混凝土路面施工合同_第1页
混凝土路面施工合同_第2页
混凝土路面施工合同_第3页
混凝土路面施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

混凝土路面施工合同合同双方本合同由以下双方签署：甲方：___________________（以下简称“甲方”）乙方：___________________（以下简称“乙方”）合同背景鉴于甲方拟新建一条路面，需进行混凝土路面施工，因此甲乙双方经友好协商，达成如下合同：合同条款工程概况工程名称：___________________工程地点：___________________工程规模：___________________工程内容：本合同范围内，乙方承包混凝土路面施工工作。工程负责人乙方需指派一名经验丰富、技术过硬并能够独立负责工程的专业工程师作为项目经理，负责工程的技术管理和实施。工期工期：自合同签订之日起，施工周期为_______________（注：如需延长工期，需在书面形式下经过甲方同意）工期进度：乙方需按照约定的时间节点，在保证施工质量的情况下按时完成工程。工程价格总造价：人民币___________________元（大写：___________________）。付款方式：合同签定后，甲方需一次性支付人民币___________________元；工程完工后，乙方提交完工验收报告后，甲方需支付人民币___________________元；甲方验收合格后，乙方领取结算款人民币___________________元。施工内容混凝土路面施工：包括路面准备、混凝土浇筑、固结、养护等。施工质量：本次施工应符合国家有关《混凝土路面施工规范》等相关标准和规定。工程材料：乙方应严格按照甲方要求使用符合国家标准和规定的工程材料。责任和保证施工期间，乙方应积极配合和支持监理单位的监督检查，并及时处理和回复监理单位提出的意见和要求。乙方应承担施工过程中因自身原因造成的一切损失和责任，并承担相关赔偿责任。甲方应为乙方提供必要的施工所需水、电、路等工程条件，并配合乙方顺利开展施工活动。甲乙双方均应遵守有关法律法规和施工安全规范，保证施工人员和设备的安全。违约责任和解决方式任何一方未履行合同约定的，应承担相应的违约责任。如有争议，双方应在友好协商的基础上解决。如果友好协商仍无法解决争议，应通过仲裁或起诉的方式解决，并按照仲裁机构或法院的判决执行。合同生效及其他本合同经甲乙双方签字盖章后生效，并具有合同法律效力。附件：本合同附件为合同不可分割的一部分，并具有合同法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。甲方（盖章）：______________

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论