2023年水电安装承包合同（份范本）

2023年水电安装承包合同（份范本）

书目

第1篇关于水电安装承包热门合同范本

第2篇工程水电安装工程承包合同

第3篇水电安装作业承包施工合同

第4篇水电安装承包合同

第5篇关于水电安装承包合同标准范本

第6篇水电安装工程劳务承包合同新

第7篇20xx年水电安装承包合同

第8篇水电安装施工承包合同

第9篇水电安装承包合同范本新

第10篇建设工程项目水电安装承包合同

第11篇建设工程项目水电安装承包合同书

第12篇水电安装工程劳务承包合同模板

第13篇城镇水电安装工程承包合同

第14篇水电安装工程承包合同

第15篇武汉市水电安装作业承包施工合同

第16篇水电安装承包合同范本

关于水电安装承包热门合同范本

购方(甲方)：__________________

供应方(乙方)：__________________

依据《中华人民共和国民法典》及国家有关规定，结合工程的详细状况，经双方充分协商，签订本合同。

一、工程项目

1、工程名称：闭路监控系统供货及安装工程。

2、交货及安装工程地点：

承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包，乙方必需根据甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试，并包通过有关技防办部门的验收。(设计方案以甲方认可为准)。

二、系统总造价及其支付

(一)系统总造价

1、本监控系统含税总造价(含感应卡费用)为人民币_______

2、整个系统必需满意甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。

(二)工程款支付

甲方依据乙方的工程进度向乙方支付工程款：

1、签订合同之日起____日内甲方付总工程款的_______%

2、工程全部完工，测试胜利即付总工程款的_______%

3、通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一个月后，再付总工程款的_______%。

三、工期

1、本合同签订后，乙方于________年____月____日进场，到________年____月____日止，完成安装调试(以通过用户及甲方代表验收合格为准)。

2、在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不行抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。

四、供货及安装

1、本工程必需严格根据国家有关施工安装规范进行施工。

2、乙方工程运用的材料、设备必需符合甲方认可的设计方案的规定，否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方担当。

3、乙方运用的辅材必需先供应样板并经甲方书面认可，方可选购 进场安装。

五、修理保养

1、本监控系统保修期为________年，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如系统发觉故障，乙方必需在接到甲方通知之日起_______小时内派员修理，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用

________年限材料费维护服务费

第________年免免

第

二、________年收取材料成本费元年

2、保修期届满后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的价格适当向甲方收费。

3、保修期届满后，甲乙双方另签订技术维护协议，乙方应对系统供应实惠的有偿技术维护。

4、甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列，但乙方应接着为客户供应最实惠的服务。修理期内人为或自然灾难引起的故障或损坏，仅收取修理成本费。以下状况不属保修范围

5、自行拆卸改换机内任何部分(如：线路、零件)后造成损坏非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。

六、双方责任

(一)甲方责任：

1、审核乙方供应的设计方案、安装施工方案，在收到后的____日内完成。向乙方供应必要的场地及施工用电。

2、按工程进度向乙方支付工程款。

3、委派_______为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。

4、在乙方供货后，甲方可以组织人员对器材进行验收。

5、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。

(二)乙方责任：

1、按施工平安规范做好施工质量、平安管理，凡施工期间发生的施工质量、平安事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。

2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方担当。全部设备和器材验收前均由乙方妥当保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。

3、对竣工验收后保修期内发觉的施工质量问题负责返修。

4、对现场全部已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有爱护的责任，施工时如损坏甲方或住户财产，由乙方负责赔偿。

5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。

七、违约责任

1、除不行抗力(斗争、天灾等)外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须向另一方支付合同总造价_______%的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分担当赔偿责任。

2、甲方如未按本合同的进度付款，每延迟____日，按应付而未付金额的_______%计付违约金。

3、由于乙方缘由不能按工期竣工的，每逾期____日，按工程总造价的_______%向甲方计付违约金。逾期超过____日，甲方有权单方解除合同，乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外，还须按合同总价款的_______%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应就不足部分担当赔偿责任。

4、本监控系统若由于系统器材质量问题而影响工程验收，乙方必需无偿更换、返修，直至达到验收标准，

八、其他事宜

1、按本合同规定应当偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后天内付清，否则按逾期付款处理。

2、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。

3、双方在执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何一方可以向_______人民法院提起诉讼。

4、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等效力。

5、甲乙双方施工、设计方案以外的全部变更或要求必需致函对方，对方在收到通知后必需刚好回函，假如____日内不答复视为认可。

6、本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效，保修期届满结清余款后本合同第八条第2款仍需接着履行。

7、本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具同等法律效力。

甲方：______________乙方：______________

签约代表：__________签约代表：__________

联系电话：__________联系电话：__________

地址：______________地址：______________

签约地点：__________签约时间

工程水电安装工程承包合同

2023工程水电安装工程承包甲方：_____________________________

乙方：_____________________________

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循同等自愿、公允诚信的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一样，签订本协议。

一、工程概况

1、工程名称：____________________

2、工程地点：____________________

3、结构形式：____________________

二、承包方式和价格及支付方式

1、包工不包料的清包方式。

2、承包价格：本合同实行固定单价：每建筑平米_____元，建筑面积根据现场实际面积进行结算。工程施工过程中如出现图纸变更，变更工程量根据工程签证进行结算。

3、支付方式：

主体完工，支付总工程款的__________%。

户内线盒、户内表箱及墙体配管按总工程款的__________%进行支付。

给排水及电器全部施工完毕后按总工程款的__________%进行支付。

竣工验收结束后半个月内，处扣除__________%的保证金外全部结清。(工程质量保修1年，因装修破坏的脱离保修范围)。

月进度结算按以上4项单项式进行工程量计算及工程费支付。

三、承包范围

1、本建筑安装水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料和本工程的总施工合同范围所含的安装工程(乙方负责对消防线管进行预埋)。

2、乙方应与甲方工期紧密协作，按期竣工交验。进场时间改变，甲方须向乙方提前15天通知赐予乙方打算。

四、材料要求

1、乙方向甲方供应材料单。甲方购买的水电施工材料，由乙方支配人员进行卸车和保管。乙方不得随意奢侈材料。不得私自用在与本工程无关的地方。乙方应刚好清点剩余材料并向甲方告知。废料由甲方进行处理，乙方不得私自动用。(如变更导致材料剩余，乙方不担当责任，但是乙方必需依据后期施工状况调配运用。)

2、甲方按期赐予乙方施工材料，以保证工程按期交工验收。甲方材料不得耽搁乙方施工，如导致乙方长期停工责任由甲方负责。(不行抗力的缘由除外)

五、质量要求

1、乙方在施工过程必需根据国家工程设计标准强制条文及建筑法的施工规范和操作规程，工程质量要求达到合格标准，双方如有对工程质量存在争议，以当地质量监督站及有关单位专家评定为准。

六、平安文明施工要求

1、乙方在整个施工过程中必需遵守国家平安规章、规程和规定的要

求。保证施工现场工完料清和施工现场的清洁卫生。

2、乙方在施工过程中必需佩带平安防护用品(如平安帽、平安带等)。

3、施工过程中出现的平安问题全部责任由乙方自己担当，与甲方无关。

七、双方义务

1、甲方义务

甲方向乙方供应施工图纸一套，并向乙方供应生活用房。

甲方向乙方完成技术交底及平安教化交底。

甲方和乙方共同购买大型施工机械(如套丝机、台钻、电焊机、切割机)，如有损坏全部由乙方负责，施工完毕后归乙方全部。

甲方向乙方供应平安防护用具。

甲方按时给乙方支付完成的工程量约定的工程款，以保证工程的顺当进行。

2、乙方义务

乙方根据甲方指定的施工进度安排投入足够的人力、物资保证工期和施工进度。乙方在施工期间没有甲方同意不得私自撤离人员。

遵守甲方的平安制度、落实平安措施、确保施工平安。

乙方负责人对施工现场管理和材料与甲方项目部的对接工作。

工程完工后根据甲方要求将甲方供应的剩余材料做好清点工作，办理交接手续。

乙方负责施工现场的临时电安装和施工，并进行管理修理，保证施工现场正常运行。

八、由下列状况之一，甲方将终止乙方合同，并处以适当罚款：

1、由严峻危害甲方利益及行为的。

2、对甲方支配的工程进度完不成，并整改见效不明显的。

3、施工质量达不到要求的。

4、违反劳动纪律或不听从甲方管理的。

本合同一式三份，双方各执一份，报总公司一份，经双方签字盖章后生效，此合同具有法律效力，在履行合同过程中，若协商不成的向工程所在地的仲裁机构和法院进行裁决，双方履行合同全部义务后，合同自行失效。

甲方(签章)：____________________乙方(签章)：____________________

__________年________月________日__________年________月________日

水电安装作业承包施工合同

2023水电安装作业承包的施工发包方：______________(以下简称甲方)

承包方：______________(以下简称乙方)

质量是生命，平安出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程全部水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：

一、承包方法

1、承包形式：单包，即包工不包料。

2、工作量：工程上的水电安装;临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

3、承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。

二、工程进度

按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必需按甲方制定的生产小段进度安排如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权实行小段罚款进行制约。

三、质量上

项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。乙方必需熟识图纸、按图纸施工精选技术力气过硬、素养高的施工队伍，保证正常的运用功能，使业主、甲方满足，确保竣工验收顺当圆满。

四、平安上

必需保证施工平安，杜绝任何大小事故。乙方必需配备平安员，平安帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好平安合同，分项工程要有平安技术交底，听从现场平安管理，发觉隐患刚好汇报，全部施工中的平安由乙方(承包人)负责，甲方不担当任何责任。

五、甲方负责肯定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理

六、文明卫生

1现场每天保持整齐，讲文明、讲卫生，工种间相互协调、协作、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不奢侈，发觉奢侈加倍罚款。

2职工宿舍生活区：宿舍内被褥、衣物叠放整齐，并常常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要常常用水冲洗;地面要每天打扫、清理，班组内宿舍班组人员轮番值日，宿舍外的班组之间轮番值日，垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不窃窃私语、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;听从门卫管理，遵守进出时间;语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间肯定要签定好职工治安责任制合同。

七、罚款制度

施工不带平安帽罚款____元/人次;帽带不扣罚款____元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款____元/人次;悬空抛物罚款____元/人次;井字架吊篮乘人罚款____元/人次;宿舍内私拉电线罚款____元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款____元，并没收;点白日灯罚款____元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以____元的罚款，除追究其责任外，情节严峻的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款____元;在新建楼内大便罚款____元;不听从现场管理、指出问题而不刚好整改者罚款____元。

八、合同期内乙方必需信守合同

如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和实行其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。

由甲方负责肯定的用电费用(____度/月)，超过规定用电量，由乙方自己负责。

九、付款方式

平常按工程进度预付生活费，每人、每月不超过____元，其余到竣工验收后按总承包金付足____%，余____%在竣工验收后一年内付清。

此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。

甲方(签章)__________乙方(签章)__________

_______年_____月_____日_______年_____月_____日

水电安装承包合同

2023水电安装承包地址：________________

甲方：________________

乙方：________________

质量是生命，平安出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程全部水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：

一承包方法：

1承包形式：双包，即包工包料。

2工作量：工程上的水电安装;临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

3承包价格，按国家招标建筑平方每平方米________元。按图纸设计和甲方要求。

二工程进度：按甲方及业主要求，总工期________天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必需按甲方制定的生产小段进度安排如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权实行小段罚款进行制约。

三质量上：项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。乙方必需熟识图纸、按图纸施工精选技术力气过硬、素养高的施工队伍，保证正常的运用功能，使业主、甲方满足，确保竣工验收顺当圆满。

四平安上：必需保证施工平安，杜绝任何大小事故。乙方必需配备平安员，平安帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好平安合同，分项工程要有平安技术交底，听从现场平安管理，发觉隐患刚好汇报，全部施工中的平安由乙方(承包人)负责，甲方不担当任何责任。

五甲方负责肯定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。

六文明卫生

现场每天保持整齐，讲文明、讲卫生，工种间相互协调、协作、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不奢侈，发觉奢侈加倍罚款。

七罚款制度

施工不带平安帽罚款________元/人次;帽带不扣罚款________元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款________元/人次;悬空抛物罚款________元/人次;井字架吊篮乘人罚款________元/人次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款________元，并没收;点白日灯罚款________元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以________-________元的罚款，除追究其责任外，情节严峻的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20元;在新建楼内大便罚款________元;不听从现场管理、指出问题而不刚好整改者罚款________元。

八合同期内乙方必需信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和实行其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。

九由甲方负责肯定的用电费用(________度/月)，超过规定用电量，由乙方自己负责。

十乙方向甲方交纳万元作为的平安及质量保证金，工程竣工验收合格且施工过程中未发生平安事故，甲方全额退还万保证金给乙方，不

计利息。甲方不再收取乙方其他管理费。

十一付款方式

十二此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。

甲方：________________

乙方：________________

日期：________年________月________日

关于水电安装承包合同标准范本

甲方：

乙方：

质量是生命，平安出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程全部水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：

一承包方法：

1承包形式：双包，即包工包料。

2工作量：工程上的水电安装临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

3承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求。

二工程进度：按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必需按甲方制定的生产小段进度安排如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权实行小段罚款进行制约。

三质量上：项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格，争创优质主体。乙方必需熟识图纸、按图纸施工精选技术力气过硬、素养高的施工队伍，保证正常的运用功能，使业主、甲方满足，确保竣工验收顺当圆满。

四平安上：必需保证施工平安，杜绝任何大小事故。乙方必需配备平安员，平安帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好平安合同，分项工程要有平安技术交底，听从现场平安管理，发觉隐患刚好汇报，全部施工中的平安由乙方(承包人)负责，甲方不担当任何责任。

五甲方负责肯定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。

六文明卫生

现场每天保持整齐，讲文明、讲卫生，工种间相互协调、协作、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不奢侈，发觉奢侈加倍罚款。

七罚款制度

施工不带平安帽罚款50元人次帽带不扣罚款20元人次赤膊穿拖鞋施工罚款50元人次悬空抛物罚款100元人次井字架吊篮乘人罚款100元人次烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元，并没收点白日灯罚款20元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款，除追究其责任外，情节严峻的交当地执法部门处理乱倒剩余饭菜罚款20元在新建楼内大便罚款100元不听从现场管理、指出问题而不刚好整改者罚款100元。

八合同期内乙方必需信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和实行其他制约措施如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。

九由甲方负责肯定的用电费用(度月)，超过规定用电量，由乙方自己负责。

十乙方向甲方交纳万元作为的平安及质量保证金，工程竣工验收合格且施工过程中未发生平安事故，甲方全额退还万保证金给乙方，不计利息。甲方不再收取乙方其他管理费。

十一付款方式

十二此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

________年____月____日________年____月____日

水电安装工程劳务承包合同新

水电安装工程劳务承包合同范文篇一

甲方：乙方：

依照《中华人民共和国建筑法》《民法典》、《中华人民共和国平安生产法》、《建设工程平安生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，

依据同等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地址：

3、结构型式：

4、建筑风格：

5、工程规模：

二、承包范围：

1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包;

2、施工设计图，强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;

3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等)，试压、通球试验由乙方自备;

4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;

5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;

6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行刚好整改并担当由此产生的一切费用;

7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;

8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查须要协作的系列工作;

9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时，应现金支付给作业员工高温补贴。

10、依据该项目实际状况，员工的住宿由甲方统一支配。

三、施工工期：

1、乙方必需在甲方要求的时间进场，并根据甲方要求开工。必需在甲方制定的施工进度安排规定时间内完成全部承包范围内的工作。

2、凡因甲方缘由可预见到的事项发生延误工期，由甲方负全责。乙方不延长工期。

3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以200元/天的违约金。

5、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必需按发包方要求加快施工进度或暂停施工并主动妥当地做好相关工作。为此，甲方担当因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。

四、质量要求：

1、执行标准：

工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2023年版)

建筑工程施工质量验收统一标准》gbj50300-2023

建筑施工平安检查标准》jgj59-99

建设工程施工现场供用电平安规范》gb50194-93

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50212-2023

建筑电气工程施工质量验收规范》gb50300-2023

建筑安装工程施工工艺操作规程》db/00p01001-88(四川省地方标准)

2、质量体系要求

(1)该项工程质量交验合格工程。

(2)施工过程中，每道工序在完成后，必需经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应根据施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准。

3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年，在保修期内因乙方缘由造成质量方面的问题，属乙方保修。若乙方在接到甲方修理通知三天内未派人修理，甲方有权另请他人修理，修理费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。

4、乙方人员在施工现场，必需随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。

六、工程款的结算及支付方法：

1、本工程工程量约为平方米，工程总价约为元。

2、甲方将本工程按建筑面积元/m的综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省2023清单定额比照本工程施工图纸进行计算。

如增加、变更、零星用工：甲方若支配乙方人员担当乙方人员担当该合同分包责任以外的用工，按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。

水电安装分项工程由甲方供应的各类水电材料，如因返工、有意识的损坏造成材料奢侈，乙方应按其选购 价进行赔偿。

3、因乙方自身缘由导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方担当。

4、费用的组成：

(1)主体预留到三层起先付款。主体预留费用：元/m，主体完后电气配管费用：元/m、给水费用：/m、排水费用：元/m、穿线开关面板桥架元/m、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。

本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息)，质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。

七、文明施工

1、施工现场场貌、平安文明施工要求应根据甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐，标识清晰。每处施工完成后必需做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整。乙方应严格根据甲方编制的《施工现场平安文明专项施工方案》进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行限制。

2、作业人员管理

乙方施工人员必需是身体健康者，禁止运用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工，乙方应向甲方供应作业人员身份证复印件。

3、乙方必需严格根据甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。

八、平安事项

乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额担当;超出5000元由甲乙双方协商担当费用。

九、其他事项

1、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。双方签字后生效，工程完工，双方履行完合同义务后自动失效。

2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。

3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。

4、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。

5、材料的领用：各班组必需由组长指定专人领取。未收捡干净。

6、本合同签约地点：

甲方：乙方

身份证号码：身份证号码：

电话：电话：

签约时间：年月日签约时间：年月日

水电安装工程劳务承包合同范文篇二

发包人：(以下称甲方)

承包人：(以下称乙方)

甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公允、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。

一工程概况

1.工程名称：望城才子城。

2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。

3.建筑面积:(b地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。

住宅建筑面积176287.16平方米

住宅商业建筑面积20372.91平方米

地下室面积27336.3平方米

二承包方式及承包内容

1.承包方式：实行包工，包水电安装。

2.承包内容：

强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。管内穿线及开关插座，灯具安装调试。

户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。

预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。

专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)

配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、一般照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)

给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。

排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。

三施工工期

总日历天数为天。详细以阶段施工进度安排为准。(标准层施工，正常状况下必需保证4天/层楼)。

四承包单价

地下室及商铺按建筑面积每平方元/㎡。住宅按建筑面积每平方米元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。

五工程质量

1.乙方必需按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必需达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工全部工料费用由乙方负责并担当损失。

2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。

3.项目质检员根据国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求全部分项目工程合格率达到90%。

4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。

六工程付款方式

1.工程造价计算方法：

依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程嘉奖1元/㎡)。

设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额干脆费中调增后人工费计取。

定额外用工。(计时工)按每日元计算。

④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

七结算及付款方式

1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按元/㎡，二次预埋(每层)按元/㎡。

2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。

八双方职责

1.乙方听从开发商和总包的各项规章制度，并担当制度和时间，节点施工的责任。

2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。

3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。

4.乙方自行供应必要的劳保用品。

5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必需是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑醒悟，具有肯定的思想素养。

6.材料节约，乙方在施工过程中必需疼惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝奢侈，如检查发觉奢侈材料以100元/次罚款。

7.甲方供应民工食宿条件，伙食由乙方负责。

8.甲方供应施工所需图纸并指导，监督施工。

9.甲方刚好供应工程所需的各种材料。

10.甲方供应塔吊，龙门吊等大型设备。

11.甲方刚好供应技术交底，施工进度安排。

12.甲方刚好检查乙方施工质量，施工进度等。刚好组织人员进行隐藏工程验收，中间验收及竣工验收。

13.甲方供应民工劳务，工伤事故保险。

14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不行抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾难或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺当进行。

十工伤事故责任分担

1.3000元以内平安事故，由乙方担当。

2.3000元以上平安事故，乙方担当3000元，其余的由甲方担当。

十一一方违约后，另一方要求违约方接着履行合同时，违约方在担当上述违约责任后仍接着履行合同。

十二争议解决

双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。

甲方：乙方：

年月日年月日

水电安装工程劳务承包合同范文篇三

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着同等、自愿、诚恳守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一样。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

一：工程名称：克拉中心

二：工程地点：物流港遂渝高速出入口旁

三、工程承包范围

工程范围与内容：全部土建面积、施工图内全部的水电、及弱电安装工程，(施工图重大变更后工程量另行计算)

(1)给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点;

(2)排水：全部阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井;全部空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。

(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;

(4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;

(5)防雷接地安装;

(6)设计图纸变更修改，假如变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。

四、工期要求

乙方必需在年月日前竣工。乙方协作总包单位在总包方预验收前完成全部施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

五、质量标准

工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必需达到质量评定合格等级。

六、工程承包方式：

本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包平安、包文明施工、包工程验收合格。

七、合同价款

本工程建筑面积约平米。合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：(线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水，穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外损害保险等各项费用。

八、付款和结算方式

(一)甲方工程款支付：

1、施工过程中，采纳借支元/工人/月。

2、工程进度款支付节点：

2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料，在达到本合同约定的质量标准的前提下，甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。

2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方供应完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内，工程款可付至工程合同造价的90%。

3、工程结算款支付：

经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求，并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理，时工单价为技术工__元/工日，一般工__元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)

4、保修金支付：

剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。

九、设计变更

因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期依据主合同相应顺延。

十、材料设备供应

1本合同工程全部用于水电主材均由甲方选购 供应，全部辅料由乙方自行负责。

2水电安装的全部工器具乙方自备，甲方不再供应相应的工器具。

十一、双方职责

1甲方职责

(1)按时甲方供应的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

(2)甲方指定现场负责，负责协调协作管理施工现场，负责有关签证。

(3)甲方供应施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、平安、材料运用保管状况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗状况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方担当。

(5)按工程进度和合同约定，刚好支付乙方的劳务费用。

2、乙方责任

(1)土建面积、施工图内全部的水电、及弱电预埋安装工程。

(2)应根据设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。

(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。

(4)乙方进场人员需无条件听从甲方的管理、调度，特殊是质量、平安、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

(5)现场由甲方供应的原材料严禁奢侈或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

(6)在没有交付甲方时前必需爱护设备设施，做好成品爱护。

(7)乙方食宿自理。

(8)乙方提前7天提出一般材料安排，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报安排。

(9)乙方现场负责人：

十二、违约责任

1、甲方违约责任

如甲方违约，必需按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

2、乙方违约责任

(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方全部做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工平安不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

(3)双方约定的工期不论任何缘由均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。

(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行担当，甲方并总价2%向乙方收取违约金。

(5)乙方必需做到工完场清，否则甲方按100元/次向乙方收取违约金。

(6)乙方必需听从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、支配、调派，有有意刁难、停工、罢工、不听从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。

(7)乙方必需按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工平安技术交底，仔细完成甲方下达的各项指标任务。

(8)以上违约金，凡指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中干脆扣除。十三、平安文明施工

1乙方在施工作业中要文明施工，不奢侈材料，不出平安事故，必需听从甲方管理人员的支配和管理，如不听从管理和支配，后果由乙方自行负责。2乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不担当任何费用。

3乙方在施工作业中必需平安爱护和甲方供应的水电材料，如发觉奢侈材料和不爱护材料，甲方有权对乙方做出罚款。

4乙方在施工中必需留意平安，杜绝平安事故发生，乙方必需为进场施工人员购买意外损害保险，如因乙方违章操作造成的平安事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身担心全行为发生的意外损害，甲方概不负责。如遇不行抗力及意外事务造成的损失由甲乙双方各担当一半。

5负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、平安工作。十四、其它管理制度

1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必需在施工现场，配足满意施工须要的人员，如无故不在岗(含缺席、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。

2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发觉，除退赔原物外，处以1001000元的罚金，并依法追究其法律责任。

十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

甲方：乙方：

身份证号码：身份证号码：

联系电话：联系电话：

20xx年水电安装承包合同

1.20xx年水电安装承包合同范本

甲方：________________

乙方：________________

一、工程概况

工程名称：________________

工程地点：________________

工程内容：________________

承包范围：________________

承包方式：为了明确甲乙双方各自的平安责任，保证施工质量，爱护施工人员的平安和身体健康，防止因工伤亡事故的发生。依据有关法律、法规、规定签订本协议书。经双方签字盖章后生效，与分包合同具有同等法律效力，双方应仔细履行。

二、甲乙双方共同责任

1、甲乙双方共同遵守国家和地方有关平安生产的法律、法规和规定，仔细执行国家、行业、企业平安技术标准。

2、在甲方的统一领导下，组成施工现场平安生产领导机构，定期召开平安工作会议，建立健全平安生产责任制和群防群治制度，制定各项平安生产规章和平安生产目标责任，形成一体化的平安生产监督管理体系和保证体系，并根据职责分工抓好落实工作。

3、坚持平安第一，预防为主的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实平安爱护措施，防止事故发生。

4、抓好平安教化，肃穆平安纪律，规范平安行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

5、发生事故时，应马上实行措施爱护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并刚好报告上级主管部门，组成事故调查小组，查明事故缘由，确定事故责任，根据三不放过的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理看法。

6、施工期间，乙方派同志全权负责本工程项目现场有关平安工作，甲方指派机动部同志负责联系、检查督促乙方执行有关平安规定;甲方机动部同志负责监督平安责任的落实和平安隐患排查与治理。甲乙双方应常常联系相互检查和处理项目施工和运行中有关平安工作，共同预防事故发生。

三、甲方的详细责任

1、甲方对施工现场平安管理负责。组织指挥现场平安生产，向乙方公布本企业、本施工现场的平安生产规章制度。检查乙方平安生产保证体系和规章制度，对乙方平安生产实施监督管理。

2、编制工程项目平安施工组织设计，并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的平安施工方案，制定平安技术措施并监督实施。

3、在支配乙方工作时针对其施工内容、工艺要求，提出施工方法和平安操作规程，供应必要的平安爱护设施。以书面形式向乙方施工负责人进行平安技术交底，交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。

4、对乙方现场员工进行登记造册，复验身份证件，发放胸卡，按名单进行三级平安教化，建立平安教化档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。帮助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗等管理工作，制止非特种作业人员从事特种作业。

5、向乙方供应良好的、确保平安生产的劳动作业环境，所供应的电气设备、机械、工器具、架设机具、平安防护用品等必需符合平安技术标准，经乙方检验合格后，办理书面交接验收手续，一式两份，甲乙双方分别存查，并监督乙方平安运用。

6、对乙方自带机具、设备、平安防护用品等进行技术指标、平安性能检验，合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装运用和拆除。

7、对乙方施工工序、操作岗位的平安行为进行日常监督检查，订正违章指挥和违章作业。发觉严峻的违章违纪和事故隐患，应马上责令停工，监督整改并按双方商定的管理方法进行处理。严峻者终止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方担当。

8、合同终止工程结算时，甲方平安技术部门应出具《平安评价书》。无平安评价书者不能结算。

9、对施工现场的各种平安设施和劳动爱护用品定期进行检查和维护，刚好消退隐患，保证其平安有效。

10、供应符合卫生、通风、照明等要求的员工生活环境，在简单发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。

11、一旦发生伤亡事故按规定马上报告有关部门。

四、乙方的详细责任

1、接受甲方的指挥和监督，遵守甲方的平安管理制度，参与工地平安生产领导机构，出席平安工作会议，执行会议确定。

2、根据甲方的统一管理规定制定本单位的平安目标责任和管理规章制度，并向甲方备案。

3、依据甲方平安施工组织设计，编制本单位分包工程范围的平安施工方案和平安技术措施，按规定提取和运用平安技术措施费，报甲方审批执行。

4、对本单位的施工人员应登记造册，照实向甲方报告，接受甲方的平安教化，发生人员调整时，要快速报告甲方，并进行平安教化，未经平安教化的不得进入施工现场，不得录用无身份证件的人员和童工。

5、按规定要求设置平安技术管理人员(50名施工人员以上的应设专职平安技术管理人员;不足50人的应指定兼职平安技术管理人员，各施工班组应设一名兼职平安员)，负责操作中的平安检查。

6、负责班前平安教化和工种交换的平安教化。下达施工任务时，应进行有针对性的平安技术交底，检查操作人员平安着装;发生交叉作业时，应先报告甲方，并进行监护。不得支配非特别工种人员从事特别工种作业，不得支配患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。

7、向甲方申报自带的劳动爱护用品及机具、设备，经检验合格后运用。禁止任何人私自拆除平安防护设备或设施。

8、设置必要的员工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，员工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。

9、在简单发生火灾的地区施工动火时，应事前向甲方申请，得到书面批准并实行有效的防护措施后，才可施工。存储、运用易燃易爆器材时，应当采纳特别的消防平安措施。

10、监督甲方履行平安职责，对甲方违反责任造成的损失有权索赔。有权制止甲方违章指挥，并按双方商定的管理方法进行处理。

11、教化本单位员工遵章守纪，不得违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反纪律、违反平安操作规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责，给甲方造成损失的应负责赔偿。

12、乙方须严格根据甲方平安技术交底要求进行施工，否则出现人身伤亡事故由乙方自负。

五、此协议作为分包合同附件，具有同等法律效力，一式十份。

甲方：(章)乙方：(章)

法定代表人：________________法定代表人：________________

或托付代理人：________或托付代理人：________________

________年________月________日________年________月________日

2.20xx年水电安装承包合同范本

甲方：

立合同单位

乙方：

兹有甲方食堂宿舍工程经招投标由乙方中标承建为了使工程顺当进展，达到预期目的，依据《经济合同法》和建筑安装工程承包合同条例规定，使双方在施工工程中责任明确，经双方共同商定，特签订以下合同。

一、工程名称：食堂、宿舍

二、工程地点：

三、承包方式：实行包工包料一次性包干，工程量、材料价

格及费率不作调整，工程变更按实结算。

四、施工范围：按现有施工图范围内给排水及电气安装

五、工程承包价的确定：

按施工图预算总价元，给排水，下浮元(壹拾捌万玖仟陆佰陆拾贰元整)，其变更部分下浮率同上。

六、付款与结算方法：

1、工程起先安装预付20%，计币

2、完成工程在万元;

3，余款，待竣工验收合格后一次性结清，暂留保修期12个月，保修期内无发觉质量问题，保修金按时退还。

六、工程期限：从合同生效日起，乙方亲密协作土建同步施工，与土建同步竣工。

七、工程质量验收：

1、乙方严格根据施工图纸，各个单项工程及隐藏工程须经甲方验收后方可施工，质量标准按质监部门评定为标准，如达不到合格标准，返工等一切损失均由乙方负担。

2、在施工中乙方应严格按图施工，不得更改，如甲方要求变更原设计或增加设施，甲方出图纸设计变更联系单，乙方按新设计施工，但变更部份牵及到已完工的，其返工费均由甲方负担。

3、乙方必需对用户负责，在交付运用的壹年内负责包修，保修范围：⑴施工质量的包修费用由乙方自理;⑵材料质量的包修费用由乙方负担;⑶因甲方运用不当出现电气线路、管道设备故障或损坏，乙方有责任预以解除或调换，费用由甲方自理。

八、乙方必需重视平安生产，严格按平安操作规程施工，在施工中如发生工伤事故，由乙方担当责任。

九、其它：

1、在施工中，甲方应尽量供应乙方在施工中的各种便利，主动做好协作协调工作。

2、在施工之前，乙方所须要的加工场地，工具材料间由甲方供应负担解决。本合同一式肆份，甲方贰份乙方贰份自双方签字盖章后生效。工完帐清

甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：电话号码：电话号码：开户银行：

帐号：

年月开户银行：帐号：日订立

水电安装施工承包合同

发包单位：_____________(甲方)

承包人：_____________(乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，结合本工程的详细状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，甲、乙双方就本工程水电安装工程施工事项协商一样，订立本合同。

第一条、工程概况：

工程名称：_____________工程水电安装(以下简称：本工程)

工程内容：强电、弱电：按施工图完成全部施工程任务，室内全部施工预埋管、穿线安装、调试完毕，且配电箱主线需预埋管至室外1.5米。(弱电包括通讯、宽带、电视、智能等)

防雷：包括防雷接地，等电位联接，电源进户箱做重复接地等。给水、消防：按施工图完成全部给水、消防工程任务。

雨水：按施工图完成全部雨水工程任务。

污水：按施工图完成全部污水工程任务，室外施工至红线外市政管道污水井。

施工现场条件：以现场实际状况为准;

施工部位：本合同约定乙方施工部位为：_____________项目工程水电施工图及变更水电安装工程包含的内容。

其次条、工程承包方式、承包范围及承包内容：

㈠承包方式：乙方承包内容包括：人工、主材、辅材、施工机具、质量、进度、平安文明施工、工期、验收合格。

㈡承包范围：包括强电、消防、弱电、防雷等分项工程的预埋、安装，调试检测及验收合格工作;室内等全部一切给排水、室外落水和阳台排水及空调排水。验收合格以专业资质报告为准。

㈢承包的主要内容：见第一条其次款。

㈣甲方干脆分包的其他专业工程，乙方需全力协作，帮助完成。

第三条、合同工期：

㈠乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺当实现。本合同约定本工程总工期为_____________日历天;开工日期为：_____________年_____________月_____________日，竣工日期为：_____________年_____________月_____________日。

㈡乙方必需听从和执行甲方项目部下达的施工生产安排，依据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源。

第四条、质量标准：

㈠适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下)：

①建设强制性条文;

②《建筑工程质量检验评定标准》gbj_____________;

③《建筑电气工程施工质量验收规范》gb______________;

④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》gb______________;

⑤《采暖与卫生施工验收规范》(gbj_____________);

⑥《电气安装工程施工及验收规范》(gbj_____________)

⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(gbj_____________);

⑧甲方制定的工程质量验收实施细则。

㈡工程质量必需达到国家建设工程质验收合格标准要求，符合建设设计与施工规范要求及甲方的施工图纸设计的要求。若工程质量验收为“不合格”，乙方承诺负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，返工所需的材料、人工等全部费用均由乙方担当。若因乙方返工导致甲方工期延误，担当全部的违约责任。

㈢工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工队组组织自检并报项项目部，项目部依据队组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理部，监理部依据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工队组进行现场

㈣工程保修按建设部有关规定执行，保修期自竣工通过验收的工程质量认定签字之日起。(保修期2年)

第五条、文明工地、平安标化标准：

㈠遵守甲方及业主有关文明施工、平安标化管理的有关规定，全部现场运用的设备无条件满意业主的平安要求，材料堆放整齐，不得破坏密目网，支配一至两人特地从事清扫整齐工作，若因乙方平安文明施工措施不力等缘由引起业主对甲方的罚款，甲方均从应付乙方工程款中扣除。

㈡在施工中应做到细心策划、实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人损害或自身受到损害，均应由乙方担当全部责任。

第六条、合同价款、工程量的计量及结算方式：

㈠承包单价：承包工程综合单价按总建筑面积_____________元/㎡(含协作费、税金)包干，承包工程总价暂定1927万元。(详见合同附件一)

㈡工程量的计算：

⑴结算工程量以建筑施工图纸实际建筑面积为准;

⑵零星工程的工程量以“工日”为计算单位;

⑶工程量的确认及申报按甲方的相关制度执行。

㈢结算方式：工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：

⑴结构预埋部分占本项目合同价的15%;

⑵墙体预埋部分占本项目合同价的15%;

⑶安装部分占本项目合同价的40%;

⑷调试验收部分占本项目合同价的25%，验收完后留5%质保金，保修期满后30天内付清。

㈣依据工程实际状况须要发生的工程变动，并由设计、建设方、监理书面签字为工程变更。变更量按合同在20_元内不与增减。

第七条、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：

㈠为保证本工程质量、工期、平安文明施工目标的实现，签订本合同乙方须向甲方交纳_____________万元履约保证金，在合同签订后7天内全部交納。保证金返还：

1、±_____________以下全部预埋完成后10天内返还全部保证金;假如甲方支配±_____________以下分期施工，则一期±_____________以下预埋完成后7天内(或开工后150天)返还50%全部保证金。如乙方不按时交纳履约保证金，则本合同不生效;如甲方不按时返还履约保证金，则按应返履约保证金总额的5/日计算滞纳金。

㈡工程款的支付严格根据第六条第三项执行。在每个结算节点，乙方办理好结算手续后，甲方在7天内支付工程款。

㈢工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料)，经质监、消防、气象等相关部门及甲方验收合格后起先办理结算手续，甲乙双方在结算书上签字之日起30日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在保修期满后(自工程竣工之日起计)30日内，甲方将余款(不计利息)一次性支付给乙方(如发生返修费用从中扣除)。

㈣若乙方工程质量、工期和平安文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的全部费用均由乙方担当。

第八条、甲、乙的权利和义务：

㈠乙方在组织施工中必需坚持“百年大计，质量第一”的方针，要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准及更好;参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度安排,交甲方审定。

㈡在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。㈢在施工中由于乙方本身缘由造成的停工、返工，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。

㈣乙方要严格执行隐藏工程验收制度，凡隐藏工程完成后，必需经过验收做好记录方能进行下一工序的施工。隐藏工程由乙方自行检查验收，并做

好记录;重大或困难隐藏工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐藏验收手续。如甲方与设计单位未届时参与，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。

㈤当乙方拒绝执行甲方(或监理)的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方担当。

㈥对乙方工作人员不遵守项目部规章制度，不听从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。

㈦乙方及工作人员必需遵守甲方和业主的有关规章制度，听从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的全部后果均有乙方担当，并对当事人处以_____________万元的罚款，如当事人支付困难，则由乙方代交，在工程款中扣除。

㈧乙方全部水电预留必需一次性到位，如有出现后凿的(设计变更除外)，每惩罚款_____________元。

㈨乙方必需根据设计及施工规范要求施工，严禁偷工减料。乙方购买主要材料必需资料齐全，上报甲方、建设方及监理认可方可运用。

㈩乙方必需保证管理、施工人员的稳定性，节假日休息需经得甲方同意。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。

(十一)乙方全体员工必需树立产品爱护意识(包括工地其他单位产品)，对产品必需实行相应爱护措施，在工程竣工验收前，乙方担当产品爱护责任。

(十二)乙方负责在承包内容范围内甲方供应材料、设备的装车，卸车及搬运。

(十三)乙方负责本工程全部竣工资料刚好完成。

第九条、施工管理规范

⑴建筑机械运用平安技术规程(jgj_____________)。

⑵建筑施工平安检查标准(jgj_____________)。

⑶建筑施工高处作业平安技术规范(jgj_____________)。

⑷__市及总包单位建设工程现场文明施工管理规定。

第十条、合同生效：

1、本合同自甲已双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效。

2、本合同一式四份，甲、已双方各执一份。

3、本合同为尽事宜，双方协商解决。

4、本合同订立时间：_____________年_____________月_____________日。

5、签订地点：__________________________

甲方：_____________乙方：_____________

居处：_____________居处：_____________

法定代表人：_____________(签字)法定代表人：_____________(签字)

电话：_____________电话：_____________

开户银行：_______