二级建造师之二建机电工程实务押题参考B卷带答案

二级建造师之二建机电工程实务押题参考B卷带答案

单选题（共50题）1、预埋地脚螺栓检查验收，不正确的是（）。A.直埋地脚螺栓中心距、标高及露出基础长度符合设计或规范要求，中心距应在其根部和顶部沿纵、横两个方向测量，标高应在其底部测量B.T形头地脚螺栓与基础板按规格配套使用，地脚螺栓光杆部分和基础板刷防锈漆C.安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于10MPaD.基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用胀锚地脚螺栓【答案】A2、环境因素对安装精度的影响不包括（）。A.设备基础温度变形B.设备基准件安装精度C.设备温度变形D.恶劣环境场所【答案】B3、自动化仪表的取源部件安装，做法正确的是（）。A.在工艺管道防腐、衬里、吹扫后开孔和焊接B.同一管段上的压力取源部件安装在温度取源部件下游侧C.温度取源部件在管道上垂直安装时，应与管道轴线垂直相交D.温度取源部件应近邻阀门出口侧安装【答案】C4、电缆金属桥架垂直段安装时，（）设置一个支架。A.每1.5～3mB.每1mC.每1~1.5mD.每1.5m【答案】C5、金属浮顶罐充水试验的检验内容不包括的是（）。A.罐壁强度B.浮顶升降试验C.储罐容积D.排水管严密性【答案】C6、（2012年真题）机电工程常用的黑色金属是（）A.铝B.铸铁C.紫铜D.钛合金【答案】B7、根据《注册建造师施工管理签章文件目录》的规定，下列不属于机电工程的成本费用管理文件的是（）。A.施工环境保护措施及管理方案报审表B.费用索赔申请表C.工程款支付报告D.工程变更费用报告【答案】A8、下列风机中，属于按照排气压强划分的是（）。A.通风机B.混流式风机C.轴流式风机D.单级风机【答案】A9、不属于合同变更范围的是（）。A.增加合同中任何工作B.合同工作转由他人实施的工作C.改变合同中任何工作的质量标准D.改变工程的基线【答案】B10、金属管道进行压力试验时，严禁使用试验温度接近金属的（）温度。A.平均试验B.设计试验C.塑性转变D.脆性转变【答案】D11、管道采用预制块做保温层的要求是（）。A.同层应错缝，上下层应压缝，用高一等级材料的胶泥勾缝B.同层应压缝，上下层应错缝，用同等级材料的胶泥勾缝C.同层应错缝，上下层应压缝，用同等级材料的胶泥勾缝D.同层应压缝，上下层应错缝，用高一等级材料的胶泥勾缝【答案】C12、下列选项中，属于依法必须招标项目的是（）。A.国家或省市重点建设项目B.利用扶贫资金实行以工代赈的项目C.采用公开招标的费用较少的项目D.国家投资控股或占主导地位的项目【答案】D13、下列风管的工作压力中，不属于中压风管的是（）A.-550paB.800paC.1300paD.2300pa【答案】D14、主要用于电气行业中高绝缘的垫圈、垫片、电容器等行业的是（）。A.聚苯乙烯B.聚酰胺C.聚丙烯D.聚碳酸酯【答案】D15、在耐火陶瓷纤维内衬上施工不定形耐火材料时，其表面应做（）。A.绝热处理B.防水处理C.防火处理D.防腐处理【答案】B16、曳引式电梯施工程序中，轿厢组装的紧前工序是（）。A.交接检验B.轨道安装C.对重安装D.曳引机安装【答案】B17、（2011年真题）机电工程常用的绝热材料是（）。A.涂料B.聚氨酯复合板材C.岩棉D.石棉水泥板【答案】C18、（2021年第2批真题）建设工程竣工验收时，审核竣工文件的单位是（）。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.设计单位【答案】B19、(2021年第2批真题)下列情况中，不需要修改或补充施工组织设计的是（）A.工程设计有重大变更B.各项管理目标有重大变化C.施工班组有重大调整D.主要施工方法有重大调整【答案】C20、锅炉受压元件不应采用（）。A.焊条电弧焊B.熔化极氩弧焊C.钨极氩弧焊D.电渣焊【答案】D21、金属筒体上安装避雷针，金属筒体的厚度不小于（）时，可作避雷针的引下线。A.2.5mmB.3mmC.3.5mmD.4mm【答案】D22、（2014年真题）设备基础的质量因素中，影响安装精度的主要是（）A.浇注方式和时间B.沉降和强度C.表面积和平整度D.温度和湿度【答案】B23、关于机电工程无损检测人员的说法，正确的是（）。A.无损检测人员的级别分为：A级、B级、C级B.无损检测I级人员可评定检测结果C.无损检测Ⅱ级人员可仲裁技术争议D.无损检测Ⅲ级人员可根据标准编制无损检测工艺【答案】D24、管径小于22mm的铜管连接方式可采用（）。A.螺纹连接B.承插连接C.对口焊接D.法兰连接【答案】B25、《注册建造师执业工程规模标准（试行）》规定，石油天然气管线输油工程规模按()划分。A.年产量、管线长度B.合同额C.投资额D.工程造价【答案】A26、曳引式电梯设备进场验收合格后，在驱动主机安装前的工序是()A.土建交接检验B.轿厢导轨安装C.随行电缆安装D.安全部件安装【答案】A27、井道内应设置永久性电气照明，井道照明电压宜采用（）V安全电压。A.6B.12C.18D.36【答案】D28、自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空，垂直净高度最小为（）。A.2.3B.1.2C.1.2D.2.4【答案】A29、回路总数为120的照明控制系统检测时，符合规范的最小抽检照路数为（）A.6B.12C.18D.24【答案】B30、锅炉汽包常用（）材料制造。A.普通碳素钢B.优质碳素钢C.低合金高强度钢D.特殊钢【答案】C31、吊装作业若采取同类型、同规格起重机双机抬吊时，单机载荷最大不得超过额定起重量的（）A.75%B.80%C.85%D.90%【答案】B32、曳引式电梯安装施工程序中，“曳引机和机房设备安装”在（）之后。A.配管配线B.机房设备安装C.轿厢组装D.安装导轨【答案】C33、光伏发电设备安装中，不使用的支架是（）A.固定支架B.滑动支架C.跟踪式支架D.可调支架【答案】B34、施工单位提出设计变更申请，负责审核变更技术是否可行、评估施工难易程度和对工期影响程度的人员是（）。A.施工单位总工程师B.总监理工程师C.建设单位总工程师D.造价工程师【答案】B35、下列焊接产生的缺陷中，是焊缝中最危险，能破坏大部分焊接构件的类型为（）。A.气孔B.未熔合C.裂纹D.夹渣【答案】C36、汽轮机的分类中,属于按照热力特性划分为的是（）。A.冲动式汽轮机B.多级汽轮机C.轴流式汽轮机D.抽气背压式汽轮机【答案】D37、动态式炉窑砌筑起始点正确的选择是()A.从高端到低端B.从检查孔部位开始向两端砌筑C.从热端向冷端砌筑D.从炉窑中间段向两端砌筑【答案】C38、节流装置测量液体流量时，取压口的位置是（）。A.在管道的下半部与管道水平中心线成0～45°角的范围内B.取压口在管道的上半部与管道水平中心线成0～45°角的范围内C.上半部D.下半部【答案】A39、下列关于焊接工艺评定说法错误的是（）A.锅炉受压元件安装前，应制定焊接工艺评定作业指导书，并进行焊接工艺评定B.钢制焊接储罐焊接前，施工单位必须有合格的焊接工艺评定报告C.工艺评定的目的在于验证用此工艺能否得到具有合格力学性能D.工业管道焊接工艺评定在管道焊接的同时进行【答案】D40、有“夺钢”“超钢”之称的工程塑料的是（）。A.聚酰胺B.聚碳酸脂C.聚甲醛D.聚苯醚【答案】C41、工程测量要求中，不包括（）。A.保证测设精度B.减少误差累积C.由整体到局部D.满足设计要求【答案】C42、可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置应根据被测气体的（）确定。A.性质B.密度C.质量D.重量【答案】B43、在供暖工程施工中，散热器支管的坡度为（），坡度朝向应利于排气和进水。A.0.5%B.0.8%C.1%D.1.5%【答案】C44、企业强制检定的计量器具范围是（）计量标准器具。A.重要B.最高C.常用D.新型【答案】B45、关于紧密型母线槽说法错误的是（）A.紧密型母线槽采用插接式连接B.在施工中不容易受潮及渗水C.具有体积小、结构紧凑、运行可靠等优点D.紧密型母线槽的散热主要靠外壳，母线槽温升偏高，散热效果较差【答案】B46、建筑安装工程中，常用的臂架型起重机不包括（）。A.履带式起重机B.塔式起重机C.桅杆式起重机D.桥式起重机【答案】D47、不需要向公安机关消防机构申请消防验收的工程有（）。A.国家机关办公楼B.邮政楼C.公共建筑D.建筑总面积大于1.5万m2的民用机场航站楼【答案】C48、原材料、半成品、成品的检验以（）为主。A.平行检验B.专职检验人员为主C.互检D.自检【答案】B49、临时用电的准用程序中包括：①协助业主向当地电业部门申报用电方案；②经电业部门检查、验收和试验，同意送电后送电开通；③对施工项目进行检查、验收，向电业部门提供相关资料，申请送电；④进行临时用电设备、材料的采购和施工。其正确的准用程序是（）。A.①一③一④一②B.③一④一①一②C.①一④一③一②D.④一③一①一②【答案】C50、工程测量要求中，不包括（）。A.保证测设精度B.减少误差累积C.由整体到局部D.满足设计要求【答案】C多选题（共20题）1、隔离开关的安装程序有（）。A.密封检查B.开箱检查C.本体安装D.操作机构安装E.调整【答案】BCD2、仪表设备安装的一般规定，说法错误的是（）A.设计文件规定需要脱脂的仪表，应经脱脂检查合格后安装B.直接安装在管道上的仪表，宜在管道吹扫前安装C.安装过程中不应敲击、振动仪表D.直接安装在设备或管道上的仪表在安装前应进行压力试验E.仪表接线箱（盒）应采取密封措施，引入口宜朝上【答案】BD3、耐火喷涂料施工技术要求包括（）。A.喷涂料采用湿法喷涂B.喷涂面上不允许出现干料或流淌C.喷涂方向应垂直于受喷面D.喷涂应分段连续进行E.施工中断时，宜将接槎处做成阶梯型斜槎【答案】BCD4、下列情况中，需要到供电部门办理用电手续的是（）。A.增加用电容量B.变更用电C.增设一级配电D.新装用电E.终止用电【答案】ABD5、下列属于纤维增强塑料衬里的方法的有(）。A.手工糊制B.间断法C.连续法D.喷射法E.块材衬里【答案】ABCD6、机械设备安装设定基准线和基准点应遵循的原则有（）。A.安装检测使用方便B.有利于保持而不被毁损C.不宜设在同一个基础上D.关联设备不应相互采用E.刻划清晰容易辨识【答案】AB7、工业管道系统安装后，根据系统不同的使用要求，应进行试验，试验的类型主要分为（）等。A.强度试验B.压力试验C.真空度试验D.泄漏性试验E.灌水试验【答案】BCD8、球形储罐的焊接方法宜采用（）。A.药芯焊丝自动焊B.半自动焊C.埋弧焊D.焊条电弧焊E.钨极惰性气体保护焊【答案】ABD9、压缩机性能参数包括（）。A.容积B.转速C.流量D.功率E.噪声【答案】AC10、下列施工工序中，属于室外埋地给水管道施工的有()。A.管道测绘放线B.管道沟槽开挖C.管道加工预制D.管道支架制作E.管道防腐绝热【答案】ABC11、电力电缆的交接试验内容包括()A.直流耐压试验B.交流耐压试验C.绝缘电阻测量D.金属屏蔽层电阻测量E.电缆两端压差检查【答案】ABC12、有预紧力要求的螺纹连接副，常用的紧固方法有()。A.测量伸长法B.液压拉伸法C.顶伸伸长法D.拉伸伸长法E.加热伸长法【答案】AB13、新型无机非金属材料除具有传统无机非金属材料的优点外，还有某些特征，如（）。A.强度高B.塑性好C.高韧性D.具有电学、光学特性E.具有生物功能【答案】AD14、有关抹面类涂抹保护层技术要求，正确的是（）。A.露天的绝热结构，不宜采用抹面保护层B.应采用一遍操作，一次成型的施工工艺C.施工前，除局部接槎外，不应将保温层淋湿D.在抹面保护层未硬化前，应采取保温措施E.昼夜温差大时，应采取防寒措施【答案】AC15、风管输送含有腐蚀介质的气体，应采用（）。A.软聚氯乙烯板B.耐酸橡胶板C.耐热橡胶板D.不燃的耐温材料E.防火材料【答案】AB16、下列属于纤维增强塑料衬里的方法的有(）。A.手工糊制B.间断法C.连续法D.喷射法E.块材衬里【答案】ABCD17、按焊缝结合形式，焊缝分为（）。A.连续焊缝B.断续焊缝C.对接焊缝D.角焊缝E.塞焊缝【答案】CD18、下列关于高强度螺栓连接的要求，说法正确的有(）。A.连接摩擦面应保持干燥、清洁，不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢B.采用手工砂轮打磨时，打磨方向应与受力方向垂直，且打磨范围不应小于螺栓孔径的5倍C.经处理后的摩擦面应采取保护措施，可在摩擦面上做标记D.摩擦面采用生锈处理方法时，安装前应以细钢丝刷垂直于构件受力方向除去摩擦面上的浮锈E.高强度大六角头螺栓连接副应由一个螺栓、一个螺母和两个垫圈组成【答案】AD19、焊接参数包括（）。A.焊接电流B.焊接电压C.焊接速度D.焊接位置E.焊接接头形式【答案】ABC20、焊接坡口清理范围包括（）。A.非合金钢压力容器焊条电弧焊时每侧约10mm处B.非合金钢压力容器埋弧焊时每侧约20mm处C.非合金钢压力容器等离子弧焊时每侧约20mm处D.合金钢压力容器气体保护焊每侧各20mm处E.铝及铝合金焊接坡口及其附近各30mm处【答案】ABC大题（共10题）一、A公司以EPC交钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目，中标价2.5亿美元，合同约定，总工期36个月，支付币种为美元。工程进度款每月10日前按上月实际完成量支付，竣工验收后全部付清，工程进度款支付每拖欠一天，业主需支付双倍利息给A公司。工程价格不因各种费率、汇率、税率变化及各种设备、材料、人工等价格变化而作调整。A公司项目部进场后，依据合同、设计要求和工程特点编制了施工进度计划、施工方案、安全技术措施和绿色施工要点。重点是绿色施工（环境保护）要点。施工工程中发生下列事件：事件1：A公司因（1）当地发生短期局部战乱，造成工期延误30天，直接经济损失30万美元；（2）原材料涨价，增加费用150万美元；（3）所在国劳务工因工资待遇罢工，工期延误5天，共计增加劳务工工资50万美元；（4）美元贬值，损失人民币1200万元；（5）进度款多次拖延支付，影响工期5天，经济损失（含利息）40万美元；（6）所在国税率提高，税款比原来增加50万美元；（7）遭遇百年一遇的大洪水，直接经济损失20万美元，工期拖延10天。事件2：监理工程师在施工过程中发现A公司在材料管理上有失控现象，钢结构安装作业队存在材料错用的情况。追查原因是作业队领料时，钢结构工程的部分材料被承担外围工程的作业队领走，所需材料存在较大缺口。为赶工程进度，领用了项目部材料库无标识的材料，经检查，项目部无材料需用计划。为此监理工程师要求整改。事件3：单机试行结束后，A公司项目经理安排人员完成了卸压、卸荷、管线复位、润滑油清洁度检查、更换了润滑油过滤器芯、整理试运行记录。二、问题：1.写出本工程绿色施工中的土壤保护要点。【答案】1.土壤保护要点：（1）保护地表环境，防止土壤侵蚀、流失。裸土及时覆盖。（2）沉淀池、隔油池、化粪池等不发生堵塞、渗漏、溢出。（3）油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材料应妥善保管，及时清理地面污染。（4）有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理，不能作为建筑垃圾外运。（5）施工后应恢复被施工活动破坏的植被。2.事件1中（1）战乱为不可抗力，可索赔工期30天；费用不可索赔。（2）原材料涨价，按合同规定，费用不可以索赔。（3）所在国劳务工因工资待遇罢工属于内部协调问题，费用、工期均不可以索赔。（4）美元贬值，按合同规定，费用不可以索赔。（5）进度款多次拖延支付，属于业主责任，可索赔工期5天，费用40万美元。（6）所在国税率提高，按合同规定，不可以索赔。（7）百年一遇的大洪水为不可抗力，可索赔工期10天，费用不可索赔。二、一、背景A公司经过招投标承包某轧钢生产线机电设备安装工程，合同暂估总价，结算时以合同约定的工程单价和实发工程量进行结算，工程单价不作调整。施工过程中发生下列事件：事件一，工程开工后，原材料涨价和机械租赁费涨价，施工单位因工程成本过高，向业主提出费用索赔。事件二，8分包单位在施工过程因设备制造质量问题及设备晚交付，向业主提出费用和工期索赔。事件三，C分包单位因A公司租赁的大型吊车运输途中发生故障延误3天，并造成人员窝工3天，向A公司进行工期和费用索赔。事件四，整个施工过程中，A公司因改变吊装工艺增加费用2万元；业主提出的工程变更增加费用5万元，延误工期2天；业主要求施工单位赶工增加费用20万；因暴雨造成停工3天，施工单位产生窝工费10万，施工机具修理费5万元；给C公司租赁的吊装设备延误工期3天，增加费用5万。二、问题1．事件一中施工单位向业主提出费用索赔是否合理，简述理由。2．B分包单位向业主提出费用和工期存在什么问题并予以纠正。3．C分包单位向A公司进行工期和费用索赔是否合理为什么4．列式计算事件四中A公司应向业主索赔的费用和工期。并说明不能索赔项的理由。【答案】1．从本合同规定的内容分析，事件一中，施工单位提出索赔不合理。理由是，合同已明确规定工程单价不做调整．工程单价主要是由人工费、材料费、机械台班费组成，若增加材料费和台班费。势必调整了工程单价，违背合同约定。2．从索赔程序分析，B分包单位索赔的程序错误，分包单位不能直接向业主索赔。应该把索赔资料先交总包商A公司审批，再由A公司交业主审批。3．从双方的责任和关系出发分析，C分包单位向A公司进行的索赔合理。因大型吊车是A公司租赁的，A公司应准时交付分包单位，责任在A公司。4．从机电工程索赔的原因和规定，分析哪些可以索赔，哪些不可以索赔。费用索赔=5万元+20万元=25万元工期索赔=2天+3天=5天不能索赔项：(1)改变吊装工艺2万元已含在施工单位的技术措施费用；(2)因暴雨窝工费l0万元，机具修理费5万元，属不可抗力的自然灾害原因造成，合同法规定，不可抗力原因引起的费用损失各自承担，工期可顺延；(3)吊车租赁延长工期3天，增加费用5万元，因吊车是施工单位自己租赁，造成的工期延误和费用损失应自负。三、施工单位承包一机电工程施工项目，工程内容包括工艺热力管道安装和一座钢结构框架安装。合同规定，钢材等主材由建设单位供货。施工单位安排由该单位的甲、乙2个施工队分别承担施工任务。在工程中，甲队领走了全部材料，在管架预制完成后还剩余了大量材料。乙队进场较晚，领料时库存所剩有的相关型钢和配件规格型号不全，处于间歇停工待料状态。经查，甲、乙两队均未向项目部材料供应部门报送材料需用计划。为赶进度，建设单位供应到现场时没有出厂合格证的钢管，建设单位负责材料供应的人员表示，先施工，后补合格证。乙队便直接进行了施工，组焊完成后也无人落实合格证的事项。施工中，施工单位在钢结构焊接中，一部分重要的焊接结构属厚板大刚度他们采用了直流电源电弧焊，在工艺热力管道保温质量检查时，发现管道的阀门、法兰处和管托处的保温将会影响投产后的正常运行和维修。问题：1．对于建设单位供应的钢管没有出厂合格证直接进行了施工是否正确？为什么？施工单位项目部应如何处理？2．试分析施工单位甲工程队在领取材料和材料管理中有哪些错误做法？应该怎么做才是正确？3．试分析施工单位项目部材料供应部门在钢结构材料领发过程中存在哪些问题？应该怎样纠正？4．直流电源电弧焊有哪些优点？5.管道的阀门、法兰处和管托处的保温有哪些要求？【答案】1．不正确。因为：建设单位供应的材料（又称甲供或顾客提供的材料）也应按工程材料进场验收的要求，同等管理，确保不使用质量不合格材料。施工单位应首先向建设单位供应部门所要材料证明和出厂合格证；其次在没有材质证明和出厂合格证时，应按设计文件的要求和材料的制造标准对材料进行检验，确认达到质量合格的指标；三是有复检、抽检的材料应按要求检验。2．甲工程队的错误是未事先报送材料需要计划，超限额乱领和多领材料，未严格执行限额领料制度；施工完后剩余材料未办理退库。正确的做法应是：1）用料前向项目经理部材料供应部门报送材料需用计划，计划包括：材料规格型号、数量质量、需用时间等，由供应部门审批；2）按材料需用计划实行限额领料，事先不超限额领料；3）施工完后剩余材料及时办理退库。3．施工单位项目部材料供应部门存在的问题是：未对工程队要求上报材料需用量计划并进行审批,对工程的实际需用量心中无数；未建立材料使用限额领料制度,造成工程队随意领料。纠正的方法：建立和完善项目材料需用量和供应计划体系；严格执行材料使用限额领料制度。4．直流电源电弧焊的优点有电弧稳定、飞溅小和焊接质量好等。5.管道的阀门、法兰处因经常维修，保温层必须采取可拆卸式的结构；管脱处的保温，应不妨碍管道的膨胀位移，且不损坏保温层。四、A公司承包了30层商务楼的机电安装工程，工程内容有建筑给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程等，合同总工期为12个月。本商务楼机电安装工程采用了很多新材料、新工艺、新技术，如建筑给水系统采用不锈钢管件卡压式连接，排水系统采用柔性铸铁管，建筑电气工程中的配电干线采用分支电缆，通风与空调工程采用共板法兰风管等。30层商务楼有8台曳引式电梯和20台自动扶梯，因A公司不具备电梯安装条件，建设单位将电梯安装工程分包给B公司施工。A公司项目部进场后，依据工程概况及施工特点、主要工程量、施工方法和工艺流程，编制了施工方案和施工进度计划等。A公司项目部科学地布置施工现场，合理地安排施工人员，加快施工进度，使工程按合同完成。B公司项目部进场后，依据曳引式电梯和自动扶梯的分部、分项工程编制了电梯安装方案和进度计划，电梯安装中接受电梯制造单位的指导和监控，安装自检合格，由电梯制造单位检验和调试，并将检验和调试的结果告知经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构，接受监督检验。B公司在验收后30日内将有关技术资料移交使用单位。问题：1．B公司项目部应具备哪些要求后才能进行电梯施工?2．A公司项目部编制的施工方案还应有哪些内容?3．简述电力驱动的曳引式电梯施工程序?4．给水管道采用的不锈钢管件卡压连接有哪些优点?【答案】1．电梯安装的施工单位应在许可证范围内承担业务，并应当在施工前将拟进行安装的电梯情况书面告知工程所在的直辖市或设区的市的特种设备安全监督管理部门，告知后即可施工。2．A公司项目部编制的施工方案还应包括的内容有：工程概况、编制依据、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求、质量安全保证措施等基本内容。3．电力驱动的曳引式或强制式电梯施工程序：土建交接检验→设备进场验收→安装样板架、放线→轨道安装→轿厢组装→曳引机和机房其他设备安装→缓冲器和对重装置安装→曳引绳安装→厅门安装→电气装置安装→调试验收→试运转。4．不锈钢管件卡压式连接具有保护水质卫生、抗腐蚀性强、使用寿命长；施工时将带有特种密封圈的承口管件与管道连接，用专用工具压紧管口而起到密封和紧固作用，施工具有安装便捷、连接可靠及经济合理等优点。五、某安装公司总包氮氢压缩分厂全部机电安装工程，其中氮氢压缩机为多段活塞式，工作压力为32Mpa，电机与压缩机本体分两件进场，现场用齿式联轴器连接。压缩机系统的管道随机组订货，现场组装试验。开工前，安装公司决定压缩机系统的机械设备、电气自动化、管道等主体工程由本单位自行安装，防腐保温及其他非主体工程分包给具有相应资质的分包单位承担。施工前，施工方案编制人员向施工作业人员作了分项、专项工程的施工方案交底，由于交底内容全面、重点突出、可操作性强，故施工中效果明显，工程进展顺利。施工过程中，安装公司及时审查了防腐保温分包单位提交的施工组织设计、施工技术方案，但竣工验收时，发现分包提交给其审核的资料不全。试运行阶段，一台压缩机振动较大，经复查土建无施工质量问题，基础无下沉，设备制造质量全部合格；复查安全记录：垫铁设置合理且按规定定位焊接，一、二次灌浆均符合质量要求，测量仪器精度合格，各种环境因素对安全无影响，建设单位要求安装公司进一步认真复查并处理。【问题】1.压缩机系统的管道，按压力和许可类别，分别属于哪一类？2.施工方案交底主要包括哪些内容？3.分包单位提交给安装公司审核的资料还有哪些？4.根据背景资料分析可能引起压缩机振动大的原因。应由哪个单位承担责任？【答案】1.背景中管道，按压力划分属于高压管道；按许可类别划分，属于GC1管道。2.施工方案交底内容为该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施、环境保护措施等。3.还应有：质量保证体系和质量保证措施、安全保证体系及措施、施工进度计划、施工进度统计报表、工程款支付申请、隐蔽工程验收报告、竣工交验报告等文件资料。4.（1）可能引起压缩机振动大的原因：①基础强度不够；②地脚螺栓紧固力不够；③地脚螺栓安装或混凝土浇筑时产生偏移而不垂直；④地脚螺栓松动；⑤测量基准精度不符合要求；⑥操作者的技能水平和责任心。（2）责任由安装公司承担。六、某石化公司一新建化工装置，将装置的机电安装部分承包给A机电安装公司，将装置的土建基础工程承包给B建筑公司。A机电安装公司承包的工程内容有：工艺设备、机械设备安装；工艺管道和系统管道工程、电气仪表工程及防腐保温工程等。A公司将电气仪表工程分包给了C专业承包公司，把系统管道工程和防腐保温工程分包给了D机电安装公司。总承包单位A机电安装公司与各分包单位约定，各个分包单位的吊装、运输都使用总包单位的施工机具，其余施工资源各单位自己解决。为了顺利完成施工任务，A机电安装公司建立了分包管理制度，加强分包管理监督与考核，为此专门成立了协调小组，负责整个施工任务的协调工作。A机电安装公司对C、D分包单位的协调管理重点约定为：施工进度计划安排、质量安全制度制定、竣工验收考核、竣工结算编制。由于工期要求紧，业主要求在首批大型工艺设备的土建基础交付安装后，安装工程与土建工程交叉并行施工。在施工过程中，专业监理工程师发现C专业公司施工的电气工程不符合规定，即对C专业公司提出停工整改指令，专业监理工程师报告总监理工程师后，将下达的停工令送达C专业公司。在总承包单位的协调和沟通下，各承包单位正常施工，按时达到了竣工目标的要求。问题：1.A公司对分包单位可采取哪些监督与考核方式？2.A公司对分包单位的管理重点还应包括哪些内容？3.为了确保工程进度，总承包单位在本工程外部协调的最主要单位是哪些？为什么？协调的具体内容主要是哪些？4.土建基础交付安装时应进行基础验收，简述基础验收内容。5.背景中，专业监理工程师对C专业公司提出停工整改指令的做法是否正确？为什么？若不正确，指出正确的做法。【答案】1.可采取的监督考核方式有:听取分包单位工作汇报、工程联合监督检查、工作联系单、协调会、综合考核评定等方式。2.A公司项目部对分包单位管理的重点还应有：施工问题的协调、甲供物资分配、资金使用调拨、临时设施布置、工程资料移交等，还有重大质量事故和重大工程安全事故的处理。3.为了确保工程进度，总承包单位在本工程外部协调的最主要单位是土建施工单位。因为业主要求首批大型工艺设备的土建基础交付安装后，安装工程与在土建交叉并行施工。而土建与设备、管道安装交叉施工的协调十分困难，所以外协调最主要的单位是土建施工单位。协调的主要内容有：综合施工进度的平衡及进度的衔接与配合；交叉施工的协商与配合；重要设备基础、预埋件、吊装预留孔洞的相互支持与协调；土建施工质量问题的反馈及处理意见的协商；土建工程交付安装时的验收与交接等。4.基础验收内容：（1）设备基础混凝土强度检查验收；（2）设备基础位置、几何尺寸检查验收；（3）设备基础外观质量检查验收；（4）预埋地脚螺栓检查验收。5.不正确。根据总承包单位项目部对分包队伍管理的原则，分包向总包负责，一切对外有关工程施工活动的联络传递，如与监理等的联络，应通过总包方进行。监理工程师对工程的任何指令和要求，都应下达给总承包单位A机电安装公司，不能直接对口到分包单位。背景中，专业监理工程师的做法违背了正常的管理程序。正确的做法是：专业监理工程师发现C专业公司施工的电气工程不符合规定，应立即通知总承包单位A机电安装公司项目部并提出整改指令，同时报告总监理工程师下达停工令。专业监理工程师将停工令送达总承包单位项目部，由总承包单位转送到C专业公司进行停工整改。七、某中型工业机电安装工程项目，建设单位采用公开招标，选择安装单位。招标文件明确规定，投标人必须具备机电工程承包二级施工资质，工程报价采用综合单价报价。经资格预审后，共有A、B、C、D、E五家公司参与了投标。投标过程中，A公司提前一天递交了投标书，B公司在前一天递交投标书后，在截至投标前10分钟，又递交了修改报价资料，D公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章，E公司未按招标问价要求的格式报价。经评标委员会评定，建设单位确认，最终C公司中标，按合同范本与建设单位签订了施工合同，施工过程中发生下列事件：事件一：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10天，并造成窝工费及其他经济损失共计15万元，C公司租赁的大型吊车因维修延误工期3天，经济损失3万元，因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元，施工过程中遇台风暴雨，C公司延误工期5天，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元。事件二：非标件制作过程中，C公司焊工操作焊条电弧焊时，严格执行焊接工艺和焊接技术措施，认真检查执行焊接工艺参数，大大减少了焊缝返修次数，保证了焊接质量。事件三：项目部在对工程电气设备进行交接试验时，进行了绝缘电阻测量、交流耐压试验、绝缘油试验、线路相位检査，试验完毕，组织新建电气系统变压器高压侧接受电网侧供电，逐级试通电，试通电后，系统工作正常，进行新建工程的试运行。【问题】1.招投标中，哪些单位的投标书属于无效标书？此次招投标工作是否有效？说明理由。2.列式计算事件一中C公司可向建设单位索赔的工期和费用。3.C公司的执行焊接工艺参数有哪些？4.电气设备交接试验内容是否完整？简述电气系统受电要求及通电顺序。【答案】1.D公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章，属于无效标书（废标）；E公司未按招标文件要求的格式报价，为未实质性响应招标文件要求，也属于无效标书。本次招投标有效。除D、E以外，尚有有效标书三家，符合《招标投标法》规定。2.事件一中，甲供设备晚到，可以索赔工期10天，费用15万；C公司租赁设备维修导致的工期延长和费用增加，不可以索赔；工程量变更增加的费用30万可以索赔；台风暴雨可以索赔工期5天，费用不可以索赔。故可以索赔工期：10＋5＝15（天）可以索赔费用：15＋30＝45（万元）3.焊接工艺参数包括：焊接方法、焊接材料、焊接电流、焊接电压、焊接速度、电流种类、极性、焊接层（道）数、焊接顺序。4.电气设备交接试验内容不完整，还应补充：测量直流电阻、直流耐压试验、泄漏电流测量。电气系统受电要求：受电系统的二次回路试验合格，其保护整定值已按实际要求整定完毕。受电系统的设备和电缆绝缘良好。安全警示标志和消防设施已布置到位。通电顺序：按先高压后低压、先干线后支线。八、【背景资料】某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。工程进入后期，为赶工期，采用加班加点办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管排施工质量检查时发现，Φ89不锈钢管焊接变形过大，整条管道形成一折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失5600元。【问题】1.三检制的自检、互检、专检责任范围应如何界定，本案例是哪个检验环节失控？2.影响施工质量的因素有哪些，是什么因素造成本案例不锈钢管焊接变形过大？3.质量事故如何界定，本案例问题应如何定性？4.简述质量事故处理的程序。【答案】1.一般情况下，原材料、半成品、成品的检验以专职检验人员为主，生产过程的各项作业的检验则以施工现场操作人员的自检、互检为主，专职检验人员巡回抽检为辅。本案例问题出在自检和互检，在这两个环节上有失控。2.影响施工质量的因素有人、机（包括检验器具）、料、法、环五大因素；造成本案例不锈钢管焊接变形过大的主要因素是人。3.由于工程施工质量不符合规定标准而引发或造成规定数额以上经济损失、工期延误或造成设备人身安全，影响使用功能的即构成质量事故。本案例问题可按一般质量问题由施工单位自行处理。4.质量事故处理的程序是：1）施工现场发生质量事故时，施工负责人（项目经理）应按规定时间和程序，及时向企业报告事故状况。2）质量问题出现后，要作好现场保