购房补充合同_第1页
购房补充合同_第2页
购房补充合同_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

购房补充合同一、合同背景本合同是在《房屋买卖合同》(以下简称“主合同”)基础上，双方就购房事项作出的协议。本补充合同是主合同的补充条款，与主合同具有同等法律效力。二、房屋情况房屋产权证号：________________。房地产开发企业：________________。房屋坐落于_____________（地址）____，具体房屋面积为_____________（平方米）____。三、补充条款本补充合同双方确认，在主合同中还需增加以下条款，经双方协商一致，现达成如下补充协议：交房时间：根据主合同规定，交房时间为_____________（日期）____，由于开发商工期原因，导致无法按时交房，则相应顺延至_____________（日期）____。在此期间，开发商按每天1.5‰的标准向购房者支付违约金。装修要求：购房者享有自主装修权。但须在交房前向开发商提出装修计划，且装修方案需经开发商审核并确认。装修后的房屋必须符合国家相关规定，并必须符合区域内的物业管理规定。卖方权利：本补充合同任何条款不影响卖方在主合作中的权利和义务。本补充合同条款为主合同的补充与完善，双方一并签订后合同生效。四、违约责任购房者违约责任：如购房者未按照约定时间交付买房款，每逾期一周支付其拖欠部分的20%作为违约金。卖方违约责任：如卖方未能按约定的时间交付房屋，则需向购房者按每天1.5‰的标准支付违约金。损害赔偿：因违约给他方造成损失的，应当依法承担损害赔偿责任。五、争议解决本补充合同履行过程中的任何争议，双方均应协商解决。协商不成的，提交房屋所在地的仲裁委员会进行仲裁，或向人民法院提起诉讼。六、其他条款本补充合同未尽事宜，适用有关法律法规的规定。本补充合同自双方签字生效，具有同等法律效力。本补充合同一式两份，买卖双方各执一份原件。七、签字确认本补充合同经双方仔细阅读，确认无误，签字生效。买方(签章)：________年月日卖方(签章)：________年月日结语本合同是购房者对原购房合同的补充条款，涉及到交房时间、装修要求等重要内容。

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论