一级建造师之一建矿业工程实务精选试题A4排版

一级建造师之一建矿业工程实务精选试题A4排版

单选题（共50题）1、把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接，称作（）。A.保护接地B.工作接零C.工作接地D.保护接零【答案】D2、以下高地作业的安全措施，正确的是（）。A.1m以上基坑作业应设围栏B.车辆行驶道旁的洞口应设有混凝土盖板C.悬空作业必须按照规定使用安全保险绳D.模板支撑、拆除时在同一垂直面上可以上下同时作业【答案】C3、关于营业性爆破作业单位资质等级与从业范围对应关系，说法不正确的是（）。A.一级资质等级设计施工单位，可承接所有爆破项目B.二级设计施工资质单位，可承接B级爆破作业项目C.三级设计施工资质单位，可承接C级爆破作业项目D.四级设计施工资质单位，可承接B级爆破作业项目【答案】D4、施工组织设计的优化，最终应体现在（）上。A.工程规模B.施工速度C.投资费用D.经济技术指标【答案】D5、对岩土进行注浆是为了使岩土可以（），以实现安全施工的目的。A.减少渗透性，提高稳定性B.减少稳定性，提高渗透性C.减少可碎性，提高抗爆性D.减少抗爆性，提高可碎性【答案】A6、强夯地基优点不包括（）A.功效高B.造价经济C.施工速度快D.施工质量容易保证【答案】A7、竖井生产井架高度超过（）时，目前较多采用的是钢井架。A.12mB.15mC.20mD.25m【答案】D8、北方高寒地区抗冻性要求较高的地下建筑混凝土自防水施工，宜选用()防水混凝土。A.引气剂B.减水剂C.密实剂D.膨胀剂【答案】A9、矿业工程测量中，对于地形平坦而通视比较困难的地区，则可采用()。A.三角网B.建筑基线C.建筑方格网D.导线网【答案】D10、锚杆安装时其外露太长、托盘不能贴紧岩面的工序衔接问题是（）。A.锚杆孔的深度未检查B.锚杆预紧力不够C.锚杆长度过长D.锚杆固结时间太早【答案】A11、属于瓦斯检查工违章操作的行为是（）。A.了解和掌握分工区域各处瓦斯涌出状况和变化规律B.遵章守纪，不准空、漏、假检，并在大巷准时交接班C.对分工区域瓦斯较大，变化异常的部位和地点，必须随时和加强检查，密切注视D.严格巡查的规定，对可能出现的隐患和险情，要有超前预防意识【答案】B12、在矿山工程项目中，决定地面生产系统布局和影响施工设施布局的，主要是（）。A.施工方案B.土建工程C.大型施工设备D.地下产生系统【答案】D13、关于矿山建设的安全管理要求，说法不正确的是（）。A.建设单位必须对建设项目实行全面安全管理B.建设项目不得肢解，二、三期工程原则上发包给1家，大型及以上项目不得超过3家C.建设单位不强令施工单位抢进度D.2家以上施工单位，建设单位应指定安全管理人员【答案】B14、加快井巷工程关键线路工作施工的有效措施是（）。A.主井和副井同时施工B.矿井贯通巷道安排重点队伍施工C.积极做好通风和排水工作D.采区煤巷采用掘进机施工【答案】B15、对于一般建筑工程，检验验收的最早环节是（）。A.分项工程检验验收B.分部工程检验验收C.每工序或每作业循环的自检D.检验批检验验收【答案】C16、关于瓦斯发生爆炸的条件，不正确的说法是（）。A.瓦斯浓度5％～16％B.空气中的氧含量不低于12％C.引爆火源温度650～750℃D.空气中的氧含量必须在18％以上【答案】D17、矿业工程环境管理中，施工现场的施工区域应与办公、生活区划分清晰，并有隔离措施，且必须采用封闭围挡，高度不得小于()m。A.3.6B.3.0C.2.5D.1.8【答案】D18、矿业工程竣工资料的质量要求内容不包括（）。A.工程竣工资料内容与工程实际相符合B.工程竣工资料签字盖章手续完备C.工程竣工资料使用易褪色的材料书写D.工程竣工资料应为原件【答案】C19、以下关于防坠、防砸的安全规定错误的是（）。A.天井、溜井、漏斗口等处必须设置标志与照明，并设置盖板B.天井、溜井、漏斗口等处必须设置标志与照明，并设置护栏C.天井、溜井、漏斗口等处必须设置标志与照明，并设置格筛D.天井、溜井、漏斗口等处必须设置标志与照明，并设置栅栏【答案】D20、混凝土中的含砂率是指()。A.砂子与骨料总的质量之比B.砂子与骨料总的体积之比C.砂子与混凝土总的质量之比D.砂子与混凝土总的体积之比【答案】A21、采用调查打分法获取风险影响评价值，应有评定专家数、风险等级值和()参数。A.专家赋予各风险的权重B.各专家的权重C.风险类型总数D.风险等级总数【答案】A22、关于露天矿爆破，说法正确的是（）。A.连续装药结构有利于台阶爆破的块度均匀B.间隔装药结构便于机械化装药C.底部空气垫层装药结构有利于提高爆破质量D.台阶爆破一般采用最小抵抗线作为爆破参数设计的依据【答案】C23、关于施工项目索赔管理，不合理的索赔理由是（）。A.发生工程变更B.技术资料不齐全C.施工装备延期进场D.发包人延误支付工程款【答案】C24、砌体结构的主要受力的特点是（）。A.抗压强度远大于抗拉强度B.抗拉强度远大于抗压强度C.抗折强度远大于抗剪强度D.抗剪强度远大于抗拉强度【答案】A25、当露天矿的采场内有滑坡区时，应当在（）设置截水沟A.滑坡区内B.远离滑坡区的地方C.滑坡区周围D.滑坡前的山脚下【答案】C26、基坑土方开挖的顺序和方法的正确原则是“开槽支撑、先撑后挖、()、严禁超挖”。A.一次到底B.分片开挖C.分层开挖D.先浅后深【答案】C27、钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度的（）方可运输。A.50%B.70%C.80%D.100%【答案】D28、关于合同中的安全施工内容，说法不正确的是()。A.承包方应承担施工现场管理的安全责任B.合同的安全施工内容只对承包方有约束作用C.由承包人措施不力给发包人造成的损失应由承包人承担D.承包人应接受发包人的安全措施指令【答案】B29、矿区厂房基础结构中，适用于地基软弱土层厚、荷载大和建筑面积不太大的一些重要建筑物的基础形式是()。A.条形基础B.箱形基础C.独立基础D.筏形基础【答案】B30、关于对凿井井架的要求，说法不正确的是（）。A.应满足提升、悬吊设施的荷载要求B.井架围护材料应满足防爆要求C.应保证有足够的过卷高度和伞钻进出的高度D.角柱跨度应满足各种提升方式要求【答案】B31、关于评价施工组织设计，说法正确的是（）。A.矿井施工的布局正确就是做到地面设施的布置合理B.出现有多条关键路线时所获得的工期最短C.施工组织设计要进行方案优化，就是选择一个符合方案的具体措施D.多项评价内容的最终标准要以获利最大为原则【答案】D32、对铀(钍)矿和伴生放射性矿开发利用过程中产生的尾矿，应当建造（）进行贮存、处置。A.地下库B.防辐射库C.尾矿库D.地面库【答案】C33、在立井井筒施工中，表土层是否稳定对施工方式和进度影响很大，属于稳定表土的是()。A.含水砂层B.浸水的大孔隙土层C.非饱和黏土层D.膨胀土层【答案】C34、在工程的安全生产管理体系中，（）是安全生产管理的责任主体和核心。A.国家安全监察总局B.企业上级主管部门C.政府行政主管部门D.生产经营单位【答案】D35、关于矿业单位工程施工组织设计的编制依据，以下说法错误的是（）。A.对于巷道工程，应有实测的巷道地质与水文地质资料B.对于井筒工程，应有专门的井筒检查孔的地质与水文资料C.对于土建工程，应有满足要求的工程地质与水文资料D.对于机电安装工程，应有相关设备的出厂说明书【答案】A36、混凝土外加剂的掺量一般不超过水泥质量的5%，下列属改善混凝土耐久性的外加剂是（）。A.阻锈剂B.早强剂C.泵送剂D.缓凝剂【答案】A37、在矿山土石方开挖工程中，对于松软矿岩，一般应采用（）。A.间断式开挖B.连续式开挖C.半连续式开挖D.以上均可【答案】B38、在矿山工程项目中，决定地面生产系统布局和影响施工设施布局的，主要是（）。A.施工方案B.土建工程C.大型施工设备D.地下产生系统【答案】D39、不属于加快矿山工程进度措施的是（）。A.选择合理的施工方案B.加快井巷工程关键路线的施工速度C.充分利用网络技术，创造条件组织多工作面平行、立体交叉作业D.根据工程实际条件及时进行工程延期变更处理【答案】D40、通常，混凝土中石子的最大粒径不得超过结构最小断面的（）（除实心板有不得超过1／2且不大于50MM的要求以外），同时不得超过钢筋最小间距的3/4。A.1／6B.1／4C.1／8D.1／16【答案】B41、划分巷道主体工程的子分部工程的一种方法是按巷道主体分部工程的（）划分的部分。A.不同工程材料B.不同工程部位C.不同施工工种D.不同支护方式【答案】D42、矿业工程在确定工期过程中，做法不合理的是（）。A.合理安排土建与安装的综合施工B.要因地制宜，量力而行C.合理配备所需资源D.总工期必须大于合同工期【答案】D43、允许在有瓦斯和煤尘爆炸危险的工作面使用的起爆器材是（）。A.导爆管B.导火索C.导爆索D.安全导爆索【答案】D44、不属于矿业工程的工程款支付形式的是（）。A.工程垫付款B.预付工程款C.工程进度款D.竣工结算款【答案】A45、关于控制巷道顶板的安全工作，说法错误的是（）。A.敲帮问顶的目的是寻找危石，待出矸时处理B.放炮前必须加固工作面后10m的支护C.锚喷支护应紧跟工作面D.地质条件有较大变化时应变更支护措施【答案】A46、构成项目内容、可以独立发挥生产能力或效益的工程，称为()。A.单项工程B.单位工程C.分项工程D.分部工程【答案】A47、在工程建设其他费用中，下列属于通用性项目的是()。A.环境影响评价费B.采矿权转让费C.地质灾害防治费D.探矿权转让费【答案】A48、地面建筑防水层质量检验的蓄水试验时间，一般为（）。A.1～2dB.3dC.半天D.5h【答案】A49、民用爆炸物品丢失、被盗、被抢，应当立即报告（）。A.当地公安机关B.当地安监部门C.生产单位D.使用单位【答案】A50、预制柱下的基础宜采用()基础。A.阶梯形B.锥形C.杯形D.条形【答案】C多选题（共20题）1、毫秒延期爆破的特点是（）。A.各药包的起爆时间相差微小B.增加了岩石碎块在相互撞击中的破碎作用C.提高了单位炸药消耗量D.减小了抛掷作用，爆堆集中E.它不属于一次爆破【答案】ABD2、为防止支护结构发生坍塌进行基坑支护监测，下面属于基坑监测内容的是（）等。A.水平位移和垂直位移B.地表裂缝C.基坑顶部建(构)筑物变形D.地下水位E.支护结构内力及变形【答案】ABC3、关于立井施工机械化配套的内容，说法正确的（）。A.提升能力与装岩能力配套B.炮眼深度与一次爆破矸石量配套C.地面排矸能力与矿车运输能力配套D.支护能力与掘进能力配套E.辅助设备与掘砌设备配套【答案】AD4、砌体结构的特点有（）。A.节约水泥和钢材，降低造价B.具有较好的保温隔热和隔声性能C.具有良好的耐火性D.施工工序单一，可连续施工E.寒冷地区不易进行施工【答案】ABCD5、符合施工作业场所环境卫生要求的做法是（）。A.临时设施的建筑材料符合环保要求B.临时宿舍建筑材料符合消防要求C.施工场地内不允许设置食堂D.炊事员应持有身体健康证E.为防止传染病传播应采取消毒措施【答案】ABD6、在矿井工业场地内，宜布置在广场主导风向上风侧的设施是()。A.变电所B.办公楼C.压风机房D.坑木场E.破碎筛分厂【答案】BC7、下列关于平巷和斜井运输的安全要求，说法中正确的是（）。A.机车司机必须按信号指令行车B.司机离开时应切断电源、扳紧车闸、关闭车灯C.采用平板车运送人员时应有围护拦挡D.人力推车时，1次只准推1辆车E.输送机运送人员时，输送带宽度不得小于0.8m【答案】AD8、以下关于尾矿库闭库的规定，符合要求的是（）。A.尾矿库使用到设计年限就应闭库B.尾矿库应在到期前12个月内进行闭库设计C.尾矿库闭库必须有新建尾矿库衔接D.闭库设计应经省级以上安检部门审查E.尾矿库闭库工作及闭库后的安全管理由原生产经营单位负责【答案】BD9、深层搅拌法适用于加固的土层有()。A.淤泥B.砂土C.黏性土D.杂填土E.淤泥质土【答案】AC10、矿井遇到水害时的正确应急措施是（）。A.优先安排受困与急救人员的安全B.优先考虑防止事态扩大C.优先安排急救路线D.尽速掌握灾区范围和灾情E.根据灾情布设排水或堵水措施【答案】ABD11、关于工业场地填方与压实施工的基本要求，说法正确的有（）。A.填土的含水量应当是符合密实要求的最优含水量。B.填土工作一般由场地最低部分开始。C.土质松软不符合要求的地方可换土处理。D.填土时应将透水性大的土层置于透水性较小的土层之上。<E.人工填土每层虚铺厚度约20-30cm。【答案】ABC12、符合施工作业场所环境卫生要求的做法是（）。A.临时设施的建筑材料符合环保要求B.临时宿舍建筑材料符合消防要求C.施工场地内不允许设置食堂D.炊事员应持有身体健康证E.为防止传染病传播应采取消毒措施【答案】ABD13、对于干法作业的成孔灌注桩，其应有的施工程序包括（）。A.钻孔B.搅拌泥浆C.下套管D.下钢筋笼E.灌注混凝土【答案】AD14、根据《尾矿库安全监督管理规定》的规定，对生产运行的尾矿库，未经技术论证和安全生产监督管理部门的批准，不得进行变更的是()。A.尾矿库电网设计方式B.尾矿物化特性C.坝体防渗、排渗及反滤层的设置D.设计以外的尾矿、废料或者废水进库E.排洪系统的型式、布置及尺寸【答案】BCD15、合同分析的基本内容的包括（）。A.合同的法律基础B.承包商的主要任务和发包单位的责任C.合同价格和施工工期D.违约责任E.合同的格式【答案】ABCD16、当井筒施工需要布置排水设施时，安排合理的是（）。A.吊桶排矸时也可同时安排排水B.卧泵一般布置在凿井吊盘上C.吊泵排水要求吊泵必须下到井底D.当井深大时可以采用接力式排水E.采用吊桶排水时就不必再准备吊泵【答案】ABD17、提高混凝土抗变形性能的方法有（）。A.选用低热水泥，减小水泥用量以降低水化热来源：神州考试网B.添加增强材料（如硅粉等），加强搅拌C.减小水灰比，充分捣实D.在结构物中设置温度钢筋E.添加防冻剂，控制和预防冻胀变形【答案】ACD18、选择防水涂料种类的主要依据是（）。A.施工方法B.工程的防水等级C.地下水位情况D.结构环境E.防水层厚度【答案】BCD19、需由国务院地质矿产主管部门审批，并颁发采矿许可证才允许开采的矿产资源有（）。A.国家规划矿区B.煤矿C.矿产储量规模在大型以上的矿产资源D.领海海域的矿产资源E.国家实行保护性开采的矿种【答案】ACD20、关于井底车场防火门硐室的说法，正确的是()。A.一般布置在大断面巷道中B.火灾时防火门可以迅速关闭C.防火硐室一般应远离主、副井井底D.防火门应能隔断风流E.防火门可以是铁门或木门外包钢板【答案】BD大题（共10题）一、【背景资料】某立井井筒工程施工采用公开招标，井筒设计净直径8m，深度920m，其中表土段600m，冻结法施工，工程估算价1．5亿元人民币。招标文件规定，本工程投标保证金为60万元。A、B、C、D、E五家施工单位通过了资格预审，并购买了招标文件。五家施工单位均按要求在规定时间提交了投标文件。工程开标后，施工单位A因对工程风险因素估计不足，决定放弃投标。于是，主动向评标委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金。经过综合评标，施工单位B中标，随后与建设单位签订了施工承包合同。为加强施工成本控制，施工单位项目部成立了施工成本管理小组，对该工程施工成本进行认真估算，编制了成本计划并制定了成本控制措施。成本管理小组对工程存在的各种风险因素进行了分析识别，列出了风险清单，并根据风险特征确定了风险应对措施，其中针对工伤事故风险，采取了3项防范措施：(1)强化安全和规程教育；(2)增加临时支护措施投入；(3)为作业人员购买安全保险。施工过程中，由于设计变更，井筒深度增加了50m。建设单位决定按施工单位投标书中井筒单价，增加50m的费用对该设计变更进行补偿。工程施工中，当地突发5．0级地震，造成现场道路和施工用房经济损失32万元，施工单位的一台价值36万元施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁造成损失23万元，现场清理及恢复施工条件花费16万元，施工人员窝工及设备闲置费用18万元。【问题】1．本工程的投标保证金为60万元是否合理说明理由。2．评标委员会是否应受理施工单位A的书面澄清文件招标人是否应退还施工单位A的投标保证金分别说明理由。3．施工成本控制的主要依据包括哪些内容4．施工单位B制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略5．建设单位对设计变更的费用补偿是否合理说明理由。6．针对地震灾害，施工单位和建设单位各应承担多少损失列出明细。【答案】1．本工程的投标保证金为60万元合理。理由：因为投标保证金符合不得超过招标项目估算价的2％且不超过80万元的规定。2．评标委员会不应受理施工单位A的书面澄清文件。理由：因为开标后评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清文件。招标人不应退还施工单位A的投标保证金。理由：因为投标截止开标后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。3．施工成本控制的主要依据包括：(1)工程承包合同；(2)施工成本计划；(3)进度报告；(4)工程变更。4．各事故风险防范措施属于的风险管理策略如下：(1)“强化安全和规程教育”属于风险规避；(2)“增加临时支护措施投入”属于风险自留；(3)“为作业人员购买安全保险”属于风险转移。二、某施工单位承包一立井井筒与井底环行车场项目。在井筒施工中某一夜班，主提升绞车由司机张某一人值班，在下放吊桶时打盹，导致吊桶全速过放。当时李某正穿过吊桶下方去移动水泵，因躲闪不及被当场砸死。事故发生后，井下作业人员由于恐慌争先上井，杨某上半身被挤出吊桶外面，赵某没有保险带，为了安全就挤在吊桶中央。吊盘信号T在把吊桶稳好后就发出提升信号升井。在升井过程中，又突遇断电，赵某被甩出吊桶坠落身亡，而杨某被急剧摆动的吊桶挤成重伤。事故发生后，项目经理立即组织事故调查小组，并上报了施工单位有关领导，同时恢复生产。经调查，李某是从未从事过井下作业的民工，尚未签订劳动合同，仅经过3天简单培训就下井作业。该项目部也没有编制相关的事故应急救援预案。问题1．请说出事故过程中有哪些人违章，违章的内容是什么?2．项目经理在本次事故中有哪些违章行为，相关规定是什么?3．项目经理组织事故调查小组有何不妥，应该如何做?叙述事故的处理程序。4．针对本次事故项目部应该编制什么类型的应急救援预案?应包括哪些内容?【答案】1．违章人员和内容有：绞车司机打盹；李某违章穿越吊桶下方；杨某上半身伸出吊桶外缘；赵某乘吊桶没带保险带；吊盘信号工发现乘吊桶人员违章而继续打点升井。2．违章安排主提升司机1人操作，要求必须是1人操作1人监护；尚未签订劳动合同就安排下井工作的做法与劳动法不符；且安排未经合格培训的人员下井违章，要求下井作业人员必须经过培训合格并取得下井资格证方可下井作业。3．项目经理无权组织事故调查小组。重大事故发生后，事故发生单位必须以最陕方式，1h内向上级主管部门和事故发生地的市、县级建设行政主管部门及检察、劳动(如有人身伤亡)部门报告；事故发生单位属于国务院部委的，应同时向国务院有关主管部门报告。同时，事故发生单位应当在24h内写出书面报告，按上述程序和部门逐级上报。事故放生后，首先要迅速抢救伤员，并保护事故现场。事故调查组的组成：根据事故等级由不同的地方人民政府组织同事故发生地劳动部门、公安部门、人民检察院、工会人员组成事故调查组进行调查必要时，调查组可以聘请有关方面的专家协助进行技术鉴定、事故分析和财产损失的评估工作。4．针对本次事故项目部应该编制本项目施工期间项目的综合安全事故应急救援预案和提升运输事故专项预案。综合预案内容包括：适用范围，说明应急预案适用的工作范围和事故类型、级别；事故风险描述；应急响应，针对事故危害程度、影响范围和生产经营单位控制事态的能力，对事故应急响应进行分级，明确分级响应的基本原则；应急指挥机构启动、应急资源调配、应急救援、扩大应急等响应程序；处置措施，针对可能发生的事故风险、事故危害程度和影响范围，保障措施，明确应急响应的人力资源，包括应急专家、专业应急队伍、兼职应急队伍等。专项预案内容包括：可能发生的提升运输事故的风险，分析事故发生的可能性以及严重程度、影响范围等；根据事故类型，明确应急指挥机构总指挥、副总指挥以及各成员单位或人员的具体职责；事故响应级别，具体描述事故接警报告和记录、应急指挥机构启动、应急指挥、资源调配、应急救援；针对可能发生的事故风险、事故危害程度和影响范围，制定相应的应急处置措施，明确处置原则和具体要求。三、某单位施工胶带大巷，巷道净断面22m2、长度2500m，采用锚喷支护。地质资料显示胶带大巷在840～860m左右将穿过断层，断层可能导水。设计单位要求巷道穿越断层段增加U29钢支架加强支护，钢支架间距0．5m。在巷道施工到835m时，施工单位发现巷道围岩较稳定；施工到840m时，发现巷道围岩逐渐破碎，岩帮有少量出水。施工技术负责人要求立即进行短掘短喷(支护)，并按设计要求增加U29钢支架支护。在采用U29钢支架支护时，为确保支架稳定，施工人员在柱腿底部用浮矸填平，并用拉杆将相邻钢支架连接牢固；同时，施工人员按现场质检人员的要求，将支架顶部和帮部用背板背实。施工过程中，巷道出水情况一直比较稳定。巷道施工穿越断层后约一个月，当班班长发现833～843m段巷道顶部喷射混凝土局部离层、开裂严重，于是立即安排一名工人留下进行处理，其余人员撤离该巷道，安排到其他巷道工作面施工。在处理过程中，发生冒顶事故，造成该工人死亡的安全事故。【问题】1．施工单位在穿越断层前，应做好哪一项工作?简要说明理由及具体的工作内容。2．在穿越断层和处理喷射混凝土施工质量问题中，施工单位的做法存在哪些不妥之处?3．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》该事故为哪一等级事故?说明理由。4．该事故的责任应由施工单位哪些人员承担?【答案】1．施工单位在穿越断层前，应停止施工，确定探水线。由于此断层可能导水，需由专业人员和专职队伍使用专用钻机进行探放水，经确认无水害威胁后，方可施工。2．在穿越断层施工中，存在不妥之处：(1)没有严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的规定；(2)施工单位技术负责人要求增加U29钢支架支护时，没有明确钢支架间距的要求；(3)施工人员在桩腿底部用浮矸填平不符合有关规定，应该将支架柱窝挖到实底，当不能挖到实底上时，应有专门的措施；(4)没有按穿越含水断层的要求做好防、排水准备工作；在处理喷射混凝土施工质量问题中存在不妥之处：(1)班长发现833～843m段巷道顶部喷射混凝土局部离层、开裂严重，应立即报告调度室或有关主管人员。而不应擅自作处理决定；(2)安排一名工人进行处理，不符合有关安全规定。3．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事故属一般事故。因该起事故造成1人死亡，无人重伤．1000万元以下直接经济损失。4．该事故责任应由施工单位技术负责人、现场质检人员、班长、安全管理人员、施工管理人员，受害者本人也应承担一定责任。四、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为5m，基坑北侧距基坑边缘4m处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。该基坑坍塌的直接原因是什么？造成该基坑塌方的主要因素有哪些？【答案】基坑坍塌的直接原因是建设单位更改了支护设计(2分)。主要因素有：(1)边坡过陡，使土体的稳定性不够(1分);(2)水对基坑稳定性的影响(1分);(3)基坑上边边缘附近超载(1分);(4)支护措施不当(1分)。五、某施工单位承包一立井工程。根据招标文件的缺陷，施工单位提出井筒开工前应完成井筒检查钻及掘进过程某段井深的工作面预注浆工作。建设单位虽然同意，但是不愿单独列出和承担此部分费用，认为是施工单位为保证自身施工条件所增加的内容。对注浆施工，建设单位要求先打钻埋设连接套管(长8．0～10．0m)，然后再浇筑止浆垫(厚2．5m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长4．5m)、浇筑止浆垫3．5m的方法施工。施工中，施工单位采取了自己的方案，在打钻出水后进行注浆时，发现工作面漏浆严重，于是只得对钻孔下止浆塞封水(时间Id)、拆除止浆垫(时间3d)，再按建设单位的要求进行第二次打钻注浆工作。第一次打钻注浆所花时间12d，费用20万元；第二次打钻注浆10d，费用21万元。问题1．应如何正确处理井筒检查钻和工作面预注浆的费用问题2．施工单位和建设单位应如何承担本次打钻注浆的费用3．打钻注浆所用工期多少这部分工期应怎样考虑【答案】1．建设单位的看法不正确。按规定，井筒检查钻是列入矿业工程项目的其他费用的内容，工作面预注浆应是建筑安装费中直接费的措施费项目内的凿井措施费(属技术措施费)。这是矿业工程为保障建设矿井中施工的可靠、安全和质量的必要条件。因此，不能作为仅是施工单位的一种技术要求。但是，当这些工作列人由井筒施工单位承担时，施工单位必须和建设单位在合同中明确，施工和费用的承担性质，即，合同应规定其检查钻和打钻注浆的质量与要求由施工单位负责，费用全部由建设单位承担，工期相应顺延。2．第一次注浆费用20万元由施工单位自己承担，第二次的21万元由建设单位承担。3．打钻注浆工期12d+10d，第一次打钻注浆工期12d由施工单位承担，第二次打钻注浆工期10d由建设单位承担。六、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3月5日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出35万元，影响工期10天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件2：在施工下山时，5月9日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68万元，影响总工期26天。事故处理完成后继续施工，于12月26日竣工后，项目经理提出了索赔。事件3：7月21日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期9天，施工单位额外支出费用23万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。七、背景某矿井倾斜巷道采用下山法施工，施工单位编制了施工作业规程，其中施工的安全技术措施及要求的主要条款为：(1)工作面采用电动式凿岩机钻眼，钻眼必须湿式作业；(2)工作面放炮工作由专职放炮工担任，考虑到围岩涌水量较少，决定采用非防水炸药；(3)工作面采用抽出式通风，风筒选用直径600mm的胶皮风筒；(4)进行装岩前，必须进行喷雾洒水，定期清理岩壁；(5)施工中应设置防跑车装置，主要考虑在工作面上方20～40m处设置可移动式挡车器：(6)巷道内每隔一定距离，在侧壁上开设排水硐室，安装排水设备，排除工作面的积水。问题1．该巷道施工的安全技术措施的主要条款中是否有不正确的地方?请指出其存在问题。2．针对本巷道施工的安全技术措施及要求中存在的主要问题进行修改。【答案】1．巷道施工应编制施工作业规程，其中施工的安全技术措施及要求内容必须正确和完整，并符合矿山安全规程及相关规定，对于采用下山法施工，应特别注意预防跑车事故和及时排除工作面积水的问题。该巷道施工的安全技术措施及要求的主要条款中有不正确的地方，具体问题在第1、2、3、?5、6款。第1款，井下巷道钻眼工作一般不采用电动式凿岩机，与湿式凿眼不协调。第2款，斜巷下山法施工，工作面有积水，因此不能采用非防水炸药进行爆破。第3款，采用抽出式通风时，风筒应选用刚性风筒，不能选用胶皮风筒。第5款，斜巷下山法施工，只在工作面上方设置挡车器是不够的，还应在斜巷上口及变坡点下方设置阻车装置，巷道长度较长时，巷道中部还应设置挡车设施。第6款，在巷道开设排水硐室应根据水泵的扬程来确定，不必间隔一定距离就设置。2．针对本巷道施工的安全技术措施及要求中存在的主要问题，可作如下修改：第1款，工作面采用风动式凿岩机钻眼，钻眼必须湿式作业；第2款，工作面放炮工作由专职放炮工担任，工作面应采用防水炸药进行爆破；第3款，工作面采用压人式通风，以迅速排除炮烟及粉尘，风筒选用直径600mm的胶皮风筒；第5款，施工中必须设置防跑车装置，斜巷上口、变坡点下方及工作面上方20～40m处，设置阻车器或挡车器；必要时应在下山中部设置阻止跑车的挡车器；第6款，根据排水设备的扬程，可在巷道侧壁上开设排水硐室，安装排水设备，用于排除工作面的积水。八、某立井井筒工程，按我国现行建筑安装工程费用项目构成的合同总价为3000万元。部分费用约定如下：人工费780万元，材料费600万元，税金120万元，利润150万元，措施费210万元，规费210万元。关于施工机械使用费的内容如下：机械折旧费180万元，大修及日常维修费30万元，动力费270万元，机械人工费90万元，机械拆安及场外运输费60万元，无养路费及车船使用税。工期为15个月。合同还规定工程量变更在±5％范围内时，措施费、规费、利润、税金不做调整；停工期间的人工费、机械大修及日常维修费、机械人工费仍按正常情况计算。施工过程中发生以下事件：事件1：根据地质资料显示，井深725～735m处有一处含水层，预计井筒最大涌水量150m3／h。施工单位未采取专门措施，放炮后涌水量达140m3／h。导致淹井事故，造成设备被淹损失10万元，部分井壁因长期浸泡的返修费20万元，为处理事故的其他相关损失80万元，影响工期1个月，其中停工0．5个月。事件2：施工到井深850m时，由于地压突然增大，导致井深720m处井筒井壁被压坏，砸坏施工设备损失8万元，施工单位工伤损失10万元，建设单位工伤损失10万元，修复井筒及相关费用20万元。停工0．5个月，影响工期1个月。事件3：因设计变更，井筒延深10m。延深所需材料费7万元，人工费8万元，工期0．2个月(原设备均满足要求)。【问题】1．按建筑安装工程费用项目组成，该工程背景中还有一项重要费用没有列出，请指出是哪一项，并计算该项费用数额。2．在事件1中，施工单位的直接损失包括哪些费用项目?可以得到多少工期和费用的索赔?施工单位应当从该事件中吸取什么教训?3．事件2中施工单位可以索赔的内容是什么?如果事件2中的损失是由建设单位的原因造成的，施工单位可以索赔费用的项目有哪些?索赔费用各是多少?4．事件3的工程变更应如何调整合同价格?【答案】1．按建筑安装工程费用项目组成，该工程背景中企业管理费没有列出。企业管理费=合同总价-人工费-材料费-税金利润-措施费-规费-机械折旧费-大修及日常维修费-动力费-机械人工费-机械拆安及场外运输费=3000-780-600-120-150-210-210-180-30-270-90-60=300万元。2．施工单位直接损失有：施工设备损失费用、处理事故及相关费用，以及井筒修复及相关费用、人工费损失、施工机械使用费损失和企业管理费损失。施工单位得不到任何工期和费用索赔。施工单位应当吸取的教训是必须坚持“有疑必探”的原则。3．施工单位可以索赔的内容是费用和工期。如果是由建设单位造成的，可索赔的费用有：(1)设备损失8万元，工伤损失10万元，修复井筒20万元。(2)停工期间的人工费：780÷15×0．5=6万元。(3)施工机械使用费：(180+30+90)÷15×0．5=10万元。(4)企业管理费：300÷15×0．5=10万元。4．工程变更后调整合同的价格：井筒延深10m，增加的费用包括：(1)人工费7万元，材料费8万元；(2)施工机械使用费：(180+30+90+27