一级建造师之一建矿业工程实务能力提升B卷提分附答案

一级建造师之一建矿业工程实务能力提升B卷提分附答案

单选题（共50题）1、关于索赔的认识，正确的是（）。A.索赔的结果都要通过法院判决B.索赔都是由业主提出C.合同有变更就可能引起索赔D.施工顺序的变化不是索赔的理由【答案】C2、通常，混凝土中石子的最大粒径不得超过结构最小断面的（），同时不得超过钢筋最小间距的3/4。A.1／2B.1／4C.1／8D.1／16【答案】B3、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015的规定，()可用于可焊性较差的钢筋。A.绑扎搭接B.套管灌浆连接C.焊接D.机械连接【答案】D4、下列地下建筑工程的防水方法，属于自防水的是()防水。A.卷材防水层B.普通防水混凝土C.涂膜防水层D.防水砂浆抹面【答案】B5、在井下，会给围岩造成最严重破坏的地应力往往是()。A.自重应力B.构造应力C.温度应力D.水压力【答案】B6、常见工程索赔类型中不包括（）。A.客观条件变化引起索赔B.因为发包方违约引起的索赔C.因合同文件缺陷引起的索赔D.施工资料由于管理不善缺失【答案】D7、具有“后退向下、自重切土”挖土特点的土方工程施工机械是()。A.正铲挖土机B.反铲挖土机C.拉铲挖土机D.抓铲挖土机【答案】C8、单位工程施工组织设计的编制依据应包括（）。A.编制单位的上级机关文件B.地方政府审批书C.合同和招标文件D.监理单位意见书【答案】C9、一般来说，原材料的质量检验要把住"三关"，其中不包括在内的是（）。A.入库(场)检验关B.随时抽查检验关C.定期检查关D.使用前检验关【答案】B10、在一个单项工程中有多个承包单位参加施工时，应按（）分解进度目标。A.按承包单位B.按时间前后统一C.按施工阶段D.按施工项目【答案】A11、直径5.5m，孔深530m混合作业施工配套设备正确的是（）。A.1台中心回转抓岩机，配3m3吊桶双钩提升B.2台中心回转抓岩机，配3m3吊桶单钩提升C.2台中心回转抓岩机，配3m3吊桶双钩提升D.1台中收回转抓岩机，配5m3吊桶双钩提升【答案】A12、冻结法凿井所采用的双层井壁，通常是（）形式。（）A.外壁砌块砌筑、内壁混凝土浇筑B.外壁混凝土浇筑、内层滑模板施工C.外壁滑模施工、内壁混凝土浇筑D.外壁浇筑混凝土、内壁砌块砌筑【答案】A13、电子雷管又称数码电子雷管，它与传统雷管的主要区别是，采用电子控制模块取代传统雷管内的（）。A.引火药B.起爆药C.延时药D.副起爆药【答案】C14、在立井井筒施工中，表土层是否稳定对施工方式和进度影响很大，属于稳定表土的是()。A.含水砂层B.浸水的大孔隙土层C.非饱和黏土层D.膨胀土层【答案】C15、爆破法处理卡在溜煤(矸)孔中的煤、矸时，每次只准使用一个煤矿许用电雷管，最大装药量不应超过（）。A.450gB.500gC.1000gD.2000g【答案】A16、关于斜井明洞衬砌施工程序，正确的是（）。A.立模板后绑扎钢筋B.浇筑混凝土后应加固模板C.等混凝土达到强度后再拆模板D.拆模后可即回填【答案】C17、喷射混凝土强度检测试件的现场制作不宜采取()方法。A.凿取B.钻取C.喷大板D.试模现浇【答案】D18、矿业工程测量中，对于地形平坦而通视比较困难的地区，则可采用()。A.三角网B.建筑基线C.建筑方格网D.导线网【答案】D19、施工组织设计的优化，最终应体现在（）上。A.工程规模B.施工速度C.投资费用D.经济技术指标【答案】D20、关于矿业工程项目建筑安装费用构成特点的说法，正确的是()。A.一个完整的矿业工程项目由不同工程构成。其内容、计费方法都一样B.实现一个矿山井巷工程项目，只是辅助于工程实体形成的费用消耗，但同样包括人工费等的基本内容.这部分费用称为工程工杂费C.矿山井巷工程项目过程中，涉及一些通常项目没有的费用内容，如矿山救护等费用D.特殊凿井工程费用与井巷工程工杂费具有同样性质【答案】C21、关于矿井施工通风中的抽出式通风，说法正确的是其（）A.回风流容易污染巷道B.风流的有效吸程大C.不得在有瓦斯涌出的工作面采用D.可以采用柔性风筒【答案】C22、罐笼提升中，不符合安全要求的是（）。A.立井中升降人员，应使用罐笼或带乘人用的箕斗B.罐门或罐帘的高度应大于1.2mC.用于升降人员的罐笼，其罐底必须满铺钢板D.立井中用罐笼升降人员每人占有的有效面积不大于0.18m【答案】D23、井巷工程的分项工程质量合格，要求抽查的主控项目()。A.75％以上测点合格，其余的25％无重大问题B.75％及以上测点合格，其余测点不影响安全和使用C.80％以上测点合格，其余的20％无重大问题D.要求100％测点合格【答案】B24、下列允许调整其价格或费率的工程变更情况是()。A.固定费率项目，实测的工程量为工程量表的8%?B.非固定费率项目，实测工程量超过工程量表的12%?C.固定费率项目，实测工程量变化超过工程量表的l2%?D.非固定费率项目，实测工程量超过工程量表的8%【答案】B25、仅限于主井、风井中采用的井壁结构形式是（）。A.整体浇筑式井壁B.锚喷井壁C.砌筑井壁D.复合井壁【答案】B26、当地基土质软弱且很不均匀，十字形基础不能满足承载或变形要求时，可用钢筋混凝土做成（）基础。A.墙下条形B.片筏C.柱下独立D.柱下条形【答案】B27、关于井下主要防水设施的布设，要求不正确的是（）。A.井下泵房应有两个安全出口B.井底水仓应设主、副各一个C.井下水泵应有工作、备用、在检等三种D.井下排水管有工作、备用、在检等三种【答案】D28、根据《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB50086—2015的规定，竣工验收时，立井要求不超过()m检测一个检查点。A.10B.15C.20D.25【答案】C29、关天矿山企业特种作业人员，说法正确的是（）。A.调换工种的人员上岗作业，必须重新培训，考试合格B.企业应对新进特种工作人员进行考试C.企业女职工下井前应做安全思想工作D.暂缺【答案】A30、关于主、副井筒位置与工业广场位置确定的基本原则，说法正确的是（）。A.一般主、副井筒应设在井田四周B.工业场地内必须设立铁路装运站C.采用近长方形布置，且长边与岩层走向垂直D.选矿工业场地一般应远离采矿工业场地【答案】C31、检测混凝土结构采用的方法，不属于无损检测的是（）。A.回弹法B.拔出试验法C.超声脉冲法D.超声回弹综合法【答案】B32、关于工程总承包的项目协调工作，说法正确的是()。A.协调就是有矛盾化解矛盾B.协调方式主要是个别交流和书面文字交流C.协调范围是项目部内的各职能方D.协调工作应清楚各相关方工作范围与职责【答案】D33、关于地下连续墙施工工序先后顺序的说法，正确的是()。A.开挖槽段在制作导墙之前B.吊装钢筋笼应在开挖槽段后C.边开挖槽段边注入泥浆D.接头管连接完成后才能开挖槽段【答案】B34、基槽开挖后，在基坑底可不进行轻型动力触探的情形是（）。A.持力层明显不均匀B.有浅埋的坑穴、古墓、古井等，直接观察难以发现时C.浅部有软弱下卧层D.基坑有承压水层，触探可造成冒水涌砂时【答案】D35、厂房结构的节间吊装法较分件法的优点是（）。A.准备工作简单B.构件吊装效率高C.吊装设备行走路线短D.管理方便【答案】C36、爆破工程按照爆破功能或目的的分类，可分为()。A.松动爆破B.钻眼爆破C.硐室爆破D.裸露药包法爆破【答案】A37、用以稳定边坡的重力挡墙，其高度处理的正确做法是（）。A.重力挡墙不宜低于12mB.重力式挡墙的高度应完全由设计确定C.重力挡墙高度宜小于12mD.重力式挡墙不能由设计计算确定【答案】C38、巷道工程施工时管子道位置一般设在水泵房与变电所连接处，倾角常为()，内安设排水管路，与副井井筒相连。A.3°～5°B.10°～15°C.20°～25°D.25°～30°【答案】D39、距掘进工作面（）m内的支护在爆破前应必须加固。A.5B.10C.15D.20【答案】B40、对于内照射的放射性防护方法，正确的是（）。A.缩短受辐照时间B.加大与辐射源间的距离C.对辐射源进行屏蔽D.稀释气态或液态放射性污染物【答案】D41、不能测量高程的仪器是()。A.水准仪B.激光扫平仪C.全站仪D.经纬仪【答案】D42、煤矿井下爆破作业应执行装药前、爆破前和爆破后的（）制度。A.班长负责B.爆破员负责C.一炮三检D.瓦检员负责【答案】C43、具有“后退向下、自重切土”挖土特点的土方工程施工机械是()。A.正铲挖土机B.反铲挖土机C.拉铲挖土机D.抓铲挖土机【答案】C44、建筑石膏作为一种气硬性无机胶凝材料，具有（）特性。（）A.保湿性和耐水性B.保湿性和抗冻性C.吸湿性和吸水性D.装饰性和抗火性【答案】D45、矿业工程现场管理工作的模式，目前多数采用的是（）。A.项目部和项目经理负责制B.工程处及处长负责制C.施工队与队长负责制D.专业区队与工地领导负责制【答案】A46、成本控制的原则是（）。A.少花钱B.多挣钱C.权与利相结合D.职能控制【答案】D47、矿井工程施工中，通常都会利用的永久建筑和设施是（）。A.员工宿舍B.副井提升系统C.主井提升系统D.办公楼【答案】B48、探放老空积水最小超前水平钻距不得小于()m，止水套管长度不得小于10m。A.10B.20C.30D.40【答案】C49、关于工程进度的编制，做法正确的是（）。A.工期就是各工序延续时间的和B.工序延续时间是工序定额与人力的乘积C.网络计划的第一步是编制工序表D.网络优化的内容就是缩短工期【答案】C50、以下企业主管人员将依法追究刑事责任的行为是（）。A.未按规定提取安全技术措施专项费B.未及时、如实报告安全事故C.对无视事故隐患而发生重大伤亡事故D.违章指挥、强令工人冒险作业【答案】C多选题（共20题）1、关于矿井井底车场的水仓结构，说法正确的是()。A.井底水仓由两个独立的大水池构成B.水仓底板应铺设有轨道C.水仓入口是井底车场巷道最低处D.两个水仓间设有联络通道E.水仓末端连接泵房的吸水井【答案】BC2、关于地基处理的方法，说法正确的是()。A.换土垫层时的施工前都要试验确定夯压遍数B.强夯法适用于湿陷性黄土地基的处理C.土桩和灰土桩都只能使用在地下水位以上的地基D.深层搅拌法的原理是采用固化剂与软土拌合硬化成复合地基E.砂石桩对淤泥质黏土的短期效果相当明显，后期更高【答案】ACD3、在工序能力分析方法中，通常以。为标准衡量工序能力，下列说法正确的是（）。A.σ值越大，工序特性值的波动越大，说明工序能力越小；B.σ值越大，工序特性值的波动越大，说明工序能力越大；C.σ值越小，工序特|生值的波动越小，说明工序能力越大；D.σ值越小，工序特性值的波动越小，说明工序能力越小；E.σ值较大时，工序特性值的波动可以忽略【答案】AC4、关于钢筋代用的说法，错误的有()。A.代用钢筋的强度不一定要相等B.钢筋代用前后的配筋率是一致的C.强度相等时普通钢筋可以代替变形钢筋D.强度高的钢筋就可以代替强度低的钢筋E.强度较高的钢筋代用作锚杆时不能减少其锚固长度【答案】BCD5、露天矿边坡稳定的疏干工程施工包括的内容有（）。A.疏水（孔）井B.边坡输排水工程C.排水巷道施工D.防洪堤修筑E.深、浅孔的穿孔工程【答案】ACD6、用土层锚杆应充分考虑锚杆或锚索在地下防腐问题，施工时不应采用()。A.高铝水泥拌制砂浆B.污水C.pH值小于4.0的酸性水D.用pH值大于9.0的碱性水E.热处理钢筋【答案】ABC7、常用钢材的加工方法有()。A.冷加工强化B.时效强化C.热处理D.焊接E.萃取【答案】ABCD8、地面施工控制测量中，基本水准点位置应设在()地方。A.能永久保存B.不受施工影响C.准高程最高点D.无振动E.无明显地质灾害【答案】ABD9、矿井开拓方式既影响着矿井建设时期的技术经济指标，又将影响到整个矿井生产时期的技术面貌和经济效益，具体包括()等。A.矿井生产系统的总体部署B.矿井生产能力和井田范围的合理确定C.井田内的划分、井田开拓方式的确定D.井筒建设质量E.主要运输大巷的布置方式及井底车场形式【答案】ABC10、施工进度控制中，加快井巷工程关键路线施工速度的方法有()。A.在矿井边界设有风井，则可由主副井、风井对头掘进，贯通点安排在运输大巷和上山的交接处B.采取平行交叉作业施工方法C.改变工作时间制度，延长工作时间D.优选重点队伍施工关键工作E.加强主要矛盾线工程施工的综合平衡【答案】ABD11、毫秒延时爆破特点，说法正确的有（）A.改善破碎效果，岩石爆破块度均匀,可减少大块率、根底、后冲，爆堆集中;B.可扩大孔网参数，降低炸药单耗，提高爆破效率;C.一次爆破的方量小，可减少爆破次数，提高装运效率;D.可降低爆破震动、空气冲击波和个别飞散物等危害，能有效防止保留岩体和建筑物的损坏;E.在有瓦斯的工作面可实现全断面一次爆破。【答案】ABD12、禁止利用（）或者国家禁止的其他方式排放放射性废液。A.渗井B.渗坑C.天然裂隙D.溶洞E.管道【答案】ABCD13、桩基施工时，正确的打桩的顺序有()。A.先深后浅B.先浅后深C.先大后小D.先小后大E.先长后短【答案】AC14、施工总平面布置设计原则包括（）。A.不影响永久性建筑物的施工B.有利于施工C.方便运输D.便于办公需要E.安全与卫生要求【答案】ABC15、梁板间的刚性防水施工的内容包括（）。A.细实混凝土灌缝B.缝间加设构造钢筋C.卷材满铺D.刷涂沥青E.板端缝密封处理【答案】AB16、电子雷管起爆系统一般组成有（）A.电子雷管B.编码器C.起爆器D.起爆网络E.导爆索【答案】ABC17、平整工程场地时，应经常测量和校核的场地技术参数有()。A.平面位置B.水平标高C.边坡坡度D.挖填土方量E.填土厚度【答案】ABC18、立井井筒基岩施工中的防治水方法有()。A.地面预注浆B.吊泵排水C.井点降水D.工作面预注浆E.壁后注浆【答案】ABD19、喷锚施工中喷混凝土的工艺方法有()。A.干喷B.湿喷C.潮喷D.旋喷E.水泥裹砂【答案】ABC20、主井系统硐室主要有（）。A.清撒硐室B.水仓C.装载硐室D.主排水泵硐室E.井底矿仓【答案】AC大题（共10题）一、【背景资料】某立井井筒工程施工采用公开招标，井筒设计净直径8m，深度920m，其中表土段600m，冻结法施工，工程估算价1．5亿元人民币。招标文件规定，本工程投标保证金为60万元。A、B、C、D、E五家施工单位通过了资格预审，并购买了招标文件。五家施工单位均按要求在规定时间提交了投标文件。工程开标后，施工单位A因对工程风险因素估计不足，决定放弃投标。于是，主动向评标委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金。经过综合评标，施工单位B中标，随后与建设单位签订了施工承包合同。为加强施工成本控制，施工单位项目部成立了施工成本管理小组，对该工程施工成本进行认真估算，编制了成本计划并制定了成本控制措施。成本管理小组对工程存在的各种风险因素进行了分析识别，列出了风险清单，并根据风险特征确定了风险应对措施，其中针对工伤事故风险，采取了3项防范措施：(1)强化安全和规程教育；(2)增加临时支护措施投入；(3)为作业人员购买安全保险。施工过程中，由于设计变更，井筒深度增加了50m。建设单位决定按施工单位投标书中井筒单价，增加50m的费用对该设计变更进行补偿。工程施工中，当地突发5．0级地震，造成现场道路和施工用房经济损失32万元，施工单位的一台价值36万元施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁造成损失23万元，现场清理及恢复施工条件花费16万元，施工人员窝工及设备闲置费用18万元。【问题】1．本工程的投标保证金为60万元是否合理说明理由。2．评标委员会是否应受理施工单位A的书面澄清文件招标人是否应退还施工单位A的投标保证金分别说明理由。3．施工成本控制的主要依据包括哪些内容4．施工单位B制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略5．建设单位对设计变更的费用补偿是否合理说明理由。6．针对地震灾害，施工单位和建设单位各应承担多少损失列出明细。【答案】1．本工程的投标保证金为60万元合理。理由：因为投标保证金符合不得超过招标项目估算价的2％且不超过80万元的规定。2．评标委员会不应受理施工单位A的书面澄清文件。理由：因为开标后评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清文件。招标人不应退还施工单位A的投标保证金。理由：因为投标截止开标后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。3．施工成本控制的主要依据包括：(1)工程承包合同；(2)施工成本计划；(3)进度报告；(4)工程变更。4．各事故风险防范措施属于的风险管理策略如下：(1)“强化安全和规程教育”属于风险规避；(2)“增加临时支护措施投入”属于风险自留；(3)“为作业人员购买安全保险”属于风险转移。二、某矿建施工单位以1240万元的中标价格，总承包一矿山工业广场8层框架结构办公楼工程。并工前，总承包单位通过招标将桩基及土方开挖工程发包给某专业分包单位;通过与建设单位共同考察，确定了预拌混凝土供应商，并与之签订了采购合向，工程实施过程中发生了以下事件:事件1:基坑工程施工前、专业分包单位编制了土方开挖和基坑支护专项施工方案，包括土方开挖的顺序和方法、土钉支护方案等内容。分包单位技术负责人将专项施工方案上报监理单位审查，并安排施工现场技术负责人兼任专职安全管理人员负责现场监督。方案经总监理工程师审核通过后、分包单位组织召开了论证会，专家组成员包括符合相关专业要求的专家及参建各方技术负责人。方案论证会最终形成论证意见:基坑采用的土钉支护体系基本可行，但基坑监测方案中未明确具体的监测项目，需完善。事件2:桩基验收时，监理单位发现部分桩基混凝土强度未达到设计要求，经调查是由于预拌混凝土质量不合格所致:桩基处理方案确定后，专业分包单位提出因预拌混凝土由总承包单位采购，要求总承包单位承担相应桩基处理费用。总承包单位提出建设单位也参与了预拌混凝土供应商考察，要求建设单位共同承担该费用.事件3:主体结构施工期间，由于特大龙卷风造成配电箱破坏引发现场火灾。火灾扑灭后21小时内，总承包单位追报了火灾损失情况:工程本身损失250万元，总价值200万元的待安装设备彻底报废;总承包单位有3名工人烧伤所需医疗费及补偿费预计45万元:租赁的施工设备损坏赔偿10万元。另外、大火扑灭后总承包单位停工5天，造成施工机械闲置损失2万元，预计工程所需清理、修复费用200万元1.事件1中，本项目基坑支护专项施工方案从编制到专家论证的过程存在哪些不妥说明正确的做法。2.基坑土方开挖顺序和方法的确定原则是什么根据论证意见，基坑监测方案中应补充的监测项目有哪些3.针对事件2，分别指出专业分包单位和施工总承包单位提出的要求是否妥当并说明理由。4.事件3中，针对施工过程中发生的火灾，建设单位和总承包单位应各自承担哪些损失或费用（不考虑保险因素）【答案】1.不妥之处及正确做法:（1）分包单位技术负责人将专项施工方案直接上报监理单位审查不妥。正确做法:专项方案应当在通过论证后由施工总承包单位上报监理单位审核签字。（分包不对外）（2）安排施工现场技术负责人兼任专职安全管理人员负责现场监督不妥。正确做法:应派专职安全管理人员进行现场监督管理。（3）方案经总监理工程师审核通过后，分包单位组织召开了论证会不妥。正确做法:专项方案应当由施工总承包单位组织召开专家论证会。（4）专家论证会专家组由符合相关专业要求的专家及参建各方技术负责人组成不妥。正确做法:方案论证专家组成员应当由符合相关专业要求的专家组成。参建各方的技术负责人不得以专家身份参加专家论证会。（知识点:施工组织设计的类别与要求）2.基坑土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相致，并遵循"开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则。应补充的监测项目有:基坑顶部水平位移和垂直位移、地表裂缝、基坑顶部分建（构）筑物变形、支护结构内力及变形等。3.（1）专业分包单位提出因预拌混凝土由总承包单位采购，要求总承包单位承担相应桩基处理费用妥当。理由:因为预拌混凝土是由施工总承包单位负责采购，所以应由施工总承包单位对其质量负责。（2）施工总承包单位提出建设单位也参与了预拌混凝土供应商考察，要求建设单位共同承担该费用不妥当。三、背景某施工单位承包一立井工程。施工单位提出井筒开工前应完成井筒地质检查钻探工作。建设单位虽然同意，但是不愿承担此部分费用，认为是施工单位为保证自身施工条件所增加的内容。工作面预注浆施工，建设单位要求先打钻埋设连接套管(长8．0～10．0m)，然后再浇筑止浆垫(厚2．5m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长4．5m)、浇筑止浆垫3．5m的方法施工。施工中，施工单位采取了自己的方案，在打钻出水后进行注浆时，发现工作面漏浆严重，于是只得对钻孔下止浆塞封水、拆除止浆垫，打钻注浆所花时间12d，费用20万元。工程施工中，当地发生6．0级地震，造成在建工程经济损失52万元，施工单位的施工机械设备损坏45万元，建设单位采购的待安装设备损毁损失33万元，现场清理及恢复施工条件花费18万元，施工人员窝工及设备闲置费用20万元。问题1．建设单位关于井筒地质检查钻探费用的看法是否正确?应如何处理?2．工作面预注浆施工的费用和工期应怎样考虑?3．针对地震灾害，建设单位和施工单位各应承担多少损失?列出明细。【答案】1．建设单位关于井筒地质检查钻探的费用的看法不正确。按规定，井筒地质检查钻探费用是列入矿业工程项目的其他费用的内容，费用应由建设单位承担。2．注浆费用20万元由施工单位自己承担，打钻注浆工期12d由施工单位承担，因为这是施工单位自身措施方案不力所造成。3．地震灾害为不可抗力，各自的损失各自承担。建设单位承担损失为在建工程经济损失52万元+待安装设备损毁损失33万元+现场清理及恢复施工条件花费18万元=103万元；施工单位承担损失为施工机械设备损坏45万元+施工人员窝工及设备闲置费用20万元=65万元。四、某矿山工程项目采用公开招标形式招标，招标文件中载明，投标截止时间为5月19日11：00，开标时间为5月20日14：00，资质等级要求为省外企业有一级以上资质，省内企业为二级以上资质；招标文件还附有最高投标限价和最低投标限价。六家施工企业A、B、C、D、E和F通过资格预审，并购买了招标文件。项目的评标委会员原定6名成员，其中经济、技术专家4名，建设单位人员1名，公证员1名。在由当地招标主管部门领导主持的开标会议中，专家对委员会的组成等问题提出质疑；随后，会议按规定重新组建了评标委员会，并重新开始开标会议。委员会在工作中发现，A企业的标书中另附有一份改进设计方案及其报价；D联合体中一施工企业退出；E在投标截止时间前，递交了降价补充说明。评标委员会认定D的标书为废标。经评标，确定B、C为中标候选人。5月22日，建设单位与B施工企业就价格问题进行协商，要求B施工企业降低投标报价；当日，B施工企业同意在原投标报价的基础上优惠5%后，被确定为中标人，建设单位随即向B施工企业发出中标通知书，同时通知了其他投标企业。5月25日，签订施工合同。问题：（1）招标文件的内容有何不妥？说明理由（2）指出原评标委员会及开标过程中存在的问题，并说明理由。（3）A、E企业分别采用了何种投标策略？（4）确定B企业为中标后选人到中标人的过程中，建设单位的做法有何不妥？并说明理由。【答案】五、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3月5日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出35万元，影响工期10天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件2：在施工下山时，5月9日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68万元，影响总工期26天。事故处理完成后继续施工，于12月26日竣工后，项目经理提出了索赔。事件3：7月21日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期9天，施工单位额外支出费用23万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。六、某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为5m，基坑北侧距基坑边缘4m处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。问题1．该基坑属于几级基坑？说明理由。2．该基坑宜采用何种降水方式？其最小降水深度应为多少？3．该基坑坍塌的直接原因是什么？造成该基坑塌方的主要因素有哪些？4．该基坑施工违反了哪些主要安全规定？5．施工单位是否可对前后两次坍塌事故进行索赔？说明理由。如可索赔，施工单位应提出的主要索赔证据是什么？【答案】1.一级基坑;根据规程，与邻近建筑物的距离在开挖深度以内的基坑列为一级基坑。2.宜采用井点降水方式;最小降水深度应将水降至基坑底以下0.5m，即地表以下5.5m以下。3.基坑坍塌的直接原因是建设单位更改了支护设计。主要因素有：(1)边坡过陡，使土体的稳定性不够;(2)水对基坑稳定性的影响;(3)基坑上边边缘附近超载;(4)支护措施不当。4.(1)违反在基坑附近有建筑物或构筑物时，应有专门的防止发生下沉和变形措施的规定;(2)违反基坑周边1m范围内不得堆载，不得超载堆荷规定;(3)违反基坑施工应有必要的变形监测的规定;(4)违反安全生产规定：发生重大安全事故时，应立即采取抢险措施。5.可对第一次坍塌事故进行索赔，不可对第二次坍塌事故进行索赔。因第一次事故由业主改变设计造成;第二次坍塌是与施工方未及时处理并防止事故扩大有关;索赔证据为建设单位的支护设计方案的变更指令。七、背景某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有150m高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期l2个月，开工日期为3月8日，竣工日期为次年3月7日;工期惩罚额为5000元/d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到100m高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电20d;因雨天不能正常施工延误工期10d;由于交通不便造成误工10d，该工程于次年4月17日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题1.本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故?2.伤亡事故处理时限是如何规定的?3.承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?4.该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任?应如何处理?【答案】1.本案例属物体打击类安全事故;事故属一般性安全生产事故。2.重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内作出批复;特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。3.工期共延误40d，其中20d停电应由负责供电的发包方负责;对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的20d工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为100000元。4.工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年4月17日)即可视为工程移交Et，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。八、某施工单位中标一矿井的运输巷道工程，该巷道长度800m,坡度4.净宽5.2m,净高4.0m，采用锚网喷支护。工程地质及水文地质条件为:巷道穿过细粒砂岩、泥岩、粉砂岩，岩石普氏系数f=4～6;无断层、陷落柱等构造;预计工作面涌水量小于3m3/h。建设单位委托一监理单位负责该工程的质量、进度、安全控制，工程实施过程中，发生了以下事件:事件1:工程开工后次月，施工单位完成巷道掘砌工程量48m，专业监理工程师在月末组织施工单位项目技术经理、建设单位项目代表共同对巷道锚喷支护工程进行了验收。现场质量验收选择了支护成型较好的20m巷道，随机选择了检查点2个，检查结果显示检查点各分项均合格，总监理工程师最终核定为质量合格。事件2:巷道施工至255m时，顶板淋水增大。施工单位为作业人员购置了雨衣、雨裤等劳保用品，费用2万元。同时向监理单位提出对工作面进行钻探要求，探明巷道前方的水文地质情况，监理工程师认为建设单位已提供了详实的水文地质资料。未同意施工单位的申请，并要求继续施工:施工到260m时，工作面放炮后出现片帮冒顶并伴有涌水，揭露了破碎带。监理工程师下达了设计变更通知单，巷道250～260m段增设U型钢支架增强支护，巷道260～275m变更为U型钢支架加混凝土支护，净断面不变。施工单位根据设计变更编制了相关措施经审批后执行。巷道250~275m设计变更前计划作业10天、变更后实际作业25天，增加费用80万元。该段工程完成后施工单位及时提出了索赔申请，索赔内容包括3项:（1）工期索赔15天:（2）购置劳保用品的费用2万元;（3）处理冒顶段巷道的费用80万元1.事件1中的做法存在不妥，请给出正确的做法。2.针对事件2可采取哪些临时支护方法来预防工作面出现冒落事故3.事件2中，该巷道250~275m段指定分项工程包括哪些项目4.针对事件2,分别说明施工单位的3项索赔内容能否成立说明埋由。【答案】1.事件1中的做法存在不妥之处及正确做法:（1）工程开工后次月，施工单位完成巷道掘砌工程量48m，由专业监理工程师在月末组织验收不妥。正确做法:月末验收应由总监理工程师组织。（2）月末组织施工单位项目技术经理、建设单位项目代表共同对巷道锚喷支护工程进行了验收不妥。正确做法:月末验收工作应由施工项目负责人和技术负责人、质量负责人参加。（3）现场质量验收选择支护成型较好的20m巷道，随机选择了检查点2个不妥。正确做法:月末验收为中间验收,现场选点不应少于3个,间距应不超25m。（知识点:支护工程验收合格要求）2.针对事件2，为预防工作面出现冒落事故可采取的临时支护方法有:超前（注浆）管棚、超前锚杆、超前支架、注浆加固。3.事件2中，该巷道250~275m段指定的分项工程中包括的项目有:锚杆支护，金属网啧射混凝土支护、U型钢支架支护、混凝土支护。（知识点:巷道施工方法）4.施工单位在事件2中的3项索赔结果及其理由如下:（1）工期索赔15天成立。理由:因为工期延误是处理冒顶事故发生的,属于非施工单位的责任。（2）购置劳保用品的2万元费用索赔不成立。理由:因为购置劳保用品是施工单位应当给予作业人员的基本工作条件，属于施工单位自己的责任。（3）处理冒顶段巷道的80万元费用索赔成立。九、某施工单位承担了一煤矿矿井的二期工程施工，该矿井采用一对立井开拓方式，永久通风系统尚未形成，巷道最远通风、运输距离达2km，矿井为低瓦斯矿井。二期工程施工期间通过主井临时提升，副井进行永久装备。施工单位经过慎重研究后编制了施工组织设计，其中部分内容如下：(1)为了保持施工人员的体力，在运输距离超过1000m时采用固定厢式矿车运输人员，架线电机车牵引运输，列车运行速度5m／s，并编制专项安全技术措施确保运输安全；(2)为了保证远距离通风效果，在井底车场设置风门，并安装临时辅助扇风机，形成主井进风，副井回风的通风系统；(3)斜巷运输专门强调了下坡点的阻车器、常闭式跑车防护装置、小绞车的防护挡板、地滚、行车不行人的声光提示等内容；(4)工作面爆破采用煤矿安全炸药、使用秒延期雷管起爆、采用48V安全电源引爆、爆破时进行“一炮三检”以及放炮安全距离最低不能少于60m等措施；(5)在灾害预防篇章中还提及了顶板管理、防灭火以及防治水、综合防尘等内容。问题1．施工组织设计人员运输及倾斜巷道运输中存在哪些不符合安全规定要求的?应该如何改进?2．井下通风系统存在什么不妥?应该如何处理?3．有关爆破作业中存在哪些不符合规程要求的?正确做法应该是?【答案】1．存在有采用架线电机车牵引固定厢式矿车运输人员，且列车运行速度5m／s不符合规程规定；常闭式跑车防护装置设置不合理，一坡三挡设置不全。井下人员运输应该采用专用人车运输，或架空乘人器、防爆无轨胶轮车等专用人员运输设备完成人员运输。斜巷运输应采用一坡三挡，在上部平段变坡点前设置固定阻车器阻止车辆自动滑入坡道；在倾斜井巷内安设能够将运行中断绳、脱钩的车辆阻止住的跑车防护装置。在各车场安设能够防止带绳车辆误人非运行车场或者区段的阻车器。在上部平车场入口安设能够控制车辆进入摘挂钩地点的阻车器。在上部平车场接近变坡点处，安设能够阻止未连挂的车辆滑人斜巷的阻车器。在变坡点下方略大于1列车长度的地点，设置能够防止未连挂的车辆继续往下跑车的挡车栏。上述挡车装置必须经常关闭，放车时方准打开。兼作行驶人车的倾斜井巷，在提升人员时，倾斜井巷中的挡车装置和跑车防护装置必须是常开状态并闭锁。2．安装辅助通风机进行远距离通风方式不符合规程要求，这在规程中是严禁采用。可以调整通风系统、设施，采用大功率局部通风机、大直径风筒可以解决远距离通风问题。3．安全炸药说法不妥，采用秒延期雷管不妥；放炮电源不妥，避炮距离不足。应该选用煤矿许用相应等级的炸药，煤矿许用毫秒延期电雷管，