一级建造师之一建机电工程实务全真模拟提分卷带答案_第1页
一级建造师之一建机电工程实务全真模拟提分卷带答案_第2页
一级建造师之一建机电工程实务全真模拟提分卷带答案_第3页
一级建造师之一建机电工程实务全真模拟提分卷带答案_第4页
一级建造师之一建机电工程实务全真模拟提分卷带答案_第5页
已阅读5页,还剩38页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

一级建造师之一建机电工程实务全真模拟提分卷带答案

单选题(共50题)1、预防焊接变形的装配工艺措施是()。A.尽量减小焊接线能量的输入B.减小焊缝长度C.预留收缩余量D.合理选择焊缝尺寸和形状【答案】C2、下列关于温度取源部件的安装,说法错误的是()。A.在设备制造的同时安装B.如果需在焊缝上开孔,应打磨平滑C.温度取源部件与管道垂直安装时,取源部件轴线应与管道轴线相垂直D.与管道呈倾斜角度安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相交【答案】B3、高层建筑管道中,PPR管的连接方法为()。A.螺纹连接B.沟槽连接C.热熔连接D.承插连接【答案】C4、下列关于延迟裂纹,说法错误的是()。A.产生延迟裂纹与焊缝含扩散氢、接头所承受的拉应力以及由材料淬硬倾向决定的金属塑性储备有关B.延迟裂纹主要发生在碳素钢中C.焊条烘干、减少应力、焊前预热、焊后热处理可以防止产生延迟裂纹D.容易产生焊接延迟裂纹的钢材不能及时进行热处理时,应在焊后立即均匀加热至200~350℃,并保温缓冷【答案】B5、下列测量点中,不属于管线定位主点的是()。A.起点B.中点C.终点D.转折点【答案】B6、下列绿色施工技术中,属于节材与材料资源利用方面的是()。A.临时设施宜采用隔热材料B.使用预拌混凝土和商品砂浆C.加大管道工厂化预制深度D.减少土方开挖和回填【答案】B7、下列用户的安全用电事故,不属于向供电部门报告的是()。A.专线掉闸事故B.电气火灾事故C.电力系统停电事故D.触电重伤事故【答案】D8、在暗装照明配电箱的施工程序中,管内穿线的紧后工序是()。A.配管B.送电运行C.导线连接D.送电前检查【答案】C9、输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道必须进行().A.气压试验B.气密性试验C.液压试验D.泄漏性试验【答案】D10、吊装用的钢丝绳一般由()制成。A.低合金结构钢丝B.高碳钢丝C.中碳钢丝D.低碳钢丝【答案】B11、炉窑砌筑时,拱和拱顶若采用干砌,其砖缝厚度不得大于()mm。A.0.5B.1.0C.1.5D.2.0【答案】C12、工业管道阀门的壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的()。A.1.10倍B.1.15倍C.1.25倍D.1.5倍【答案】D13、热水锅炉每小时每平方米受热面所产生的热量称为受热面的()。A.蒸发率B.热效率C.发热率D.蒸发量【答案】C14、电梯安装单位应当在施工前将拟进行安装的电梯情况书面告知(),告知后即可施工。A.电梯设备安全监督管理部门B.特种设备安全监督管理部门C.市级质量安全监督管理部门D.起重设备安全监督管理部门【答案】B15、工程竣工后的建筑消防验收,应检查其消防设施配置是否符合()的要求。A.已获审核批准的消防设计B.工程可投入使用或生产C.建筑防火等级标准D.公安消防部门管理【答案】A16、关于电缆敷设前的检查说法,错误的是()。A.电缆通道畅通,排水良好,金属部分的防腐层完整B.电缆型号、规格、电压应符合设计要求C.电缆外观应无损伤、绝缘良好D.充油电缆的油压不宜低于0.05MPa【答案】D17、下列()场所,建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防设计审核,并在建设工程竣工后向消防设计审查验收主管部门申请消防验收。A.建筑总面积大于15000m2的体育场馆B.建筑总面积大于5000m2的宾馆C.建筑总面积大于500m2的托儿所D.国家机关办公楼【答案】D18、关于钢结构的下列说法中,错误的是()。A.钢结构是由型钢、钢板、钢管等制成的钢构件组成的工程结构B.钢结构构件难于采用工厂化的制造方式,一般均在施工现场制作C.钢结构构件之间用焊缝、螺栓或铆钉连接D.工业机电工程的多层框架、管架是钢结构运用的实例【答案】B19、下列检测内容中,不属于焊评试件检验项目的是()。A.无损检测B.力学性能试验C.弯曲试验D.压力试验【答案】D20、冷弯型钢的表面允许有()A.裂纹、结疤B.折叠、夹渣C.深度(高度)不超过厚度公差之半的局部麻点D.端面分层【答案】C21、洁净室及洁净区空气中悬浮粒子洁净度等级共划分为()个等级。A.6B.9C.10D.12【答案】B22、关于消防水泵设施的要求,不正确的有()。A.应设有备用水泵B.备用泵流量不小于80%最大流量C.水箱的水用完之前,在5min内启动D.设有两条吸水管【答案】B23、通用机械设备是指通用性强、用途较广泛的机械设备,下列不属于通用机械的是()。A.铸造设备B.锅炉设备C.输送设备D.风机【答案】B24、计量基准器具的使用需经()审批并颁发计量基准证书后,方可使用。A.国务院计量行政部门B.省人民政府计量行政部门C.地级市人民政府计量行政部门D.县人民政府计量行政部门【答案】A25、参加工程施工质量验收的各方人员应具备()。A.规定的知识B.规定的资格C.规定的条件D.规定的经验【答案】B26、关于中间交接的说法,不正确的是()。A.中间交接的内容包括随机技术资料和专用工具的交接B.由业主施工管理部门组织施工、监理、设计等单位召开中间交接会议C.中间交接前,工程质量终评合格D.中间交接后装置的保管由业主负责【答案】C27、下列静置设备设计压力值(P)的范围中,正确的是()。A.常压设备:P<0.12MpaB.低压设备:0.12Mpa≤P<1.6MpaC.中压设备:1.6Mpa≤P<10MpaD.高压设备:10Mpa≤P<160Mpa【答案】C28、关于专业工程分包人的责任和义务的说法,正确的是()。A.分包人须服从承包人转发的发包人下达的与分包工程有关的指令B.分包人应履行并承担总包合同中承包人的所有义务和责任C.特殊情况下,分包人可不经承包人允许,直接与监理工程师发生工作联系D.分包人须服从业主以及监理工程师直接下达的与分包工程有关的指令【答案】A29、自动人行道自动停止运行时,开关断开的动作不用通过安全电路来完成的是()。A.过载B.踏板下陷C.扶手带入口保护装置动作D.附加制动器动作【答案】A30、常用来弥补耐火砖砌筑不足之处的材料是()。A.水玻璃B.玻璃纤维C.硅酸盐水泥D.不定形耐火材料【答案】D31、压力管道元件的制造单位,应经国家()许可方可从事相应活动。A.规划行政主管部门B.负责安全生产监督的部门C.负责特种设备安全监督管理的部门D.建设行政主管部门【答案】C32、整体到货的塔器安装,垫铁点焊固定后的后续工作是()。A.基础验收B.吊装塔器C.二次灌浆D.紧固地脚螺栓【答案】C33、计费电能表及附件的购置、安装、移动、更换及拆除等,均由()负责办理。A.用户B.电能表厂家C.供电企业D.持证电工【答案】C34、在自动喷水灭火系统施工中,干管安装的紧后工序是()。A.支管安装B.附件安装C.报警阀安装D.管道冲洗【答案】C35、下列变压器中,不属于按用途分类的是()。A.电力变压器B.油浸变压器C.整流变压器D.调压变压器【答案】B36、公称直径小于600mm的液体管道宜采用()。A.水冲洗B.蒸汽吹扫C.空气吹扫D.燃气吹扫【答案】A37、不符合耐火陶瓷纤维施工技术要求的是()。A.制品不得受挤压B.制品粘贴时不受潮湿影响C.粘贴面应清洁和平整D.粘结剂使用时应搅拌均匀【答案】B38、电梯井道放基准线后的工序是()。A.安装导轨B.配管配线C.轿厢组装D.电机安装【答案】A39、企事业单位进行计量工作时应用的计量器具是()。A.计量基准器具B.计量标准器具C.标准计量器具D.工作计量器具【答案】D40、下列选项中,不属于泄漏试验检查重点的是()。A.阀门填料函B.对接焊缝C.法兰连接处D.螺纹连接处【答案】B41、T形头地脚螺栓是属于()地脚螺栓。A.活动型B.固定型C.胀锚型D.预埋型【答案】A42、锅炉钢架安装程序中,紧接“立柱、垂直支撑、水平梁、水平支撑安装”之后的程序()。A.柱底板安装、找正B.平台、扶梯、栏杆安装C.高强度螺栓终紧D.整体找正【答案】D43、自动人行道自动停止运行时,开关断开的动作不用通过安全电路来完成的是()。A.过载B.踏板下陷C.扶手带入口保护装置动作D.附加制动器动作【答案】A44、单位工程质量验收结论应由()签字。A.建设单位项目负责人B.施工单位技术负责人C.监理工程师D.设计单位负责人【答案】A45、(2016年真题)工业安装分项工程质量验收时,验收成员不包括()A.建设单位专业技术负责人B.设计单位驻现场代表C.施工单位专业技术质量负责人D.监理工程师【答案】B46、自动化仪表工程的调试应先(),后回路调试。A.部件调试B.局部调试C.区域调试D.系统调试【答案】A47、工业炉在烘炉阶段需要做的工作是()。A.制定烘炉计划B.进行全面验收C.工业炉内衬施工D.有关热式仪表安装【答案】A48、自动化仪表试验的气源应清洁、干燥,露点比最低环境温度低()以上。A.5℃B.8℃C.10℃D.15℃【答案】C49、工程观感质量应由验收人员通过()来评定。A.讨论确定B.查阅资料确认C.用影像资料评定D.现场检查【答案】D50、金属管道进行耐压试验时,严禁使试验温度接近金属的()温度。A.平均试验B.设计试验C.塑性转变D.脆性转变【答案】D多选题(共20题)1、常用的防潮层施工方法有()。A.捆扎法B.粘贴法C.浇注法D.涂抹法E.充填法【答案】AD2、保温结构通常由()构成。A.保温层B.防潮层C.保护层D.防锈层E.识别层【答案】AC3、除专用合同条款另有约定外,合同履行过程中需要进行变更的是()。A.减少合同中的工作B.取消转由他人实施的工作C.追加额外的工作D.改变合同中的工作的质量标准E.改变工程的位置和尺寸【答案】ACD4、下列风管部件的检查项目中,属于主控项目的有()。A.成品风阀的制作应设有开度指示装置B.防排烟的柔性短管必须采用不燃材料C.风管部件的活动机构动作应灵活可靠D.调节风阀的法兰制作的尺寸允许偏差E.调节阀的手柄应以顺时针方向为关闭【答案】AB5、(2018年真题)下列风管系统安装检查项目,属于主控项目的有()。A.风管支架预埋件的位置B.风管穿过防火墙体的套管C.风管防静电的接地装置D.风管水平安装的吊架间距E.风管法兰螺栓连接方向【答案】ABC6、光学经纬仪主要是用于机电设备安装中的()测量。A.中心线B.水平度C.垂直度D.标高E.水平距离【答案】AC7、流动式起重机是常用的起重设备,流动式起重机的特点包括()。A.适用范围广B.台班费较低C.机动性好D.对道路、场地要求较高E.可以方便地转移场地【答案】ACD8、计量器具的后续检定包括()。A.强制性周期检定B.使用中检定C.仲裁检定D.修理后检定E.周期检定、有效期内的检定【答案】AD9、设备基础混凝土强度质量合格证明书,主要检查()是否符合设计要求。A.混凝土强度B.位置C.混凝土养护D.几何尺寸E.混凝土配合比【答案】AC10、槽钢型平衡梁由()等组成。A.桁架转轴B.螺栓C.槽钢D.吊环板E.吊耳【答案】BCD11、关于自动化仪表系统,说法正确的有()。A.电缆电线敷设前,应进行外观检查和导通检查,并应用兆欧表测量绝缘电阻,其绝缘电阻值不应小于5兆欧B.当线路周围环境温度超过65摄氏度时应采取隔热措施;当线路附近有火源时,应采用防火措施C.线路不得敷设在易受机械损伤,但可敷设强静电场干扰的位置D.线路不得敷设在影响操作和妨碍设备,管道检修的位置,应避开运输,人行通道和吊装孔E.线路的终端接线处及经达建筑物的伸缩缝和沉降缝处不应留有余度【答案】ABD12、机电工程联动试运行工序交接中,“三查”包括()。A.查设计漏项B.查未完工程C.查施工资料D.查工程质量隐患E.查工程安全隐患【答案】ABD13、下列焊接检验中,属于非破坏性检验的有()。A.渗透检测B.弯曲试验C.化学分析试验D.耐压试验E.泄漏试验【答案】AD14、在火灾危险环境中的电气设备,其接地要求有()。A.电气设备的金属外壳应可靠接地B.接地干线应采用铜导线C.接地支线的最小截面为1.5㎜2D.接地干线应有不少于两处与接地体连接E.接闪针的接地应与电气接地合并【答案】AD15、机电工程项目建设的特征包括()。A.工厂化、模块化B.特有的长途沿线作业C.设备制造的继续D.拆迁任务重E.新建项目多【答案】ABC16、室内给水管道的安装工艺流程中,管道及配件安装后的工序有()。A.系统清洗消毒B.管道防腐绝热C.管道支管安装D.系统压力试验E.管道吊架制作【答案】ABD17、聚氨酯复合风管适用于()。A.洁净室含酸碱的排风系统B.防排烟系统C.高压洁净空调系统D.低压洁净空调系统E.酸碱性环境【答案】CD18、关于建筑室内给水管道支吊架安装的说法,正确的有()。A.滑动支架的滑托与滑槽应有3~5mm间隙B.无热伸长管道的金属管道吊架应垂直安装C.有热伸长管道的吊架应向热膨胀方向偏移D.6m高楼层的金属立管管卡每层不少于2个E.塑料管道与金属支架之间应加衬非金属垫【答案】ABD19、纤维增强塑料衬里施工时,纤维增强材料的涂胶一般采用()。A.刷涂法B.喷射法C.铺切法D.浸泡法E.浸揉法【答案】A20、关于灯具现场检查的重点,下列说法正确的是()。A.Ⅰ类灯具的外露可导电部分应具有专用的PE端子B.消防灯具应具有认证标志C.灯具内部接线应为铜芯绝缘导线D.灯具的绝缘电阻值不应小于0.5MΩE.灯具内绝缘导线的绝缘层厚度应小于0.6mm【答案】ABC大题(共10题)一、(2014年真题)为响应国家“节能减排”、“上大改小”的环保要求,某水泥厂把原有的一条日生产1000吨的湿法生产线,在部分设备不变动的基础上,改成日产1000吨的干法生产线,同时将前几年因资金困难中途停建的一条日产4000吨干法生产线恢复建设;另外征用土地,再独立建设一条日产8000吨干法生产线。建设单位实施三项工程各自独立核算,分别管理,以PC承包形式分别招投标。最终A、B、C公司分别承担了三种不同类型的工程,C公司还同时承担了全厂110KV变电工程。工程以固定综合单价计算,工程量按实调整,并明确施工场地、施工道路、100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。施工过程中发生下列事件:事件1:A公司在设备采购时,在性价比方面对制造厂商进行了咨询,从中选择了备选厂商,进行了邀请招标。然而在制造过程中仍出现个别厂商因交通运输不便或生产任务过于饱和拖延了交货期;个别厂商因加工能力不足或管理不善满足不了质量要求。事件2:B公司在施工过程中:因设备延期交付,延误工期5天,并发生窝工费及其他费用5万元;150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误致使吊车零部件部分损坏造成停工4天,发生窝工费2万元;因大暴雨成灾停工3天;设备安装工程量经核实增加费用4万元;因材料涨价,增加费用20万元;非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元。事件3:C公司完成110KV变电站的施工后,编制了变压器送电试运行方案,变压器空载试运行12小时,记录了变压器的空载电流及一次电压,在验收时没有通过。事件4:在球磨机基础验收时,未能对地脚螺栓孔认真检查验收,致使球磨机的地脚螺栓无法正常安装。【问题】3.分别计算事件2中B公司可向建设单位索赔的费用和工期?【答案】3.①“因设备交付延期,延误工期5天,并发生窝工费及其他费用5万元”不能索赔,因为是PC合同,施工单位负责采购设备。②“150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误导致吊车零件部分损坏造成停工4天,发生窝工费2万元”,可以索赔工期和费用,因为100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。③因大暴雨成灾停工3天,属于不可抗力,工期可以索赔。④设备安装工程量经复核增加费用4万元,可以索赔。⑤因材料涨价,增加费用20万元,不可以索赔。⑥非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元,可以索赔。因此,可索赔费用为:2+4+16=22万;可索赔工期为:4+3=7天二、某厂的机电安装工程由A安装公司承包施工,土建工程由B建筑公司承包施工。A安装公司、B建筑公司均按照《建设工程施工合同(承包文本)》与建设单位签订了施工合同。合同约定:A安装公司负责工程设备和材料的采购,合同工期为215天(3月1日到9月30日),工程提前1d奖励2万元,延误1d罚款2万元。合同签订后,A安装公司项目部编制了施工方案、施工进度计划和采购计划等,并经建设单位批准。合同实施过程中发生如下事件:1.A安装公司项目部进场后。因B建筑公司的原因,土建工程延期10天交付给安装公司项目部,使得A安装公司项目部的开工事件延后了10d。2.因供货厂家原因,订货的不锈钢阀门延期15天送达到施工现场。A安装公司项目部对阀门进行了外观检查、阀体完好,开启灵活,准备用于工程管道安装,被监理工程师叫停,要求对不锈钢阀门进行试验。项目部对不锈钢阀门进行了试验,试验全部合格。3.监理工程师发现:A安装公司项目部已经开始压力管道的安装,但未向本市特种设备安全监督管理部门书面告知。监理工程师发布停工整改指令。项目部进行了整改,并向本特种设备安全监督部门书面告知。因以上时间造成工期延误,A安装公司项目部及时向建设单位提出工期索赔,要求增加工期25d。项目部采取了技术措施,施工人员加班加点赶工期,使得机电安装工程在10月4日完成。该机电安装工程完工后,建设单位在10月4日未经工程验收就擅自投入使用,在使用3d后发现不锈钢管道焊缝渗漏严重。建设单位要求项目部进行返工抢修,项目部抢修后,经再次试运转检验合格,在10月11日重新投用。<1>、送达施工现场的不锈钢阀门应进行哪些试验?给出不锈钢阀门试验介质的要求?<2>、施工单位在压力试验前未履行“书面告知”手续,可受到哪些行政处罚?<3>、A安装公司项目部应得到工期提前奖励还是工期延误罚款?金额是多少万元?说明理由。<4>、该工程的保修期从何日起算?写出工程保修的工作程序?【答案】<1>、(1)壳体压力试验、密封试验、光谱分析。(2)以洁净水为介质,水中的氯离子含量不得超过25ppm。<2>、责令限期改正;逾期未改正的,处一万元以上十万元以下罚款。<3>、(1)A安装公司项目部应得到工期提前奖励。(2)奖励金额是12万元。(3)理由:事件1中A安装公司项目部进场后,因B建筑公司的原因,土建工程延期10天,属于非A安装公司责任,所以可以索赔;事件2中因供货厂家原因,订货的不锈钢阀门延期15天,这并不是建设单位原因造成的,不能索赔。所以可以索赔的总工期是10天,按照原计划是10月10日完工,实际是10月4日完成,提前了6天,项目部应得到的奖励金额=6×2=12万元。<4>、(1)建设工程的保修期应从竣工验收合格之日起开始计算;在建设工程未经竣工验收的情况下,发包人擅自使用的,以建设工程转移占有之日为竣工日期,所以保修期从10月4日起算。(2)工程保修的工作程序:①在工程竣工验收的同时,由施工单位向建设单位发送机电安装工程保修证书;②检查修理;③验收。三、一、背景A公司承包某超高层建筑机电工程施工项目,该工程位于市中心繁华区,工程范围包括通风与空调、给水排水及消防水、动力照明、环境与设备监控系统等,建设单位要求A公司严格实施绿色施工,严格进行安全和质量管理。A公司项目部针对工程情况,制定了绿色施工管理和环境保护的绿色施工措施,提交建设单位后,建设单位认为绿色施工内容不能满足施工要求,建议补充完善。针对机电工程工期紧、作业面分散,项目部编制了施工组织设计,对工程进度、质量和安全管理进行重点控制。在安全管理方面,项目部根据现场作业特点,对重点风险作业进行分析识别,制定了相应的安全管理措施和应急预案。该工程全部机电设备、材料运输就位均需进行吊装作业,其中制冷机组和大型风机的吊装运输分包给专业施工队伍。分包单位编制了吊装运输专项方案后即组织实施,被监理工程师制止,后经审批,才组织实施。施工中,项目部按计划多次对施工现场进行安全检查,但是仍反复出现设备吊装指挥信号不明确、个别电焊工无证上岗、雨天高空作业、临时楼梯未设护栏等多项安全隐患。项目部经认真分析总结,认为是施工现场安全检查未抓住重点,经整改后效果明显。二、问题1.绿色施工要点还应包括哪些方面的内容?2.应急预案分为哪几类?3.分包单位选择的吊装运输专项方案应如何进行审批?4.金属风管咬口形式有哪些?【答案】1.绿色施工要点还应包括以下方面的内容:节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用、节地与施工用地保护。2.应急预案分类:1)综合应急预案;2)专项应急预案;3)现场处置方案。3.由分包单位编制专项施工方案的,专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章,并由总监理工程师签字、加盖执业印章后方可实施。4.该工程金属风管的咬口形式有:单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口、立咬口。四、(2014年真题)为响应国家“节能减排”、“上大改小”的环保要求,某水泥厂把原有的一条日生产1000吨的湿法生产线,在部分设备不变动的基础上,改成日产1000吨的干法生产线,同时将前几年因资金困难中途停建的一条日产4000吨干法生产线恢复建设;另外征用土地,再独立建设一条日产8000吨干法生产线。建设单位实施三项工程各自独立核算,分别管理,以PC承包形式分别招投标。最终A、B、C公司分别承担了三种不同类型的工程,C公司还同时承担了全厂110KV变电工程。工程以固定综合单价计算,工程量按实调整,并明确施工场地、施工道路、100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。施工过程中发生下列事件:事件1:A公司在设备采购时,在性价比方面对制造厂商进行了咨询,从中选择了备选厂商,进行了邀请招标。然而在制造过程中仍出现个别厂商因交通运输不便或生产任务过于饱和拖延了交货期;个别厂商因加工能力不足或管理不善满足不了质量要求。事件2:B公司在施工过程中:因设备延期交付,延误工期5天,并发生窝工费及其他费用5万元;150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误致使吊车零部件部分损坏造成停工4天,发生窝工费2万元;因大暴雨成灾停工3天;设备安装工程量经核实增加费用4万元;因材料涨价,增加费用20万元;非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元。事件3:C公司完成110KV变电站的施工后,编制了变压器送电试运行方案,变压器空载试运行12小时,记录了变压器的空载电流及一次电压,在验收时没有通过。事件4:在球磨机基础验收时,未能对地脚螺栓孔认真检查验收,致使球磨机的地脚螺栓无法正常安装。【问题】4.变压器空载试运行应达到多少个小时?变压器试运行中还应记录哪些技术参数?【答案】4.变压器在空载24小时后负荷试运行,试运行时注意并记录冲击电流、空载电流、一、二次电压、温度。五、(2012年真题)A施工单位总承包某石油库区改扩建工程,主要工程内容包括:(1)新建4台50000m3浮顶油罐;(2)罐区综合泵站及管线;(3)建造18m跨度钢混结构厂房和安装1台32t桥式起重机;(4)油库区原有4台10000m3拱顶油罐的开罐检查和修复。A施工单位把厂房建造和桥式起重机安装工程分包给具有相应资质的B施工单位。工程项目实施中做了以下工作:工作一:A施工单位成立了工程项目部,项目部编制了职业健康安全技术措施计划,制订了风险对策和应急预案。工作二:根据工程特点,项目部建立了消防领导小组,落实了消防责任制和责任人员,加强了防火、易燃易爆物品等的现场管理措施。工作三:为保证库区原有换顶罐检修施工安全,项目部制订了油罐内作业安全措施,:主要内容包括:(1)关闭所有与油罐相连的可燃、有害介质管道的阀门,并在作业前进行检查;(2)保证油罐的出、入口畅通;(3)采取自然通风,必要时强制通风的措施;(4)配备足够数量的防毒面具等;(5)油罐内作业使用电压为36V的行灯照明,且有金属保护罩。工作四:B施工单位编制了用桅杆系统吊浆32t桥式起重机吊装方案,由B单位技术总负责人批准后实施。【问题】4.32t桥式起重机吊装方案的审批程序是否符合规定要求?说明理由【答案】4.32t桥式起重机吊装方案的审批程序不符合规定要求。理由:32t桥式起重机的安装属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,应由总承包单位(A施工单位)组织召开专家论证会,专家论证前应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。六、背景资料:A机电安装公司承接某花园小区的住宅楼和室外工程的机电安装项目。为尽快完成任务,A机电安装公司将小区热力管网工程分包给业主指定的B管网建设工程公司,其管材和阀门由A机电安装公司采购。其中B管网建设工程公司承建的热力管网安装工作于第2年10月完成后,向业主提出竣工验收,得到业主独家的顺利通过。A机电安装公司承建的总体工程也于第3年1月竣工验收合格。但在使用过程中发生了以下两个事件:事件一:第4年冬季供暖时,热力管网阀门漏水严重,业主要求A机电安装公司对热力管网阀门进行修理,但A机电安装公司以业主直接验收管网工程为由,拒绝维修。问题:1.该花园小区工程在竣工验收上存在哪些问题2.该工程宜采用什么性质的回访回访计划宜安排在什么时间合适3.该采暖工程的保修期限到什么时候结束4.事件一中A机电安装公司的做法是否合适说明理由。【答案】1.该花园小区工程在竣工验收上存在的问题有:(1)管网工程应与总体工程同时进行竣工验收,不应该单独进行;(2)仅有业主独家对管网进行竣工验收是不够的;(3)B管网建设工程公司是A机电安装公司的分包商,应先向A机电安装公司提出验收,由A机电安装公司向业主申请,由业主组织设计、监理、A机电安装公司验收,并向其负责。2.(1)由于该工程是采暖工程,所以宜采用季节性回访。(2)回访计划宜安排在第4年的12月进行,因为冬季是采暖季节。3.由于采暖工程的保修期至少为2个采暖期,所以该采暖工程的保修期限到第5年春季的供暖期结束。4.(1)事件一中A机电安装公司的做法不合适。(2)理由:①A机电安装公司与B管网建设工程公司是总包与分包关系,总包单位对分包单位的施工质量负有连带责任;②阀门是A机电安装公司采购的,不能排除其产品质量问题。所以A机电安装公司应对热力管网阀门进行修理。七、【背景资料】某机电工程安装公司(以下简称A公司)总承包了某石化装置安装工程的施工任务。装置施工的主要内容包括:28台重30~80t的机电设备吊装、安装;燃气和其他介质的工艺及系统管道4500m安装、组对、焊接;电气仪表工程、给水排水工程及防腐绝热工程施工。A公司将工程的给水排水工程和防腐绝热工程分包给具有专业承包资质的B公司。由于工程正值夏季施工、天气炎热,且工期十分紧迫,建设单位认为安全施工形势较严峻,要求做好安全工作。为之A公司项目经理部在开工前组织各部门及各分包单位制定了安全生产责任书,明确了各单位及相关人员的安全责任。施工过程中,对各管道系统和设备进行相应试验,其中燃气管道组织泄漏性试验时采用空气作为介质,按相关要求确定试验压力,采用涂刷中性发泡剂方法对管道系统密封点进行检查。后由于建设单位订货的几台大型工艺设备晚到,延误了设备防腐绝热施工的工期,致使B公司经济损失约10万元。B公司向建设单位提出工期和费用索赔。管道和设备工程的防腐绝热施工严格按照相关标准和规范进行,质量检验合格后进行到试运行阶段,试运行合格后组织工程竣工验收。【问题】(1).分析该安装工程施工有哪些危险源?(2).总包单位A公司对于分包单位B公司怎样进行全过程管理?(3).B公司向建设单位进行工期和费用索赔做法是否妥当?说明理由。(4).燃气管道泄漏性试验应重点注意哪些内容?采用涂刷中性发泡剂方法对管道系统密封点进行检查主要包括哪些?【答案】①设备运输、吊装,存在安全和吊装伤害风险;②管道组对焊接、无损检测,存在火灾、射线辐射伤害风险;③设备、管道试压、吹扫、气密等,存在机械伤害、化学物质伤害风险;④临时用电、电气仪表施工,存在触电风险;⑤高处作业,存在高空坠落风险;⑥多工种交叉作业,存在机械伤害、物体击打风险;⑦工期紧,夏季施工温度较高,对工人造成中暑及其他损害。(2)总承包单位对分包单位及分包工程的施工管理,应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修以及技术、质量、安全、进度、工程款支付等进行全过程的管理。(3)不妥当。理由:索赔程序不对。虽然建设单位提供的几台大型工艺设备晚到,延误了工期,造成了B公司的实际损失,责任在建设单位。但B公司与建设单位没有合同关系,而是A公司的分包商,无权向建设单位直接索赔。只有向总承包单位A公司提出索赔事项,通过总承包单位A公司向建设单位索赔。同时,应按索赔程序和要求,并提供足够证据,经监理单位(或建设单位)认可,才能达到索赔要求。(4)①燃气管道泄漏性试验应重点注意:泄漏性试验应在压力试验合格后进行。泄漏性试验压力为设计压力。泄漏试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并且停压10min后,采用涂刷中性发泡剂等方法巡回检查所有密封点无泄漏为合格。②采用涂刷中性发泡剂方法对管道系统密封点进行检查主要包括:阀门填料函、法兰或者螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等所有密封点。八、(2014年真题)某综合大楼位于市区,裙楼为5层,1#、2#双塔楼为42层,建筑面积116000m2,建筑高度208m。双塔楼主要结构为混凝土核心筒加钢结构框架,其中钢结构框架的钢管柱共计36根,规格为Φ1600×35、Φ1600×30、Φ1600×25三种,材质为Q345-B。钢管柱制作采用工厂化分段预制,经焊接工艺评定,焊接方法采用埋弧焊。钢管柱吊装采用外部附着式塔吊,单个构件吊装最大重量为11.6t,现场临时用电满足5台直流焊机和10台CO2气体保护焊机同时使用要求。施工过程中,发生了如下事件:事件1:施工总承包单位编制了深基坑、人工挖孔桩、模板、建筑幕墙、脚手架等分项工程安全专项施工方案,监理单位提出本工程还有几项安全专项方案应编制,要求施工总承包单位补充。事件2:由于工期较紧,施工总承包单位安排了钢结构构件进场和焊接作业夜间施工,因噪音扰民被投诉。当地有关部门查处时,实测施工场界噪声值为75dB。事件3:施工班组利用塔吊转运材料构件时,司机操作失误导致吊绳被构筑物挂断,构件高处坠落,造成地面作业人员2人重伤,其中1人重伤经抢救无效死亡,5人轻伤。事故发生后,现场有关人员立即向本单位负责人进行了报告。该单位负责人接到报告后,向当地县级以上安全监督管理部门进行了报告。【问题】3.针对事件2,写出施工总承包单位组织夜间施工的正确做法?4.事件3中,安全事故属于哪个等级?该单位负责人应在多少时间内向安全监督管理部门报告?【答案】3.正确做法:办理夜间施工许可证明,并公告附近社区居民;对施工现场的噪声进行实时监测与控制;使用低噪声的机具,采取隔声措施。4.该事故为一般事故。该单位负责人应该在1小时内向安全监督管理部门报告。九、某施工单位中标中型炼钢厂的连铸安装工程项目。施工单位及时组建了项目部,项目部在组织施工过程中出现以下情况:情况1:项目部按工业安装工程质量验收评定项目划分规定对安装工程项目进行了划分。其中有连铸安装工程、机械设备安装工程、蒸汽排风机安装工程、电气安装工程、自动化仪表安装工程等。情况2:技术人员对班组进行施工方案交底的主要内容是该工程的安装工程量、工程规模及现场的环境状况等。情况3:项目部安装完成后,向建设单位要求办理交工验收手续,建设单位以不符合工程验收的规定而拒绝了项目部的要求。情况4:施工合同按《建设工程质量管理条例》规定签订了在正常使用条件下的最低保修期限。该工程生产线在正常运行4年后,因设备故障、电气管线故障、给排水管网阀门漏水、中央控制室的供热和供冷系统失效而导致停产。建设单位发函要求该施工单位进行保修。施工单位以超过了保修期婉拒建设单位的要求。【问题】1.按质量验收评定规定,指出情况1中所列项目哪些属于单

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论