一级建造师之一建矿业工程实务押题练习模考A卷带答案

一级建造师之一建矿业工程实务押题练习模考A卷带答案

单选题（共50题）1、不属于加快矿山工程进度措施的是（）。A.选择合理的施工方案B.加快井巷工程关键路线的施工速度C.充分利用网络技术，创造条件组织多工作面平行、立体交叉作业D.根据工程实际条件及时进行工程延期变更处理【答案】D2、不宜于采用振动沉桩法施工的土质是（）。A.砂土B.黏土C.砂质黏土D.粉质黏土【答案】B3、锚索加固边坡时，应确定两个重要的拉力值，即锚索的轴向受拉承载力和()。A.锚固力B.预应力的锁定力C.托盘预张力D.锚索固定桩的抗张力【答案】B4、民用爆炸物品丢失、被盗、被抢，应当立即报告（）。A.当地公安机关B.当地安监部门C.生产单位D.使用单位【答案】A5、井巷掘进施工中大量使用的炸药就是（）材料。A.雷管B.单质猛炸药C.TNTD.混合炸药【答案】D6、矿井进行井上下的联系测量，至少应满足()的要求。A.重复进行两次B.连续进行两次C.独立进行两次D.两人进行两次【答案】C7、根据《煤矿井巷工程质量验收规范》GB50213--2010的规定，矿业工程质量验收中，主控项目的检查点有()及以上测点符合合格质量规定。A.75％B.80％C.50％D.70％【答案】A8、通常，梯形金属支架腿下焊有钢板，其主要目的是为了()。A.提高支架的稳定性B.增加支架的承载能力C.避免支架腿插入底板太深D.改变支架的被动受力性质【答案】C9、涂刷防水涂料时，第二层涂刷的方向应与第一层（）。A.一致B.相反C.斜交叉D.垂直【答案】D10、采用冻结法施工立井井筒时，做法正确的是（）。A.冻结深度穿过风化带即可B.水文观测孔应当打在井筒之外C.在冲积层段井壁不应预留或者后凿梁窝D.当采用双层或者复合井壁支护时，可以不进行壁间充填注浆【答案】C11、立井井筒施工的中心回转式抓岩机应固定在()。A.吊盘的下层盘B.吊盘的上层盘C.固定盘下D.井壁上【答案】A12、按炸药使用条件，工业炸药分为()大类。A.三B.四C.五D.六【答案】A13、确定屋面防水卷材采用搭接法铺贴时，其搭接方向和长度与()无关。A.屋面高度B.主要风向C.粘贴方法D.卷材性质【答案】A14、矿业工程施工项目管理中，可为成本计划的编制提供依据的是()。A.成本控制B.成本预测C.成本核算D.成本定额【答案】B15、矿业工程测量中，通过用一个立井或通过两个立井的定向，称之为()。A.参照物定向B.物理定向C.几何定向D.对比定向【答案】C16、钢筋混凝土结构中，光面钢筋的粘结力主要是()。A.胶结力和摩擦力B.咬合力和摩擦力C.胶结力和咬合力D.拉拔力和预压力【答案】A17、根据合同法规定，（）可以变更合同。A.业主B.设计单位C.承包商D.当事人协商同意后【答案】D18、属于现场动态管理内容的是（）。A.规章制度检查B.日常抽查C.定期检查D.按章考核【答案】B19、在进度计划受影响时，措施不合理的是（??）。A.调配人员和设备力量B.建设或监理单位协调C.采取一定经济措施D.施工单位削减设计内容【答案】D20、关于炸药库库区的布置原则，不正确的是炸药库库区应远离（）。A.井口B.居住区C.输电线路D.专用水池【答案】D21、在矿业工程风险中，应特别强调的风险类型不包括的是()。A.政策风险B.合同风险C.技术风险D.工程地质环境风险【答案】A22、目前，帷幕法适用的深度不超过()。A.100mB.200mC.300mD.400m【答案】A23、关于矿井设计工作，说法错误的是（）。A.矿井设计的一个重要依据是由勘查单位提供的地质勘查报告B.进行矿井设计前应掌握区内或邻近相似矿井的主要技术资料C.矿井设计应包括固体废弃物处理的内容D.矿井工业场地的布置应符合集中与分散相结合的原则【答案】A24、关于脚手架和脚手架作业中，做法不正确的是（）。A.脚手架脚底应有石块垫平B.脚手架间连接牢靠C.脚手架铺设材料表面不易发滑D.变更脚手架搭设尺寸应有验算【答案】A25、矿井建设期间为综合平衡的“四个排队”中，规模、影响、范围最大是（）的排队。A.井巷、土建和机电设备安装工程间B.设备间C.年度计划与季度计划D.多工序间【答案】A26、评价混凝土硬化后的抗碳化性、抗渗性、抗冻性、抗侵蚀性等性能技术要求的指标是混凝土的（）。A.收缩性B.硬化性C.耐久性D.坚固性【答案】C27、裸体巷道竣工验收时最重要的分项是（）。A.锚杆质量B.喷射混凝土质量C.巷道的规格尺寸D.巷道漏水量【答案】C28、露天爆破工程中常用的非电起爆法包括()。A.导火索起爆法和导爆管起爆法B.导火索起爆法和导爆索起爆法C.导爆管起爆法和导爆索起爆法D.导爆管起爆法和继爆管起爆法【答案】C29、平硐开拓方式与立井、斜井开拓方式的主要区别是()。A.井田内的划分方式不同B.巷道布置方式不同C.进入矿层的方式不同D.矿产资源的开采方式不同【答案】C30、通常，掺有缓凝剂的混凝土浇水养护期不少于（）d。A.12B.14C.20D.28【答案】B31、在炸药的爆轰参数中，爆力是（）。A.爆轰波前端的压力B.爆炸化学反应结束时爆轰波的压力C.爆炸产生的冲击波和应力波的作用强度D.爆炸产生的气体膨胀做功的能力【答案】D32、在质量控制循环中，当质量状况失控并实施对策后，接续的工作应是（）。A.制定新标准B.重新再培训C.再进作业环节D.评价对策【答案】D33、关于影响无黏性土体抗剪强度因素的正确说法是（）。A.土体颗粒级配越均匀其抗剪强度越高B.土颗粒排列越紧密，其内摩擦角越高C.松砂的内摩擦角为零D.颗粒粗糙度越大，排列越不整齐，其强度越低【答案】B34、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，()是工程验收的最小单位。A.分项工程B.主控项目C.检验批D.辅助检验【答案】C35、矿山企业对安全卫生要求，正确的是（）A.井下。。。B.井下产尘点从控制尘源开始，采取综合防尘土措施C.运输井巷每天用清水洗一次的规定D.防尘供水应采用分散式供水【答案】B36、距掘进工作面（）m内的支护在爆破前应必须加固。A.5B.10C.15D.20【答案】B37、高聚物改性沥青防水卷材属于（）A.刚性防水B.柔性防水C.综合防水D.自防水【答案】B38、矿业工程测量中，通过用一个立井或通过两个立井的定向，称之为()。A.参照物定向B.物理定向C.几何定向D.对比定向【答案】C39、影响立井基岩爆破炮眼深度的因素，包括有()。A.钻眼机具和施工方法B.炸药的消耗量C.井筒断面大小D.光面爆破方法【答案】A40、关于施工总平面布置的原则，正确的是（）。A.压风机房位置确定后，则提升机房的布置不宜离其过近B.斜井施工中临时提升机布置在永久提升机的前方C.混凝土搅拌站施工任务繁重应设置在变电所附件D.为避免炸药库安全事故的影响，宜将其布置在广场的空旷处【答案】B41、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015的规定，()可用于可焊性较差的钢筋。A.绑扎搭接B.套管灌浆连接C.焊接D.机械连接【答案】D42、关于影响土体抗剪强度因素的说法，正确的是()。A.超固结土受剪过程类似松砂，无明显的峰值B.当土中没有排水条件时，土体受压时就会使孔隙水压增加而降低土体的抗剪强度C.紧砂的初始孔隙比大，颗粒间排列紧密，其内摩擦角值较大D.松砂的摩擦角较大，其强度随土的紧密程度增加而趋于增大【答案】B43、在降水深度不超过5m的大渗透系统、大水量的土层中，宜选用（）方法降水。A.轻型井点B.喷射井点C.管井井点D.深井井点【答案】C44、施工单位接到质量通知单后在（）的组织与参与下，应尽快进行质量事故的调查，写出质量事故的报告。A.设计工程师B.项目经理C.监理工程师D.质量工程师【答案】C45、关于合同中的安全施工内容，说法不正确的是()。A.承包方应承担施工现场管理的安全责任?B.合同的安全施工内容只对承包方有约束作用?C.由承包人措施不力给发包人造成的损失应由承包人承担?D.承包人应接受发包人的安全措施指令【答案】B46、关于矿井开拓方式的说法，正确的是()。A.立井开拓就是一种开拓方式的全部内容B.指井田范围矿藏开发的主要形式和内容C.矿井开拓方式不包括其开采水平的内容D.应包括有机械通风或者自然通风的内容【答案】B47、导爆管雷管起爆方法是利用导爆管传递（）点燃和引爆雷管。A.应力波B.超声波C.声波D.冲击波【答案】D48、根据《矿山井巷工程施工及验收规范》，井筒施工采用爆破方式穿越有煤与沼气突出的煤层时，做法错误的是（）。A.爆破时，人员必须撤至井外安全地带B.须采用安全炸药和瞬发雷管C.采用分段爆破时，雷管的总延时必须小于130msD.爆破后应立即检查工作面的沼气含量【答案】D49、层状岩体按单层厚度的划分，厚层为（）A.大于0.1mB.大于0.3mC.大于0.5mD.大于1.0m【答案】C50、矿山工程项目中，设备购储的原则是()。A.通用设备优先于专用设备B.成套设备优先于单体设备C.简单设备优先于复杂设备D.小型设备优先于大型设备【答案】B多选题（共20题）1、关于井筒内凿井吊桶的布设，合理的是()。A.单吊桶提升则吊桶应位于井筒中心线B.多套提升则应考虑使井架受力均衡C.应考虑临时罐笼提升的方位要求D.双钩提升的吊桶应落在工作面同一位置E.吊桶通过喇叭口时应满足安全间隙【答案】BC2、关于施工地下连续墙时用的泥浆，说法正确的有()。A.泥浆由普通的黏性土与水搅拌而成B.泥浆可以冷却切土机械的刀具C.搅拌完成后的泥浆宜贮存3h后使用D.槽内泥浆应低于导墙顶0.3mE.槽内泥浆应高于地下水位0.5m【答案】BC3、为保证施工准备工作的进度和质量，宜采取()相结合的方法。A.设计单位与建设单位B.施工单位和监理单位C.室内准备与室外准备D.主体工程与配套工程E.整体工程准备与施工队伍落实【答案】CD4、矿业工程施工中、成本管理的基础工作是（）。A.预算管理B.定额管理C.计量工作D.原始记录E.计划明确、赏罚分明【答案】ABCD5、在工序能力分析方法中，通常以。为标准衡量工序能力，下列说法正确的是（）。A.σ值越大，工序特性值的波动越大，说明工序能力越小；B.σ值越大，工序特性值的波动越大，说明工序能力越大；C.σ值越小，工序特|生值的波动越小，说明工序能力越大；D.σ值越小，工序特性值的波动越小，说明工序能力越小；E.σ值较大时，工序特性值的波动可以忽略【答案】AC6、关于矿山隐蔽工程和隐蔽工程质量检验的一般原则是()。A.隐蔽工程必须经检验合格后才能进行下一道工序B.隐蔽隐蔽工程质量评定应以建设(含监理)和施工双方签字的质量检查记录为依据C.隐蔽工程应在隐蔽前由施工单位通知有关单位进行验收，并形成验收文件D.要求重新检查隐蔽工程质量的影响应由建设单位负责E.隐蔽工程质量同样也包括其工程的外观要求【答案】ABC7、矿井施工项目中应布置在工业广场边缘的临时设施有()。A.临时炸药库B.临时油脂库C.临时锅炉房D.矸石场E.混凝土搅拌站【答案】BD8、在混凝土外加剂中，能改善混凝土耐久性的外加剂有()。A.泵送剂B.引气剂C.防水剂D.阻锈剂E.减水剂【答案】BCD9、井巷掘进爆破中的直眼掏槽方式包括()。A.单向掏槽B.缝隙掏槽C.简形掏槽D.螺旋掏槽E.双螺旋掏槽【答案】BCD10、防水混凝土冬期施工宜采用()保证施工质量。A.蓄热法B.外加剂法C.冻结法D.蒸汽法E.覆盖法【答案】AB11、矿山工程中，当工程地质条件复杂时，正确的安全工作做法是（）A.安排所有技术人员参与管理地压工作，取消专职地压机构B.一发现有地压活动预兆，就立即停止全部作业C.通往陷落区和采空区的井巷应及时封闭D.可以利用滚石区的土地面积，建筑临时设施货构筑物【答案】C12、地下爆破时，应明确划定警戒区，设立警戒人员和标识，并应发布（）。A.装药信号B.联络信号C.预警信号D.起爆信号E.解除警报信号【答案】CD13、人工挖孔灌注桩特点是（）A.施工的机具设备简单B.操作工艺简单C.作业时无振动D.无环境污染E.对周围的建筑物影响大【答案】ABCD14、缩短井巷工程建设工期的有效措施有()。A.合理安排工程开工顺序B.增加工作面施工人员C.开掘措施工程，提前施工后续关键工程D.加强关键路线各工序衔接E.合理组织安排关键线路上的巷道对头掘进【答案】ACD15、缩短井巷工程建设工期的有效措施有()。A.合理安排工程开工顺序B.增加工作面施工人员C.开掘措施工程，提前施工后续关键工程D.加强关键路线各工序衔接E.合理组织安排关键线路上的巷道对头掘进【答案】ACD16、施工单位负责人在接到现场安全事故报告后，应（）。A.立即组织抢救B.启动事故应急预案C.组织调查D.保护现场E.完成事故调查报告【答案】ABD17、电力起爆法在各种环境的电干扰下存在早爆和误爆危险，这些电干扰包括()。A.杂散电B.射频电C.电雷管检测电D.雷电E.静电【答案】ABD18、注浆法施工中的注浆工艺参数包括()。A.注浆量B.注浆泵压力C.注浆压力D.注浆孔间距E.浆液流量【答案】ACD19、符合立井井筒基岩爆破作业规定的有（）。A.短段掘砌混合作业的眼深应为3.5～5.0mB.宜采用低威力、防水性能好的水胶炸药C.浅眼多循环作业的眼深应为1.2～2.0mD.周边眼药卷直径不小于45mmE.光面爆破周边眼的眼距应控制在0.4～0.6m【答案】AC20、按装药方式和装药空间形状分类的爆破方法有A.裸露药包法B.集中药包法C.炮孔法D.平面药包法E.药室法【答案】AC大题（共10题）一、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3，直接费单价5．2元／m，综合费率为直接费20％。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台1m3的反铲(租赁费550元／台班)开挖，6月11日开工，6月20日完工。施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场1日，造成人员窝工10工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深1．5m的设计变更通知，增加挖方量1400m3；事件3：6月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月23日修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价25元／工日，管理费为30％)【答案】事件1：不可索赔，属承包商责任。事件2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期5日(15～19日)，用工费25×5×(1+30％)=487.5元；机械费550×5=2750元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为1400×5.2×(1+20％)=8736元。事件3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费。事件4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日，人工费25×30×(1+30％)=975元；机械费550×1=550元。二、背景某施工单位承担一矿山工程项目，采用工程量清单计价模式，报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013，合同工期10个月，工期自2015年6月1日至2016年3月31日，安全文明施工费为112万元。建设单位按照合同约定支付了工程预付款，但合同中未约定安全文明施工费预支付比例，双方协商按照国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。井下有A、B、C、D四个巷道掘进工作面同时掘进，四条巷道长度分别为400m、460m、800m、700m。整个项目经理部每月固定成本20万元，施工队每施工1m巷道的可变成本0．2万元，每米巷道的造价是0．3万元。甲、乙、丙、丁四个掘进队的最高月施工进尺分别为85m、80m、70m、65m。问题1．假设四个巷道施工各自独立，每月至少应该完成多少巷道进尺才能保证不亏损?2．如何安排四个施工队伍才能在满足合同工期的情况下获得最大效益?3．如果巷道C具备对头掘进的条件，则该项目的最大经济效益是多少?4．根据工程项目不同建设阶段，建设工程造价可划分为哪几类?建设单位预支付的安全文明施工费最低是多少万元(保留两位小数)?并说明理由。安全文明施工费包括哪些费用?【答案】1．根据计算，20÷(0．3-0．2)=200m，确定不亏损的最少进尺应为200m。2．要想获得最大的效益必须是要安排最短的工期，因此，安排施工队甲施工C巷道，月进尺85m，工期9．4个月；施工队乙施工D巷道，工期8．75个月；施工队丙施工巷道B，工期6．6个月；施工队丁施工巷道A，工期6．2个月。最大效益是(0．3-0．2)×(400+460+800+700)-9．4×20=48万元3．若巷道C具备对头掘进，则整个项目的工期由巷道D决定，应安排施工队伍甲来施工巷道D，整个项目的施工工期为700--85=8．235个月。其他三个施工队伍安排施工另外三条巷道，只要保证在8．235个月之内完成就可以了。最大效益成为(0．3-0．2)×(400+460+800+700)-8．235×20=71．3万元4．根据工程建设不同阶段，建设工程造价分为：招标控制价、投标价、签约合同价、竣工结算价。建设单位支付的安全文明施工费=112×(6／10)×50％=67．2×50％=33.6万元。理由：根据相关规定，发包人应该在工程开工后的28天之内预付不低于当年施工进度计划(当年施工6个月，总工期10个月)的安全文明施工费总额的50％，其余部分按照提前安排的原则，与进度款同期支付。安全文明施工费包括：安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费。三、某矿副井井筒工程项目，井筒净径6．5m，井深726m，井筒穿越地层为第四系、白垩系和侏罗系。其中，第四系冲积层厚102m，基岩段岩层多为泥岩、砂质泥岩及中粗砂岩．普氏系数为2～3。第四系及白垩系地层设计为双层钢筋混凝土井壁，侏罗系地层设计为素混凝土井壁。此工程具体实施情况如下：(1)未做井筒检查孔，由临近矿井揭露地层水文地质情况看，井筒将穿越三个主要含水层，预计井筒最大涌水量小于30m3／h。(2)业主为缩减投资，将冻结法施工改为普通法施工。(3)采用工程量清单报价，某施工单位采用普通法施工、月平均成井80m、总工期12．5个月、总造价3126万元中标。(4)白垩系地层施工中，因围岩不稳定，易片帮，设计变更要求增加锚网喷临时支护。(5)施工至井深320．5m时，遇到3．6m厚粉细流砂层，采用井圈、背板法及工作面预注浆法等方法，分区短段掘砌方式艰难通过。(6)施工至井深602m时，工作面出现80m3／h涌水，采用工作面预注浆失败后，重新采用冻结法施工。【问题】1．本项目的投标报价中应包括哪些分部、分项工程2．针对本案例，说明项目施工准备阶段有哪些准备工作做得不充分。3．本案例中出现了哪些需要进行工程变更的事项4．施工单位在改用冻结法施工剩余工程前，可向业主索赔的事项有哪些【答案】1．本项目的投标报价中应包括的分部工程：井颈、井身(表土段、基岩段)、井底水窝、马头门及相关硐室。本项目的投标报价中应包括的分部工程：掘进、模板、钢筋、混凝土支护工程、锚杆、网片、喷射混凝土工程。2．项目施工准备存在的失误：(1)未做井筒检查孔，造成地质水文资料不清楚。(2)采用普通法凿井(将冻结法施工改为普通法施工)，不合理。3．本工程需要进行工程变更的事项：(1)因围岩不稳定，出现片帮、塌陷而增加掘进、回填、支护工程量。(2)因设计变更增加的锚网喷临时支护工程量。(3)因地质资料不准遇到粉细流砂屋，由于改变施工工艺而增加的工程量(用冻结法替代工作面预注浆)。(4)因施工中井筒涌水量变大增加的排水工程量。4．施工单位可以向业主进行索赔的事项：白垩系地层施工中，因围岩不稳定，易片帮，设计变更要求增加锚网喷临时支护的事项。四、背景某锚喷巷道净宽度的质量要求为：下限为3940mm，上限为4100mm。从50个测点中测得样本标准差为32mm，均值为4042mm。该巷道采用光面爆破法施工，经过检査发现，锚杆和喷混凝土施工质量符合质量要求。问题1.计算工序能力和求工序能力指数，判断工序能力状态，并说明理由；2.根据本案例情况，分析质量存在问题的可能原因。【答案】1.工序能力计算：工序能力指数计算。根据设计和质量要求，确定则工序能力指数为：根据工序能力指数，判断工序能力状态。因为工序能力指数小于1.33，表明工序能力不足。所谓工序能力指数不足，表明施工技术水平低，偏差过大，或者控制不稳定。所以应采取措施加以提高。2.造成工序能力低的可能因素，应根据具体情况分析。因为检查结果表明锚杆和喷混凝土质量符合要求，所以引起质量问题的主要因素是爆破与巷道成形问题。因此，此工序的问题可能包括：1)钻爆技术方案存在问题，爆破说明书对炮眼布置、装药、爆破方法设计不合理，特别是可能因为巷道围岩性质变化比较大，而爆破参数保持不变，造成巷道成形不稳定，导致超欠挖相差过于严重；2)操作者技术水平低，或未按要求作业。例如钻眼工作技术质量差或技术不稳定；3)钻眼设备质量存在问题，使钻眼质量不易控制；4)量测器具精度不够。五、某施工单位施工一主斜井。斜井的倾角22°，斜长1306m。根据地质资料分析，井筒在747m处将遇煤层，施工单位提前编制了穿过煤层的技术措施，经设计单位同意将该段支护改为锚喷网与支架联合支护，其中支架采用20m槽钢，间距为0.6m。施工中，掘进队队长发现煤层较完整，就未安装支架，仅采用锚喷网支护，并将施工中的混凝土回弹料复用，快速通过了该地段。第2天，技术人员检查发现过煤层段的支护有喷层开裂现象，并及时进行了汇报。经现场勘察分析后，施工技术负责人向掘进队下达了补设槽钢支架的通知单，间距为1.0~1.2m。实际施工中支架棚腿未能生根到巷道的实底中。工作面继续向前推进约25m后，该地段发生了顶板冒落事故，造成正在该地段进行风水管路回收的副班长被埋而死亡。问题1．该斜井过煤层段混凝土喷层开裂的原因是什么？2．该事故发生的主要原因是什么？具体表现在哪几方面？3．该事故的责任应由哪些人承担？4．该事故应按怎样的程序进行处理？【答案】1.混凝土喷层开裂的原因是：①围岩压力大，煤层自身强度低：②混凝土喷层施工质量不符合要求。2.该事故发生的主要原因是：①没有按技术措施进行操作;②施工质量不符合要求，安全管理不严。具体表现为：①施工队随意修改支护参数;②支架未落实底，不符合规定：③施工质量管理不到位。3.该事故的责任应由：①施工技术负责人承担;②棚式支架安装人员承担;③质检人员和监理人员承担。4.程序为：①迅速抢救伤员，保护事故现场;②组织调查组;③进行现场勘察：六、某施工单位承建一立井工程，井筒深度500m。应建设单位要求，合同约定建成后的井筒涌水量不超过10m3／h。施工单位施工至井深360m处发现岩壁有较大出水点，且井筒涌水量突然超过原地质资料提供数据的2倍多。施工单位经过紧急抢险处理后才完成混凝土浇筑工作，然后报告了监理工程师。三个月后验收井筒质量时，虽无集中出水，但井筒涌水量达到8m3／h。质量检验部门不予签字。建设单位怀疑井壁质量有问题，强行要求在360m处破壁打4个检查孔，施工单位不仅拒绝，且提出抢险损失的索赔。事后还引起了建设单位以质量检验部门不签字为由的拒付工程款纠纷。问题?1．质量检验单位不予签字认可是否合理?说明理由。?2．施工单位按建成后井筒涌水量不超过10m3／h的合同要求组织施工是否正确?应如何处理??3．井筒岩壁有出水点时可采取哪些保证井壁施工质量的措施?有较大出水点时，应如何处理??4．施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是否合理?说明理由。【答案】1．质量检验单位不予签字认可是合理的。根据《煤矿井巷工程质量验收规范》GB50213--2010规定，立井井筒建成后总漏水量≤6m3／h(井筒深度≤600m)，合同的井筒涌水量要求不符合《煤矿井巷工程质量验收规范》GB50213—2010的要求有权拒绝签字。?2．施工单位按建成后井筒涌水量不超过10m3／h的合同要求组织施工不正确。10m3／h不符合规范要求，施工单位应在合同签订前明确向建设单位提出要求：立井井筒建成后总漏水量≤6m3／h(井筒深度≤600m)。并在投标书中提出相应的施工技术措施，工程费用和工期要求。?3．岩壁有出水点时，可采取的方法有“堵、截、导”。当水大时，一般应采用导水管将水导到井内，避免冲淋正在浇筑的井壁，待混凝土凝固后进行注浆。?4．施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是合理的。按规定，破壁检查孔不得超过2个。七、某立井井筒施工采用公开招标，井筒设计净直径8m，深度920m，其中表土段600m，冻结法施工，工程估算价1.5亿元人民币，招标文件规定，本工程投标保证金60万元。A、B、C、D、E五家施工单位通过了资格预审，并购买了招标文件，五家施工单位均按要求在规定时间提交了投标文件。工程开标后，施工单位A因对工程风险因素估计不足，决定放弃投标。于是，主动向评标委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金。经过综合评标，施工单位B中标。随后与建设单位签订了施工承包合同。为加强施工成本控制，施工单位项目部成立了施工成本管理小组，对工程施工成本进行认真估算，编制了成本计划并制定了成本控制措施，成本管理小组对工程存在的各种风险进行了分析识别，列出了风险清单，并根据风险特征确定了风险应对措施，其中针对工伤事故风险，采取了3项防范措施：（1）强化安全和规程教育；（2）增加临时支护措施投入；（3）对作业人员购买安全保险。施工过程中，由于设计变更，井筒深度增加了50米，建设单位决定按施工单位投标书中井筒单价，增加50米的费用对该设计变更进行补偿。工程施工中，当地突出5.0级地震，造成现场道路和施工用房经济损失32万元，施工单位的一台价值36万元施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁损失23万元，现场清理及恢复施工条件花费16万元，施工人员窝工及设备闲置费用18万元。【问题】1.本工程的投标保证金60万元是否合理？说明理由。2.评标委员会是否应受理施工单位A的书面澄清文件？招标人是否应退还施工单位A的投标保证金？分别说明理由。3.施工成本控制的主要依据包括哪些内容？4.施工单位B制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略？5.建设单位对设计变更的费用补偿是否合理？说明理由。6.针对地震灾害，施工单位和建设单位各应承担多少损失？列出明细。【答案】1.本工程的投标保证金60万元是否合理？说明理由。答：合理。投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。2.评标委员会是否应受理施工单位A的书面澄清文件？招标人是否应退还施工单位A的投标保证金？分别说明理由。答：①不受理施工单位A的书面澄清文件。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。②招标人可不退还施工单位A的投标保证金。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。3.施工成本控制的主要依据包括哪些内容？答：施工成本控制的主要依据：①工程承包合同；②施工成本计划；③进度报告；④工程变更。除了上述几种施工成本控制的主要依据以外，有关施工组织设计、分包合同等也是施工成本控制的依据。4.施工单位B制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略？答：①强化安全和规程教育-风险规避；②增加临时支护措施投入-风险自留；③为作业人员购买安全保险-风险转移。5.建设单位对设计变更的费用补偿是否合理？说明理由。答：不合理。因为井筒深度增加50m，井筒内的提升、吊挂等设施需要进行调整或更换，给施工单位造成的巨大的措施费支出，这种支出必须由建设单位承担。6.针对地震灾害，施工单位和建设单位各应承担多少损失？列出明细。答：地震灾害属于不可抗力。施工单位承担：①施工单位一台价值36万元施工设备损坏；②施工人员窝工及设备闲置费用18万元，共计54万元。建设单位承担：①造成现场道路和施工用房经济损失32万元；②采购的工程材料损失23万元；③现场清理及恢复施工条件花费16万元，三项共计71万元。八、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3月5日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出35万元，影响工期10天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件2：在施工下山时，5月9日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68万元，影响总工期26天。事故处理完成后继续施工，于12月26日竣工后，项目经理提出了索赔。事件3：7月21日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期9天，施工单位额外支出费用23万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机