机房建设工程施工合同

机房建设工程施工合同引言本合同是由甲方（建设单位）与乙方（施工单位）签订的机房建设工程施工合同。甲乙双方经过协商一致，依据相关法律法规及工程设计要求，就机房建设工程施工相关事项达成了以下协议。建设工程的基本情况工程名称本项目工程名称为XXX机房建设工程。工程地点本项目工程地点位于XXX市XXX区XXX街道XXX号。工程规模总建筑面积为XXX平方米。本项目包含XXX个机房，XXX个锅炉房，XXX个变电室，XXX个待机室。工程内容建设主体结构；室内装修、设备安装、配电、弱电、给排水等建筑设施；地基处理、排水及防水等土建工程。工期要求本项目工期为XXX个自然日，自双方签订合同之日起计算。工程质量本项目建设的机房需要符合相关国家及地方标准；本项目施工质量符合国家GB12345-XXXX标准及其它相关标准。合同金额及支付方式合同金额本项目工程施工总造价为XXX万元，其中包括劳务费、材料费、设备费、机械费、监理费等费用。付款方式本项目施工合同金额将按如下比例分期支付：第一期支付：工程开工时支付合同总金额的XX%;第二期支付：完工验收合格后支付合同总金额的XX%;第三期支付：保修期履行完结后支付合同总金额的XX%。本项目施工合同金额的发票须符合国家及地方有关税务规定。施工合作甲方的职责向乙方提供工程设计图纸及其他相关资料；负责向乙方提供工程施工现场并保证工程施工现场的安全和秩序；向乙方提供工程施工所需的水、电、气等基础设施条件，并符合相关规定；向乙方支付合同款项。乙方的职责按照工程合同的约定，严格按照工程设计施工；保证施工现场的安全和秩序；向甲方及时报告工程施工进展情况、质量、安全等状况；按照合同约定按时交付工程，并对交付的工程质量进行保证；对工程质量负责，并承担工程施工过程中出现的其他后果责任。违约责任甲方违约责任如甲方未按合同约定及时支付工程款项或未按合同约定向乙方提供相关资料和条件，由此导致的一切损失和后果，由甲方承担全部责任。乙方违约责任如乙方违反本合同的任何条款，给甲方造成损失的，由乙方承担违约责任。合同解除和变更合同解除在本合同有效期内，乙方未经甲方同意擅自停工，或不能按工程计划完成本工程的，甲方有权解除本合同；甲方未能按照合同约定向乙方支付工程款或未能按合同约定向乙方提供工程资料和条件，导致工作停止而已，乙方可以提出解除合同的要求。合同变更如对本合同内容有任何变更或补充，应经双方协商一致，并且以书面形式进行确认。法律适用及争议解决方式本合同的订立、生效、履行以及解释均适用中华人民共和国法律。双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应该向有管辖权的法院提起诉讼。合同生效与履行合同生效本合同经双方代表签字后生效；如对本合同条款有异议或未签署，本合同则无效。合同履行本合同一经签署，双方应当认真履行各自签订的协议，做好相关工程施工工作。合同解释与附加条款合同解释双方对本合同的履行和解释，可根据实际情况相互商定，并在签字盖章前进行书面确认。附加条款本合同未涉及而需要增加的条款及特别约定事项，双方可另行协商，并经双方签署相关文件后实施。合同签署甲方（盖章）：____________________地址：__________________________联系人：______________________电话：__________________________邮编：_______________________乙方（盖章）：____________________地址：__________________________联系人：