工程合同合集六篇

工程合同合集六篇工程合同篇1发包方： 承包方： 根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程名称;工程地点;工程规模；工程投资O第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书。（见附表一、二）第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。勘察设计费的拨付办法，自合同生效后天内，委托方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在天内一次结清（或订为分若干次结清）。勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为元，估算设计费为yGo委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合代表的监督。六、双方责任：甲方责任：1、按照合同约定提供施工条件，如人员进出、材料堆放、进出道路等，使之符合乙方正常施工；2、支付来自政府的关于建造、使用所必须的申请及各项增容等费用；3、提供现场使用的水、电位置，提供材料运输通道及堆放场地；4、对施工工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明；5、负责监督乙方的工程质量、进度、安全、工期等，并有提出整改的权利；6、如乙方未能按甲方的技术要求施工，甲方将以书面形式命令乙方立即停止施工，并有权解除合同，且产生的所有损失均由乙方承担；7、为乙方提供施工图纸和相关技术要求，并对在施工过程中遇到的问题进行沟通；8、工程完工后，甲方在收到乙方书面报告或通知后3日内组织验收，并及时出具验收报告。乙方责任：1、施工人员进入现场后，必须服从甲方管理，自觉遵守现场安全文明施工的各项规定，遵守甲方的各项规章制度；2、委派现场管理代表为工程负责人，全面负责工地现场及本合同的施工和管理，保证工程进度，在合同约定期限内保质保量完工；3、对未完成的分项工程负有监护责任；对损坏的成品及半成品负有维护、恢复的责任，其经济损失均由乙方承担;在施工中若损坏其它分项工程产品，乙方应照价赔偿；4、所提供的材料须符合甲方技术要求，符合国家标准和相关行业标准；5、所提供的.主要原材料、设备、构配件、半成品等所有材料必须为刚出厂的、崭新的、未使用过的产品，且按有关规定提供质量合格证，及相关材质证明文件；6、对材料改变或代用必须经甲方同意并发正式书面通知且经甲方现场负责人签证后，方可用于工程；7、施工过程中因乙方原因造成的施工、停工、返工，材料、器材等损失均由乙方负责；8、施工过程中产生的水电费均由乙方承担，在工程款中扣除;9、遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按标准组织施工，维护好现场文明施工形象，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用均由乙方承担；10、按合同约定的工期完成施工任务，否则每延期一天承担1000元违约金。n、乙方应按合同约定的质量验收标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送至甲方（必要时还需送质量监督站）。单位工程结构完工时，根据需要可会同甲方、质量监督站进行结构中间验收；12、如甲方验收中发现不合格之处，乙方应严格按照甲方的技术要求和规定时间进行整改，并承担由此产生的所有费用。如不能在甲方规定期限内完成整改，每延期一天承担1000元违约金,如因此延误甲方整体工程进度，产生的所有经济损失均由乙方承担。13、乙方未能在接到通知后30日内按甲方要求完成整改，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿经济损失。14、工程竣工后，乙方按合同约定对工程实施保修，保修期自通过竣工验收合格之日算起。保修期内，乙方未能在甲方规定的期限内履行保修义务，每逾期一日，乙方承担1000元违约金并赔偿甲方其他经济损失;若乙方超过30天仍未履行保修义务，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿经济损失。七、其它事宜约定1、工程竣工后如出现质量问题（因甲方人为造成的质量问题除外），属于乙方责任的，乙方应无偿维修。2、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延，具体完工时间双方可另行协商；3、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。4、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的实际工程量计算为准。八、合同变更本合同未尽事宜，由双方协商解决;合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。九、争议解决的方式：在合同履行中发生争议的，双方协商解决，如协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。十、附则1、双方任何一方未取得另一方书面同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第二方°2、本合同所包括的附件、补充协议，是本合同不可分割的一部分，均具有同等法律效力。3、本合同一式肆份，双方各执贰份；自双方签字并盖章后生效。甲方：山东德硕置业有限公司乙方：地址：法定代理人：法定代理人：委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：账号：账号：工程合同篇4项目道路施工合同发包人：置业有限公司承包人：经过邀请招标，发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。一、工程项目工程名称：道路工程工程地点：位于上海市奉贤区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程（包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟）4承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。合同价款：合同总价（暂定）元单价（综合单价包干）大写元质量标准：合格。工期：工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。二.技术标准及图纸1图纸发包人提供：技术标准:.1执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范；.2质量评定执行相关质量检验评定标准。所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。三.双方权利和义务1发包人的权利和义务1.1发包人委派的业主代表：姓名：职务：1.2监理单位及委派的工程师：监理单位：姓名：职务：职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。1.3发包人主要工作：1.3.1负责场地三通一平；3.1.3.2确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验；提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料；负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要；3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；3.1.3.6按合同约定支付工程款。3.2承包人的权利和义务3.2.1项目经理姓名：职务：项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。3.2.2承包人主要工作：3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知2天内，承包人进场完成施工准备。3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。3.2.2.3负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准；3.2.2.4负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用；3.2.2.5做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查；3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料；3.2.2.7发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。3.2.2.8负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。四、工程价款a、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。b.设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制，如93土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按93土建定额四类下浮计取.设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。d.工程报价单详附件，工程量按实结算e.结算审计承包人付费执行采用沪建建()641号，沪价费()054号文《工程造价审核收费标准》，由发包人代扣代付五、工程价款的'支付工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的75%；工程结算后，支付至工程结算总价的95%,其余5%的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位2天内不到，由发包人处理，所发生费用加10%的管理费由承包人承担；六.安全文明施工1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。七.竣工验收1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。同的，应双倍返还定金。第四条委托方的义务.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：O.委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。.维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。第五条承包方的义务.承包方应在年月日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的八.违约责任8.1发包人违约：因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。8.2承包人违约：因承包人原因，未按本合同第1.9条所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款5000元。如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。九、争议9.1在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成，可向上海仲裁委员会仲裁。十、合同生效与终止本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效；合同订立时间：―年月日；合同订立地点：上海市。3发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。十一、合同附件投标文件招标文件道路平面图及标段划分图报价书十三、合同份数13.1本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力；13.2副本陆份，双方各执叁份。本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。发包人：（公章）承包人：（公章）委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：签订地点：签订时间：工程合同篇5（以下简称“业主”）与（以下简称监理单位）经过双方协商一致，签订本合同。.业主委托监理单位监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：工程名称；工程地点；工程规模；总投资；监理范围。.本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义。.下列文件均为本合同的组成部分：（1）监理委托函或中标函；（2）工程建设监理合同标准条件；（3）工程建设监理合同专用条件；（4）在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传真，邮子邮件等。.监理单位同意，按照本合同的‘规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。.业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。支付方式见工程建设监理合同的专用条件。本合同的监理业务自—年—月一日开始实施，至一年.月一日完成。本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本一份，各执—份。业主：（签章）监理单位：（签章）法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）地址： 开户银行： 地址： 开户银行： 账号： 由9编： 电话： 年月日签于地址： 开户银行： 账号： 邮编： 电话： 年月日签于工程合同篇6甲方：新疆—工程有限公司电话：—乙方：汪—电话：—甲方：新疆天—工程有限公司乙方：汪—甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。一、工程地点：新疆乌鲁木齐市骑马山二、工程名称：腾飞房产麒马山庄12#、13#、17#、20#三、承包内容：腾飞房产麒马山庄工程的12#、13#、17#、20#项目的结算书编制及结算核对。四、承包方式：人工费及办公所用耗才。五、结算完成日期：按甲方要求本月25日完成。六、承包价格：本工程项目结算劳务费按结算书总价的3%。。七、付款方式：乙方交付结算的同时，甲方支付给乙方按总价的80%的劳务费，待工程量核对完毕后按总价的10%支付乙方的.劳务费，余款待造价事务所出具报告的同时支付完毕。（若甲方不能按时付款，造成的后果，由甲方自行承担责任）。八、甲方责任：1、甲方应提供与该项目的相关结算资料及变更签证文件，需甲方协调沟通的事项，甲方应尽全力去协调沟通解决，甲方应按期支付劳务费。九、乙方责任：1、乙方负责腾飞房产骑马山庄12#,13#,17#,20#项目工程结算书编制及审核工作，乙方有权利给甲方提供合理化建议。2、乙方必须按甲方的造价要求合理性编制。十二、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自签订之日生效，工资款付清后自动失效。十三、未尽事宜，双方协商解决。甲方：乙方：年月日年月日必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商（另附协议）。第六条违约责任.因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下：O.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5%。的违约金。.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的.资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下：O.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。.委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5%。计算。第七条争议的解决方式合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。第八条附则本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。本合同附件：《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，正本份，委托方、承包方各执1份；副本份，分别报送备案。委托方（盖章）：承包方（盖章）：法定代表人（签名）:法定代表人（签名）:委托代理人（签名）:委托代理人（签名）:地址：地址：开户银行：开户银行：帐号：帐号：电话：电话：年—月—日年—月—日签订地点：签订地点：工程合同篇2甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）我方对多个施工队伍认真考察、对比、研究选定了施工队伍。为明确各自的权利和义务，经协商，并根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规之规定，现就乙方承揽甲方委托制作安装一批店外门头装修事宜达成如下一致协议。一、工程名称店外铝塑板门头制作安装二、安装地点及范围黄河路铁路桥以东至岳城办事处辛集行政村东头327公路两侧，佃户屯办事处佃户屯行政村背商公路两侧。三、门头安装位置根据甲方提供的店家地点，乙方实际测量经甲方及店主确认为准，高度：1.2米，长度：根据实际情况确定（详见图纸）。四、材质要求用5_5CM镀锌角钢，76_44厚1.2MM的铝方管，外贴4mm红色铝塑板黄色芙蓉板字2mm厚（黄色铝塑板为红色芙蓉板字），四周压76_25铝方管外贴白或黄色铝塑板。五、工程造价及支付方式1、工程造价：约.制作安装费约定：制作角钢架，安装铝合金框架、外贴铝塑板并包边及字安装完成费用，每平方展开面积计算。.支付方式：签订合同乙方机械人员进场甲方预付款，工程进行一半时付元进度款。竣工验收合格留%质保金，余款15内一次性付清。六、施工期限甲方向乙方提供店家名单之日起如遇不可抗力因素（如雨、雪、四级以上大风）工期顺延。七、双方权利、义务甲方：1、向乙方提供门头安装位置并确保此位置无管道线路、可以施工。3、负责施工现场的树木、花、草可以移动。4、甲方负责拆除原有门头，提供良好作业面。5、提供水电并承担相关费用，社会干扰甲方负责解决。乙方：1、自甲方通知之日起按合