中的渗漏情况，应采取什么措施封堵?【答案】1.供水厂厂内施工需要搭设围挡。理由：由于厂区内从业人员较多，不安全因素也较多，因此施工现场必须设置围挡。2.在安装水池池壁的最下一层模板时，应在适当位置预留清扫杂物用的窗口。用空压机风吹的方式或用高压水冲的方式进行清理，清理后浇筑面湿润，但不得有积水。3.基坑监测的对象除围护桩变形外，还应有低标沉降，围护结构水平位移，管线沉降，地面建筑物陈就爱那个、倾斜及裂缝，围护结构内力，支撑内力，地下水位，地中土体垂直位移，地中土体水平位移等项目。4.补充混凝土浇筑与振捣措施：采取分层浇筑混凝土，利用浇筑面散热，以大大减少施工中出现裂缝的可能性。选择浇筑方案时，除应满足每一处混凝土在初凝以前就被上一层新混凝土覆盖并捣实完毕外，还应考虑结构大小、钢筋疏密、预埋管道和地脚螺栓的留设、混凝土供应情况以及水化热等因素的影响。5.针对背景资料中的渗漏情况，应采取的封堵措施：首先应在坑内回填土封堵水流，然后在坑外打孔灌注聚氨酯或双液浆等封堵措施，封堵后再继续向下开挖基坑。三、背景资料：某公司中标旧城区供热管道工程标段，合同工期6个月，必须在冬季供暖前实现供热；项目部进场后搭设临时建筑，经监理组织设计交底后即组织实施。施工过程中，质量监督站组织检查发现沟槽边堆土不符合安全施工规定和现场拌制混凝土配比不准确，要求项目部进行整改。在竣工验收前，有关部门进行施工技术文件预验收时，发现资料有补填现象，且施工技术文件不完全。问题：1．指出项目部进场准备工作存在的问题，给出正确做法。2．沟槽边堆土不符合安全施工规定应如何改正3．现场拌制混凝土有哪些规定4．指出项目部施工文件管理存在的问题，给出正确做法。【答案】1．进场准备工作存在的问题：进场即搭设临时建筑、设计交底后即组织实施。正确做法：旧城区地下管道施工必须调查确认施工范围内的地上(下)构筑物，编制施工组织设计，包括社会交通导行(围挡，便桥)方案；履行相关的审批手续经获准后按施工组织设计组织施工。2.改正措施：立即清除沟槽边堆土安全隐患；找出隐患成因，制定纠正措施，由专人负责监督检查落实纠正措施；消除隐患后，请有关人员进行验收。3．现场拌制的混凝土应进行开盘鉴定，配合比试验，经检测合格后方可使用。4．项目部施工文件管理存在的问题：资料有补填现象，不符合工程资料“随工程进度同步收集”的要求；施工技术文件不完全，不符合工程档案管理的规定。正确做法：工程资料应为原件，专人负责，应随工程进度同步收集、整理并按规定移交。工程资料的形成应符合国家相关法律、法规的有关要求，施工资料包括：施工管理资料、施工技术文件、物资资料、测量监测资料、施工记录、验收资料、质量评定资料等。四、某城市引水工程，输水管道为长980m、DN3500mm钢管，采用顶管法施工；工作井尺寸8m×20m，挖深15m，围护结构为Φ800mm钻孔灌注桩，设四道支撑。工作井挖土前，经检测发现三根钻孔灌注桩桩身强度偏低，造成围护结构达不到设计要求。调查结果表明混凝土的粗、细骨料合格。顶管施工前，项目部把原施工组织设计确定的顶管分节长度由6.6m改为8.8m，仍采用原龙门吊下管方案，并准备在现场予以实施。监理工程师认为此做法违反有关规定并存在安全隐患，予以制止。顶管正常顶进过程中，随顶程增加，总顶力持续增加，在顶程达三分之一时，总顶力接近后背设计允许最大荷载。【问题】1.钻孔灌注桩桩身强度偏低的原因可能有哪些？应如何补救？2.说明项目部变更施工方案的正确做法。3.改变管节长度后，应对原龙门吊下管方案中哪些安全隐患点进行安全验算？4.顶力随顶程持续增加的原因是什么？应采取哪些措施处理？【答案】1.可能原因：水泥质量差、水泥用量少、施工现场混凝土配合比控制不严、搅拌时间不够和砼灌注过程中离析等。补救措施：应会同建设单位、设计单位、监理单位以及施工单位的上级单位，共同研究，确定设计认可且切实可行的处理办法。一般可采用原桩注浆补强、补桩、增加桩间锚杆或支撑等方法。2.重新编制安全专项方案，重新组织专家论证，并报企业技术负责人、总监理工程师和建设单位项目负责人审批后执行。3.改变管节长度后，应重新验算吊点位置和起吊能力是否满足，起吊能力验算包括龙门吊及吊具自身强度、刚度和稳定性以及龙门吊的地基承载力等。4.顶力随顶程持续增加的原因：长度增加，随着顶程增加，摩擦阻力增大。应采取的处理措施：（1）注入膨润土泥浆或管壁涂腊减小阻力；（2）加设中继间分段顶进。五、【背景资料】A公司中标某市城区高架路工程第二标段。本工程包括高架桥梁、地面辅道及其他附属工程：工程采用工程量清单计价，并在清单中列出了措施项目；双方签订了建设工程施工合同，其中约定工程款支付方式为按月计量支付：并约定发生争议时向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。对清单中某措施项目，A公司报价100万元。施工中，由于该措施项目实际发生费用为180万元，A公司拟向业主提出索赔。业主推荐B公司分包钻孔灌注桩工程，A公司审查了B公司的资质后，与B公司签订了工程分包合同。在施工过程中，由于B公司操作人员违章作业，损坏通讯光缆，造成大范围通讯中断，A公司为此支付了50万元补偿款。A公司为了应对地方材料可能涨价的风险，中标后即与某石料厂签订了价值400万元的道路基层碎石料的采购合同，约定了交货日期及违约责任（规定违约金为合同价款的5％）并交付了50万元定金。到了交货期，对方以价格上涨为由提出中止合同，A公司认为对方违约，计划提出索赔。建设工程教育网提供施工过程中，经业主同意，为保护既有地下管线，增加了部分工作内容，而原清单中没有相同项目。工程竣工，保修期满后，业主无故拖欠A公司工程款，经多次催要无果。A公司计划对业主提起诉讼。问题：1．在投标报价阶段，为既不提高总价且不影响中标，又能在结算时得到更理想的效益，组价以后可以做怎样的单价调整？A公司就措施项目向业主索赔是否妥当？说明理由。2．本工程是什么方式的计价合同？它有什么特点？3．A公司应该承担B公司造成损失的责任吗？说明理由。4．A公司可向石料厂提出哪两种索赔要求？并计算相应索赔额。5．背景资料中变更部分的合同价款应根据什么原则确定？【答案】本案例第1问主要考查投标报价的策略，在投标报价阶段，为不影响中标，又能在结算时得到理想的效益，投标人确定球合单价时，应根据招标施工田及说明，仔细地校对、核对工程数量后方可确定报价，如不平衡报价法：对于能够早日收回工程款的项目（如灌注桩等）、预计今后工程量会增加的项目、没有工程量只填单价的项目可以适当提高单价，对于后期项目、工程量可能减少的项目可适当降低单价。措施项目清单可作调整。采用工程量清单计价法时，招标人通常仅列出措施费项目或不列项目，这种情况下投标人应依据标书中的施工方案计算措施费，规避施工措施费考虑不足带来的风险。措施项目清单一经报出，即被认为包含了所有应该发生的措施项目全部费用，没有列项的，认为分摊在其他单价中。本工程为单价合同(2分)，单价合同的特点是单价优先(1分)，工程量清单中数量是参考数量（1分)。本案例第3问主要考奎施工价段合同履约与管理。履行分包合同时，承包方应当就承包项目向发包方负责；分包方就分包项目向承包方负责；因分包方过失给发包方造成损失，承包方承担连带责任。A公司可以根据分包合同追究B公司的经济责任，由B公司承担50万元的经济损失。(1)双倍返还定金(选择定金条款），索赔额为50X2万元=100万元(2分)。(2)支付违约金并返回定金(选择违约金条款），索赔额为(400X5%+50)万元=70万元(3分)。本案例第5问主要考查工程变更的计价方法。因工程量清单漏项或非承包人原因导致的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。A公司不能对业主提起诉讼(1分)。因为双方在合同中约定了仲裁的条款(2分),不能提起诉讼。A公司可以向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁(1分），如业主不执行仲裁,则可以向人民法院申请强制执行(1分)。六、某沿海城市电力隧道内径为3.8m，全长4.9km，管顶覆土厚度大于5m，地质层为渗透性较小的黏性土，地下水位位于地下3m处，地下水丰富，采用机械顶管法施工，合同工期6个月，检查井兼作工作坑，间距300m左右。采用现场制作沉井不排水下沉的施工方案，沉井分节长度为2节。单节混凝土管长2m，自重11t，采用20t龙门吊下管。项目部编制的施工组织设计及专项安全施工方案摘要如下：（1）项目部编制了安全专项施工方案，分别为施工临时用电组织设计，沉井下沉施工方案。（2）工作井内供电采用三级配电，两级保护原则，动力和照明分路供电，作业面照明电压为220V电压。动力电压为380V。（3）龙门吊为租赁设备，由专业安装单位施工，质量员检验合格后即用于施工。【问题】1.施工方案（1）中项目部还应补充哪些安全专项施工方案？2.专项方案中的施工计划包括哪些计划？3.指出施工方案（2）中方案错误之处并改正。试说明三级配电、两级保护含义4.施工方案（3）中，龙门吊安全验收不正确，请改正。【答案】1.沉井制作模板和脚手架搭设；龙门吊安装拆卸；管道吊装；顶管施工。2.施工进度计划、材料与设备计划。3.作业面照明电压220V错误，应采用36V以内电压；三级配电是指总配电箱、分配电箱、开关箱；二级保护是指总配电箱、开关箱均设漏电保护器。4.使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。施工单位应当自施工起重机械验收合格之日起30日内，向建设行政主管部门登记备案。七、某公司以1300万元的报价中标一项直埋热力管道工程，并于收到中标通知书50天后，接到建设单位签订工程合同的通知。招标书确定工期为150天，建设单位以采暖期临近为由，要求该公司即刻进场施工并要求在90天内完成该项工程。该公司未严格履行合同约定，临时安排了一位具有一级建造师资格证书且有类似工程经验的人担任项目经理。此外，由于焊工不足，该工程项目部抽调具有所需焊接项目合格证，但已在其他岗位工作近一年的人员充实焊工班，直接进入现场进行管道焊接。为保证供暖时间要求，工程完工后，即按1.25倍设计压力进行强度和严密性试验，试验后连续试运行48小时后投入供热运行。【问题】1.指出建设单位存在的违规事项。2.指出该公司选用项目经理的违约之处，说明担任本工程项目经理还应具备的基本条件。3.指出项目部抽调焊工做法中存在的问题，说明正确做法。4.指出功能性试验存在的问题，说明正确做法。【答案】1.指出建设单位存在的违规事项。建设方存在的违规事项是：①没在中标通知书发出之日起30日内签订合同，到50天后才签订合同；②签订合同后，又要求缩短工期，违背了招标文件和中标人的投标文件中约定工期150天的规定。2.指出该公司选用项目经理的违约之处，说明担任本工程项目经理还应具备的基本条件。违约之处为没有安排合同约定的项目经理。本工程项目经理除应持有建造师的注册证书，相关安全资质证书，还应有与承包单位的劳动合同及社会保险。3.指出项目部抽调焊工做法中存在的问题，说明正确做法。问题是对近一年没在焊工岗位工作的焊工，没有进行操作技能考试，也没有进行岗前培训。正确做法是：连续6个月以上中断焊接作业，要重新进行原合格项目的操作技能考试合格后方可上岗；并应在上岗前进行培训和安全技术交底。此外，由于焊工不足，该工程项目部抽调具有所需焊接项目合格证，但已在其他岗位工作近一年的人员充实焊工班，直接进入现场进行管道焊接。4.指出功能性试验存在的问题，说明正确做法。强度试验的试验压力不是设计压力的1.25倍，应是设计压力的1.5倍；试运行连续时间不是48h而是72h。八、A市政公司中标了地铁车站和区问隧道工程标段，将双线盾构施工分包给了具有专业资质的B公司，以满足建设方的工期要求。分包合同约定：工作井土建施工由A公司项目部负责，盾构吊运、安装均由B公司负责，A公司项目部配合。在吊装盾构机主体时，出现地面沉陷致使汽车吊向井壁外侧倾翻；侥幸的是无人伤亡。但是盾构机外壳有些撞伤，经鉴定可以修复并不影响施工；吊车侧部严重变形损坏，需进行大修。事故调查报告表明，现场硬化地面未进行承载力检验。问题：1．指出A市政公司分包工程存在的问题。2．试分析本次事故的主要原因。3．对事故造成的损失，A、B公司应如何承担各自责任4．结合本案例分析工程分包的安全管理责任。【答案】1．存在的问题：将标段内双线盾构中的右线分包给了具有专业资质的B公司。右线隧道属于主体结构部分；分包行为不符合相关法律规定和合同约定。考点是工程分包的法律法规知识，属于项目合同管理型考题。工程分包管理是项目负责人经常处理、协调的事项。背景没有提及合同中关于分包的约定，由此可以判定A公司分包不正确之处：首先，隧道施工是工程主体，不能分包；其次合同没约定，A公司分包涉嫌违规和未履行合同。虽然工程实践中存在各种“潜规则”，但必须从法律、法规方面有清晰认识。我国有关工程分包的法律法规条文如下：《中华人民共和国招标投标法实施条例》第59条规定：中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。《中华人民共和国建筑法》第29条规定：建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。《中华人民共和国民法典》规定：发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。2．主要原因：首先应是总包方对于盾构竖井附近地面加固处置不当，没有满足盾构吊装的地基承载力要求；其次是分包方现场指挥与监测的缺失。考点是盾构法施工安全管理内容。案例背景取自工程实际，本题要求考生找到事故主要成因，意在增强盾构施工风险意识，重视工作竖井及其周围地面施工质量；其次为分清双方责任，制定整改方案。由于盾构机体积大、重量重，工作井内空间狭窄，因此盾构机的组装、调试、解体与吊装是盾构施工安全控制重点之一，要制定专项施工方案。工作的安全控制重点是人员安全与设备安全。事故调查报告显示：硬化地面未进行承载力检验。据此可参考教材内容给出答案：(1)使用轮式起重机向工作下井内吊放或从工作井内吊出盾构机前，要仔细确认起重机支腿处支撑点的承栽能力满足最大起重量要求，并确认起重机吊装时工作井的围护结构安全。(2)起重机吊装过程中，要随时监测工作井围护结构的变形情况，若超过预测值，立即停止吊装作业，采取可靠措施。除参考答案外，还可依据分包管理规定进行补充。3．事故造成的损失应按分包合同的约定A、B公司承担各自责任。从背景可知，工作井土建施工由A公司项目部负责，A公司应承担地面承载力不符合要求的主要责任。而B公司负责盾构机吊装，应事先