经营承包简单版合同范本

第页共页经营承包简单版合同范本经营承包简单版合同范本经营承包简单版合同1甲方：__________________乙方：__________________本餐厅承包经营合同书由上述各方于_________年_________月_________日在_________市订立；经甲、乙双方友好协商，就乙方承包经营甲方餐厅事宜，达成如下条款双方共同遵照执行。第一条合同标的物1、甲方带给给乙方承包经营的餐厅位于_________市_________路_________号，面积共_________平方米。2、餐厅附有经营所需设施、设备、用具〔见清单〕第二条承包期限乙方承包经营期限为：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。第三条价金及支付1、押金：乙方向甲方缴纳押金人民币_________元，承包完毕后双方交接结清有关物业、设备、用具及有关费用后_________内退还。2、承包费：乙方承包经营期内，应每月向甲方交纳承包费人民币_________元，交纳的时间为：每月_________日前交纳当月租金。3、其他费用：乙方承包经营期间的物业管理费、水电费、税费、垃圾费、排污费等所有经营所需要交纳费用，由乙方按照规定向有关部门或单位缴纳。4、押金和承包费用的支付方式：第1项和第2项约定的款项由乙方按照约定时间以现金的方式向甲方交纳。第四条甲方的权利义务1、甲方按约定带给餐厅给乙方经营餐饮，保证乙方独立自主经营。2、为乙方带给现有的经营场所及餐饮设施、设备、用具等。3、负责对乙方经营活动及食品卫生平安、质量、价格、效劳等进展检查和监视。4、保证乙方经营所需的水、电正常供给〔特殊状况例外〕。5、负责餐厅屋面、室外水、电的维护、维修。第五条乙方的权利义务1、务必合法经营，主动理解政府有关部门及甲方的管理、检查、监视和处分。受处分后的一切善后事宜由乙方自理。2、负责经营过程中餐厅所有设备、设施的维护、保养和维修，并确保合同期完毕时餐厅所有资产完好和不流失。人为损坏或被盗，按原价赔偿。3、认真做好食品卫生平安、社会治安、消防平安用工等方面的工作，确保平安。4、按合同规定如期交纳有关费用。5、承当承包期内因乙方原因所产生的一切职责。6、承当所聘用人员的劳保、医疗、伤亡、用工、计生、治安及福利等费用和职责。7、未经甲方同意，乙方不得擅自对房屋、设施做任何改动。8、未经甲方同意，乙方不得擅自转让承包或变相转让别人经营。第六条违约职责1、在合同有效期内，假设无不可抗拒因素发生，甲乙双方中的任何一方都不得终止合同，终止合同方视为违约，违约方应向守约方支付违约金_________元，给守约方造成损失的，还应当赔偿给守约方造成的损失。2、乙方迟延交付押金及承包费的，每迟延一日，应按拖欠金额每日万分之_________向甲方支付违约金，超过_________日未支付的，甲方有权终止合同，所收取押金作为违约金予以没收，给甲方造成损失的，还应当赔偿损失。3、乙方擅自转让承包或变相转让别人经营的，甲方有权终止承包合同，并将保证金作为违约金予以收缴不予返还乙方，给甲方造成损失的，还应当赔偿损失。4、乙方不得中途无故中止合同，如确须中止合同，乙方应提早_________个月以书面形式通知甲方，从停顿经营之日起，乙方向甲方支付与_________个月承包款作为违约金。第七条保密职责任何一方对因餐厅承包经营而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。第八条合同终止1、甲方或乙方如要提早终止本合同，应提早三十天正式书面并通知对方，双方应在结清所有费用及承当相应职责后本合同才能终止。2、合同终止后，合同双方仍应承当原合同内所规定之双方应履行而尚未执行完毕的义务与职责。第九条补充与变更本合同可根据各方意见进展书面修改或补充，由此构成的补充合同，与合同具有一样法律效力。第十条不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或局部不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件状况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或局部不能履行或迟延履行的证明。第十一条争议的解决本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应透过友好协商的方式予以解决。假如双方透过友好协商不能解决争议，那么可透过提起诉讼交有管辖权的人民法院裁决。第十二条生效条件本合同自各方的法定代表人或其受权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。第十三条其他本合同—式三份，具有一样法律效力。各方当事人各执一份，其他用于履行相关法律手续。甲方：________________________乙方：________________________________年________月________日________年________月________日经营承包简单版合同2根据《中华人民共和国合同法》，本着“平等互利，共同开展，双方共赢”的原那么，为了明确双方的权利和义务，经双方友好合作上协议一致，同意签定以下合同。一、承包形式为上交甲方年款。乙方承包后，只管经营管理，自付盈亏，开发新老客户维护市场，翻开品牌知名度。卫生环保、社保等只交纳国税、地税、工人工资、水电费、费等经销费用全部由乙方负责。承包期限为壹年，自20xx年x月x日起至20xx年x月x日止。二、每年上缴承包金额定为每个月乙方上交贰仟伍佰元人民币给甲方，本合同双方签定乙方应一次交完，每月承包金人民币贰仟伍佰元给甲方，一次性付清当月的承包金给甲方前方可继续承包，否那么甲方有权终止本合同，并以违约处理，收回甲方的全部财产自己经营。合同期满后甲方应将押金贰仟元退还给乙方，双方的债权债务各自承当，互不相关。三、乙方在经营期间所增加的美容美甲产品，以便承包期满后双方处理解决。乙方负责在甲方原有客户的根底上积极开发新客户，翻开更广的销路，为双方创造更大的经济效益。承包期间甲方不再购置美容美甲产品。四、在本合同承包经营期间乙方必须严格标准操作设备，为确保设备的正常良好运转，正常保养和维护的费用和房租水电费、税收费等一切费用由乙方自付。负责客户保质保量保价经营合理。乙方一定要保证美容美甲产品出来的客户满意。五、甲方负责把甲方原有的全部客户和经销商交乙方自己经营管理。在承包期间，如有相关部门检查抽检时，乙方必须及时通知甲方，甲方必须为乙方解决问题。六、违约责任1、甲方在乙方合同经营期间不得单方终止合同或转包别人，否那么按合同法论处，负责赔偿1万元人民币给乙方做为违约金。2、乙方在本合同期间不得擅自终止或转让别人，否那么按合同法论处，负责赔偿1万元人民币给乙方做为违约金。甲方有权终止本合同。七、本合同自双方签字盖章之日起生效。一式两份，甲方和乙方各执一份，双方应共同遵守履行，如违约者，按《合同法》论处。八、本合同附件《设备清单》，《产品清单》各一份。九、本合同期满后假如乙方不继续承包，乙方必须把甲方原有的设备原有的产品和原有的经销商客户全部交回给甲方。十、合同期满后同等条件下乙方有优先权继续承包。十一、本合同一经签字盖章具有法律效益，未尽事宜，经双方协商解决，如不能解决，由当地法院进展判决。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日经营承包简单版合同3甲方：乙方：为了加强工程工程管理，落实工程承包责任制，确保管理科学化、工作标准化、现场标准化、分工专业化，充分调动双方积极性，进步工程经营效益，根据有关法律、行政法规的规定，在乙方认可甲方与发包方签订的工程施工合同(以下简称《施工合同》含补充协议及附件资料)的根底上，按照甲方有关工程管理方法的要求，经双方协商，同意签订本《工程工程内部承包经营合同书》(以下简称合同书)。第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程工期：以甲方与发包方签订的施工合同为准。4、工程质量标准：以甲方与发包方签订的施工合同为准。第二条原那么与方式1、实行工程负责人负责制：甲方聘任为该工程工程负责人(乙方)，在工程施工管理施行过程中，代表甲方全面履行《施工合同》，负有第一责任，对工程盈亏承当不容推卸的全部责任。2、实行确保上交，自负盈亏的原那么。甲方统一核算，工程本钱单列。确保上交营业税、所得税、管理费等各项税费。3、乙方按照“动态管理、优化组合”的原那么，装备精干的工程管理班子(乙方所装备的工程管理班子成员及分工职责落实情况必须在开工前报甲方审核备案)，以满足工程质量、平安、工期、文明施工、降低工程本钱的要求。4、甲方根据工程工程的需要，派出专业的`技术管理人员对涉及工程结算、本钱核算等技术性问题进展技术指导。5、根据本工程的情况，甲方委派同志为派驻现场工程负责人，并全权对现场的质量、平安、进度和文明施工及合同履行情况进展监视、管理，定期向公司汇报现场施工情况。第三条工程承包范围及合同工作量以年月日甲方同发包方签订的的全部内容为准。第四条指标1、工程承包上交系数：乙方按工程结算总造价的或元/m向甲方上交管理费。营业税、所得税、地方或行业规定税费、甲方派驻管理人员工资、差旅费、社会保险费、住房公积金等税费，由甲方按规定税(费)率向乙方代扣代缴。所有税、费于每次开票收款时交纳。2、施工工期：以甲方同发包人签订的合同工期和开工日期为准，乙方确保按《施工合同》规定的工期完成。假设乙方造成工期延误，除按《施工合同》约定执行外，每延误工期1天罚款1000元;延误工期超过30天，乙方无履行合同的才能或无法改变现状，给甲方的形象和信誉造成损失时，甲方有权终止合同，另派工程负责人组织施工及管理工作。3、工程质量：严格执行国家建筑工程施工质量验收标准，确保工程质量到达国家验收等级标准要求。假设发生质量事故，所有责任及经济损失均由乙方承当。4、平安消费：严格按照国家平安操作规程及标准进展施工，杜绝一切平安事故的发生(如人身伤亡事故、设备事故、交通事故、火灾事故等)。假设发生平安事故，所有责任及经济损失均由乙方承当。5、文明施工：按照工程所在地建立行政部门的相关要求及甲方平安文明施工的有关文件规定，施行企业形象工程，所需费用由乙方承当。6、工程款回收：按照《施工合同》条款中明确的时间和数量及时收取，回收率达100%。第五条有关支付工程款的规定：乙方按《施工合同》的规定向发包方和甲方报送当月完成统计工作量报表和下月的进度方案报表，并提出下月所需资金材料方案，提出月结本钱(会计报表)，甲方对乙方月结本钱进展及时审核，确保工程资金专款专用。第六条有关工程保修金的规定：工程开工保修期满后，待甲方从发包方处将保修金收回后，保修金一次性返还给乙方;假设在保修期发包方要求进展保修，乙方应及时派人员进展保修，费用由乙方承当，否那么不退保修金。第七条有关风险抵押金的规定：(1)按招标文件规定向发包方缴纳的工程履约保证金，由乙方负责全额缴纳，并以此作为乙方向甲方交纳的风险抵押金。(2)在施工中所需资金自行解决，甲方不承当资金借贷担保，因工程经营形成的债权由乙方享有，债务由乙方承当无限责任。(3)本工程乙方交平安风险承包保证金元，工程开工后无重大平安事故及违章罚款发生，予以无息返还。(4)甲方收取质量保证金2%，(假设建立单位收取质量保证金≥5%时可不收取)。(5)在工程开工结算后，假设工程全部按《施工合同》履约，未出现质量、平安问题，已收回所有债权未发生亏损和债务的，工程开工资料完好，也未出现《施工合同》规定不予退还的情形，待发包方返还履约保证金后一次性退还乙方。假设出现其它问题那么待问题处理后再退还。(6)乙方在承包工程开工前10日内向公司所在地劳动部门申报缴纳工程工伤保险，完清保险费用方能开工，假设乙方承包人回绝交费的，由公司在该工程款扣款缴纳，工程款不划入公司账户逃避交费行为，由承包人承当一切经济、法律后果。第八条债权债务的处理：工程完毕，内部结算前，乙方必须结清所有债权债务，并向甲方写出债务清结的书面保证。假设乙方隐瞒债务，那么由甲方在乙方向建立方缴纳的履约保证金和工程保修金中予以抵扣，缺乏部份乙方应承当补足差额或清偿债务的责任，并承当因此给甲方造成的一切损失。第九条拘留金处理：甲方在乙方划拔的工程款扣取万元，待工程施工完毕履行合同的全部内容得到各方认可，乙方交回经建立方审定的结算书和开工资料及交回甲方领用物品后，将拘留金无息返还。第十条财务管理：为保证工程资金专款专用，严格按照公司的财务管理制度规定办理领款，凡由公司担保签章的材料、设备合同乙方必须按约定付清债务，否那么，甲方有权在乙方划拔的工程款中全额扣取代付。业主每付一次工程进度款甲方扣取税、费后全额支付乙方。第十一条效力：本《合同书》经双方签字盖章后生效。工程交工验收，工程尾款回收完毕，与本工程有关的债权债务清理完毕，保修期满后，本《合同书》自行失效。第十三条本《合同书》一式贰份，甲、乙双方各执壹份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日经营承包简单版合同4甲方：(发包方)乙方：(承包方)经甲方研究同意，经县招标中心投标，将__水库的精养鱼塘全部给乙方承包，乙方愿意承包，并就有关事项经甲、乙双方协商达成如下协议：1、甲方供精养鱼塘五口(总水面80.6亩)、水稻田面积20亩，温桔树假设干棵给乙方承包经营，以及水库上的两个猪场600㎡，其他附属房约1500㎡交给乙方使用，但在使用期间，乙方应负责保管、维修，其费用由乙方承当。合同期满后，上述财产应完好无损交给甲方，否那么照价赔偿。2、承包期限叁拾年，即xxxx年元月1日至xxxx年x月x日。3、承包总金额为____。4、承包金缴纳方法：乙方中标后，在签订合同时乙方一次性付清承包总金额给甲方。5、乙方在承包经营期的一切费用，包括各种材料、鱼苗、渔具、工具等消费本钱以及工商管理费、税费(除水产税)和工伤事故等一切费用，全部由乙方自负，甲方不承当任何责任和经营支出。6、乙方在承包期间应维护好精养鱼塘及鱼塘的现有设施(如小堤坝、涵管等)。7、假设甲方以乙方承包的该鱼塘为载体，争取的上级资金全部归甲方，与乙方无关，且乙方有义务无偿配合甲方;乙方自己争取的上级资金全归乙方。8、甲方应支持协助乙方按乡规民约的调解，处理纠纷，维护乙方经营的合法权益。9、防洪抢险期间，乙方应积极主动地配合甲方完成水库防洪抢险工作，如不服从，根据有关法律、法规惩办。10如遇有不可抗拒的自然灾害造成的损失，由甲、乙双方协商解决。11、承包期间乙方要建附属设施，必须经甲方同意前方可建，否那么甲方有权无偿撤除。12以上条款甲、乙双方必须共同遵守，不得违背，如有一方违背，需要终止合同，罚违约金伍仟元整。13、本合同签订后，从20xx年元月1日起生效。一式五份，甲方四份，乙方一份。甲方代表：乙方代表：xxxx年x月x日经营承包简单版合同5发包人：承包人：〔以下简称乙方〕本工程是完全由本承包合同的乙方与房地产公司洽谈而获得，今从本承包合同的甲方中承包。双方根据《合同法》和国家相关法律法规，本着老实、平等、互利的原那么，经友好协商，就工程的物业管理承包给乙方经营管理所涉及的双方权利和义务，达成如下协议：一、承包工程地址、名称：。二、承包期限：。三、承包金交纳总额为下述方式中的一种：1、乙方每月管理费总收入〔不包括代收代缴〕的4%作为承包金。第一、二年承包金按75%收取，第三年起承包金不打折。承包金按季度付，每季度初的10号前付清承包款。除此之外，甲方不得以任何借口向乙方收取其它费用，不得干预乙方的一切正常经营管理活动。四、双方权利和义务：〔一〕甲方权利和义务：1、甲