2024年监理工程师之土木建筑目标控制押题练习试卷B卷附答案

2024年监理工程师之土木建筑目标控制押题练习试卷B卷附答案单选题（共200题）1、采用标号法时，网络计划的（）就是网络计划终点节点的标号值。A.计算工期B.要求工期C.计划工期D.实际工期【答案】A2、（2019年真题）工程施工质量验收的最小单位是（）。A.分项工程B.检验批C.分部工程D.单项工程【答案】B3、已知某网络计划中工作M的自由时差为1天，总时差为4天。通过检查分析，发现该工作的实际进度拖后，且影响总工期1天。在其它工作均正常的前提下，工作M的实际进度拖后（）天。A.1B.4C.5D.6【答案】C4、在利用S曲线比较建设工程实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示该工程（）。A.实际进度超前的时间B.实际超额完成的任务量C.实际进度拖后的时间D.实际拖欠的任务量【答案】B5、对重要检验批的质量检验项目，当有简易快速的检验方法时，可选用（）方案。A.计量、计数的抽样B.一次、二次或多次抽样C.全数检验D.调整型抽样【答案】C6、在施工进度控制目标体系中，用来明确各单位工程的开工和交工动用日期，以确保施工总进度目标实现的子目标是按（）分解的。A.项目组成B.计划期C.承包单位D.施工阶段【答案】A7、在影响工程质量的诸多因素中，环境条件对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程技术环境条件的有（）。A.防护设施B.水文、气象C.施工作业面D.通风照明【答案】B8、在制定检验批的抽样方案时，应考虑合理分配生产方风险和使用方风险，对于一般项目两类风险的合理控制范围是（）。A.α＜5%，β＜5%B.α＜5%，β＜10%C.α＜5%D.α＜1%，β＜15%【答案】B9、网络计划中某项工作进度拖延的时间超过其总时差，则说明该工作（）。A.不会对总工期产生影响，而只对后续工期产生影响B.对后续工期和总工期都产生影响C.对总工期产生影响，而只对后续工期无影响D.对后续工期和总工期都无影响【答案】B10、混凝土（）的大小，用“坍落度”或“维勃稠度”指标表示。A.流动性B.黏聚性C.保水性D.均匀性【答案】A11、通过缩短某些工作的持续时间调整施工进度计划时，正确的做法是()A.不改变工作之间的先后顺序关系B.缩短非关键线路上工作的持续时间C.压缩费用增加量最大的关键工作D.不改变原有计划的关键线路【答案】A12、装配式混凝土结构连接部位浇筑混凝土之前应进行的工作是（）。A.施工方案论证B.隐蔽工程验收C.施工工艺试验D.平行检验【答案】B13、下列关于枉法裁判行为的定性正确的是A.司法工作人员在刑事诉讼中因受贿而枉法追诉、裁判的，应该实行受贿罪与徇私枉法罪数罪并罚B.司法工作人员在刑事诉讼中伪造、毁灭证据的方法进行枉法裁判的，构成徇私枉法罪C.在民事、行政审判中负有审判职责的工作人员，故意违背事实和法律作枉法裁判，只有情节严重，才构成犯罪D.民事、行政审判中负有审判职责的工作人员因收受贿赂而枉法裁判的，构成受贿罪与民事、行政枉法裁判罪，按照其中处罚较重的规定定罪处罚【答案】B14、（2022年真题）根据《建设工程质量管理条例》，建设工程自竣工验收合格之日起15日内，（）应将竣工验收报告和相关文件报有关行政主管部门备案。A.施工单位B.检测单位C.监理单位D.建设单位【答案】D15、某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法正确的是（）。A.业主应给予承包商补偿B.业主不给予承包商补偿C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿【答案】A16、单代号搭接网络计划中,关键线路是指（）的路线。A.自始至终由关键节点组成B.自始至终由关键工作组成C.相邻两项工作之间时间间隔为零D.相邻两项工作之间时距为零【答案】C17、（2020年真题）工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（）的前提下，必须开始的最迟时刻。A.紧后工作最早开始B.紧前工作最迟开始C.整个任务按期完成D.所有后续工作机动时间【答案】C18、设备检验是一项专业性、技术性较强的工作，重要的关键性大型设备应由()组织专家小组进行检验。A.监理单位B.建设单位C.安装单位D.制造单位【答案】B19、负责组织城市轨道交通建设工程竣工验收的是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程质量监督检查机构【答案】A20、（2022年真题）建设工程组织加快的成倍节拍流水施工时，所具有的特点是（）。A.专业工作队数等于施工过程数B.相邻施工过程的流水节拍相等C.相邻施工段之间可能有空闲时间D.各专业工作队能够在施工段上连续作业【答案】D21、关于物资需求计划的说法，正确的是（）。A.编制依据：概算文件、项目总进度计划B.组成内容：一次性需求计划和各计划期需求计划C.主要内容：确定材料的合理储备D.编制单位：各施工承包单位【答案】B22、（2021年真题）某材料的出厂价2500元/吨，运杂费80元/吨，运输损耗率1%，采购保管费率2%，则该材料的（预算）单价为（）元/吨。A.2575.50B.2655.50C.2657.40D.2657.92【答案】D23、建筑工程施工质量验收中，经返工重做或更换器具、设备的检验批，应（）。A.予以验收B.重新进行验收C.鉴定验收D.协商验收【答案】B24、下列建设工程进度计划体系中，明确各种设计文件、主要设备、施工单位、水电路日期的是（）。A.工程项目一览表B.工程项目总进度计划C.投资计划年度分配表D.工程项目进度平衡表【答案】D25、下列关于流水节拍的说法错误的是（）。A.流水节拍是流水施工的时间参数之一B.流水节拍可以按定额计算法确定C.流水节拍小，其流水速度慢，节奏感慢D.流水节拍决定着单位时间的资源供应量【答案】C26、质量管理体系文件中，（）是产品满足质量要求的程度和监理单位质量管理体系中各项质量活动结果的客观反映。A.质量手册B.程序文件C.作业文件D.质量记录【答案】D27、验收建筑节能分部工程质量，应由（）组织。A.施工单位技术负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.施工单位项目负责人【答案】B28、质量检验时，将总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定的范围内随机抽取一个或一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法称为（）。A.完全随机抽样B.分层随机抽样C.系统随机抽样D.多阶段抽样【答案】C29、凡涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，设计方案应经（）审批后方可进行施工。A.原审查机构B.原设计单位C.质量监督机构D.监理单位【答案】A30、某分项工程招标工程量清单为1000m＜sup>3＜/sup>。施工中由于涉及变更调整为1200m＜sup>3＜/sup>。该分项工程招标控制价单价为300元/m＜sup>3＜/sup>。投标报价单价为360元/m＜sup>3＜/sup>。根据《建设工程工程量清单计价规范》，该分项工程的结算款为()元。A.420000B.429000C.431250D.432000【答案】C31、某施工材料采购原价为190元/吨，运杂费为40元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为3%，则该材料的单价为（）元/吨。A.234.28B.237.66C.239.20D.239.27【答案】D32、房屋建筑工程保修期内发生涉及结构安全的质量缺陷，由（）提出保修方案，施工单位实施保修，原工程质量监督机构负责监督。A.施工单位B.原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位C.第三方咨询机构D.参建各方共同协商【答案】B33、基础设施领域项目通过发行权益型，股权类金融工具筹措的资本金，不得超过项目资本金总额的（）。A.20%B.30%C.40%D.50%【答案】D34、根据《建筑安装工程费用组成》的规定，可以利用综合单价法计算的措施项目费，包括（）。A.安全文明施工费B.夜间施工增加费C.已完工程及设备保护费D.脚手架工程费【答案】D35、为保证设备的质量，在设备运往现场前，项目监理机构应检查（），并审查设备运输方案。A.运输安全措施B.设备加固措施C.海关及保险手续D.设备包装质量【答案】D36、下列可行性研究内容中属于建设方案研究与比选的是（）。A.产品价格现状及预测B.筹资方案与资金使用计划C.产品竞争力优劣势分析D.产品方案与建设规模【答案】D37、评审工程初步设计成果时，重点评审的是（）。A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素B.设计参数、设计标准、功能和使用价值C.设计依据、设计规模D.使用功能是否满足质量目标和标准【答案】A38、施工现场发生工程质量事故后，项目监理机构应及时()并要求施。单位采取措施按相关程序进行处理。A.签发监理通知单B.签发工程暂停令C.通知设计单位D.报告政府主管部门【答案】B39、某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为4、3、2、5，2、5、4、3和4、3、3、4天，则3个施工过程之间的流水步距分别为()天。A.5和4B.5和3C.4和2D.3和4【答案】A40、（2020年真题）水泥安定性不合格会造成的质量缺陷是（）。A.混凝土蜂窝麻面B.混凝土不密实C.混凝土碱骨料反应D.混凝土爆裂【答案】D41、关于变更引起的分部分项工程费价格调整，以下原则描述中正确的是（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工程量变化超过15%的，可在合理范围内参照适用子目的单价B.已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，采用该项目的单价在合理范围内参照类似项目，确定单价C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整D.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认【答案】D42、《刑事诉讼法》第5条规定，人民法院依照法律规定独立行使审判权，人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。关于该原则的含义理解正确的是A.人民法院行使审判权，人民检察院行使检察权，在法律规定的职责范围内都是独立的，不受任何机关、社会团体和个人的干涉B.在我国独立行使审判权、检察权的主休是审判人员、检察院人员C.人民检察院上下级之间是领导与被领导的关系，上级人民检察院有权就具体案件对下级人民检察院作出命令、指示D.人民法院上下级之间是监督与被监督的关系，各级法院在具体案件的审判过程中独立行使审判权，上级人民法院无权纠正下级法院的错误裁判【答案】C43、某新建学校项目由教学楼、行政楼等构成，按建设工程项目的划分层次，行政楼属于()。A.专业工程B.单项工程C.单位工程D.分项工程【答案】C44、普通混凝土力学性能试验，试件应采用（）的标准试件，也可用边长为100mm或200mm的非标准试件。A.200mm×200mm×200mmB.160mm×160mm×160mmC.120mm×120mm×120mmD.150mm×150mm×150mm【答案】D45、下列建设工程进度控制措施中，属于组织措施的是()A.采用CM承发包模式B.审查承包商递交的进度计划C.办理工程进度款支付手续D.建设工程变更管理制度【答案】D46、下列关于箍筋的说法，正确的是（）。A.箍筋的末端应按设计要求做弯钩B.对一般结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°C.对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于180°D.圆形箍筋两末端均应做不小于90°的弯钩【答案】A47、在收集质量数据中，当总体很大时，很难一次抽样完成预定的目标。此时，质量数据的收集方法宜采用()A.分层抽样B.等距抽样C.整群抽样D.多阶段抽样【答案】D48、某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，未搞清地质情况就仓促开工，致使回填土工程质量不合格。从工程质量缺陷的成因角度分析，这属于（）。A.违背基本建设程序B.施工与管理不到位C.地质勘察失真D.片面追求进度【答案】A49、以下关于监理工程师对于建设工程进度控制，说法正确的是（）。A.建设工程进度控制应根据唯一原则—进度总目标，编制计划并付诸实施B.建设工程进度控制从设计准备开始，涉及整个设计、施工阶段C.建设工程进度控制的最终目的是按预定的时间动用或提前交付使用D.监理工程师通过对建设单位和施工单位的协调，从而保证建设工程进度目标的实现【答案】C50、下列哪些费用属于建筑安装工程企业管理费？()A.环境保护费、文明施工费、安全施工费、夜间施工费B.财产保险费、财务费、差旅交通费、管理人员工资C.养老保险费、住房公积金、临时设施费、工程定额测定费D.夜间施工费、已完工程及设备保护费、脚手架【答案】B51、（2020年真题）根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特性数据均值服从的分布是（）。A.二项分布B.正态分布C.泊松分布D.非正态分布【答案】B52、（2020年真题）某分项工程有8个施工过程，分为3个施工段组织固定节拍流水施工，各施工过程的流水节拍均为4天，第三与第四施工过程之间工艺间歇为5天，该工程工期是（）天。A.27B.29C.40D.45【答案】D53、经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可，能满足安全和使用功能的检验批，应（）。A.严禁验收B.返工重做后才能验收C.予以验收D.按协商文件进行验收【答案】C54、工程开工前，应由（）到工程质量监督站办理工程质量监督手续。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.监理单位协助建设单位【答案】C55、某进口设备，装运港船上交货价（FOB）为50万美元，到岸价（CIF）为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为：1美元=6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币（）。A.43.680B.44.554C.48.048D.49.009【答案】D56、下列可能导致工程质量缺陷的因素中，不属于施工与管理不到位的有（）。A.采用不正确的结构方案B.未经设计单位同意擅自修改设计C.技术交底不清D.施工方案考虑不周全【答案】A57、下列有关市场采购设备的质量控制的表述，错误的是（）。A.市场采购方式主要用于非标准设备的采购B.建设单位直接采购的，项目监理机构要协助编制设备采购方案C.监理单位负责审查总包单位编制的采购方案D.监理单位负责审查安装单位编制的采购方案【答案】A58、（2020年真题）下列施工进度计划调整措施中，属于组织措施的是（）。A.改善外部配合条件B.采用更先进的施工机械C.实施强有力的施工调度D.增加工作面【答案】D59、关于时间定额和产量定额说法不正确的是（）。A.时间定额通常以工日为单位，每工日6小时计算B.产量定额和时间定额乘积是1C.产量定额与时间定额成反比D.时间定额中包含工人必须的休息时间【答案】A60、在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()检测。A.抽样B.全数C.无损D.见证取样【答案】A61、施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。A.签发监理通知单B.签发工程暂停令C.通知建设单位D.报告政府主管部门【答案】A62、工程施工过程中发生质量事故，项目监理机构应及时签发（）。A.工作联系单B.监理通知单C.工程暂停令D.监理口头指令【答案】C63、在建工程进度控制计划体系中，工程项目前期工作计划属于（）的计划系统。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工总承包单位【答案】A64、于某向县人事局申请公开自己养老保险缴纳情况，人事局予以公开，于某翻阅自己养老保险缴纳记录发现自己2015年与2016年并未中断缴纳保险，但记录上未记载，于某要求人事局予以更正，人事局拒绝更正，于某不服提起诉讼。下列哪一选项说法是错误的？A.于某向人事局申请公开时，应当出示有效身份证件或证明文件B.于某申请以书面形式公开，县人事局决定以口头方式公开C.于某应当提供其向人事局提出过更正申请事实根据D.法院经审理，认为尚需被告调查、裁量的，判决其在一定期限内重新答复【答案】B65、下列项目监理机构施工阶段投资控制的措施中，属于技术措施的是（）。A.继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性B.复核工程付款账单，签发付款证书C.定期进行投资实际支出值与计划目标值的比较D.编制施工阶段投资控制工作计划【答案】A66、对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于（）。A.45°B.90°C.135°D.180°【答案】C67、下列关于通风与空调工程的说法，错误的是（）。A.防火风管和排烟风管使用的材料应为可燃材料B.风机盘管和管道的绝热材料进场时，应取样复试合格C.空调水管道系统应进行强度和严密性试验D.风管穿过墙体或楼板时，应按要求设置套管并封堵密实【答案】A68、固定节拍流水施工与加快的成倍节拍流水施工相比较，共同的特点是（）。A.相邻专业工作队的流水步距相等B.专业工作队数等于施工过程数C.不同施工过程的流水节拍均相等D.专业工作队数等于施工段数【答案】A69、（2022年真题）连续三年年初购买10万元理财产品，第三年年末一次性兑付本息。该理财产品年利率为3.5%，按年复利计息，则第3年年末累计可兑付本息（）万元。A.30.70B.31.05C.31.06D.32.15【答案】D70、构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎，其表述错误的是（）。A.每个马牙槎的高度不应超过300mmB.马牙槎凹凸尺寸不宜小于60mmC.马牙槎先进后退D.马牙槎应对称砌筑【答案】C71、工程质量形成过程中，下列属于施工过程中使用的机具设备的是（）。A.电梯B.施工安全设施C.泵机D.通风设备【答案】B72、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，需由（）审批。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位技术负责人D.建设单位【答案】D73、在工程施工过程质量控制中，完成见证取样后，（）应在试样或包装上做出标识、封志。A.建设单位管理人员B.施工单位取样人员C.专业监理工程师D.总监理工程师【答案】B74、下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。A.劳动保险费B.劳动保护费C.职工教育经费D.流动施工津贴【答案】D75、下列关于项目盈利能力分析的说法中，不正确的是（）。A.若财务内部收益率大于等于基准收益率，方案可行B.若投资回收期大于等于行业标准投资回收期，方案可行C.若财务净现值大于等于零，方案可行D.若总投资收益率高于同行业收益率参考值，方案可行【答案】B76、根据《卓越绩效评价准则》，卓越绩效模式的基本特征是（）A.强调以产品为中心B.强调以效益为中心C.强调可持续发展和社会责任D.强调战略导向【答案】C77、投标人投标时，如果发现招标文件、工程说明书、合同条款不够明确，或条款不很公正，技术规范要求过于苛刻，宜采用的投标报价方法是()A.多方案报价法B.不平衡报价法C.突然降价法D.先亏后盈法【答案】A78、项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程材料、构配件、设备的（）。A.质量证明文件B.采购合同C.设计要求文件D.检查报告【答案】A79、项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动标入()A.巡视B.旁站C.见证D.检验【答案】B80、关于合成高分子防水卷材厚度的选用，下述()是错误的。A.当屋面防水等级为Ⅰ级时，厚度不应小于1.5mmB.当屋面防水等级为Ⅱ级时，厚度不应小于1.2mmC.当屋面防水等级为Ⅲ级时，厚度不应小于1.0mmD.当屋面防水等级为Ⅳ级时，不宜选用【答案】C81、下列各项中，不属于策划与准备中的是（）。A.贯标决策B.建立领导班子C.组织结构调整方案D.建立工作班子【答案】C82、与横道计划相比，网络计划的特点不包括（）。A.可以找出关键线路和关键工作B.可以明确各项工作的机动时间C.网络计划可以利用电子计算机进行计算、优化和调整D.直观明了【答案】D83、工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命周期。这体现了建设工程质量特性中的（）。A.适应性B.耐久性C.性D.经济性【答案】B84、下列不属于钢材的力学性能指标的是（）。A.屈服强度B.焊接裂纹敏感指数C.伸长率D.断面收缩率【答案】B85、项目监理机构在审批施工方案时，应检查施工单位内部审批是否完善、签章是否齐全，重点核对审批人是否为（）。A.项目经理B.施工单位质量负责人C.施工方案编制人D.施工单位技术负责人【答案】D86、监理工程师对施工现场监督检查的方式不包括（）。A.旁站B.专检C.平行检验D.巡视【答案】B87、相邻两工序在同一施工段上相继开始的时间间隔称为（）。A.流水作业B.流水节拍C.流水步距D.技术间歇【答案】C88、施工进度检查的主要方法是将经过整理的实际进度数据与计划进度数据进行比较，其目的是（）。A.分析影响施工进度的原因B.掌握各项工作时差的利用情况C.提供计划调整和优化的依据D.发现进度偏差及其大小【答案】D89、（2022年真题）某具有常规现金流量的项目，折现率为9%时，项目财务净现值为120万元；折现率为11%A.IRR>10%，NPV＜0，项目不可行B.IRR>10%，NPV≥0，项目可行C.IRR＜10%，NPV＜0，项目不可行D.IRR＜10%，NPV≥0，项目可行【答案】C90、建设工程进度计划的编制程序中，属于计划准备阶段应完成的工作是()A.分析工作之问的逻辑关系B.计算工作持续时间C.进行项目分解D.确定进度计划目标【答案】D91、监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时，为了有效地控制设计工作进度，应当（）。A.编制工程设计作业进度计划B.审查设计进度计划的合理性和可行性C.检查工程设计人员的专业构成情况D.编制工程设计阶段进度计划【答案】B92、下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（）。A.勘察设计单位B.施工单位C.材料供应单位D.监理单位【答案】D93、对施工阶段的投资控制应给予足够的重视，其中继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性为控制措施的()。A.组织措施B.经济措施C.技术措施D.合同措施【答案】C94、（2020年真题）根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需由总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。A.工程复工报审表B.监理通知回复单C.分部工程报验表D.施工组织设计报审表【答案】D95、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，未达到固定资产标准的测绘、消防用具的购置、维修费用，应列入（）。A.仪器仪表使用费B.材料费C.固定资产使用费D.工具用具使用费【答案】D96、对于无紧后工作的工作，其自由时差等于计划工期与本工作（）之差。A.最早开始时间B.最早结束时间C.最迟开始时间D.最迟结束时间【答案】B97、网络计划工期优化的基本方法是在不改变网络计划中各项工作之间逻辑关系的前提下，通过（）来达到优化目标。A.改变关键工作之间的逻辑关系B.将关键工作压缩成非关键工作C.压缩直接费最小的工作的持续时间D.压缩关键工作的持续时间【答案】D98、某工程质量缺陷涉及的技术领域比较广泛，且问题很复杂，仅根据合同规定难以决策选择最适用工程质量事故处理方案，此时可选用（）进行辅助决策。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.方案比较【答案】C99、估算工程量单价合同结算工程价款采用的数据是合同中确定的分部分项工程单价和（）。A.工程量清单中确定的工程量B.施工前的估算工程量C.合同双方商定的工程量D.承包人实际完成的工程量【答案】D100、根据《建筑法》的有关规定，设备安装和装修工程的最低保修期限为（）。A.合理使用年限B.2年C.5年D.10年【答案】B101、下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（）。A.勘察设计单位B.施工单位C.材料供应单位D.监理单位【答案】D102、工程网络计划工期优化的基本方法是：在不改变网络计划中各项工作逻辑关系的前提下，通过（）来达到优化目标。A.压缩关键工作的持续时间B.改变关键工作的开始时间C.压缩非关键工作的持续时间D.改变非关键工作的开始时间【答案】A103、（2018年真题）下列工作中，属于建设工程进度监测系统过程中工作内容的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.实际进度数据的加工处理C.确定后续工作和总工期的限制条件D.分析进度偏差对后续工作的影响【答案】B104、室外工程可根据（）划分为子单位工程。A.施工工序B.建筑设计分区C.专业类别和工程规模D.使用功能的差异【答案】C105、某进口设备，离岸价为200万元，到岸价为210万元，银行手续费为1万元，进口关税为21万元，增值税税率为17%，不计消费税，则增值税税额为()万元。A.35.77B.37.57C.39.27D.39.44【答案】C106、下列哪一符合商品房预售条件？()A.已支付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书B.持有建设工程规划许可证C.按提供预售的商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的百分之二十以上D.取得《商品房预售许可证》【答案】C107、（2020年真题）工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（）的前提下，必须开始的最迟时刻。A.紧后工作最早开始B.紧前工作最迟开始C.整个任务按期完成D.所有后续工作机动时间【答案】C108、单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（）。A.时间间隔B.时间差值C.机动时间D.搭接时间【答案】B109、施工组织设计在实施过程中，（）如需做较大的变更，项目监理机构应按程序重新审查。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.勘察单位【答案】B110、在张某故意伤害李某一案的审查起诉阶段，检察院适用“当事人和解的公诉案件诉讼程序”，下列事项中，张某与李某可以就哪一事项进行协商？A.此案的证据能否认定吴某故意伤害罪以及对秦某的伤情鉴定能否采信B.吴某对秦某的赔偿数额，要否对秦某赔礼道歉C.该案应适用的《刑法》条款D.该案对吴某的量刑问题【答案】B111、门窗工程中，安装门窗前应对门窗洞口检查的项目是：()A.位置B.尺寸C.数量D.类型【答案】B112、在施工质量验收过程中，涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行（）检测。A.平行B.巡视C.抽样D.见证取样【答案】D113、隐蔽工程为检验批时，隐蔽工程应由()组织进行验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】A114、招标工程以投标截止日前（）天为基准日，其后相关法律法规发生变化并引起工程造价增减变化的，可以调整合同价款。A.14B.15C.28D.30【答案】C115、（2021年真题）项目监理机构实施平行检验的项目、数量、频率和费用应按（）执行。A.相关法规B.质量检测管理办法C.合同约定D.施工方案【答案】C116、下列选项中，属于任务委托人所提出的指令性工期的是（）。A.要求工期B.计划工期C.计算工期D.合同工期【答案】A117、为保证设备的质量，（）在设备运输前应做好包装工作和制订合理的运输方案。A.监理单位B.建设单位C.制造单位D.安装单位【答案】C118、未经（）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经（）签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。A.监理工程师、总监理工程师B.监理工程师、监理工程师C.总监理工程师、监理工程师D.总监理工程师、总监理工程师【答案】A119、关于双代号时标网络计划特点的说法，错误的有（）。A.无虚箭线的线路为关键线路B.无波形线的线路为关键线路C.波形线的长度为相邻工作之间的时间间隔D.工作的最早开始时间等于工作箭线左端节点中心所对应的时标值【答案】A120、2021年9月实际完成的某土方工程，按基准日期的价格计算的已完成工程量的金额为1000万元，该工程的定值权重为0.2；除人工费价格指数增长10%外，各可调因子均未发生变化；人工费占可调值部分的40%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（）万元A.32B.40C.80D.100【答案】A121、流水作业是施工现场控制施工进度的一种经济效益很好的方法。相比之下在施工现场应用最普遍的流水形式是（）。A.非节奏流水B.固定节拍流水C.加快成倍节拍流水D.一般成倍节拍流水【答案】A122、某建设项目运用价值工程优选设计方案，分析计算结果见下表，则最佳方案为()＜br>A.甲方案B.乙方案C.丙方案D.丁方案【答案】C123、项目监理机构对工程质量巡视的内容不包括（）。A.特种作业人员是否持证上岗B.施工现场管理人员是否到位C.使用的材料、构配件和设备是否合格D.监督关键部位、关键工序的施工情况【答案】D124、选择一个合格的供货厂商，是（）设备质量控制工作的首要环节。A.市场采购B.向生产厂家订购C.招标采购D.订货采购【答案】B125、某家庭装修时买了1000块瓷砖，每10块一盒，现在要抽50块检查其质量。若随机按盒抽取全数检查，则属于()的方法。A.单纯随机抽样B.分层抽样C.机械随机抽样D.整群抽样【答案】D126、关于屋面天沟、檐沟的细部防水构造的说法，错误的是（）。A.应根据天沟、檐沟的形状要求设置防水附加层B.在天沟、檐沟与屋面交接处的防水附加层宜空铺C.防水层须从沟底做起至外檐的顶部D.天沟、檐沟与屋面细石混凝土防水层的连接处应预留凹槽，用密封材料填严密【答案】A127、质量事故技术处理方案一般由（）提出，经（）同意签认，并报（）批准。A.施工单位，原设计单位，建设单位B.原设计单位，监理单位，建设单位C.监理单位，原设计单位，建设单位D.施工单位，监理单位，建设单位【答案】A128、根据我国《宪法》和有关法律的规定，下列哪些表述是正确的A.全国人民代表大会常务委员会可以改变或者撤销澳门特别行政区制定的法律B.自治州的人大常委会组成人员最少10人以上联名，可以向本级人大常委会提出对本级政府、法院和检察院的质询案C.全国人民代表大会有权批准广东省和宁夏回族自治区的建置D.全国人大常委会选举孙某为中央军委副主席，这符合全国人大常委会的职权【答案】C129、工程网络计划工期优化的基本方法是通过（）来达到优化目标。A.组织关键工作流水作业B.组织关键工作平行作业C.压缩关键工作的持续时间D.压缩非关键工作的持续时间【答案】C130、某新建学校项目由教学楼、行政楼等构成，按建设工程项目的划分层次，行政楼属于（）。A.专业工程B.单项工程C.单位工程D.分项工程【答案】B131、工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（）。A.积极配合，客观提供相应证据B.积极配合，参与质量事故调查C.积极配合，会同施工单位提供有利证据D.回避质量事故调查【答案】A132、某合同价为30万元的分项工程采用调值公式法进行动态结算。可调值部分占合同总价的70％，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20％、40％、40％，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、95、103，则结算的价款为()万元。A.24.18B.30.25C.33.18D.34.52【答案】B133、已知某工程网络计划的计算工期等于计划工期，且工作N的紧后工作均为关键工作，则工作N（）。A.总时差为零B.自由时差等于总时差C.自由时差为零D.自由时差小于总时差【答案】B134、除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，工程施工许可证应在工程（）向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取。A.开工前，由施工单位B.招标前，由建设单位C.招标前，由施工单位D.开工前，由建设单位【答案】D135、（2021年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对应于主控项目合格质量水平的错判概率α和漏判概率β，正确的取值范围是（）。A.α和β均不宜超过5%B.α不宜超过5%，β不宜超过10%C.α不宜超过3%，β不宜超过5%D.α不宜超过3%，β不宜超过10%【答案】A136、根据公务员法的有关规定，以下不符合公务员录用条件的是：A.张某曾经因寻衅滋事被劳动教养一年B.李某是美籍华人，但系香港特别行政区永久性居民C.王某曾经被市劳动局辞退D.赵某曾经因交通肇事罪被判处三年有期徒刑【答案】B137、（）是项目负债融资的重要组成部分，是公司融资和项目融资中最基本和最简单，也是比重最大的债务融资形式。A.信贷方式融资B.债券方式融资C.融资租赁方式融资D.经营租赁方式融资【答案】A138、下列有关市场采购设备质量控制的表述，正确的是（）。A.监理单位负责审查总包单位编制的采购方案B.建设单位直接采购的，施工单位要协助编制设备采购方案C.建设单位负责审查安装单位编制的采购方案D.市场采购方式主要用于非标准设备的采购【答案】A139、当采用S形曲线比较法时，如果按实际进度描出的点位于计划S形曲线的右侧，则该点与计划S形曲线的垂直距离表明实际进度比计划进度（）。A.超前的时间B.拖后的时间C.超额完成的任务量D.拖欠的任务量【答案】D140、对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应签发（），要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。A.工程暂停令B.监理通知单C.监理工程师函D.整改通知单【答案】B141、合同价款约定的一般规定中，对于实行工程量清单计价的工程，应采用（）合同。A.总价B.成本加酬金C.单价D.可调总价【答案】C142、关于国产设备运杂费估算的说法，正确的是（）。A.国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库所发生的运费B.国产设备运至工地后发生的装卸费不应包括在运杂费中C.运杂费在计取时不区分沿海和内陆，统一按运输距离估算D.为运输而支出的包装费不应计入运杂费【答案】A143、工程施工过程中，某组混凝土标准试件的立方体抗压强度测值分别为30.5MPa、36.0MPa、41.7MPa，则该组试件的试验结果为（）MPa。A.41.5B.39.3C.36.0D.试验结果无效【答案】D144、某方案设计的生产能力，正常年份下营业收入为800万元，经营成本为400万元，年息税前平均利润为250万元，无贷款利息，项目投资均采用资本金（3000万元），所得税率为25%。若行业净利润率参考值为6%，则有关该项目的财务评价，表述正确的是（）。A.该项目总投资收益率为13.33%B.该项目资本金净利润率为6.25%C.该项目盈利能力不满足要求D.该项目正常年份的净利润为112.50万元【答案】B145、在计算措施项目综合单价时，对于夜间施工费、二次搬运费等，一般按()计价。A.分包法B.实物量法C.概算法D.参数法【答案】D146、关于监理单位设计进度监控内容的说法，正确的是（）A.编制切实可靠的设计总进度计划B.落实设计工作技术经济责任制C.按照设计技术经济定额进行考核D.审查设计进度计划的合理性和可行性【答案】D147、城市轨道交通建设工程验收中，单位工程预验由（）组织。A.建设单位B.施工单位C.总监理工程师D.负责专项验收的城市政府有关部门【答案】C148、甲等三人冒充警察，向实施了盗窃行为的乙谎称执行逮捕任务，将乙带到某宾馆房间，并声称如果乙的家人交付3万元取保候审保证金，就可以放乙回家。乙遂给其家人打电话告知此事，后来乙发现甲等人并非警察，但未吭声；其家人次日去公安局打听情况，发现并无此事，遂报警。下列哪一选项是正确的？A.甲等人仅成立招摇撞骗罪B.甲等人成立敲诈勒索罪与招摇撞骗罪想象竞合C.甲等人成立敲诈勒索罪未遂与招摇撞骗罪想象竞合D.甲等人成立绑架罪与招摇撞骗罪想象竞合【答案】D149、某投资方案，建设投资3000万元，流动资金800万元。资本金1500万元，年平均净利润320万元，建设期贷款利息为360万元。该投资方案的资本金净利润率为（）。A.7.69%B.10.67%C.21.33%D.40.00%【答案】C150、在工程实际的执行过程中往往造成实际进度与计划进度的偏差，则在项目进度计划中应（）。A.偶有偏差不足为怪B.将实际进度调整到计划进度C.废除计划进度D.采取有效的监测手段不断发现问题，以及应用行之有效的进度调整方法及时解决问题【答案】D151、2016年已建成年产10万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，2020年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年。综合调整系数1.1，估算拟建钢厂的静态投资额为（）万元（生产能力指数取0.8）。A.15945B.16815C.14496D.15304【答案】A152、《卓越绩效评价准则》评分系统中，（）是条目要求中最重要的特征，是针对条目的核心主题做出回答时必须包括的要点。A.基本要求B.总体要求C.根本要求D.多项要求【答案】B153、某新建学校项目由教学楼、行政楼等构成，按建设工程项目的划分层次，行政楼属于()。A.专业工程B.单项工程C.单位工程D.分项工程【答案】C154、工程量清单的十二位项目编码中，一至二位表示（）。A.专业工程码B.分类顺序吗C.分部工程顺序码D.清单项目名称顺序码【答案】A155、工程网络计划中，某工作持续时间为5天，其3项紧后工作的最迟开始时间分别为第8、9和12天，则该工作的最迟开始时间是第（）天。A.8B.2C.3D.5【答案】C156、下列工作内容不属于相关服务阶段投资控制的是（）。A.工程勘察阶段投资控制B.工程设计阶段投资控制C.施工阶段投资控制D.工程保修阶段投资控制【答案】C157、监理工程师应审查不同阶段工程勘察报告的内容和深度是否满足()和设计工作的要求。A.项目招标B.施工组织C.勘察任务书D.勘察进度计划【答案】C158、建设工程在保修范围和保修期限内出现质量缺陷，（）应当履行保修义务。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】B159、建设工程经（），可以交付使用。A.工程施工完成后B.工程验收合格后C.提交工程竣工验收D.提交工程申请竣工【答案】B160、下列经济评价指标中，反映方案在计算期内获利能力的动态评价指标是()。A.总投资收益率B.利息备付率C.净现值D.资本金净利润率【答案】C161、（2017年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，下列索赔事项中，承包人只能申请延长工期和增加费用、不能索赔利润的是（）。A.文件有缺陷或技术性错误B.发现有价值文物C.工程师放线错误D.发包人未能提供现场【答案】B162、某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款1200万元。其中：第1年400万元，A.54.65B.60.00C.97.65D.189.15【答案】C163、某双代号网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第17天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差和总时差分别为（）天。A.1，4B.3，3C.4；5D.5；5【答案】C164、在现场配制的材料，（）应进行级配设计与配合比试验，经试验合格后才能使用。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】B165、《工程质量评估报告》是工程验收中的重要资料，应由()签署。A.总监理工程师和监理单位技术负责人B.建设单位项目负责人和监理单位负责人C.总监理工程师和质监站监督员D.建设单位项目负责人和总监理工程师【答案】A166、单位工程中的分部工程是按()划分的。A.设计系统或类别B.工种-材料C.施工工艺、设备类别D.业性质、建筑部位【答案】D167、水泥砂浆抹灰层应处于下列哪种条件下养护？()A.湿润条件B.自然干燥条件C.一定温度条件D.任意的自然条件【答案】A168、现行计量规范的项目编码由十二位数字构成，其中第三至第四位数字为（）。A.专业工程代码B.附录分类顺序码C.分部工程顺序码D.清单项目名称顺序码【答案】B169、我国刑事审判模式沿着控辩式庭审方式改革取得了新的进展，并反映在刑事诉讼法的修订之中。下列哪一选项没有体现出改革的内涵要求和进展动态？A.完善了回避制度，辩护人有权申请回避及复议B.建立公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担的规则C.扩大简易程序的适用范围D.辩护人有权申请法庭通知有专门知识的人出庭就鉴定人作出的鉴定意见提出意见【答案】C170、当隐蔽工程为检验批时，其质量验收应由（）组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.建设单位负责人D.建设单位技术负责人【答案】B171、在建设工程进度计划实施中，进度监测的系统过程包括以下工作内容：①实际进度与计划进度的比较；②收集实际进度数据；③数据处理（整理、统计、分析）；④建立进度数据采集系统；⑤进入进度调整系统。其正确的顺序是（）。A.①→③→④→②→⑤B.④→③→②→①→⑤C.④→②→③→①→⑤D.②→④→③→①→⑤【答案】C172、建设工程发生施工质量事故后，施工单位应提交质量事故调查报告，其中在质量事故发展情况中。应明确的内容是（）。A.事故范围是否继续扩大B.是否发生直接经济损失C.应急措施是否直接有效D.是否发生人员伤亡【答案】A173、某工程项目计划工程量100m3，计划单价20元／m3，实际完成工程是150m3，实际单价18元／m3，该工程的进度偏差为（）元。A.1000B.-1000C.300D.-300【答案】A174、建筑工程管理（CM）方法是指工程实施采用（）的生产组织方式。A.敏捷作业B.关键路径C.精益作业D.快速路径【答案】D175、宪法在结构上一般包括序言、正文和附则三大部分。对此，下列哪一表述是正确的？A.世界各国宪法序言都是揭示制宪权的来源、制宪机关、制宪的基本原则、制宪的目的和价值体系，因此他们篇幅的长短大致相当B.我国宪法附则的效力具有特定性和临时性两大特点C.国家和社会生活诸方面的基本原则一般规定在正文之中D.我国宪法的附则主要介绍了国家机构、国旗、国歌、国徽、首都【答案】C176、下列质量数据中，可以用来描述离散趋势，适用于均值有较大差异的总体之间离散程度比较的特征值是（）。A.总体平均数B.算术平均数C.中位数D.变异系数【答案】D177、某工程划分为3个施工过程，4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为6天、8天和8天，则需要派出（）个专业工作队。A.10B.11C.12D.13【答案】B178、在施工进度计划中，工作之间由于劳动力、施工机械、材料和构配件等资源的组织和安排需要而形成的逻辑关系，称为（）。A.依次关系B.搭接关系C.组织关系D.工艺关系【答案】C179、编制建设工程物资供应计划时，首先应考虑的是（）的平衡。A.数量B.时间C.产销D.供需【答案】A180、通过缩短某些工作的持续时间对施工进度计划进行调整的方法，其主要特点是()。A.增加网络计划中的关键线路B.不改变工作之间的先后顺序关系C.增加工作之间的时间间隔D.不改变网络计划中的非关键线路【答案】B181、工程质量抽样检验中，弃真错误的概率为α，存伪错误的概率为β，两类风险控制的一般范围是（）。A.α=1%～3%，β=3%～8%B.α=1%～5%，β=5%～10%C.α=2%～4%，β=4%～8%D.α=2%～5%，β=5%～10%【答案】B182、用于比较各种筹资方式资金成本的高低，是确定筹资方式的重要依据，该资金成本是（）。A.个别资金成本B.综合资金成本C.组合资金成本D.边际资金成本【答案】A183、为防止卷材下滑，卷材屋面的坡度不宜超过()。A.10％B.15％C.20％D.25％【答案】D184、下列（）不属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。A.开挖深度3m的基坑土方开挖B.混凝土模板支撑工程搭设高度8mC.起重量300KN的起重吊装工程D.搭设高度50m的脚手架工程【答案】A185、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。A.关键工作只能出现在关键线路上B.关键工作的总时差必然为零C.关键工作的实际进度拖后会对总工期产生影响D.关键工作的紧前工作一定也是关键工作【答案】C186、关于罪数的认定，下列哪一选项是正确的？A.甲为杀人而盗窃枪支，实施完杀人行为后被抓获，甲的行为构成故意杀人罪与盗窃枪支罪，属于牵连犯B.甲将盗窃的仿真品（价值数额较大）冒充文物出卖给他人，骗取财物的，成立盗窃罪与诈骗罪，想象竞合C.甲教唆乙盗窃，随后甲又与乙共同实施盗窃行为，甲成立盗窃罪与盗窃罪的教唆犯数罪并罚D.甲窃取属于国家秘密的国有档案，成立窃取国有档案罪与非法获取国家秘密罪的想象竞合犯，从一重罪处罚【答案】D187、下列各项中，属于设计差错导致工程质量缺陷的有（）。A.边设计、边施工B.无证设计C.越级设计D.荷载取值过小【答案】D188、对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由()转交原设计单位修改工程设计文件。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门【答案】B189、工程施工前，检验批的划分方案应由（）审核。A.施工单位B.建设单位C.项目监理机构D.设计单位【答案】C190、下列关于总时差与自由时差的描述中错误的是（）。A.对于同一项工作而言，总时差不会超过自由时差B.TF=LF-EF=LS-ESC.工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可利用的机动时间D.工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间【答案】A191、在工程网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.单代号搭接网络计划中时距为零B.双代号网络计划中由关键节点组成C.单代号网络计划中由关键工作组成。D.双代号时标网络计划中无波形线【答案】D192、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格采用()。A.计划进度日期B.实际进度日期C.计划进度日期与实际进度日期两者的较高者D.计划进度日期与实际进度日期两者的较低者【答案】D193、对于非施工单位原因造成的工程质量缺陷，（）应核实修复工程费用，签认工程款支付证书。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.使用单位【答案】B194、某工程施工至2017年12月底，经统计分析：已完工作预算投资480万元，已完工作实际投资510万元，计划工作预算投资450万元，该工程此时的投资绩效指数为（）。A.0.88B.0.94C.1.06D.1.07【答案】B195、《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的相同点是（）。A.对组织的要求相同B.评价方式相同C.关注点相同D.使用方法相同【答案】D196、工程施工过程中，质量事故处理方案的辅助决策方法不包括（）。A.试验验证B.定期观测C.方案比较D.检查验收【答案】D197、某分项工程有8个施工过程，分为3个施工段组织固定节拍流水施工，各施工过程的流水节拍均为4天，第三与第四施工过程之间工艺间歇为5天，该工程工期是（）天。A.27B.29C.40D.45【答案】D198、内部审核是监理单位内部的质量保证活动。认证（），一般需进行（）次。A.前，1-2B.前，2-3C.后，1-2D.后，2-3【答案】B199、建设工程质量保修书应由（）出具。A.建设单位向建设行政主管部门B.建设单位向用户C.承包单位向建设单位D.承包单位向监理单位【答案】C200、影响工程进度的因素中，临时停水、停电、断路属于（）。A.业主因素B.勘察设计因素C.施工技术因素D.社会环境因素【答案】D多选题（共150题）1、下列选项中属于常规模型族参数的是？()A.基于工作平面B.总是垂直C.加载时剪切的实心D.部件类型E.共享【答案】ABD2、在工程招标投标阶段，工程量清单的主要作用有（）。A.为招标人编制投资估算文件提供依据B.为投标人投标竞争提供一个平等基础C.招标人可据此编制招标控制价D.投标人可据此调整清单工程量E.投标人可按其表述的内容填报相应价格【答案】BC3、根据对人大代表的监督和罢免原则，选民和原选举单位有权对人大代表实行监督，对违法乱纪或者严重失职的人大代表，经过一定程序可以将其罢免。下列有关论述正确的为、()A.对乡级人大代表，原选区选民50人以上联名，可以向县级人大常委会提出罢免要求B.地（市）级人民代表大会举行会议时，主席团或者1/10以上人大代表联名，可以提出对由该级人民代表大会选出的上一级人大代表的罢免案C.在人民代表大会闭会期间，县级人大常委会主任会议或者常委会1/3以上组成人员联名，可以向常委会提出对由该级人民代表大会选出的上一级人大代表的罢免案D.罢免人大代表，须经其所在选区过半数的选民通过【答案】B4、建设工程质量特性表现为适用性、经济性、可靠性及()等。A.耐久性B.安全性C.与环境的协调性D.系统性E.持续性【答案】ABC5、建设工程进度控制的技术措施有()A.建立进度协调会议制度B.及时办理工程预付款及进度款支付手续C.审查承包商提交的进度计划D.编制进度控制工作细则E.严格控制合同变更【答案】CD6、下列导致工程拖期的原因或情形，监理工程师按合同规定可以批准工程延期的有()。A.异常恶劣的气候条件B.属于承包单位自身以外的原因C.工程拖期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差D.工程拖期的时间超过其相应的总时差，且由分包单位原因引起E.监理工程师对已隐蔽的工程进行剥离检查，经检查合格而拖期的时间【答案】AB7、估算建设项目设备购置费时，可直接作为设备原价的有()。A.进口设备抵岸价B.国产标准设备出厂价C.国产标准设备订货合同价D.国产非标准设备成本价E.进口设备出厂价【答案】ABC8、与横道计划相比，工程网络计划的优点有（）。A.能够直观表示各项工作的进度安排B.能够明确表达各项工作之间的逻辑关系C.可以明确各项工作的机动时间D.可以找出关键线路和关键工作E.可以直观表达各项工作之间的搭接关系【答案】BCD9、施工单位技术、质量部门负责人应参加的分部工程验收有（）。A.地基与基础B.主体结构工程C.装饰装修工程D.节能E.屋面【答案】ABD10、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，下列属于分部工程的有()。A.地基与基础工程B.主体结构工程C.建筑装饰装修工程D.钢筋工程E.装配式结构工程【答案】ABC11、下列费用中,属于与项目建设有关的工程建设其他费用的有（）。A.进口设备检验鉴定费B.施工单位临时设施费C.建设单位临时设施费D.勘察设计费E.进口设备银行手续费【答案】ACD12、玻璃幕墙开启部分的开启角度应不大于（）。A.10°B.15°C.20°D.30°【答案】D13、质量控制资料的完整性是检验批质量合格的前提，这是因为它反映了检验批从原材料到验收的各施工工序的()A.施工操作依据B.质量保证所必需的管理制度C.过程控制D.质量检查情况E.质量特性指标【答案】ABCD14、供货单位的项目管理工作涉及哪些阶段？()A.施工阶段B.设计准备阶段C.设计阶段D.动用前准备阶段E.保修期【答案】ABCD15、不做处理的质量问题，监理工程师应备好必要的书面文件，对（）等有关档案资料认真组织签认。A.设计单位的意见B.技术处理方案C.不做处理结论D.各方协商文件E.建设方的签证书【答案】BCD16、下列工程建设投资中，属于与未来生产经营有关的其他费用的有（）。A.联合试运转费B.建设单位管理费C.生活家具购置费D.办公家具购置费E.生产职工培训费【答案】ACD17、在巡视检查要点中，关于施工人员的检查，下列说法正确的有（）。A.技术员、安全员等关键岗位人员是否到位B.能否确保各项管理制度和质量保证体系是否落实C.特种作业人员是否持证上岗D.是否进行了技术交底并有记录E.现场施工人员是否按照规定佩戴安全防护用品【答案】BCD18、（2022年真题）政府主管部门在履行工程质量监督检查职责时，具有的权力有（）。A.要求被检查单位提供有关工程质量文件和资料B.要求被检查单位采用指定的品牌材料C.进入被检查单位施工现场进行检查D.发现并责令改正影响工程质量的问题E.拒绝工程竣工验收报告和相关文件的备案【答案】ACD19、建筑工程施工质量验收层次中的分部工程包括（）。A.钢筋工程B.混凝土工程C.现浇结构工程D.建筑节能工程E.地基与基础工程【答案】D20、下列哪种类型的门不能作为供残疾人使用的门？（）A.自动门B.旋转门C.推拉门D.平开门【答案】B21、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，当分部工程较大时，可按（）将分部工程划分为若干子分部工程。A.专业性质B.施工工艺C.施工程序D.材料种类E.施工特点【答案】CD22、镇静钢、半镇静钢是按照以下哪种方式分类的？（）A.表观B.用途C.品质D.冶炼时脱氧程度【答案】D23、关于公证代理，下列说法不正确的是、()A.张大妈要申请办理遗嘱公证，她因为腿脚不灵活不方便出门，所以就委托她的小儿子代理办理B.高华股份有限公司要申请办理股份持有公证，应当由该公司的董事长代表公司去办理C.老李想办理关于债权债务关系的公证，但是因为山路塌方，他不能到市里的公证处去，于是打电话给公证员小魏，小魏答应代理老李在自己所在的公证处申办公证D.高先生常年居住在香港，欲委托其代理人宋先生申办财产处分公证，高先生的委托书应当经过当地公证人公证或者司法部指定的机构、人员证明【答案】ABC24、采用S曲线比较工程实际进度与计划，可获得（）。A.工程实际拥有的总时差B.工程实际进展情况C.工程实际进度超前或拖后的时间D.工程实际超额或拖欠完成的任务量E.后期工程进度预测值【答案】BCD25、用于石材幕墙的光面石材，最小板厚和单块板材最大面积分别是（）。A.20mm，1.2m2B.25mm，1.5m2C.20mm，1.6m2D.25mm，1.8m2【答案】B26、以下哪种材料不属于可降解建筑材料？（）A.聚氯乙烯B.玻璃C.石膏制品D.铝合金型材【答案】B27、某框架结构建筑的内隔墙采用轻质条板隔墙，下列技术措施中哪项是正确的？（）A.用做住宅户内分室隔墙时，墙厚不宜小于90mmB.120mm厚条板隔墙接板安装高度不应大于4.2mC.条板隔墙安装长度大于8m时，应采取防裂措施D.条板隔墙用于卫生间时，墙面应做防水处理，高度不宜低于1.6mB项，第4.2.6条第2款规定，接板安装的单层条板隔墙，条板对接部位应有连接措施，其安装高度应符合下列规定：120mm、125mm厚条板隔墙的接板安装高度不应大于4.5m。C项，第4.2.2条规定，当抗震设防地区的条板隔墙安装长度超过6m时，应设置构造柱，并应采取加固措施。D项，第4.2.10条规定，当条板隔墙用于厨房、卫生间及有防潮、防水要求的环境时，应采取防潮、防水处理构造措施。对于附设水池、水箱、洗手盆等设施的条板隔墙，墙面应作防水处理，且防水高度不宜低于1.8m。【答案】A28、在工程质量验收过程中，下列情况中应予以验收的有（）。A.返工重做的检验批B.有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批C.经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批D.经论证，不影响结构安全和正常使用的建筑部位E.建设单位认可的检验批【答案】BCD29、某单代号网络计划中工作M只有一项紧后工作N，已知ESn=8天，ESm=4天，LSm=9天，Dm=3天，则工作M的（）。A.总时差为5天B.自由时差为1天C.总时差为6天D.自由时差为2天E.与紧后工作N之间的时间间隔为1天【答案】AB30、在工程延期审批过程中，项目监理机构应完成的工作内容有()A.在合同规定的有效期内提交详细的申述报告B.在工程延期事件发生后立即展开调查核实C.在最短的时间范围内提交工程延期意向通知D.在作出工程延期批准前与相关方面进行协商E.在工程延期批准后向建设单位提交完整的详情报告【答案】BD31、（2018年真题）下列费用中，属于工程建设其他费用的有（）。A.进口设备检验鉴定费B.施工单位临时设施费C.建设单位临时设施费D.环境影响评价费E.进口设备银行手续费【答案】ACD32、工程网络计划执行过程中，因工作实际进度拖后而需要调整工程进度计划时，可采用的调整方法（）。A.调整某工作的工艺关系B.将某些顺序作业的工作改为平行作业C.将某些顺序作业的工作改为搭接作业D.将某些平行作业的工作改为搭接作业E.将某些平行作业的工作改为分段组织流水作业【答案】BC33、关于设备采购的质量控制，以下说法正确的有（）。A.成套设备及生产线设备采购，宜采用向厂家订购的方式B.建设单位采购，采购方案由监理机构协助建设单位编写报建设单位批准C.市场采购设备，一般用于标准设备的采购D.安装单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案E.向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商【答案】BC34、对初步施工总进度计划进行检查时，应重点检查（）。A.总工期是否符合要求B.总造价是否符合要求C.资源使用是否均衡D.资源供应是否能得到保证E.施工工艺是否满足要求【答案】ACD35、某工程采用固定总价合同，除设计变更和工程范围变动外，不调整合同价，承包工程合同总价为300万元，按进度节点分三阶段付款，付款比例分别为30%、40%、25%。第一阶段施工期间，主要材料计划用量300吨，预算单价2000元/吨，实际消耗了310吨，实际单价2100元/吨，第一阶段结算时，正确的有（）。A.材料消耗增加不调整合同价款B.材料价格上涨不调整合同价款C.应结算和支付工程款90万元D.应结算和支付主要材料消耗增加价款2万元E.应结算和支付主要材料价差3.1万元【答案】ABC36、工程质量事故处理依据应包括（）。A.质量事故的实况资料B.有关的合同文件C.建设单位和监理单位的意见D.相关的建设法规E.相关的技术文件【答案】ABD37、工程质量事故处理完后，项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，报告的主要内容包括（）。A.工程及各参建单位名称B.质量事故发展变化的情况C.事故发生后采取的措施及处理方案D.事故发生原因的初步判断E.涉及人员和主要责任者的情况【答案】ACD38、下列项目中，可以按照均摊法进行工程计量的有（）。A.保养测量设备B.保养气象记录设备C.提供测量设备D.维护工地清洁和整洁E.测量钻孔桩桩长【答案】ABD39、根据《建设工程工程量清单计价规范》，其他项目清单中的暂估价包含的内容有（）。A.人工暂估价B.材料暂估价C.工程设备暂估价D.专业工程暂估价E.非专业工程暂估价【答案】BCD40、关于设备采购的质量控制，以下说法正确的有()。A.成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式B.总包单位采购，采购方案由监理工程师编写报建设单位批准C.市场采购设备，一般用于小型通用设备的采购D.建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案E.向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商【答案】ACD41、下列有关工程预付款的描述，正确的有（）。A.预付款主要解决承包人施工准备阶段资金周转问题B.预付款应以具体数据约定，即绝对数C.预付款的支付时间可以是合同签订后一个月D.预付款的支付时间可以是开工日前7天E.工程预付款应是合同金额的10%【答案】ACD42、在卓越绩效模式中，为了实现质量对组织绩效的增值作用，需要关注的要素有（）。A.标准化导向B.符合性评审C.质量管理与质量经营的系统融合D.促进组织效率最大化E.促进顾客价值最大化【答案】CD43、质量管理体系将资源与过程结合，以过程管理方法进行系统管理，根据企业特点选用若干体系要素加以组合，一般包括与（）相关的过程组成。A.管理B.资源提供C.产品实现D.测量、分析与改进E.销售策划【答案】ABCD44、资源优化的前提条件是()。A.在优化过程中，不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系B.在优化过程中，不改变网络计划中各项工作的持续时间C.网络计划中各项工作的资源强度为常数D.保证工程总成本最低时的工期安排E.在网络计划中找出直接费用率最小的关键工作，缩短其持续时间【答案】ABC45、BIM技术在招投标中的应用优势有()。A.提高了招投标的效率B.提高了招投标的质量C.提升了施工方竞标能力D.节省了招投标阶段的成本E.提升了行业招投标管理水平【答案】ABC46、影响进度的因素包括（）等。A.业主因素B.勘察设计因素C.监理因素D.组织管理因素E.资金因素【答案】ABD47、（二）某房地产公司为进入股市炒股大捞一笔，总经理甲决定，大量招聘售楼人员，要求每个新入职员工缴纳10万元以上“保证金”，并根据缴纳数额多少发给每月薪酬。由于房地产不景气以及政府抑制房价的决心，该房地产公司资金链不可逆转地断裂，甲遂指使会计乙以虚假的产权证明向某商业银行申请贷款，并给予该银行行长丙10万元高仿真假币。（事实一）丙审核贷款申请时发现房地产公司不符合贷款条件，但仍然批准发放贷款1000万元，致使银行遭受重大损失。事后发现，丙是国有银行委派到该商业银行从事公务的工作人员，对此，甲事先知情但乙不知情。（事实二）数日后，甲、乙因人举报骗取贷款而被拘留，乙随后交代了自己与甲行贿丙的事实，并使得丙的受贿行为得以追究，此外乙还交代了自己通过伪造票证等方式骗取数额巨大的医疗保险金的事实，经查证属实。（事实三）请回答题。A.丙利用职务之便，收受甲、乙的财物，承诺为其谋取利益的，成立受贿罪B.丙明知甲、乙不符合贷款条件，仍然发放贷款，给银行造成重大损失的，成立违法发放贷款罪，与受贿罪数罪并罚C.甲、乙两人成立行贿罪的共犯D.乙没有行贿罪的故意，不成立行贿罪【答案】C48、分包单位资格审核应包括的基本内容有（）A.企业资质证书B.安全生产许可证C.类似工程业绩D.管理人员社保证明E.法人代表身份证【答案】ABC49、建设项目费用构成中，引进技术和进口设备其他费包括（）。A.分期或延期付款利息B.进口设备维修保养费C.进口设备检验鉴定费用D.担保费E.国外工程技术人员来华费用【答案】ACD50、关于法适用的一般原理，下列说法不正确的是？A.法律适用最直接的目标乃是获得一个具有可预测性和正当性的法律决定B.具体而言，法律适用的步骤是首先选择和确定法律规范作为大前提，其次查明和确认案件事实作为小前提，最后推导出法律决定C.外部证成保证的是推理前提的合理性、可靠性D.在法律推理过程中，必然涉及法的价值判断【答案】B51、预制构件连接接缝处防水的做法应符合设计要求，具体包括（）。A.外墙板接缝防水施工前，应将板缝空腔清理干净，按设计要求填塞背衬材料B.外墙板接缝防水施工后，应将板缝空腔清理干净，按设计要求填塞背衬材料C.预制外墙板的接缝及门窗洞口等防水薄弱部位宜采用材料防水和构造防水相结合的做法D.采用现场淋水试验方法检验防水效果E.密封材料嵌填应饱满、密实、均匀、顺直、表面平滑，其厚度应满足设计要求【答案】ACD52、进口材料、构配件和设备，专业监理工程师应要求施工单位报送进口商检证明文件，并会同（）等相关单位进行联合检查验收。A.建设单位B.施工单位C.质量监督机构D.国家商检部门E.供货单位【答案】AB53、工程质量监督管理包含的内容有（）。A.执行法律法规和工程建设强制性标准的情况B.抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量C.抽查工程质量责任主体（建设、勘察、设计、施工和监理单位）和质量检测等单位的工程质量行为D.检测所有建筑材料、建筑构配件的质量E.组织工程竣工验收【答案】ABC54、某新建项目，建设期3年，逐年向银行借款，第一年借款500万元，第二年