室内外栏杆工程劳务施工合同

室内外栏杆工程劳务施工合同一、合同双方甲方：（委托方）________________________乙方：（承办方）________________________二、合同签订时间和地点本合同于________年____月____日在______________签订。三、工程范围1.本工程总工程量：_____2.施工地点：_______________________3.工程内容：3.1根据委托方的要求和设计文件的规定，乙方将承担室内外栏杆工程的施工任务，并保证工程质量符合设计文件及委托方的要求。3.2具体施工内容：（1）室内外栏杆工程的施工；（2）废弃物处理和环境保护工程；（3）辅助工程。工期：自合同签订之日起______个工作日内完成。四、合同价款和付款方式本工程总价款为人民币____________。付款方式：2.1工程开始前，甲方需支付合同总额的______%作为预付款。2.2工程中期，甲方需支付合同总额的______%作为中期付款。2.3工程结束前，甲方需支付剩余合同总额的______%作为结算款。2.4甲方支付的各款项，应在约定时间内支付完毕，支付时间应以乙方收到全部款项为准。五、工程质量和验收标准乙方应按照国家有关法律、法规和规定，确保本工程的质量。乙方应按照设计文件及委托方要求执行。乙方完成施工后，应向甲方提供验收材料，并定期进行现场巡检和维护。甲方在接到乙方送交的工程竣工资料和竣工验收报告后的____个工作日内进行验收，合格后在____个工作日内向乙方出具验收合格证明，验收合格的工程由甲乙双方签字盖章确认。六、保证和担保乙方应在本合同生效前购买足额的人身意外伤害保险和工地施工责任保险，并在合同有效期内保持连续有效，并免除甲方因将乙方拨派的人员造成意外事故或人员伤亡等损失的所有责任。乙方应该保证本合同中所承诺的工程的质量，承诺合理的施工方案和技术标准，保证质量符合有关的规范和技术标准，承诺工程在约定的工期内完成。甲方若发现开发商配合行为或配合内容不实、虚假，导致工程质量低下、工期延误或者损失，乙方须承担因此带来的全部责任和损失，并赔偿甲方的全部损失。七、工程索赔任何一方造成的索赔，所产生的赔偿，由索赔方承担。双方在保证工程质量的前提下，应严格按照相关规定和合同约定进行工程施工，并认真履行各项义务，避免因违约产生赔偿责任。八、合同终止在本合同生效期限内，若发现以下情况之一，合同可以单方解除：（1）甲方未按约定支付合同款项；（2）乙方未按约定按时交付工程质保证书。合同如有任何一方解除的情况，应双方协商解决相关问题，并进行清理结算。本合同有其他约定的，应当根据具体约定执行。九、争议解决在合同执行过程中，如发生任何争议，双方均应积极通过协商解决，以保证项目进程的正常进行。若协商不成，双方可以向有管辖权的仲裁机构请求仲裁，也可以向人民法院提起诉讼。十、其他事项本合同未尽事宜，双方可协商后签订增补合同。本合同自双方在指定地址签字之日起生效。所有合同和增补合同均应附以双方正式委托书。全部中英文合同文本在表述上如有出入，以中文版为准。本合同一式_____份，甲乙双方各执__