施工合同玻璃幕墙施工合同_第1页
施工合同玻璃幕墙施工合同_第2页
施工合同玻璃幕墙施工合同_第3页
施工合同玻璃幕墙施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

施工合同：玻璃幕墙施工合同一、合同双方本合同由以下双方签署：甲方：______________（以下简称“业主”）乙方：______________（以下简称“施工单位”）二、工程内容本合同的工程内容为：在业主所在地，施工单位按照业主的要求，对业主的建筑进行玻璃幕墙的施工。玻璃幕墙的施工包括但不限于：制定施工方案、搭建施工现场、安装玻璃幕墙、测试及其他与玻璃幕墙相关的工作。三、合同价款及结算方式1.合同价款本合同的合同价款为人民币______________（大写：______________）元整。2.结算方式施工单位在完成本合同全部内容后，应当经业主验收。经验收合格后，在3个工作日内，双方应当共同进行结算。施工单位应当提交正式的结算报告，包括但不限于施工单位的工程量清单、验收报告等。业主须在确认结算报告的内容与实际完成情况一致后，按照结算报告的金额，支付施工单位的工程款项。四、工程期限施工单位应当在本合同签订后的5个工作日内，制定详细的施工计划和时间安排，并在施工期间严格按照施工计划执行。施工计划中，应当包括以下内容：施工单位的工期安排对施工风险的评估和处理措施各工种的具体工作内容和安排施工前期和后期的交接事项工程完成后的验收标准施工单位必须按照施工计划中规定的时间节点完成各项任务，如因施工过程中出现特殊情况，导致施工期限延长，则应当及时与业主沟通，并经业主同意后延长施工期限。五、质量标准施工单位必须按照国家有关规定和行业标准，保证本合同施工内容的质量。在本合同的施工过程中，如出现任何质量问题，施工单位应当及时采取措施加以解决，并承担相应的后果。六、安全与保险施工单位应当按照国家有关规定和行业标准，制定详细的安全计划，并在施工前向业主报备并征求其同意。施工过程中，如出现任何安全问题，施工单位应当及时采取措施加以解决，并承担相应的责任和后果。施工单位须购买施工意外险，以及其他必要的保险。七、违约责任任何一方违反本合同的规定，致使本合同无法履行或履行不完全的，应当承担相应的违约责任。由于业主原因导致施工无法继续或未能按照合同规定支付施工款项，业主应当承担由此产生的违约责任。八、争议解决双方就本合同的执行及其解释等问题发生争议的，应当协商解决。如协商无法解决，双方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他本合同自双方签约之日起生效，在本合同约定的工程内容全部完成并支付全部工程款项后，本合同终止。对于未在本合同中约定的事宜，双方应当协商解决，且经双方都认可后形成书面文书，具有同等效力。本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，合同自甲方和乙方

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论