亮化工程施工合同_第1页
亮化工程施工合同_第2页
亮化工程施工合同_第3页
亮化工程施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

亮化工程施工合同一、双方当事人本合同由以下双方当事人共同订立：甲方：（以下简称“发包人”）地址：电话：法定代表人：乙方：（以下简称“承包人”）地址：电话：法定代表人：二、合同目的根据有关法律法规，甲方委托乙方对其所属建筑物进行亮化工程施工，本合同旨在规范甲方和乙方的合作关系，明确双方的权利和义务，保证施工质量，确保工程顺利进行。三、施工内容1.施工工程名称：亮化工程施工。2.施工范围：根据双方商定，对甲方所属建筑物进行亮化工程施工。3.施工内容：根据施工设计方案进行构造设计、亮化工程系统设计、方案定型、采购、安装调试等工作。4.施工期限：计划施工期限为（具体日期）起至（具体日期）止。5.施工地点：（具体地址）。四、价格及支付方式1.施工总价款为（金额）元。2.付款方式：按照工程进度分批支付，第一次支付不超过合同总价款的40%，第二次支付不超过合同总价款的60%。付款须在收到乙方提供的正式发票后进行。3.若因甲方原因造成施工延误，延误天数应由甲方自行承担。若因乙方原因造成施工延误，乙方需承担相应的违约责任。五、工程质量1.在施工过程中，乙方应符合国家规定的各项标准、要求，并遵守相关法律法规，保证施工质量。2.甲方有权查看工程建设进度和验收及验交工程，乙方应积极配合，及时提供相关资料。3.工程完工后，甲方要在合同规定的时间内进行验收。如发现工程质量问题，乙方应在验收期间及时予以修改或整改，并确保完全符合双方协议的质量要求。六、保证和修理期1.保证期：自工程竣工验收之日起（含）至（具体日期）止，为保修期。如甲方在保修期内发现料件瑕疵或施工缺陷，提出书面质量问题通知，乙方应及时处理或更换，并做好记录。2.修理期：自保证期结束之日起（含）至（具体日期）止，为修理期。如甲方在修理期内发现维修问题，提出书面维修通知，乙方应在合同规定时间内协调解决并记录。七、保密义务除经甲方书面允许外，乙方不得将施工过程中所获得的机密信息向第三方提供。甲方保留追究乙方泄密行为的权利。八、违约责任1.若任何一方未能履行合同项下的义务或部分履行义务，应承担相应的违约责任。2.如因乙方原因造成的合同违约赔偿金额，以最终法院判决为准。九、争议处理1.本合同所引起的纠纷，双方应友好协商解决。2.协商无法解决时，双方同意提交有关部门进行调解。如仍无法调解的，由双方共同选择合适的法院提起诉讼解决。十、其他本合同未约定的事项，可由双方另行商定并签订相关

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论