一级建造师之一建矿业工程实务综合检测A卷附答案

一级建造师之一建矿业工程实务综合检测A卷附答案

单选题（共50题）1、关于联系测量工作的说法中，不正确的是（）。A.通往地面的井巷，原则上都应进行联系测量B.联系测量必须在井口附近建立近井点、高程基点C.两次独立导入高程的互差不超过井深的1/8000D.斜井导入高程一般用水准测量方法【答案】D2、关于施工项目索赔管理，不合理的索赔理由是（）。A.发生工程变更B.技术资料不齐全C.施工装备延期进场D.发包人延误支付工程款【答案】C3、关于正台阶工作面(下行分层)施工法上分层超前距离的说法，正确的是()。A.超前距离应大于10m，以保证上分层掘砌施工设备的布置B.超前距离一般2～3m，以方便上分层凿岩施工和方便出渣工作C.超前距离应满足上分层爆破施工对下分层不产生影响D.超前距离应满足上分层支护施工对下分层不产生影响【答案】B4、在一定范围内岩层大致向一个方向倾斜的构造形态是指（）A.单斜构造B.断裂构造C.褶皱构造D.倾向构造【答案】A5、混凝土中石子的最大粒径同时还不得超过钢筋最小间距的()。A.1／2B.1／4C.3／4D.1／6【答案】C6、通常，混凝土中石子的最大粒径不得超过结构最小断面的（），同时不得超过钢筋最小间距的3/4。A.1／2B.1／4C.1／8D.1／16【答案】B7、评价混凝土硬化后的抗碳化性、抗渗性、抗冻性、抗侵蚀性等性能技术要求的指标是混凝土的()。A.收缩性B.硬化性C.耐久性D.坚固性【答案】C8、关于尾矿的错误说法的是（）。A.尾矿的污染在于残余矿石中的金属元素B.尾矿中可能含有用成分C.尾矿就是矿脉尾部的矿石D.尾矿要处理还在于洗选剂带有害成分【答案】C9、立井井筒施工的中心回转式抓岩机应固定在（）。A.吊盘的下层盘B.吊盘的上层盘C.固定盘下D.井壁上【答案】A10、在井下含水地层中实施钻眼爆破作业，应选用（）炸药。A.铵梯B.铵油C.浆状D.乳化【答案】D11、关于矿山安全避险“六大系统”说法不正确的是（）。A.六大避险系统是矿山安全必须具备的基本安全避险设施B.矿山企业必须使“六大避险系统”可靠、设施完善C.“六大避险系统”包括排水施救系统D.紧急避险系统为“六大避险系统”最主要的系统之一【答案】C12、无人员伤亡、直接经济损失520万元的质量事故属于（）A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事放【答案】D13、在巷道掘进循环中占时最多的工序是（）。A.永久支护B.钻眼爆破C.安全检查D.装渣运渣【答案】D14、《煤矿建设安全规范》AQ1083—2011规定，斜井串车提升运输时的提升速度不得超过()。A.12m／sB.7m／sC.5m／sD.4m／s【答案】C15、关于矿井主要通风机的性质，说法正确的是其（）。A.为矿井中功率最大的风机B.服务于整个矿井或其一分区C.用于解决系统中风量不够问题D.安装在井下【答案】B16、国家对放射性污染的防治，实行()方针。A.预防为主、防治结合、严格管理、安全第一B.严格管理、科学使用、安全第一、专项治理C.预防为主、科学管理、有疑必治、安全第一D.安全第一、预防为主、科学管理、专项治理【答案】A17、目前，帷幕法适用的深度不超过（）。A.100mB.200mC.300mD.400m【答案】A18、土层锚杆和锚索应根据加固地层和支护结构变形等要求，按锚杆轴向受拉载荷设计值的（）作为施加预应力值。A.0.2～0.3B.0.4～0.5C.0.5～0.6D.0.6～0.7【答案】C19、允许在有瓦斯和煤尘爆炸危险的工作面使用的起爆器材是（）。A.导爆管B.导火索C.导爆索D.安全导爆索【答案】D20、井巷工程主控项目质量检验时，检查点中应有（）以上的测点符合合格质量规定，其余测点不得影响安全使用。A.100％B.90％C.75％D.70％【答案】A21、选矿厂地面广场设施的布置应（）。A.尽量采用单体建筑，以减少各加工车间的相互影响B.尽量采用地下结构，少占土地C.尽量利用地形、地势条件，采用立体布置D.锅炉房应与办公楼相邻，布置在受污染较小的地方【答案】C22、防水涂料属于（）性质的防水材料。A.刚性B.柔性C.辅助D.专用【答案】B23、非煤矿山用爆破法贯通巷道，两工作面相距（）时，只准从一个工作面向前掘进，并应在双方通向工作面的安全地点设置警戒，待双方作业人员全部撤至安全地点后，方可起爆。A.5mB.10mC.15mD.20m【答案】C24、高温矿井井巷施工中的温、湿度要求是（）。A.工作面的相对湿度为60％时，空气温度不得超过20℃B.工作面的相对湿度为60％时，空气温度不得超过25℃C.工作面的相对湿度为90％时，空气温度不得超过28℃D.工作面的相对湿度为90％时，空气温度不得超过30℃【答案】C25、关于索赔的认识，正确的是（）。A.索赔的结果都要通过法院判决B.索赔都是由业主提出C.合同有变更就可能引起索赔D.施工顺序的变化不是索赔的理由【答案】C26、当井筒深度小于400m，施工管理技术水平薄弱，凿井设备不足，无论井筒直径大小，应优先选用（）。A.平行作业B.混合作业C.单行作业D.掘、砌、安一【答案】C27、下列矿山定额选项中不属于按建设工程内容分类的是（）。A.矿山地面建筑工程定额B.预算定额C.矿山机电设备安装工程定额D.井巷工程定额【答案】B28、属于矿井巷道贯通的几何要素是()。A.巷道贯通距离B.腰线C.中心线D.巷道施工长度【答案】A29、井筒施工的掘砌单行作业方式，是（）。A.在井筒同一段高内，同时进行掘、砌施工的作业方式B.在井筒同一段高内，按顺序掘、砌交替的作业方式C.在井筒两个段高内，同时进行掘、砌施工的作业方式D.在井筒两个段高内，按顺序掘、砌交替的作业方式【答案】B30、人工挖孔灌注桩，孔深超过（）时要设立通风设施。A.5mB.6mC.8mD.10m【答案】D31、关于工程索赔，说法正确的是（）。A.索赔专指承包商对由发包商违约造成的损失向发包人提出的赔偿要求B.发包商延迟支付不能成为承包商索赔的原因C.因建设手续不全的停工对承包商造成的损失，可通过索赔获得包括应得盈利在内的补偿D.由发包商指定的供货商违约，承包商可根据供货合同向合同对方提出索赔【答案】D32、工序能力指数记为CPK(或CP)可以判别工序施工状态好坏。理想的工序能力指数的范围是（）。A.CPK≤0.67B.1.0>CPK>0.67C.1.33>CPK>1.0D.1.67>CPK>1.3【答案】D33、在巷道中通过超声波测试可以获得()。A.松动圈大小B.围岩应力分布C.岩层移动状况D.巷道变形【答案】A34、基槽开挖后，在基坑底可不进行轻型动力触探的情形是（）。A.持力层明显不均匀B.有浅埋的坑穴、古墓、古井等，直接观察难以发现时C.浅部有软弱下卧层D.基坑有承压水层，触探可造成冒水涌砂时【答案】D35、矿山地质土的坚实系数在0．5～0．6之间，应采用()开挖方法及工具。A.用锹、锄头挖掘，少许用镐翻松B.主要用镐，少许用锹、锄头挖掘，部分用撬棍C.整个先用镐、撬棍，后用锹挖掘，部分用楔子及大锤D.锹、锄头挖掘，少许用脚蹬【答案】D36、关于生产作业人员的安全教育、培训工作，做法正确的是（）。A.所有新进矿山行业的职工都应接受不得少于40小时的安全教育B.所有生产作业人员，每年安全教育、培训不应少于20小时的C.井下作业的新职工经培训、考试合格后可独立工作D.调换工种须重新培训后方可上岗作业【答案】B37、关于斜井明洞衬砌施工程序，正确的是()。A.立模板后绑扎钢筋B.浇筑混凝土后应加固模板C.等混凝土达到强度后再拆模板D.拆模后可即回填【答案】C38、地下连续墙槽段接头时应待混凝土()后即拔出接头管。A.浇筑完毕B.初凝C.终凝D.养护结束【答案】B39、采用振动沉桩法施工钢筋混凝土预制桩，不适宜的土层土质是（）。A.砂土B.黏性土C.砂质黏土D.粉质黏土【答案】B40、在立井井筒施工中，抓岩机布置不正确的是()。A.抓岩机的布置要与吊桶位置协调B.中心回转抓岩机布置在井筒中心点位置C.长绳悬吊抓岩机的布置要有利于抓斗出矸D.环行轨道抓岩机的布置要与吊盘尺寸相匹配【答案】B41、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2001设立检验批单元，体现了控制施工质量的()原则。A.多重控制B.及时控制C.责任制D.人人参与【答案】B42、关于水玻璃的说法，错误的是()。A.水玻璃具有良好的粘结性能和很强的耐酸腐蚀性B.水玻璃具有良好的耐热性能C.水玻璃在空气中具有快硬性D.水玻璃硬化时具有阻止水分在材料中渗透的作用【答案】C43、固定盘是设置在井筒内邻近井口的第二个工作平台，一般位于封口盘以下（）处。A.1-2mB.3-6mC.4-8mD.5-10m【答案】C44、下列关于井巷井口防坠、防砸安全规定的说法，错误的是()。A.提升人员时，不得超员B.开凿竖井时，可以有防止从井口坠落废石的警示牌C.提升物料时，不得超过规定的装满系数D.天井、溜井、漏斗口等处，必须设有标志和照明，并分别设置盖板、护栏及格筛【答案】B45、矿业工程在确定工期过程中，做法不合理的是（）。A.合理安排土建与安装的综合施工B.要因地制宜，量力而行C.合理配备所需资源D.总工期必须大于合同工期【答案】D46、关于矿井联系测量的说法,错误的是（）。A.联系测量就是使地面与井下测量控制网采用同一坐标系统B.平硐导入高程,可以用一般的井下几何水准测量来完成C.井口附近建立近井点，井底车场的岩石中埋设不超过3个永久导线点D.联系测量应至少独立进行两次【答案】C47、当斜井井筒的长度较大时，则宜采用的井筒排水方法是()。A.采用大功率风动潜水泵B.增加二级排水站的水仓大小C.加大三级排水泵的排水能力D.采用四级或多级排水方式【答案】C48、巷道施工应采用一次成巷，只有特殊情况才允许采用分次成巷。允许采用分次成巷的巷道是()。A.井底车场B.防水闸门C.防火闸门D.急需贯通的通风巷道【答案】D49、施工组织设计的优化，最终应体现在（）上。A.工程规模B.施工速度C.投资费用D.经济技术指标【答案】D50、关于脚手架和脚手架作业中，做法不正确的是（）。A.脚手架脚底应有石块垫平B.脚手架问连接牢靠C.脚手架铺设材料表面不易发滑D.变更脚手架搭设尺寸应有验算【答案】A多选题（共20题）1、井巷工程施工的通风方式有（）。A.压入式通风B.抽出式通风C.自然通风D.混合式通风E.分区域通风【答案】ABD2、土的抗剪强度是评价（）的重要指标。A.地基承载力B.边破稳定性C.土压力D.压缩性E.可松性【答案】ABC3、矿业工程施工安全检查的方式，主要有（）。A.定期检查B.专业检查C.季节检查D.交叉检查E.经常性检查【答案】ABC4、井筒混合作业方式的主要特点是()。A.加高了模板高度B.采用灵活、方便的整体金属伸缩式模板C.部分工序采用平行作业D.提升能力更强E.出矸方式更先进【答案】ABC5、矸石、废石的处理规定中，对其堆积和排弃的要求包括()。A.对有利用价值的矸石、矿石，应综合利用?B.对含硫高和其他有害成分的矸石应经处理后排弃?C.粗粒干尾矿(煤矸石)可采用锥形尾矿堆进行堆放?D.其他尾矿或矸石均可经压碎后作为铺路的路渣?E.不能达标的尾矿水应找蓄水池保存【答案】ABC6、下列关于矿井项目的工程施工安排，说法合理的是（）。A.根据主要矛盾线上关键工程的自由时差和总时差大小安排各项投入B.施工准备期应以安排井筒开工以及相关准备工作为主C.矿井设备安装工程应以其在联合试运转之前完成为原则D.重大设备到场时间应尽量提前，以有备无患E.可按合同要求，部分工程内容可以移交后再施工【答案】C7、矿井地面变电所应当设置在()。A.炸药库附近B.井底车场水平的副井附近C.绞车房附近D.压风机房附近E.与公路相连接【答案】CD8、下列关于平巷和斜井运输的安全要求，说法中正确的是（）。A.机车司机必须按信号指令行车B.司机离开时应切断电源、扳紧车闸、关闭车灯C.采用平板车运送人员时应有围护拦挡D.人力推车时，1次只准推l辆车E.输送机运送人员时，输送带宽度不得小于0.8m【答案】AD9、矿山工程施工安全检查的目的包括()。A.发现生产工作中人的不安全行为B.预知危险、消除或降低危险C.消除施工人员问不团结因素D.教育或警告不听指挥者、解决工作不协调问题E.进一步贯彻落实安全生产方针【答案】AB10、矿山地面工程中钢筋原材料质量主控项目是（）A.钢筋加工件的品种、规格、质量、性能必须符合设计要求和规范的有关规定B.钢筋有脆断等情况，应有化学成分等专项检验C.焊条焊剂的牌号和性能必须符合设计要求和规范的有关规定D.钢筋弯折等加工的规格质量、连接方式必须符合设计要求E，钢筋重量符合要求【答案】ABCD11、防水工程施工中，关于室内地面涂料防水施工技术要求的说法，正确的是()。A.防水层应从地面延伸到墙面，高出地面100mmB.防水层完工后，经压力强度试验无渗漏，方可铺设面层C.涂刷第一遍防水涂料后，应在铺设玻璃纤维布完毕后，再涂刷第二遍防水涂料D.两层以上玻纤布的防水施工，上、下搭接应错开幅宽的1／2E.施工环境温度宜在5℃以上【答案】AD12、可以分包的工程内容是()。A.非主体部分的工程设计B.大型成套设备的采购和安装C.矿建工程施工或土建工程施工或安装工程施工D.监测装置的标准或检定、设备或材料的特殊检验E.日常管理及安全管理【答案】ABCD13、工程地质中，岩层产状的主要参数有()。A.向斜B.背斜C.走向D.倾向E.倾角【答案】CD14、在冻结法施工中，考虑选择冻结方案的主要因素包括()。A.井筒岩土层的地质和水文地质条件B.冻结技术水平C.冻结的深度D.制冷设备的能力E.冻结钻孔偏斜大小【答案】ABCD15、关于放射性废物的防护与处理，正确做法是（）。A.处理有辐射性的废矿石，就是填埋B.水治厂废水经处理后应送尾矿库澄清C.核设施排出的放射性固体粒子必须有滤净化处理D.提高操作水平可以减少废液产量E.放射性废水经治理达标后就满足排放条件【答案】BCD16、钢丝绳分类时，分类的标准主要有（）。A.钢丝强度B.钢丝断面形状C.内芯材料D.钢丝绳断面形状E.旋捻方向【答案】BCD17、煤矿防治水规定指出；防治水工作应当坚持（）的原则。A.预测预报B.有疑必探C.先探后掘D.先治后采E.水大不采【答案】ABCD18、掘进井巷和硐室时，必须采用（）等综合防尘措施。A.爆破喷雾B.净化风流C.冲洗井壁巷帮D.干式捕尘凿岩E.装岩洒水【答案】ABC19、按受力特点及材料性能，基础可分为()。A.条形基础B.独立基础C.刚性基础D.柔性基础E.箱形基础【答案】CD20、以下关于烧焊等用火安全规定，合理的是（）。A.井口附近20m范围不得有明火B.井下不得进行烧焊工作C.井口房配备有灭火器材后方可烧焊D.冬季不得在房间内点火取暖E.高处施焊时要有专人进行防火监护【答案】A大题（共10题）一、某井筒工程直径6m，井深780m。地质报告表示在井深620m以后有三层有含水层，涌水量分别为22m3／h、14m3／h、80m3／h。施工组织设计考虑井深较深，选择了包括5m3吊桶、9臂钻架等大型施工设备。对于井筒涌水，则施工组织设计写了“可以采取工作面预注浆处理”和“视情况采取井壁注浆”的措施。由于掘砌设备操作使用不顺利，施工进度严重拖延。施工队根据620m前和第一、二层含水层的实际揭露地层涌水远小于地质报告的情况，认为地质报告可能有误。为赶进度，施工队一直施T_N第三含水层仍按正常掘砌施工。结果，在放炮后虽未有突水事故，但井壁岩石裂隙出现四处涌水。施工队只得匆匆处理，并设法加快了井壁砌筑工作。对于井壁可能出现涌水过大的问题，期待井壁注浆来处理。最后，尽管业主与施工单位为处理井壁又投入了大量人力财力，但其质量仍不能满意。问题1．分析施工组织设计的失误。2．施工队施工中有哪些错误的做法?存在哪些不妥的看法?3．岩壁大量涌水对井壁混凝土施工质量有哪些影响?【答案】本案例说明通常影响施工质量的因素。1．施工组织设计的失误主要有三点：1)立井机械化施工设备选择不妥。虽然井筒比较深，但是断面不大。井内布置重型设备有困难。施工过程中工人操作使用不顺利，主要并非操作的问题，而是设备的选型问题；2)对井筒涌水的处理不落实。虽然提出“可以采取工作面预注浆处理”，但没有明确如何具体处理，没有充分考虑工作面注浆的困难，而是错误地准备在工作面注浆效果不好时“采用井壁注浆”，对于工作面注浆也没有准备，临到第三含水层时仍未有提出具体的注浆方案、措施(如，岩柱、一次或分次注浆、安全措施等)。这也是注浆工作没有落实的一个重要原因；3)重要一条是没有按规定进行探水，执行“有疑必探”的规定；遇含水层且已经发现水文报告的前两层含水层涌水情况与实际有误，却不采取探水措施，反而主观地认为第三层涌水会减少。这是严重的违章和失误。2．施工对造成此质量事故的根本原因就是没有按照规程施工。1)没有执行“有疑必探、先探后掘”的要求；2)没有按规定实施工作面预注浆等治水措施；3)然后是为抢进度，当出现较大的涌水后仍没有采用专门的堵水措施，冒险强行通过。这就势必给施工和工程质量造成伤害。从本案例可看出，掌握地质条件，并根据地质条件采取合理的施工措施是矿山工程保证施工质量的重要环节。因此，在地质条件有疑问时，更要注意贯彻“有疑必探”的原则。矿山工程质量的好坏和地质因素的影响，以及和掌握地质条件的程度很有关系。从本案例还可看出，这些错误的做法和认识有关。对质量不够重视，为追求进度放弃质量：为赶进度没有遵守“有疑必探”原则、轻信经验而不相信勘探资料、不采取预注浆措施，为赶进度，不认真采取处理井壁涌水“堵、截、导”等措施。特别应注意的是，把存在的质量问题推给后面的工序，势必导致问题“越滚越大”，解决起来也越来越困难。3．岩壁涌水过大，首先使操作人员处在恶劣的施工环境下，就可能破坏正常施工程序和正确的操作要求，影响包括掘进、立模、井下搅拌、浇注等工作；其次是岩壁涌水影响混凝土的搅拌质量，也影响浇注的井壁混凝土质量，降低了强度、密实程度、抗渗性能等重要性能。因此，采用“干打井”技术是一个对进度、质量都有好处的有效方法。二、背景某施工单位承包一立井工程。施工单位提出井筒开工前应完成井筒地质检查钻探工作。建设单位虽然同意，但是不愿承担此部分费用，认为是施工单位为保证自身施工条件所增加的内容。工作面预注浆施工，建设单位要求先打钻埋设连接套管(长8．0～10．0m)，然后再浇筑止浆垫(厚2．5m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长4．5m)、浇筑止浆垫3．5m的方法施工。施工中，施工单位采取了自己的方案，在打钻出水后进行注浆时，发现工作面漏浆严重，于是只得对钻孔下止浆塞封水、拆除止浆垫，打钻注浆所花时间12d，费用20万元。工程施工中，当地发生6．0级地震，造成在建工程经济损失52万元，施工单位的施工机械设备损坏45万元，建设单位采购的待安装设备损毁损失33万元，现场清理及恢复施工条件花费18万元，施工人员窝工及设备闲置费用20万元。问题1．建设单位关于井筒地质检查钻探费用的看法是否正确?应如何处理?2．工作面预注浆施工的费用和工期应怎样考虑?3．针对地震灾害，建设单位和施工单位各应承担多少损失?列出明细。【答案】1．建设单位关于井筒地质检查钻探的费用的看法不正确。按规定，井筒地质检查钻探费用是列入矿业工程项目的其他费用的内容，费用应由建设单位承担。2．注浆费用20万元由施工单位自己承担，打钻注浆工期12d由施工单位承担，因为这是施工单位自身措施方案不力所造成。3．地震灾害为不可抗力，各自的损失各自承担。建设单位承担损失为在建工程经济损失52万元+待安装设备损毁损失33万元+现场清理及恢复施工条件花费18万元=103万元；施工单位承担损失为施工机械设备损坏45万元+施工人员窝工及设备闲置费用20万元=65万元。三、背景某施工单位承包一立井井筒与井底环行车场项目。某一夜班，主提升绞车由司机张某一人值班，在下放吊桶时打吨，导致吊桶全速过放。当时李某正穿过吊桶下方去移动水泵，因躲闪不及被当场砸死。事故发生后，井下作业人员由于恐慌争先上井，杨某上半身被挤出吊桶外面，赵某没有保险带，为了安全就挤在吊桶中央。吊盘信号工在把吊桶稳好后就发出提升信号升井。在升井过程中，又突遇断电，赵某被甩出吊桶坠落身亡，而杨某被急剧摆动的吊桶挤成重伤。事故发生后，项目经理立即组织事故调查小组，并上报了施工单位有关领导，同时恢复生产。经调查，李某是从未从事过井下作业的民工，尚未签订劳动合同，仅经过3天简单培训就下井作业。问题1.请说出事故过程中有哪些人违章，违章的内容是什么？2.项目经理在本次事故中有哪些违章行为，相关规定是什么？3.项目经理组织事故调查小组有何不妥，应该如何做？叙述事故的处理程序。【答案】1.违章人员和内容有：绞车司机打吨；李某违章穿越吊桶下方；杨某上半身伸出吊桶外缘；赵某乘吊桶没带保险带；吊盘信号工发现乘吊桶人员违章而继续打点升井。2.违章安排主提升司机1人操作，要求必须是1人操作1人监护；尚未签订劳动合同就安排下井工作的做法与劳动法不符；且安排未经合格培训的人员下井违章，要求下井作业人员必须经过培训合格并取得下井资格证方可下井作业。3.项目经理无权组织事故调查小组。重大事故发生后，事故发生单位必须以最快方式，1小时内向上级主管部门和事故发生地的市、县级建设行政主管部门极检察、劳动（如有人身伤亡）部门报告；事故发生单位属于国务院部委的，应同时向国务院有关主管部门报告。同时，事故发生单位应当在24小时内写出书面报告，按上述程序和部门逐级上报。事故放生后，首先要迅速抢救伤员，并保护事故现场。事故调查组的组成：发生人员轻伤、重伤事故，由企业负责人或指定的人员组织施工生产、技术、安全、劳资和工会等有关人员组成事故调查组，进行调査。死亡事故由企业主管部门会同事故发生地的市（或区）劳动部门、公安部门、人民检察院、工会组成事故调查组进行调查。重大伤亡事故应按照企业的隶属关系，由省、自治区、直辖市企业主管部门或国务院有关主管部门，公安、监察、检察部门、工会组成事故调查组进行调查。也可邀请有关专家和技术人员参加。特大事故发生后，按照事故发生单位的隶属关系，由省、自治区、直辖市人民政府或者国务院归口管理部门组织特大事故调査组，负责事故的调查工作。特大事故调查组应当根据所发生事故的具体情况，由事故发生单位归口管理部门、公安部门、监察部门、计划综合部门、劳动部门等单位派员组成，并应邀请人民检察机关和工会派员参加。必要时，调查组可以聘请有关方面的专家协助进行技术鉴定、事故分析和财产损失的评估工作。四、某施工单位承建一立井工程，井筒深度500m。应建设单位要求，合同约定建成后的井筒涌水量不超过10m3／h。施工单位施工至井深360m处发现岩壁有较大出水点，且井筒涌水量突然超过原地质资料提供数据的2倍多。施工单位经过紧急抢险处理后才完成混凝土浇筑工作，然后报告了监理工程师。三个月后验收井筒质量时，虽无集中出水，但井筒涌水量达到8m3／h。质量检验部门不予签字。建设单位怀疑井壁质量有问题，强行要求在360m处破壁打4个检查孔，施工单位不仅拒绝，且提出抢险损失的索赔。事后还引起了建设单位以质量检验部门不签字为由的拒付工程款纠纷。问题?1．质量检验单位不予签字认可是否合理?说明理由。?2．施工单位按建成后井筒涌水量不超过10m3／h的合同要求组织施工是否正确?应如何处理??3．井筒岩壁有出水点时可采取哪些保证井壁施工质量的措施?有较大出水点时，应如何处理??4．施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是否合理?说明理由。【答案】1．质量检验单位不予签字认可是合理的。根据《煤矿井巷工程质量验收规范》GB50213--2010规定，立井井筒建成后总漏水量≤6m3／h(井筒深度≤600m)，合同的井筒涌水量要求不符合《煤矿井巷工程质量验收规范》GB50213—2010的要求有权拒绝签字。?2．施工单位按建成后井筒涌水量不超过10m3／h的合同要求组织施工不正确。10m3／h不符合规范要求，施工单位应在合同签订前明确向建设单位提出要求：立井井筒建成后总漏水量≤6m3／h(井筒深度≤600m)。并在投标书中提出相应的施工技术措施，工程费用和工期要求。?3．岩壁有出水点时，可采取的方法有“堵、截、导”。当水大时，一般应采用导水管将水导到井内，避免冲淋正在浇筑的井壁，待混凝土凝固后进行注浆。?4．施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是合理的。按规定，破壁检查孔不得超过2个。五、某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3，直接费单价5．2元／m，综合费率为直接费20％。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台1m3的反铲(租赁费550元／台班)开挖，6月11日开工，6月20日完工。施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场1日，造成人员窝工10工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深1．5m的设计变更通知，增加挖方量1400m“；事件3：6月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月23日修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价25元／工日，管理费为30％)【答案】事件1：不可索赔，属承包商责任。事件2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期5日(15～19日)，用工费25×5×(1+30％)=487．5元；机械费550×5=2750元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为1400×5．2×(1+20％)=8736元。事件3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费。事件4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日，人工费25×30×(1+30％)=975元；机械费550×1=550元。六、某井筒工程直径6m，井深780m。地质报告表示在井深620m以后有三层有含水层，涌水量分别为22m3／h、14m3／h、80m3／h。施工组织设计考虑井深较深，选择了包括5m3吊桶、9臂钻架等大型施工设备。对于井筒涌水，则施工组织设计写了“可以采取工作面预注浆处理”和“视情况采取井壁注浆”的措施。由于掘砌设备操作使用不顺利，施工进度严重拖延。施工队根据620m前和第一、二层含水层的实际揭露地层涌水远小于地质报告的情况，认为地质报告可能有误。为赶进度，施工队一直施T_N第三含水层仍按正常掘砌施工。结果，在放炮后虽未有突水事故，但井壁岩石裂隙出现四处涌水。施工队只得匆匆处理，并设法加快了井壁砌筑工作。对于井壁可能出现涌水过大的问题，期待井壁注浆来处理。最后，尽管业主与施工单位为处理井壁又投入了大量人力财力，但其质量仍不能满意。问题1．分析施工组织设计的失误。2．施工队施工中有哪些错误的做法?存在哪些不妥的看法?3．岩壁大量涌水对井壁混凝土施工质量有哪些影响?【答案】本案例说明通常影响施工质量的因素。1．施工组织设计的失误主要有三点：1)立井机械化施工设备选择不妥。虽然井筒比较深，但是断面不大。井内布置重型设备有困难。施工过程中工人操作使用不顺利，主要并非操作的问题，而是设备的选型问题；2)对井筒涌水的处理不落实。虽然提出“可以采取工作面预注浆处理”，但没有明确如何具体处理，没有充分考虑工作面注浆的困难，而是错误地准备在工作面注浆效果不好时“采用井壁注浆”，对于工作面注浆也没有准备，临到第三含水层时仍未有提出具体的注浆方案、措施(如，岩柱、一次或分次注浆、安全措施等)。这也是注浆工作没有落实的一个重要原因；3)重要一条是没有按规定进行探水，执行“有疑必探”的规定；遇含水层且已经发现水文报告的前两层含水层涌水情况与实际有误，却不采取探水措施，反而主观地认为第三层涌水会减少。这是严重的违章和失误。2．施工对造成此质量事故的根本原因就是没有按照规程施工。1)没有执行“有疑必探、先探后掘”的要求；2)没有按规定实施工作面预注浆等治水措施；3)然后是为抢进度，当出现较大的涌水后仍没有采用专门的堵水措施，冒险强行通过。这就势必给施工和工程质量造成伤害。从本案例可看出，掌握地质条件，并根据地质条件采取合理的施工措施是矿山工程保证施工质量的重要环节。因此，在地质条件有疑问时，更要注意贯彻“有疑必探”的原则。矿山工程质量的好坏和地质因素的影响，以及和掌握地质条件的程度很有关系。从本案例还可看出，这些错误的做法和认识有关。对质量不够重视，为追求进度放弃质量：为赶进度没有遵守“有疑必探”原则、轻信经验而不相信勘探资料、不采取预注浆措施，为赶进度，不认真采取处理井壁涌水“堵、截、导”等措施。特别应注意的是，把存在的质量问题推给后面的工序，势必导致问题“越滚越大”，解决起来也越来越困难。3．岩壁涌水过大，首先使操作人员处在恶劣的施工环境下，就可能破坏正常施工程序和正确的操作要求，影响包括掘进、立模、井下搅拌、浇注等工作；其次是岩壁涌水影响混凝土的搅拌质量，也影响浇注的井壁混凝土质量，降低了强度、密实程度、抗渗性能等重要性能。因此，采用“干打井”技术是一个对进度、质量都有好处的有效方法。七、某矿物洗选厂经过施工招标，业主选定A工程公司为中标单位。在施工合同中双方约定，A工程公司将设备安装、配套工程和桩基工程的施工分包给B、C和D三家专业工程公司，业主负责采购设备。该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件：（1）施工招标过程中共有7家公司竞标。其中F公司的投标文件在招标文件要求提交投标文件的截止时间后半小时送达；G公司的投标文件未密封；H公司未提交投标保证金。（2）桩基工程施工完毕，已按国家有关规定和合同约定做了检测验收。监理工程师对其中5号桩的混凝土质量有怀疑，建议业主采用钻孔取样方法进一步检验。D公司不配合，总监理工程师要求A公司给予配合，A公司以桩基为D公司施工为由拒绝，若桩钻孔取样检验合格，A公司要求该监理公司承担由此发生的全部费用，赔偿其窝工损失，并顺延所影响的工期。（3）业主采购的配套工程设备提前进场，A公司派人开箱清点，并向监理工程师提交因此增加的保管费支付申请。（4）C公司在配套工程设备安装过程中发现部分配件丢失，要求业主重新采购供货。【问题】1.评标委员会是否应该对事件（1）中3家公司的投标文件进行评审？为什么？2.事件（2）中，A公司的做法妥当否？为什么？若桩钻孔取样检验合格，A公司的要求合理吗？为什么？3.事件（3）中，监理工程师是否应予签认？为什么？4.事件（4）中，C公司的要求是否合理？为什么？【答案】1.评标委员会是否应该对事件（1）中3家公司的投标文件进行评审？为什么？答：对于F不评定。对逾期送达的投标文件，应当拒收。对于G不评定。对未密封的投标文件，应当拒收。对于H不评定。对未按规定提交投标保证金的投标文件视为废标。2.事件（2）中，A公司的做法妥当否？为什么？若桩钻孔取样检验合格，A公司的要求合理吗？为什么？答：不妥。因A公司与D公司是总分包关系，A公司对D公司的施工质量问题承担连带责任，故A公司有责任配合监理工程师的检验要求。A公司的要求不合理。应由业主而非监理公司承担，由此发生的全部费用和工期。3.事件（3）中，监理工程师是否应予签认？为什么？答：应予签认。业主供应的材料设备提前进场，导致保管费用增加，属于发包人的责任，由业主承担因此发生的保管费用。4.事件（4）中，C公司的要求是否合理？为什么？答：C公司提出的要求不合理。业主供应的材料设备经清点移交，配件丢失的责任在A公司；C公司不能直接向业主提出采购要求，因为双发无合同关系。八、背景某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有150m高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期12个月，开工日期为3月8日，竣工日期为次年3月7日；工期惩罚额为5000元/天，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到100m高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电20天；因雨天不能正常施工延误工期10天；由于交通不便造成误工10天，该工程于次年4月17日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题1.本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故？2.伤亡事故处理时限是如何规定的？3.承包方是否应承担该工程延误的责任？应如何计算工期延误惩罚数额？4.该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任？应如何处理?【答案】1.本案例属物体打击类安全事故；事故属一般性安全生产事故。2.重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调査的人民政府应当自收到事故调査报告之日起15日内作出批复；特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。3.工期共延误40天，其中20天停电应由负责供电的发包方负责；对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的20天工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为100000元。4.工程未